当前位置：好职网>实用文>合同范本>公司委托合同

公司委托合同

相关推荐

公司委托合同(14篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的公司委托合同，欢迎阅读与收藏。

公司委托合同(14篇)

　　公司委托合同篇1

　　兹有（以下简称甲方）委托（以下简称乙方）定做服装，根据双方协商，达成以下协议并共同遵守。

　　一、合计总金额（人民币）大写

　　陆仟元整小写：6000元

　　二、付款方式

　　乙方给甲方供货，组织材料进行生产。甲方应预支付全额的'0%订金即（￥0元），乙方交货给甲方指定地点并验收合格后，甲方支付合同剩余100%货款（￥6000元）。

　　三、交货规定

　　交货日期：月延误期不得超过3天。

　　四、验收方法

　　乙方按甲方制作样板为依据制定款式、面料、颜色、数量。质量水准等供货给甲方确认。

　　五、双方责任

　　1、乙方给甲方供货时。甲方验收，清点数量无误则须给乙方付清余款，如甲方无故拖延乙方货款，乙方有权收加其所供货，并追究因此甲方给乙方造成的经济损失。

　　2、甲方如无故中途退货或者拒收货，甲方应偿付乙方货款总值的作为违约金并赔偿因此给乙方造成的一切经济损失。

　　3、以双方认可样板为准（如无样板或合同无特别说明，则按国家市场同类服装标准）。

　　4、乙方有责任按照甲方要求制作服装，否则，乙方应负责返修，并承担返修的费用。

　　5、乙方有责任按照合同规定进行交货，每延期一天。乙方应偿付乙方延期交货部分货款总值1%罚金。

　　六、补充

　　附则以上价格为含税价。

　　七、其他

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自签定之日起有效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　公司委托合同篇2

　　原告杨林，男，1966年5月20日出生，汉族，湘潭市人，住湘潭市岳塘区五里堆晏家塘115号。

　　委托代理人陈晖，女，1972年3月26日出生，汉族，长沙市人，住长沙市芙蓉区蔡锷中路2号12栋2405房。

　　被告广州银曼古贸易有限公司，住所地：广州市天河区体育西路维多利广场a座1803号。

　　法定代表人朱芙蓉，该公司总经理。

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司委托合同纠纷一案，于XX年7月31日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员过伟国担任审判长、审判员雷达、人民陪审员傅旭光参加的合议庭，于XX年9月15日公开开庭进行了审理，书记员谢艳辉担任法庭记录。原告杨林及其委托代理人陈晖到庭参加诉讼;被告广州银曼古贸易有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

　　原告杨林诉称：XX年7月10日与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》;根据约定，原告于7月10日当天通过工商银行向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》确认了与原告的加盟合作关系，并对原告开具了《授权书》，授权原告与步步高商业连锁股份有限公司湖南湘潭华隆店洽谈合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟经营的需要完成了全部筹备工作，包括依《授权书》通过代理人有偿取得了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续后，却突然接到步步高华隆店通知：被告正式通知步步高华隆店取消对原告的授权，并授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。原告询问被告，被告承认了上述行为，却没有给原告终止加盟关系的理由。被告的行为严重侵犯了原告的合法权益，请求法院判令被告继续履行合同并负担本案的诉讼费。

　　原告杨林为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：

　　1、被告单位注册登记资料，证实被告主体资格;

　　2、XX年7月10日原、被告签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》，证实原、被告之间的加盟合作关系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份证明书》，证实原告汇款的依据;

　　4、工商银行汇款单，证实原告依证据2的约定向被告账户汇入100 000元;

　　5、XX年7月10日被告出具的《收款收据》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系;

　　6、被告开具的《授权书》，证实被告确认了和原告的加盟合作关系，确定了加盟经营的位置;

　　7、原告和步步高商业连锁股份有限公司签订的《百货专柜合同新签审批表》，证实原告依证据2、6已经完成了基本筹备工作;

　　8、被告开具的另一份《授权书》，证实被告无故终止和原告的加盟合作关系，又授权另一加盟商与步步高华隆店洽谈合作事宜。

　　被告广州银曼古贸易有限公司书面辩称：《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，原告要求继续履行合同的要求不符合实际。答辩人有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。

　　被告没有向法庭提交证据材料。

　　以上证据被告广州银曼古贸易有限公司没有到庭质证，因被告在向法庭提交的书面答辩意见中认可原告陈述的事实经过，因此本院对上述证据1-8的真实性、合法性、关联性予以确认。

　　根据以上认定的.证据，以及原告的陈述和被告的书面答辩意见，本院认定以下事实：

　　XX年7月10日，原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司签订了《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》一份，原告依《确认单》之规定向被告账户汇入100 000元，被告对原告开具了《收款收据》，随即被告对原告又开具了《授权书》。原告持被告公司的《授权书》办理了和步步高商业连锁股份有限公司的百货专柜审批手续。但此后，步步高商业连锁股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授权书》给另一加盟商，终止了原告所持有的《授权书》的法律效力。经原告到步步高商业连锁股份有限公司核实，了解到被告在没有和原告解除加盟关系的前提下，单方取消了对原告的授权，终止了和原告的加盟合作关系，重新对另一加盟商出具了《授权书》，原告对此向被告提出异议，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起诉，提出如诉称之请求。

　　本院认为，XX年7月10日原、被告双方签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》虽然没有标明合同的名称，但该《确认单》能确定当事人名称、标的和数量，具备合同成立的基本要件，同时《确认单》是被告一方预先拟定的合同条款，原告只能表示全部同意或者不同意，《确认单》可以认定为格式合同;当事人订立合同采取要约、承诺方式，要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，该合同应该认定为生效合同;原告按合同约定支付了100 000元，被告认可了双方的加盟关系，且原告为履行合同完成了基本准备工作，应当认定为要约不得撤销;被告广州银曼古贸易有限公司辩称《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》是一个合作意向书，不具备合同生效条件，与本案实际情况不符，被告的辩解意见本院不予采信;《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同;第九十四条规定了在五种情形的条件下当事人可以解除合同，但被告未提供证据证实存在上述五种情形情况的存在。第九十六条规定，对解除合同有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。因此，被告辩称其依据《确认单》中的约定，有权单方面解除合作，将原告的首批货款无息退还原告即可。经本院审查，《确认单》中对此约定的内容为：“在签订此合作确认单后一个月，被告若无法与原告确认最终合作事宜，则无条件全额无息退还首批货款给原告。”该条款是被告免除其责任、加重原告责任、排除对方主要权利的条款，该条款与《合同法》第四十条的规定相悖，该条款为无效条款，对原告没有约束力，故对被告该辩解意见本院不予采信。被告无正当理由终止加盟合作关系、撤销授权的行为已构成违约，原告请求判令被告继续履行合同并负担本案诉讼费的诉讼请求本院予以支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第十九条、第四十条、第四十一条、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百二十五条;最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第一条;《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：

　　原告杨林与被告广州银曼古贸易有限公司双方于XX年7月10日签订的《广州银曼古贸易有限公司加盟合作条件确认单》为格式合同合法有效，被告广州银曼古贸易有限公司在本判决生效之日起继续履行合同。

　　案件受理费100元，由被告广州银曼古贸易有限公司负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。

　　审判长过伟国

　　审判员雷达

　　人民陪审员傅旭光

　　二○○九年九月十八日

　　代理书记员 xxx

　　公司委托合同篇3

　　甲方：__________________

　　住所：__________________

　　统一社会信用代码：______

　　联系方式：______________

　　乙方：__________________

　　住所：__________________

　　统一社会信用代码：______

　　联系方式：______________

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司标志设计或公司产品商标设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托事项

　　甲方委托乙方为其公司设计标志_________个，公司产品商标_________个。

　　二、委托设计费用

　　公司标志设计单价为人民币_________元，大写：____________。公司产品商标设计单价为人民币_________元，大写：____________。

　　总价为：人民币_________元，大写：______________。

　　三、付款方式

　　1.甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%通过电汇或银行转账到乙方公司账户(乙方收到甲方的银行划账凭据后作为标志设计的开始时间)。

　　2.标志设计完成后，甲方需在_____天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。

　　3.如有相关设计，设计费用需另计，标志通过即付总项目费用的_____%，余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计，标志通过即付所有余款。

　　四、乙方设计作品的时间，交付方式

　　1.乙方需在_____个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志设计完成的时间为______个工作日左右。

　　2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的'有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子稿交予甲方。

　　五、知识产权约定

　　1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。

　　2.甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　六、双方的权利义务

　　甲方权利：

　　1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

　　3.甲方在付清所有设计费用后可以和乙方签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利。

　　甲方义务：

　　1.甲方按照合同约定支付相关费用。

　　2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

　　乙方权利：

　　1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

　　2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

　　3.乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　乙方义务：

　　1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

　　2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、违约责任

　　1.甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的_____%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、争议解决

　　本合同履行过程中发生争议的，双方应本着友好的原则协商解决，协商不成的，按下列_____方式处理(只能选择一种)。

　　1.提交_____仲裁委仲裁。

　　2.向_____人民法院起诉。

　　九、合同生效

　　本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：______________ 乙方(盖章)：_______________

　　法定代表人(签字)：________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年______月______日 __________年______月______日

　　签订地点：_________________ 签订地点：__________________

　　公司委托合同篇4

　　本人_________系_________建筑有限责任公司的法定代表人，现委托_________为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________村庄道路硬化项目签订合同、资金结算有关事宜，其法律后果由我方承担。

　　委托期限开工至工程全部竣工验收

　　代理人无转委托权。

　　投标人：_________建筑有限责任公司（盖单位章）

　　法定代表人:（签字）

　　身份证号码：

　　委托代理人：（签字）

　　身份证号码：

　　年月日

　　公司委托合同篇5

　　委托单位：_________________________

　　法定代表人：_______________________

　　受委托人：姓名：___________________

　　工作单位：_________________________

　　职务：_____________________________

　　职称：_____________________________

　　姓名：_____________________________

　　工作单位：_________________________

　　职务：_____________________________

　　职称：_____________________________

　　现委托上列受委托人在我单位与________________________因________________纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。

　　代理人____________的代理权限为：____________________

　　委托单位：___________________

　　法定代表人：_________________

　　_________年________月______日

　　公司委托合同篇6

　　委托方（以下简称甲方）______________________街区商业管理有限公司

　　受托方（以下简称乙方）_________________________物业管理有限公司

　　为了加强对_____________街区地下停车场的管理，适应街区发展和商户需求，服务街区商业运营和发展，现就授权管理的“金陵历史文化风尚街区”停车场相关事宜，甲乙双方议定事项协议如下：

　　一、委托范围：____________________________________街区停车场，含：_________________

　　1、停车场出入口道闸及附属设备以及收费标准等。

　　2、地下停车场（含________泊位）（附平面图）

　　3、停车场内的通风、电力、排水以及消防等设施。

　　二、受托方管理内容：

　　1、确保停车场的24小时安全，正常使用。

　　2、乙方受托期间应保证停车场24小时正常运营。

　　2、确保停车服务热情周到，客户满意，不得出现客户投诉现象，如出现停车纠纷等现象，一切后果由乙方自行承担。

　　3、确保停车场内各安全通道、安全出口和道闸系统等的正常使用。

　　4、确保停车场内地面整洁无灰尘，无附着物。

　　5、确保从主干道进出停车场内车辆安全，并独自承担责任。

　　三、委托管理期限：自__________年______月____日到__________年_____月_____日止。

　　四、其它约定

　　1、乙方自行办理停车场经营的.相关手续，做到依法经营并独自承担相关法律责任。

　　2、乙方应交付和承担停车场日常运营所发生的水费、电费及其它运营费用。（水、电费用分割见附件。）

　　3、乙方应指定专门的机构和人员对停车场进行管理。

　　4、委托期内甲方不收取乙方停车场的租赁费用。

　　5、乙方对甲方及产权方核定的_______个车位，应予以保障。对街区大型活动及领导来访车辆的停泊予以保障并做好相关应急预案，确保街区大型活动及突发事件的车辆停泊。该条款下所有停车不再收取任何费用。

　　6、乙方对社会车辆严格按物价部门核定标准收费；乙方对商户户主及前往商户消费的车辆应予一定优惠，并妥善处理相关事宜。

　　五、本协议未尽事宜另行协商。

　　b，双方各执两份。

　　甲方：_________________（盖章）乙方：_______________________（盖章）

　　代表：__________________（签字）代表：______________________（签字）

　　___________年______月______日__________年_______月_______日

　　公司委托合同篇7

　　委托方：x受托方：xx身份证号码：xx委托方因业务需要，特委托xx在其与xx(付款单位)的业务往来中，作为xx(款项)的收款代理人。代收金额：人民币xx拾xx万xx仟xx佰xx拾xx元xx角xx分(￥xx)。付款单位对以下受托方账号的.付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律职责与付款单位无关。

　　特此委托!

　　户名：xx账号：xx开户行：xx

　　委托方签章受托方签章

　　日期：日期：

　　公司委托合同篇8

　　委托方（甲方）：

　　受托方（乙方）：

　　根据有关法律、法规，在自愿、平等协商一致的基础上，甲方委托乙方就机关职工食堂有关事宜奠定以下合同。

　　第一条委托事项：

　　食品制作，菜肴烹制，来料加工，为甲方职工提供三餐。

　　第二条食堂管理：

　　甲方指派专人负责食堂管理，要求乙方按照公司《食堂人员管理规定制度》见附件，严格操作执行，保证优质文明服务。

　　第三条设备：

　　甲方向乙方无偿提供职工食堂所必要的设施、场地、器物，清单附后。

　　第四条经费：

　　甲方负担食堂设施、水、电、暖、煤气等费用。

　　第五条供餐：

　　由甲方向职工销售就餐卡，职工刷卡按定额自主方式（早餐2元午餐5元晚餐3元）就餐。

　　第六条劳务费：

　　乙方按甲方要求提供食品加工服务，甲方按月支付乙方劳务费贰仟捌佰元整（含税）。每月由乙方开具劳务发票，在甲方报销领取。

　　第七条食谱：

　　乙方以周为单位确定食谱。食谱的制定以职工饮食调查结果为依据，并征得食堂管理员同意。

　　第八条饭菜质量：

　　乙方要保障饭菜干净、卫生、廉价可口。

　　第九条客饭管理：

　　甲方遇有上级领导、相关职能部门检查来访等情况需派客饭时，由接待人员在公司办公室填写客饭单后，食堂方可安排进餐，进餐后由接待人员签字。

　　第十条原料采购：

　　乙方提前一天向甲方食堂管理员报采购原料种类及数量详单，由甲方食堂管理员进行采购。

　　第十一条供餐时间：

　　乙方向甲方职工的供餐时间为：

　　早餐：7：20——8：20

　　中餐：11：50——13：30

　　晚餐：18：00——19：30

　　第十二条损失赔偿：

　　乙方应妥善管理各类设施。因乙方责任造成有关设施损坏时，赔偿损失。

　　第十三条卫生：

　　乙方保证食堂环境卫生、食品卫生和从业人员个人卫生，并持有防疫部门鉴定颁发的个人《健康证》。

　　第十四条卫生责任：

　　因供餐不卫生造成就餐职工食物中毒或患病时，追究乙方民事赔偿责任并移交卫生防疫部门处理。

　　第十五条合同期限：

　　本协议的.有效期为自签订日执行，有效期一年。

　　第十六条纠纷处理：

　　发生本协议未规定事项时，双方应协商解决，协商不成的向尧都区人民的法院起诉。

　　第十七条生效：

　　本协议自20xx月xx日xx生效。

　　本协议一式二份，甲乙双方各存一份。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　签订时间：签订时间：

　　公司委托合同篇9

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲方因申请股票上市，现委托乙方的律师办理有关法律事务，经双方协商，订立下列各条，共同遵守履行：

　　一、乙方接受甲方的委托，指派_________律师为甲方办理股票上市的有关法律事务。

　　二、甲方应真实地向乙方律师提供有关的全部材料。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实、弄虚作假，有权终止本合同，依约所收费用不予退还。

　　三、乙方律师应认真负责，对甲方提供的全部材料进行法律方面的审查，出具法律意见书，但对甲方提供材料的真实性不负责任。

　　四、由于乙方的过错，造成所出具的法律意见书出现错误，如果受损害的善意第三人提出赔偿请求，甲方负责赔偿后，乙方应承担赔偿责任，最高赔偿额以_________保险公司规定的为准。

　　五、乙方律师应对甲方尚未了结的经济仲裁、诉讼和有关争议胜诉败诉及其经济后果作出认真的.预测分析，但该部分的法律意见书只是一种参考意见，乙方律师对此不承担任何责任。

　　六、甲方应为乙方在办理法律事务时提供便利，并承担乙方因此而发生的交通、通讯及材料等费用，该费用为律师的办案费。

　　七、参照中国司法部制定的《律师业务收费管理办法及收费标准》，经双方协商同意，律师费的计算方法一般情况按_________计算，二项总和为律师费。如果甲方委托的事务难度较大，所需时间较长，律师费的数额，甲、乙双方可另行协商收费。

　　八、乙方先按半数计收律师费，即_________元，在签订本合同的三天内支付，该律师费无论甲方的股票最终能否上市，乙方都不予退还。余下部分的律师费在甲方的股票得到批准上市交易后付清。

　　九、如乙方无故终止履行合同，律师费退还用方；如甲方无故终止，律师费不子退还。甲方未付的律师费用，乙方有权追索。

　　十、本合同有效期限，自签订之日起至股票上市为止。

　　甲方：____________________________乙方：____________________________

　　日期：____________________________日期：____________________________

　　公司委托合同篇10

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　我单位因业务需要，现委托__________作为我公司合法委托收款人，授权其代表我单位进行代收款工作。

　　代理人的'一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。

　　代理人名称：__________身份证号码：__________

　　委托人：__________开户行：__________账号：__________

　　公司委托合同篇11

　　_________(以下简称甲方)

　　就其发起设立股份公司发行上市股票之事，聘请_________事务所(以下简称乙方)办理本合同约定的法律业务，经双方协议，订立以下条款，共同遵守履行：

　　一、乙方接受甲方的委托，指派_________律师、_________律师(以下简称承办律师)具体办理。

　　二、甲方委托乙方办理下列业务：担任发行上市之公司律师，审核、制作设立及发行上市有关法律文件，出具法律意见书和工作底稿，提供有关法律咨询，协助办理有关报批手续等。

　　三、根据有关规定并经双方协商，甲方向乙方支付律师费_________元人民币，于本合同签订之日起十日内支付律师费用_________元，余款于招股说明书刊登后募集资金到位之日起十日内付至乙方账户_________。

　　四、乙方责任：

　　以律师团队方式为甲方提供服务，人力安排符合甲方要求及项目所需。

　　承办律师必须依法行事，认真负责，保证在发行上市过程中排除法律障碍，避免法律风险，切实维护甲方的合法权益。

　　按本合同规定完成委托内容。每逾期一天，按甲方应缴金额1%支付违约金;如逾期达七天以上，从第七天起加倍支付违约金，同时甲方有权终止合同，并保留索赔的权利。

　　在项目进行过程中，对甲方所提供的一切资料，及一切受托内容和受托成果承担保密义务，但甲方同意乙方以某种方式公开的除外。

　　定期向甲方汇报项目进度，以便加强合作。

　　除提供法律服务外，负有与相关审批、核准、监管部门沟通联系的义务。

　　本着与甲方长期合作的`愿望，致力于为甲方提供常年法律服务。

　　五、甲方责任：

　　按本合同规定支付费用。每逾期一天，按应缴金额1%向乙方支付违约金，如逾期达七天以上，从第七天起加倍支付违约金，同时，乙方有权终止合同，并保留索赔的权利。

　　为项目完成所需，向乙方提供真实、准确、完整的材料，并对乙方提出的在交通、设备、人员等方面的合理要求予以满足。

　　对乙方完成项目的方式，承担保密义务。

　　六、如一方要求变更合同条款，需再行协议。

　　七、本合同经双方签字盖章后生效。

　　八、本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等效力。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　地址：_________

　　邮政编码：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　银行帐号：____________

　　______年____月____日

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　公司委托合同篇12

　　致:xxx公司

　　我单位现委托xx(姓名)作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行x工作。该委托代理人的授权范围为:代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理xxx活动有关的事务。在整个xx过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的`行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律职责。

　　代理人无权转换代理权。特此委托。

　　代理人姓名:性别:

　　年龄:xx职务:

　　身份证号码:

　　(代理人签字样本)

　　日期:年月日

　　竞标申请人(盖章):

　　法定代表人(签字):

　　附:委托代理人身份证复印件

　　公司委托合同篇13

　　委托方：________（以下简称甲方）

　　受托方：________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定，现甲方委托乙方作为其代理人代理货物出口的配舱、装船、进栈、报关等一系列货运代理工作，达成如下协议，以便共同遵守。

　　一、甲、乙双方均持有有效营业执照，并且严格按照营业执照中的营业范围开展业务。由于甲方的违法经营行为给乙方所造成的一切损失与不利后果，甲方应当承担赔偿责任。

　　二、甲方同意将其揽取的或其生产的货物委托乙方代理安排运输。

　　三、订舱时，甲方应正确填写由乙方提供的规定格式的订舱委托书，并加盖公章或订舱专用章以书面的形式传真或派人送交乙方，保证委托书内容的`完整性，其中应当包括但不限于所托运货物之件数，重量，体积，目的港，装船日期，货物品名（中英文品名）。甲方对于在装卸、储存、保管或运输中有特殊要求的货物应在委托书中明确提出并随附相关文件。如果委托书内容未注明，由此可能产生的一切风险、责任和费用均由甲方承担。同时，甲方需于委托书上注明本协议编号，以免丧失协议内容之权利。

　　四、订舱内容要求更改或取消时，甲方必须最迟于货物装入集装箱的当天以书面形式通知乙方，并与乙方的相关操作人员书面确认，并承担由此产生的一切风险和额外费用；若货物已进港或已离港，则乙方有权视情况决定拒绝更改。

　　五、甲方应当保证每月向乙方委托出口运输业务量不少于_________。乙方及时向甲方提供有关承运人的船期及运价变动信息。

　　六、甲方同意按以下第_________种方式确认费用，本协议运价（由我司代收代付承运人，费用由运费和佣金组成）可根据市场价格的变动作相应调整，经双方确认后生效。乙方为甲方垫付的额外费用实报实销。

　　乙方在甲方保证上述委托运输业务量的前提下，乙方按下述优惠价向甲方结算普通干货箱包干定额费：

　　自拖箱：人民币_________元xx年，到期双方无异议则自动顺延一年，本协议一式四份，双方各持二份，具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　公司委托合同篇14

　　一、甲方自愿委托乙方代理注册以下商标：类别，名称，

　　三、甲方委托乙方商标设计查询，乙方第一次提供五个商标图案由甲方选择，第二次提供三个商标图案由甲方选择。最后确定一个注册商标。

　　四、委托商标设计查询费用在合同签订后支付，注册费用在递交注册法律文件之前支付。

　　五、乙方在二个月内未按照甲方要求注册商标，甲方未收到国家商标局受理通知书，可以向乙方要求赔偿双倍的商标注册全部费用。

　　六、甲方需提供申请人及联系人地址、电话、邮编，在注册证核准之前变更地址、电话的，应及时告知乙方。否则由此产生的一切后果，由甲方承担。

　　七、乙方应把在商标注册过程中，由国家商标局下发的商标法律文件，及时送达甲方。因乙方原因未及时送达给甲方造成损失的，由乙方承担责任。

　　八、乙方提供的查询结果，只供甲方注册商标参考，不作为法律依据。乙方不承担注册风险。

　　九、根据新《商标法》的规定，因下列原因所产生的注册驳回风险，由甲方承担。

　　1、根据新《商标法》二十四条的规定：“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者按照相互承认优先权的原则，可以享有优先权”，与享有优先权的在后申请商标相冲突产生的驳回，由甲方承担。

　　2、根据新《商标法》二十五条的规定：“商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的，自该商品展出之日起六上月内，该商标的注册申请人可以享有优先权”，与享有优先权的在后申请商标相冲突产生的.驳回，由甲方承担。

　　3、根据新《商标法》三十一条的规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，恶意抢注他人已经使用并有一定知名度的商标产生的驳回，由甲方承担。

　　十、乙方保证在代理甲方商标申请注册前不向任何人泄露甲方商标，否则乙方赔偿因泄密造成的损失。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方;

　　年月日

【公司委托合同】相关文章：

公司委托合同10-09