当前位置:好文网>实用文>合同范本>施工合同

施工合同

时间:2024-11-20 21:18:39 合同范本 我要投稿

施工合同范本(集合15篇)

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的施工合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工合同范本(集合15篇)

施工合同范本1

  发包方(以下简称甲方):住址:联系方式:

  承包方(以下简称乙方):住址:联系方式:

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭装饰的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  一、工程基本情况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程面积:

  4、工程期限:开工日期:________年____月____日;风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期:________年____月____日。

  二、工程价款总工程款:本合同总工程款根据《装修工程工程预算表》定为元人民币整(:___________),实际结算以合同价格(具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认)为准

  三、工程图纸乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。?乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。甲方向乙方提供设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、设计方各执一份。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  四、材料供应

  1、本工程所需,按报价单规定应由甲方自购的`施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场,采购数量由乙方提供,如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家,由此造成甲方的损失由乙方承担,如材料数量不够,由甲方补够,工期不变。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,没有甲方签字确认,不支付费用。

  3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料,则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中,如原定材料缺货时,乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。

  4、乙方采购的材料,如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。

  5、乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  五、工程款支付方式

  1、合同签定后,在乙方进场(以发出开工报告为准)开始施工后5个工人日内,甲方向乙方支付工程造价的30%作为备料款。

  2、工程完成50%以上(即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上),甲方向乙方支付工程造价的20%的工程款;工程完成90%后(主要工作基本完成,剩余施工收尾准备验收工作),甲方向乙方支付工程造价的20%;工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的20%工程款。

  3、工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算。甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金,其余余额应在二周内支付给乙方。

  六、工程工期

  1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  2、甲方未按约定完成工作影响工期,工期顺延。

  3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期,工期不顺延。

  4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工______小时以上(累计计算),按一天顺延工期。

  5、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  6、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

  7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  8、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

  七、工程质量及验收风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。验收标准:按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(等其他及版现行的相关施工规范及标准;双方确定的施工图和审定的预算表及变更确认书。隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方收到乙方通知后,五天内甲方或甲方组织的有关部门进行验收。验收期为两天,如甲方不能按时验收,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。

  八、安全生产和防火

  1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的一切经济损失。

  2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失。风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  九、维修约定

  1、本工程交工后,乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个工作日。

  2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题,乙方实行有偿维修。

  3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时,乙方实行有偿服务。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  十、违约责任

  1、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担,由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金______%。

  2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误,甲方确认后工期可顺X。

  3、对竣工验收后,所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题,乙方返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害,责任乙方自负。

  4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品,如有损坏,乙方应照价赔偿。

  5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责。

  6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担责任。十一、争议解决双方发生争议协商解决不成时,按下列第_____种方式解决:

  1、向__________仲裁委员会申请仲裁;

  2、向___________人民法院起诉。十二、合同生效

  1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

  2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。甲方(签章):委托代理人:联系电话:________年____月____日乙方(签章):法定代表人:联系电话:________年____月____日附件:

  1、施工图纸共_____张

  2、装修预算书(经甲乙方共同签字确认)共_____页

  3、甲方提供装饰装修材料明细表

  4、乙方提供装饰装修材料明细表

  5、其他:本合同共_____页(附件)____________________________工程装修预算书序号项目名称单位数量合计材料及共计说明(包括备注)123456

  发包方(签字)________年____月____日

  承包方(签字)________年____月____日

  (附件)____________方提供装饰装修材料明细表金额单位:________元材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点

  发包方(签字)________年____月____日

  承包方(签字)________年____月____日

施工合同范本2

  由于施工中存在交叉作业,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》、《工伤事故的认定》有关规定,就工程项目的交叉作业安全防护等相关事宜,按照安全第一、平等互利的原则,订立本协议。

  特别注明:施工现场闲人免进,进入施工现场的人员必须佩戴安全帽,高空作业必须佩戴安全带,若施工人员因没有佩戴安全帽或安全带造成的安全事故,后果自负。

  一、交叉作业的管理原则:

  1、施工各方在同一区域内施工,应互相理解,互相配合,建立联系机制,及时解决可能发生的安全问题,并尽可能为对方创造安全施工条件、作业环境。干扰方应向被干扰方提供施工计划,被干扰方据此提前安排施工,以减少干扰所带来的损失;如双方无法协调一致,或被干扰方必须停工时,则应报请管理公司帮助协商解决。

  2、在同一作业区域内施工应尽量避免交叉作业,在无法避免交叉作业时,应尽量避免立体交叉作业。双方在交叉作业或发生相互干扰时,应根据该作业面的具体情况共同商讨制定安全措施,明确各自的职责。

  3、因施工需要进入他人作业场所,必须向对方现场负责人当面申请;说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。其中必须进行告知的作业有:土石方开挖、起重吊装、高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除、焊接(动火)作业、施工用电、材料运输、其他作业等。

  4、双方应加强从业人员的安全教育和培训,提高从业人员作业的技能,自我保护意识,预防事故发生的应急措施和综合应变能力,做到“三不伤害”,各工种交叉作业有冲突时必须报公司现场工长协调,严禁发生争执或打架斗殴现象,如有发现任何后果自己承担,并且我公司将处以重罚。

  5、双方在交叉作业施工前,应当互相通知或告知对方单位施工作业的内容、安全注意事项。当施工过程中发生冲突和影响施工作业时,各方要先停止作业,保护相关方财产、周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全;由各自的负责人或安全管理负责人进行协商处理。施工作业中各方应加强安全检查,对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决,消除安全隐患,确保施工安全和工程质量。

  二、具体落实事项:

  1、双方单位在同一区域内进行高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除时;应在施工作业前对施工区域采取全封闭、隔离措施,应设置安全警示标识,警戒线或派专人警戒指挥,防止高空落物、施工用具、用电危及下方人员和设备的.安全,所有料具、建筑垃圾等任何东西必须集中后由塔吊运吊,严禁高空抛物。

  2、在同一区域内进行土石方开挖时;必须按设计规定坡比放坡,做好施工现场的防护,设置安全警示标志;做好现场排水措施,并及时清理边坡浮碴,不准堵塞作业通道,确保畅通,弃碴堆放应安全可靠(必须有防石头滚落措施,如防护网、挡碴墙、滚石沟等)。

  3、在同一作业区域内进行起重吊装作业时;应充分考虑对各方工作的安全影响,制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥,检查现场安全和措施符合要求后,方可进行起重吊装作业。与起重作业无关的人员不准进入作业现场,吊物运行路线下方所有人员应无条件撤离;指挥人员站位应便于指挥和了望,不得与起吊路线交叉,作业人员与被吊物体必须保持有效的安全距离。索具与吊物应捆绑牢固、采取防滑措施,吊钩应有安全装置;吊装作业前,起重指挥人通知有关人员撤离,确认吊物下方及吊物行走路线范围无人员及障碍物,方可起吊。

  4、在同一区域内进行焊接(动火)作业时;施工单位必须事先通知对方作好防护,并配备合格的消防灭火器材,消除现场易燃易爆物品。无法清除易燃物品时,应与焊接(动火)作业保持适当的安全距离,并采取隔离和防护措施。上方动火作业(焊接、切割)应注意下方有无人员、易燃、可燃物质,并做好防护措施,遮挡落下焊渣,防止引发生火灾。焊接(动火)作业结束后,作业单位必须及时、彻底清理焊接(动火)现场,不留安全隐患,防止焊接火花死灰复燃,酿成火灾。

  5、各方应自觉保障施工道路、消防通道畅通,不得随意占道或故意发难。凡因施工需要进行交通封闭或管制的,必须报项目部审批,且一般应在____分钟内恢复交通。运输超宽、超长物资时必须确定运行路线,确认影响区域和范围,采取防范措施(警示标识、引导人员监护),防止碰撞其他物件与人员。车辆进入施工区域,须减速慢行,确认安全后通行,不得与其他车辆、行人争抢道。

  6、同一区域内的施工用电:应各自安装用电线路。施工用电必须做好接地(零)和漏电保护措施,防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作,互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面,应事先征得对方得同意;同时,应经常对用电设备和线路进行检查维护,发现问题及时处理。

  7、施工各方应共同维护好同一区域作业环境,切实加强施工现场消防、保卫、治安,文明施工管理;必须做到施工现场文明整洁,材料堆放整齐、稳固、安全可靠(必须有防垮塌,防滑、滚落措施)。确保设备运行、维修、停放安全;设备维修时,按规定设置警示标志,必要时采取相应的安全措施(派专人看守、切断电源、等),谨防误操作引发事故。

  8、由于一方施工不当对另一方造成损失时,所有损失均由施工不当方承担。

  甲方单位(章):_________乙方单位(章):_________

  代表人:________________项目负责人:____________

  ______年______月______日_______年______月_____日

施工合同范本3

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立合同。

  一、 工程概况:

  工程名称: XXXXXX

  工程地点: XXXXXX

  工程范围: XXXXXXXXX

  工程内容:监控系统布线、设备安装及调试

  二、工程总价:详见附件1(网络监控工程价格)

  合同金额¥:XXXXX(大写:叁万陆仟圆整)工程在本监控系统工程采用总价包干的形式,一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的,由双方协商定价。

  三、产品质量及安装调试要求:

  1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

  2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

  3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。

  4、由甲方提供安装场地及电源。

  四、技术标准及质量保证

  (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

  (2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

  (3)乙方保证项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。

  (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

  五、工程项目建设期限:

  合同签定后 日内进场施工,整个施工工期 天。 20xx 年 4 月 20xx 年 4 月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

  六、售后服务:

  1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

  2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在8小时内响应,48小时内解决故障,若在48小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。

  3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

  七、竣工验收及付款方式:

  项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相关资料。乙方自书面通知之日起,一周内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。自合同签定起5日内支付合同总金额的50%(元 大写:壹万捌仟圆整 ),工程进行到安装监控器时付总金额30%元 大写:壹万零捌佰圆整 )(此部分资金不计算利息),验收合格后付清余款(¥:7800.00元 大写:柒仟捌佰圆整),逾期不付按0.1%支付滞纳金。

  八、约定事项

  (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

  (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为合同的附件。

  (3)附件1作为合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

  九、违约责任:

  1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的.规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

  2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。

  十、合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

  十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

  十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

  十三、合同一式两份,由甲乙双方执一份

  十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

  十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本4

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,甲乙双方经友好协商,就甲方中央空调安装工程达成一致协议。为保证工程施工进度。提高工程质量,明确甲乙双方的职责、权利、义务,互相配合协作确保工程如期完成。结合本工程的具休情况,签订本合同,以至双方共同遵守。在签署本合同时,双方对本合同所有内容及条款已详尽了解,合同经签署后,即视为对其所有内容及条款确认无误,并愿意遵守执行,放弃对合同内容及条款有疏忽之处作为不执行合同的理由之权力。

  一.乙方是本合同经济与法律责任的唯一承担者,乙方是本合同设备采购、安装施工与售后服务的具体执行者。

  二、工程内容及范围

  1.工程名称: 舒适性空调系统工程;

  2.工程地址:

  3.工程内容及质调试运行直至整个空调系统的最终竣工验收,并量要求:乙方负责按清单明确的空调机组、以及安装材料的规格、型号、数量与质量,进行采购、安装、达到合格标准。

  4.施工中需要甲方协调其他专业配合的工作如下:

  a.甲方的水电工需按乙方的要求将空调所需电源送到空调设备处,乙方负责设备接线;

  b.空调检修口、出风口的位置及尺寸按施工图设计图纸执行;

  c.凡遇到需要在结构梁、结构墙开孔的'必须经甲方认可,开内隔断墙孔洞的数量不得超过室内机的台数, 乙方负责具体的实施;

  d.以上配合不到位而造成的乙方工程量的增加,增加部分的费用较大时由甲方承担。

  5.施工中,因甲方原因而造成的变更,不在本工程范围内。甲乙双方另行商议。

  三.工程包干总价

  按报价单采购及设计图纸施工安装的包干总价为 元,人民币大写: ,如有其它一切费用由乙方承担。

  四.本工程总承包付款方式如下:

  1. 第一期:合同签订后三个工作日内,甲方向乙方支付总工程款的30%作为定金。

  2. 第二期 货到现场 签收合格付总工程款60%

  3 第三期:工程完工全部验收合格,付清尾款。

  五.工期要求

  1.二次装修工程结束前,进行空调系统运转调试,并进行竣工验收。

  1.如遇下列情况,工期可作相应顺延:

  a.甲方未按照合同约定支付工程款项;

  b.因停水、停电或限制施工时间等限制安装施工的情形;

  c.甲方未能把电源接到室内、外机组所需的电源位置;

  d.因遇人力不可抗拒的因素(如:恶劣天气、疫情、临时性重大突发事件等)。

  六.双方责任

  1.甲方责任

  a.甲方应在乙方安装工具及材料进入安装现场后为乙方提供指定堆放区;

  b.甲方应对空调安装要求事先告知乙方施工人员(包括空调外机的位置规定);

  c.甲方负责空调设备及附属材料的进场验收、工程竣工验收,在验收完后负责保护好进场材料及安装后的设备,防止被盗及损坏;

  d.甲方应协调其他专业施工单位(如装潢的水电工、泥工、木工、油漆工等)与乙方的配合工作;

  2.乙方责任

  a. 乙方负责空调设备机组的订制与采购,所采购的空调设备机组必须是符合当前国家或行业相关中央空调设备生产制造技术规范的、相关质量认证与许可标志、以及“产品质量合格证”齐全的空调设备;

  b.乙方需按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度;

  c.乙方施工期间应遵守甲方的工地管理的各项规定,文明、安全生产;

  d.乙方负责空调设备机组及配套附件的运输、加工、制作、安装及交付甲方正常使用;

  e.乙方施工期间应保护好材料、设备不受损坏,乙方原因造成工程延期应由乙方负责。

  f.因乙方原因出现的安全事故由乙方承担全部责任,乙方应及时妥善处理,不得拖延。

  g.承担因产品质量和施工质量造成的一切责任和损失。

  3.本合同签订后,若一方单方面毁约导致合同不能继续履行的,毁约者除退还已收取或已支付的工程款外,另按工程款总金额的10% 赔偿对方。

  七.工程验收及保修

  1.本工程应符合“中央空调”设计及安装技术标准;

  2.装修工程完工前,甲方应提前7天内通知乙方进行空调系统的运转调试;

  3.本工程保修期:

  a本工程空调设备保修期为18个月,保修期从空调设备安装调试完毕之日起计算;

  b本工程安装工程保修期为2年,保修期从调试验收合格之日起计算;

  八.合同争议解决方式

  合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能协商解决的,向本工程所在地的人民法院起诉。

  九.其它

  1、未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本5

  发包方(甲方) 承包方(乙方)

  姓名: 单位名称: 住所: 注册地址: 工作单位: 联系电话: 联系电话:

  甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方承包甲方发包的家庭装修工程,经协商达成以下协议:

  1. 工程概况:

  1.1 工程地点:

  1.2 工程内容:

  1.3 工程承包方式:

  1.4 工程期限: 天。

  开工日期:20 年 月 日

  竣工日期:20 年 月 日

  因甲方未履行合同或因工程变更、停水、停电以及其它不可抗为因素影响工期的,工期顺延。

  因乙方未履行合同或由于乙方原因造成工程返工的,返工费由乙方承担,工期不延期。

  2. 甲方工作范围

  2.1 在工程开工前,甲方需对乙方的施工图纸进行签认,在图纸签认后,施工过程中如发生变更,按工程变更处理。

  2.2 负责提供水源、电源。

  2.3 负责协调与邻居的关系。

  2.4 对需拆改原建筑物结构或设备、管线,负责向有关单位办理相应手结。

  2.5 施工期间甲方如需使用部分居室的,负责施工现场的保卫及消防。

  2.6 负责工程质量和进度的监督及验收。

  3. 乙方工作范围

  3.1 严格按照合同及报价约定的项目认真施工,按期优质完成工程。

  3.2 施工中严格执行有关的安全操作规程及质量标准。

  3.3 严格执行有关施工现场的管理规定,不得干扰居民正常休息及污染环境。

  3.4 负责保护好室内家具和陈设。

  3.5 保证居室上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

  3.6 因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

  3.7 保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。

  4. 工程变更

  工程内容及做法如需变更,甲、乙双方必须协商一致,相关费用的.调整需双方同意,签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。

  5. 材料供应

  5.1 按乙方编制的本合同装修《工程材料、设备明细表》所约定的供料方式和内容进行提供。

  5.2 乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方并提供材料、设备产品的质量、环保合格证明及对所购材料设备质量负责。

  6. 工程验收

  6.1 在施工过程中分下列阶段对工程质量进行验收;

  (1)材料验收

  (2)隐蔽工程验收

  (3)竣工验收

  6.2 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提供交其施工部分的水电改造图。

  6.3 本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

  7. 违约责任

  7.1 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。

  7.2 甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款,每延期一日,应当向乙方支付延迟部分工程款2‰的违约金。

  7.3 由乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰

  7.4 由于乙方责任导致工程质量不合格,对工程质量不合格部位,乙方必须进行乇底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按7.3的标准支付违约金。

  8. 争议解决方式

  本合同项下发生争议,双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成功的,向人民法院起诉,或向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

  9. 工程预算

  9.1 双方商定,本工程合同造价为该价款仅作为付款依据,实际工程款待完工结算时根据实际工程量结算。

  9.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到工程结算资料后无异议,双方应填写工程结算单。甲方应在工程结算单签字后结清工程全部款项。

  9.3 付款方式:甲、乙双方商定按如下方式进宪工程付款:

  a.合同签定后,甲方付合同总款的

  b.乙方木工进场时,甲方付合同总款的,计人民币¥元大写 元,给乙方作进度款。

  c.乙方木活做完90%,开始油漆时,甲方付合同总款的,计人民币¥ 元,大写 元,给乙方作进度款。

  d.余10%尾款,计人民币¥元,大写元,待乙方工程完工甲方验收合格后一次付清,该款项以结算单总款为准。

  甲方: 乙方:

  签字: 签字:

  签章: 签章:

  年 月 日

施工合同范本6

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方协商达成如下协议:

  第一条工程概况

  1、工程名称:平陆县西街初中迁建项目一标段

  2、工程地点:平陆县西韩窑村,砥柱广场北侧。

  3、工程内容:载体桩施工

  4、工程范围:图纸范围内桩基工程

  第二条承包方、合同价款及支付方法

  1、承包方式:机械成孔,甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土,其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

  2、合同价款:

  按实际施工桩数,以65元/米按有效桩长进行结算。

  3、合同价款支付方式

  (1)工程进度款:1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后,付每一栋楼载体桩合同价的50%,1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%,载荷试验完成合格后付至合同总价的90%,剩余10%竣工验收后一个月内付清。

  (2)合同价款的调整:合同价款签订后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一时,合同价款按实际情况进行增

  1)甲、乙双方代表确认的.工程量增减;

  2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

  第三条工期

  施工现场达到“三通一平”,基坑开挖至标高,具备开工条件后,以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天,雨天除外。

  第四条工程质量

  乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,质量达到合格。

  第五条甲方的权利和义务

  1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

  2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”,水、电接入施工现场相应位置,保证满足施工期间的需要。

  3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用,协调处理好周边关系,保证施工正常进行。

  4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

  5、甲方负责放主轴线,乙方负责放线施工。

  6、严格按合同约定及时支付工程款项。

施工合同范本7

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、 工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

  二、工程价款的支付方式

  1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

  3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

  2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  3、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  5、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0。5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的'管理。

  7、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  四、设备、材料供应与清理

  1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  1、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  2、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  3、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  4、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

  六、争议及其它

  1、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

  2、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

  3、未尽事宜,双方另行协商。

  4、附则:

  甲方(签章): 乙方(签章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

  年 月 日 年 月 日

施工合同范本8

  建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、工程范围:

  4、承包方式:包工包料。

  5、承包造价: 元(大写:)。

  二、工程期限

  根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)

  开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日,总工期 天。

  三、本工程竣工质量为一次性合格工程

  1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

  四、工程价款支付及结算

  本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

  五、其它约定

  1:甲方承担的安全责任、权利

  (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

  (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

  (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;

  (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2:乙方的责任、权利

  (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的'有关安 全生产的规定、制度;

  (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;

  (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违 章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;

  (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。

  六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方:

  代表人:

  身份证号:

  公章

  年月

  乙方: 代表人: 身份证号:公章 年日 日 月

施工合同范本9

  1,先写明白刮腻子刷涂料的施工工序,

  2,竣工的验收标准,及质量要求,

  3.竣工的结算方式,及施工每平米的单价。

  4.甲方的付款方式。可在付款方式上注明;工人进场甲方付乙方多少钱,工程完成三分之一,甲方付多少钱,工程完成二分之一付多少钱,工程完成三分之二付多少钱,后写明尾款的'处理意见是竣工验收后一次性付清还是留百分之5做质保金。

  5,施工中遇到不可预测及不可抗拒的情况时,甲方的付款方式【例如遇雨,遇大风,大雪,停电,停水,甲供材料不能及时进入工地,造成了停工待料,政府行为,引起的停工。等不可预测事件】

  6,工期,一般会规定好工期,如果工程超期,违约金规定

  7,工伤事故的责任处理

  8,零工的付款方式

  9,双方发生矛盾的处理意见【是经人民法院判决,还是经劳动监察部门裁决。必须写明白】

施工合同范本10

  甲方 (全称): (以下简称甲方)

  乙方 (全称): (以下简称乙方)

  为加快我镇新农村建设步伐,圆满完成各村道路硬化任务,保证施工质量,根据有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  村内道路硬化工程硬化总面积约 平方米,其中主街面积约 平米,次街面积约 平米,门台散水面积约 平米,路沿边沟面积约 平米。工程内容包括路基平整、夯实、水泥路面浇筑等,按主街每平米 元,次街每平米 元,门台散水、路沿边沟每平米 元,工程概算约为 万元。

  二、合同工期:

  工程在 年 月 日前完工。

  三、工程施工要求:

  1、乙方工程施工队,必须按照道路硬化标准进行施工作业:(未尽事宜以监理和新农村办的施工要求为准)

  (1)硬化前要对街道两侧房屋墙面进行拍照存档,防止发生纠纷。

  (2)道路硬化前要对路基进行清理、平整,切实做到夯实路基。升降放要必须考虑“三线合一”管沟深度。

  (3)使用商混,混凝土强度C20。

  (4)升降方后必须使用机械碾压夯实,巷道可用人工夯实。

  (5)道路硬化施工中要按设计厚度安装模板,使用钢模,铁钎固定,防止跑模及漏浆。

  (6)商混铺平后要使用平板振动器振实,模板边用振动棒充分振荡、压实,防止漏振出现蜂窝现象。使用电抹子抹平碾压不少于3次,或人工碾压不少于4次。

  (7)散水必须在街道之后硬化,且预留伸缩缝。

  (8)养护时要使用塑料薄膜铺盖,并有专人看护。

  2、施工完成后要达到以下标准:主街道厚度20cm,次街厚度15cm,门台散水、路沿边沟厚度10cm,宽0。5米。

  (1)路边整齐,无里出外进,直线段直顺,曲线段圆顺。路面平整,坡度统一,不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水、裂缝等现象,灌缝饱满、密实,路的连接处缝面整齐。

  (2)伸缩缝缝面垂直并全部贯通,缝内不得有杂物,切缝宽、深、长应符合设计要求。

  (3)特色路面与水泥路面衔接平整,处理得体,实用美观。

  (4)预留合理美观的绿化用地。

  3、乙方要确保施工质量合格,由县新农村办、监理、镇新农村办和村内监理小组人员验收,必须做到安全生产,文明施工。

  4、乙方对村内具体道路硬化工程施工队负有监督检查的责任;负责对县、镇检查验收人员的迎检工作;负责协调监理人员、施工人员、村监理小组等多方的沟通联系工作。

  5、甲方负责联系搅拌站送灰,检查督导乙方及施人员完成道路硬化任务,协调各方关系等。

  四、付款方式:

  乙方必须向缴纳 万元的.工程保证金。其保证金在工程验收合格后且县级资金到位的情况下予以退还,如乙方因自身原因中途退出或工程验收不合格不予退还。甲方在经镇相关部门批准后,有支配使用保证金用于工程开展的权利。

  工程全面完成,经相关部门和人员验收合格且上级拨款到位后付至总工程款 %;暂扣 %作为工程质保证金,保证金在质保期满后1月内付清。(质保期为完工后一年整)

  五、奖罚措施:

  1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罚 元。

  2、乙方必须接受甲方的监督检查,接受整改意见。

  六、安全责任:

  1、施工前由乙方负责协调清理好在施工范围内的农作物、私塔乱建、乱堆乱放等;施工期间有关政策处理纠纷由乙方负责。

  2、在施工期间引起发生的人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由乙方或村内具体施工人员负责。甲方概不负责。

  七、未尽事宜:

  本合同未尽事宜可,双方可另行协商补充,补充规定与本合同有同等效力。

  八、本合同一式三份,甲方、乙方各执一份,镇新农村建设服务中心存档一份。

  九、合同生效:

  合同订立时间: 年 月 日。

  合同订立地点:

  本合同双方约定签字盖章后生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  负责人: 负责人:

  电 话: 电 话:

施工合同范本11

  发包单位:社会福利服务中心(以下简称:甲方)

  承包人:建筑工程有限公司(以下简称:乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程内容:水电表安装

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:

  二、工程承包方式、承包范围及内容:

  1、承包方式:包工包料。

  2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。

  三、合同工期:

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:20xx年5月25日,竣工日期为:20xx年6月5日。

  2、乙方必须服从和执行甲方安排。

  四、质量标准:

  本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。

  五、合同价款、工程量的.计量:

  1、本工程为包工包料,包干价为25000.00。

  2、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。

  六、工程款及质保金的支付:

  1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内,支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。

  2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

  七、争议:

  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。

  八、合同生效:

  1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  3、本合同订立时间:20xx年5月xx日。

  4、签订地点:

施工合同范本12

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:-----

  资金来源:业主自筹

  二、工程承包范围: “商业楼”装饰装修工程施工图设计的全部内容。

  三、合同工期:

  本合同工期为: 55~60 日历天。(工期从7月14日计) 开工日期: 20xx年 07 月 14 日

  竣工日期: 20xx年 09 月 05 日或20xx年 09 月 10 日

  四、验收标准及保修

  1.达到国家规定的验收合格标准和设计效果。

  2.本工程保修期:保修范围详附件《林溪美城1#楼5单元商业楼装饰装修工程质量保修书》。

  五、合同价款(暂定价)

  大写: 壹佰壹拾捌万 元(小写: 1180000.00 元);

  六、组成合同的文件

  1.组成合同的文件(优先顺序排列)包括:

  (1) 装饰装修工程施工合同

  (2) 投标书及其附件(含工程报价单)

  (3) 招标文件(含图纸、工程量清单及补充招标文件与此有关的部分)

  2.上述文件应互为补充,如有不清楚或不一致的,以后发文件为准。

  3.经甲方确认,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、双方的权利与义务

  1.甲方的权利与义务

  (1)甲方委派 作为甲方现场监督管理代表,行使本工程的现场管理监督工作,并负责协调工程施工过程中涉及的有关问题。

  (2)甲方有权要求乙方更换项目班子管理人员。

  (3)按本合同约定,按期向乙方支付工程款。

  (4)甲方为乙方提供水电接驳点,费用计取按第八条4小条办法执行。

  (5)主材由甲方指定供应商供应,材料进场后,经甲、乙双方指派专人共同盘点,确认品牌、品种、数量及质量合乎规范、感观要求。

  2.乙方的权利与义务

  (1)乙方委派 作为本工程项目经理。乙方具体履行和承担施工项目所涉及的所有责任和风险,加强工程现场施工质量、安全培训教育,同时确保本工程工期、质量、安全、文明施工等指标顺利实现。

  (2)乙方负责办理消防审查、许可证等相关事宜,甲方配合。

  (3)按施工方案、进度计划和甲方的总体安排组织进场施工。

  (4)不得随意更换本项目班子管理人员。

  (5)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  (6)乙方采购用于项目的所有材料除满足相关部门及规范要求外均应符合招标文件和设计要求,且交甲方确认,并提供自购材料合格证书和检验合格证等后才能用于工程中。

  (7)乙方需在使用甲供材5个工作日以前,向甲方提供书面使用申请,甲方向乙方提供指定供应商的联系方式,并协助乙方与供应商的接洽.

  (8)乙方不得浪费甲供材料,需放样材料由乙方负责材料放样计算,并对放样结果负责,因放样错误造成的材料浪费由乙方按照甲方购买价的1.1倍赔偿,并不得顺延工期。

  (9)甲供材料进场时,由甲、乙及材料供应方三方共同清点、签收,签收后甲供材由乙方负责保管及使用,施工过程中损坏的,由乙方负责按原价的1.1倍赔偿,在结算中扣除。

  (10)甲供材料包安装部分,安装完成后,由乙方及材料供应方共同签收,

  签收后甲供安装成品由乙方负责成品保护你,施工过程中损坏的,由乙方负责按原价的1.1倍赔偿,在结算中扣除,且工期不顺延。

  (10)乙方自购材料批量采购前必须提前5个工作日向甲方提供自购主要材料样品,并会同甲方及监理封存该批次样品,乙方自购材料进场应与封存样品一致,对甲方不认可的产品,甲方有权调整品牌,且不对该项目清单综合单价调增。

  (11)乙方应对自行采购的主要材料及工作项目,按国家、行业相关规定主动送检,并保证材料及工作项目检验合格,包括但不限于消防等项目送检,并承担相关费用。

  (12)本合同签订前,乙方向甲方提交履约保证金 元。履约保证金待本合同工程竣工验收交付合格后5个工作日内,由甲方以转帐方式无息退还给乙方(暂定)。

  (13)工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供竣工验收报告、完工记录、竣工图纸、维护保养手册、质量担保证明书等完整竣工资料。竣工验收后10日内,乙方向甲方提供竣工图贰套,并将施工过程中形成的竣工资料分类整理装订成册(贰套),交由甲方留存归档。

  八、工程价款的支付

  甲方按施工计划和进度分四期支付乙方工程款:

  1、一期工程款:8月1日~8月10日结算上月工程量,并收到乙方开具发票后支付已完总价款的70%,计 (按进度预算核定价计) ,大写: (按进度预算核定价计) ,作为一期工程款。

  2、二期工程款:9月1日~9月10日结算上月工程量,并收到乙方开具发票后支付已完总价款的70%,计 (按进度预算核定价计) ,大写: (按进度预算核定价计) ,作为二期工程款。

  3、三期工程款:工程验收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工档案及结算资料(工程量计算规则以20xx清单计价规范及内容说明为准)。甲方审核完毕后,乙方提供发票,甲方在收到发票7日内按审定结算价格的97%,并扣除第一期工程款和第二期工程款、违约金(如有)以及甲供材料赔偿款(如有)后支付。

  4、乙方在55个日历天内完成该工程,则甲方同意将水电费作为给乙方奖励,如超过55个日历天且在60个日历天内完成该工程,则水电费乙方按实支付,并在结算中一并扣除,工期超过60个日历天,甲方有权对乙方进行处罚,并追究相关责任损失。

  5、工程结算款的3%作为工程质量保修金,由甲方留存,待工程保修期的第一年结束并扣除甲方代付相应维修费(如有)后,在15个工作日内支付给乙方。

  乙方银行账户信息如下:

  户名: 账户: 开户行:

  6、乙方应如实按时向龙泉驿区地税局自行申报工程相关税费。

  九、工程竣工结算

  1.本合同价款结算方式:采用固定单价合同(合同另有规定除外),工程量按实计算。

  2.清单中错项、新增项目单价的确定按以下规定进行:

  (1)投标清单中只有类似于变更工程的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指招标清单项目中除主要材料价格不相同外,其余均相同的项目,可按中标综合单价加材料价差(材料价差为不同材料甲方认质认价的差额)调整确定类似工程项目的综合单价。

  (2)投标清单报价中没有适用或类似的价格,按20xx清单规范组价后下浮10%计算(费率参照银升装饰公司清单费率核定表且取下限执行,材料价差调整参照8月、9月《成都市造价信息》平均价),对清单缺项的由甲方按照市场价核实。

  (3)对变更后不使用的材料,甲方不承担任何费用。

  (4)工程量计算规则按20xx清单计算规则及说明为准,组价按20xx四川定额计算规则及说明为准。

  (5)双方同意天棚吊顶按投影面积计算,墙面面积按正投影面积计算(嵌

  入墙面灯槽等不再单独计算),建筑面积按最近建筑面积计算规范计算。

  (6)备注:电线品牌“三电”、“成数”、“川泰”,开关面板及电子元器件品牌:“梅兰日兰”,网线:超六类及其以上,线管:彩管且壁厚不小于1.0,给排水管品牌:“川路”、“顾地”、“金德”。

  3.所有设计变更和现场签证(包括甲方或乙方提出的更换或增减材料品种、档次、数量等变更。下同),在发生时,甲方书面确认,其变更签证价款,均在竣工结算时一并结算。

  4. 在合同执行过程中,所有设计变更和现场签证的费用,应客观真实、签字齐全,否则在工程结算中不予确认。

  5. 材料价格在乙方投标报价时已有的,按乙方投标时材料单价计价,不作调整;投标报价时没有的'材料,由甲方认质认价。

  十、违约责任

  (1)因乙方工程质量以外的其他原因造成工程延期,按乙方签收的《美创实业发展有限公司“林溪美城”施工管理细则》执行相应处罚,因乙方原因致使工程质量不符合设计图纸或质量验收规范,乙方负责无偿维修或返工、改建并按美创发展置业有限公司条例进行处罚。

  (2)乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担施工中乙方承包范围内的发生的一切安全事故的民事及行政责任和因此发生的一切费用。如发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理。

  (3)乙方须自行办理施工所需相关手续(包括但不限于夜间施工许可证、垃圾清运证等)并自行承担办理手续的相关费用。

  (4)乙方在危险位置施工时,施工开始前应向监理提出安全防护措施;但此类批准不免除乙方对此应承担的责任。

  (5)乙方未按施工图施工、未经甲方同意擅自修改设计或不按照设计变更及签证的内容施工,每发生一项,罚款5000元;若给甲方造成重大损失,乙方必须对甲方遭受的经济损失以及由此带来的名誉损失、信用损失、预期收益损失等进行全额赔偿。

  (6)在施工过程中,如乙方未按本协议的约定使用材料或所用材料无出厂原始凭证、合格证、准用证、质检报告或不按规定复检、复验或以劣充优,掺杂使假等,甲方经检查每发现一项,乙方应向甲方支付违约金人民币10000元并返工,同时承担由此给甲方造成的一切损失,且工期不顺延。

  (7)乙方发生阶段工期延迟后,不但没有将延迟的工期抢回来反而继续延迟,累计延误(工期达15天以上时,乙方应当赔偿甲方的实际损失并支付相当于工程总价款5%的违约金。

  十一、争议

  本合同在履行过程中发生争议时,由双方当事人协商解决,协商不成的依法向成都市仲裁委员会申请仲裁。

  十二、投保

  乙方在现场所有施工人员、机具的相关保险及第三方责任险、工程一切险由乙方承担,报入总价。

  十三、其他

  1.本合同签订是,乙方需提交装饰公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、现场管理人员从业资格证等全套资料并加盖鲜章。

  2.合同份数本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等法律效力。

  3.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  法定代表人或委托代理人 : 法定代表人或委托代理人:

  签约时间: 年 月 日

施工合同范本13

  甲方(发包方): 乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国合同法》及轻钢龙骨隔断墙施工04J114—2国家标准,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称: 办公室隔断墙 2、工程内容: 轻钢龙骨隔断墙施工

  3、工程承包方式:包工包料4、工程造价:轻钢龙骨隔断墙(双面) 19518 元。

  5、工程范围包括:楼内办公室隔墙,具体施工按图纸和施工方案施工。

  二、质量要求及施工方法:

  轻钢龙骨按国家标准规范要求施工。过梁符合国家建筑标准设计图集04J114—2中技术指标有关规定及要求。墙面平整度不超过8毫米,垂直度不超过8毫米,接缝处不超过4毫米并补平。质保期为一年,确保墙体或墙体连接处无开裂无返潮现象。

  三、工程量的计算方法:

  按实际隔断墙面积(双面)型号结算。

  四、结算方式:

  工程施工完成后30个工作日内乙方向甲方提供正规机打工程发票并提供经

  乙方公司盖章的验收记录表后结清总工程款的100%。,质保期满后30个工作日付清。

  五、施工期限:

  施工暂定于20xx年月日开工,于20xx年月日内完工。

  六、甲方的责任与义务:

  1、甲方对工程进程的`质量进行监督,解决应由甲方解决的问题及其他事宜。如出现质量问题,甲方有权单方面终止合同,乙方所有损失由自己负责,并赔偿甲方损失。

  七、乙方的责任与义务:

  1、严格按甲方要求施工,保证现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  2、严格按现行有关标准进行施工,完全配合电力安装,确保整体工程质量。

  3、服从甲方施工现场管理,对甲方原有设施进行保护如有损坏照价赔偿。

  4、除自然灾害外非甲方原因造成乙方停工,乙方应负违约责任并尽快继续施工。

  5、安全文明施工,乙方保证施工人员在施工范围内活动,乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施防止伤亡和其它安全生产事故发生,施工中乙方的施工安全全权由乙方负责,如在施工过程中发生安全事故,责任由乙方全部负责。

  八、违约责任:

  以上所定条款双方共同遵守执行,如有一方违约需承担工程总造价3%的违约金进行补偿对方。

  九、本合同未尽事宜双方协商解决,一式贰份,双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  签订日期:20xx年月日

  施工合同

  钢结构隔断墙

  年 月 日

施工合同范本14

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他现行的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程场平施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  二、工程承包范围

  3.承包范围:

  三、合同文件及解释顺序

  4.合同文件应能相互解释,互为说明。除合同另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  ①本合同协议书;

  ②中标通知书;

  ③投标书及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确定并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等); ④招标文件中的合同条款;

  ⑤招标文件中的其它内容;

  ⑥标准、规范及有关技术文件;

  ⑦图纸;

  ⑧工程量清单;

  ⑨工程报价单或预算书。

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  四、双方的权利和义务

  5.监理工程师必须履行合同规定的职责,详见委托监理合同书。承包人必须配合监理工程师的工作,服从监理工程师的监督、管理。

  6.发包人代表

  6.1发包人可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可以在任何时候撤回这种委派。委派和撤回应提前7天书面通知承包人。

  6.2发包人的指令、通知由发包人代表签字后,以书面形式交给承包人代表,承包人代表在回执上签署姓名和时间后生效,必要时发包人代表可发出口头指令,并在48小时内以给予书面确认,承包人应对发包人代表的指令予以执行。承包人有义务对错误指令在24小时之内以书面形式向发包人代表提出,如发包人代表仍坚持其指令,由此引起的损失由发包人负责。

  6.3发包人委托的总监理工程师,按发包人的授权,部分或全部行使合同中发包人代表的权力,履行发包人代表的职责,但无权解除合同中承包人的义务。发包人代表和总监理工程师易人需提前7天通知承包人,后继者承担前任所负的责任。

  6.4本工程发包人现场常驻代表为季文焕工程师。

  7.项目经理

  7.1承包人的要求、请示和通知,以书面形式由项目经理签字后送交发包人代表,发包人代表在回执上签署姓名和时间后生效。

  7.2项目经理按总监理工程师批准的施工组织设计和依据合同发出的指令、要求组织施工。

  7.3项目经理及主要技术人员应在合同签订后3天内并在开工前7天到位,并将人员名单及联系电话及时提供给发包人代表和监理工程师。项目经理易人应提前7天通知发包人并得到发包人的批准,后继者承担前任应负责任,若关键人员中途擅自换人或不到位,发包人将行使合同规定的权利,并向承包人进行索赔。

  8.发包人工作

  8.1协调处理有关工程上的外部工作;

  8.2提供有关申报手续中需提供的相关资料;

  8.3确认水准点与座标控制点,会同监理人、承包人以书面形式进行交验;

  8.4发包人组织监理工程师、承包人和设计单位进行图纸会审,向承包人进行设计交底。

  9.承包人工作:承包人按发包人的要求和时间做好以下工作:

  9.1办理施工需要的有关手续;

  9.2向发包人提供月、季工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告;

  9.3遵守当地政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音和安全等管理规定,经发包人同意后办理有关手续,费用由承包人承担;

  9.4已完工程未交付发包人之前,承包人应负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;

  9.5保证施工现场清洁,交工前清理现场达到发包人的要求;

  9.6做好现场施工记录,包括材料试验和分析,反映工程形象的图纸和文字记录,这些费用由承包人承担;

  9.7根据工程需要,提供和维修施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。

  9.8施工期间承包人应保持过境道路的通畅。

  承包人不履行上述义务,造成工期延误和工程损失,应对发包人的损失进行赔偿。

  五、施工组织设计和工期

  10.施工工期:

  10.1本工程合同工期为100日历天。

  10.2按正式签署开工令约定日为开工日期,根据合同工期总日历天数(包括法定节假日)进行计算。承包人保证上述工期要求内完成全部工程,经监理工程师确认后向发包人提交竣工验收申请报告,按规定由发包人组织验收。

  10.3暂停施工:发包人或监理工程师在确认有必要时,可要求承包人暂停施工,并在48小时内提出处理意见,承包人按发包人或监理工程师要求停止施工,并对已完成工程妥善保护,实施发包人或监理工程师处理意见后向发包人提出复工要求。停工责任在发包人,相应顺延工期;停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

  10.4工期延误:对以下造成竣工日期推迟,经监理工程师核定、发包人确认,工期相应顺延:

  10.4.1设计变更或工程量增加;

  10.4.2不可抗力。

  承包人在上述情况发生后7天内,就延误的内容向监理工程师提出报告,否则等于自动放弃权利,监理工程师在收到报告7天内予以答复、确认,并经发包人代表同意,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认,但由于工期延长发生的额外增加费用均由承包人承担。

  六、进度计划

  11.承包人应在工程开工前7天,将监理工程师审核后的施工组织设计和进度计划提交发包人代表。承包人必须按批准的施工组织设计及进度计划组织施工接受监理工程师、发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时,承包人应按要求提出改进措施,经监理工程师审核后,报发包人代表批准后执行,调整措施而引起的人、机、料增加,费用由承包人承担。

  七、质量与检验

  12.工程质量:本场平工程按招标文件中的技术规范及国家有关技术标准进行质量检验,本工程质量要求达到质量等级为一次性验收合格。

  12.1场平工程须先进行场地清理及排水,然后用山体爆破后的符合质量要求的塘渣进行填筑。

  12.2塘渣的级配要求合理,不能有杂物及超规定级配的泥质,要求含泥量

  12.3填土时必须分层压实,每层用12吨以上的振动式压路机碾压,轨迹重叠不少于0.5m,碾压遍数不少于二遍(一去一回为一遍),并保证工程质量达到国家颁布的现行施工质量验收规范及设计文件的要求。

  1 3.检查与返工:承包人应认真按照规范、标准和设计的要求,以及发包人、监理工程师依据合同发出的指令施工,随时接受发包人、监理工程师及监理人员的检查、检验,为检查、检验提供便利条件,承包人承担由自身原因导致返工、修改所需的费用,及因返工修改而引起的二次验收核验费用。

  以上检查合格后,又发现由承包人原因引起的质量问题,仍由承包人承担责任和发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,工期不顺延。

  八、安全施工

  14.1安全施工与检查

  14.1.1承包人应遵守工程建设、安全生产等有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

  14.1.2承包人在实施爆破、运输过程中,要注意安全防范,落实安全措施。施工期间造成周边农田、养殖塘、山林、海岸线及各种设施、村庄的财产损坏或人员伤亡,由承包人自行负责赔偿。

  14.1.3承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

  14.1.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、村庄以及交通要道附近施工时,施工开始前应向监理工程师提出必要的安全防护措施,经监理工程师认可后实施。

  15.事故处理

  15.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应采取有效的抢救措施,保护好现场并按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师和发包人,由事故责任方承担相应的费用与责任。

  15.2双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  九、合同价款与支付

  16.1根据承包人的中标价格,其综合单价为10.76元/m3。

  16.2综合单价组成分别为:

  ①场地清理费0.70元/m3;

  ②山体爆破费6.20元/m3;

  ③塘渣装车运输费1.80元/m3;

  ④场地填筑、平整、压实费0.80元/m3;

  ⑤矿产资源管理费0.70元/m3;

  ⑥税金0.36元/m3;

  ⑦利润及其它0.20元/m3,合计10.76元/m3。

  16.6合同价款及调整:合同价款在协议条款约定后任何一方不得擅自改变,合同协议条款另有约定或发生下列情况之一的.可作调整。

  16.6.1监理工程师确认的设计变更或工程洽商,并经发包人同意;

  16.6.2合同约定的其它增减或调整。

  17.工程量的核实确认与工程款支付

  17.1承包人每月25日前将工程进度报表、实际完成工程清单提交监理工程师,监理工程师在审查核算清单无误后,签字确认其完成工程量与进度款后上报发包人。

  17.2发包人审查后次月10日前按月支付,每次支付该月完成工程量的80%。

  17.3在工程结算审核完成(以有关审核部门为准)10天后支付扣除保修金和工程违约罚款等款项后的工程款余额。

  17.4矿产资源管理费由承包人一次性办理完成。

  17.5工程保修期为一年,保修期满后退回剩余的保修金(无息)。

  17.6由发包人代收税收等有关费用。

  十、工程变更

  18.工程设计变更:发包人或监理工程师如认为有必要时,可对本工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更,并为此目的或根据他认为适当的其它理由,有权指令承包人进行下述任何工作:

  18.1增减合同中约定的工程量:

  18.2取消任何此类工作;

  18.3更改任何此类工作的性质、质量、规格;

  18.4更改本工程任何部分的标高、线形、位臵和尺寸; 18.5改变本工程任何部分施工的时间安排或规定顺序; 18.6完成本工程所必要的任何种类的附加工作。

  上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效,所有这类变更的结果(如果有)应根据第20条规定进行估价。但是,如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的,则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

  19.变更指令:没有监理工程师的指令,承包人不能进行任何的变更。如果承包人为了便于组织施工,或为了施工安全、避免干扰或非发包人应承担的其它因素等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计,除须得到监理工程师、发包人的批准外,由此而增加的费用应由承包人自行负责。

  20.确定变更价款:变更后,承包人按下列方法提出变更价格,经监理工程师审核,报发包人批准后调整合同价款和竣工日期。

  20.1发包人或监理工程师提出的变更:

  20.1.1当合同中已有适用于变更的价格,按合同已有价格计算,变更合同价款。

  20.1.2当合同中没有类似适用的价格,由承包人提出适当的变更价格,经监理工程师审核后,送发包人批准作预付费用依据,最终以造价审核部门审定为准。

  20.2承包人提出变更,经监理工程师同意后,由监理工程师测算当地价格,报发包人批准,作为预付依据,最终以造价审核部门审定为准。

  十一、竣工验收与结算

  21.竣工验收:当承包人完成了合同的全部工作内容,并对现场清理完毕以后,经监理工程师确认后向发包人提出竣工验收申请书。发包人有权组成一个自己认为合适的小组,按本招标文件技术要求对工程进行验收评定。如果检查证实已完工程符合合同条款的要求,那么,承包人提交竣工验收申请之日即作为竣工日期,同时也作为保修期的起始日期。如果验评中发现缺陷或发现未按合同施工,那么,应在纪要中注明,并责成承包人按合同要求整改、纠正,直至完善工程,验评合格。保修期从验评合格日期开始计算。

  22.竣工结算:

  22.1在工程竣工验收前,承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及调整内容(如果有),进行工程竣工结算。

  22.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后,发包人委托工程造价部门进行审核,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告,向承包人支付工程竣工结算价款。

  22.3如承包人未能按约定的时间向发包人递交竣工结算报告或结算资料不完整,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。

  23.竣工资料:承包人在竣工验收前应提交伍套完整、准确的竣工资料(具体标准见甬城档【199816号),若竣工资料不符合要求,则发包天有权扣罚合同总价的3‰的费用作为资料损失费。

  24.质量保修

  24.1本合同约定工程保修金为合同总价的5%。

  24.2承包人要保证合同规定的工程无瑕疵,施工质量良好,全部工程使用时要达到预期的目的。自验收合格之日起,维修保修期为一年,如果在这期间发现质量问题,承包人应在收到通知之后的7天内进行修理和完善,否则,发包人代为修理,费用由承包人负担。在场地土建基础及道路施工过程中,若发生因塘渣粒径过大或压实度末达到要求等其它质量问题而发生的费用由承包人负担,并从工程余款或质量保修金中扣除。

  十二、违约、索赔

  25.1合同成立后5天内承包人应向发包人提供合同总价的10%的履约保证金,工程竣工验收合格后10天内返还(无息)。

  25.2.1工程质量末达到一次验收合格则扣罚总合同价的3%作为处罚;工期延误费按5000元/天计算扣罚(限额为合同总价的6%)。 25.2.1承包人应安全文明施工,如发生严重质量事故或不文明施工则扣罚合同总价的1%作为处罚。

  25.2.2承包人项目经理及主要施工管理人员的到位率应在90%以上,如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。

  25.2.3承包人应在开工后的15天内将主要施工机械设备运到场,未经发包人同意不得将机械设备运出现场,如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。

  25.2.4承包人应在竣工验收前向发包人报送结算报告及结算资料,如违约则罚合同总价的1%作为处罚。

  25.3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任,赔偿因其违约而给发包人造成的损失。 25.4一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  25.5承包人保证在合同有效期内履行招标文件、合同及其它会议纪要、联系单等中规定的各项条款,并保证按文件规定的要求,保质、保量、按期履行完合同。如在合同有效期内未能有效执行合同规定的条款,愿意接受发包人行使合同规定的权利,包括接受违约而罚没全部工程质量、工期履约保证金和逾期违约罚款。

  26.索赔

  26.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

  26.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能得到合同价款,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:

  26.2.1索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知;

  26.2.2发出索赔意向通知后28天内,向监理工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

  26.2.3监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据; 26.2.4监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

  26.2.5当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与26.2.3、26.2.4规定相同。

  26.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按26.2款确定的时限向承包人提出索赔。

  十三、其它

  27.工程分包

  27.1本工程承包人不得私自转包,否则发包人有权采取措施直到终止合同,由此产生的一切后果由承包人承担。

  27.2未经发包人许可,承包人不得将山体爆破的塘渣以任何形式用于其他工程或擅自随处倾倒,否则发包人有权从承包人的履约保证金中索取赔偿。

  28.解除合同:在不影响发包人取得误期罚款和赔偿权力的条件下,遇到下列情况之一,发包人有权解除合同:

  28.1承包人将整个或部分合同转让给他人;

  28.2承包人延期开工,或施工很慢,虽然书面提醒,发包人仍认为不可能按期完成合同内容;

  28.3承包入停工l 5天以上,停工理由不被发包人接受; 28.4承包人撤离工地,或放弃工程,或证明他没有施工,或被证明施工混乱,而又不可能达到完善施工;

  28.5承包人对合同的执行严重敷衍了事,或忽视履行合同实质性义务,或无理取闹不服管理,而且书面要求其改正之日起七天内仍无动于衷。

  28.6对解除合同,发包人以备忘录形式通知承包人即可,无须诉诸司法和采取其它措施。

  28.7合同解除后,承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,并按合同约定支付已完工程价款。

  28.8合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  29.保险

  29.1承包人必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,由承包人支付保险费用。

  29.2对爆破现场周围的财产实行必要的保险,由承包人支付保险费用。

  29.3事故发生时,承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

  30.合同生效与终止

  30.1本合同协议书经双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。全部工程竣工验收合格,保修期满并由监理工程师发给《缺陷责任终止证书》后失效。

  30.2合同的权利、义务终止后,双方应当遵循诚实、信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。

  31.合同份数

  本合同壹拾份,具有同等法律效力,双方各执伍份。

  十四、仲裁

  本合同协议书在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,如协商不成时,双方同意由调解。如调解不成,双方同志由仲裁。如未能达成仲裁协议,可向人民法院起诉。

  十五、合同生效

  其它未尽事宜,双方协商解决。

  合同订立时间:________________________

  合同订立地点:________________________

  本合同双方约定:双方签字之日起合同生效。

  发包人:________________(签章)承包人:________________(签章)

  住所:________________住所:________________

  法定代表人:________________(签章)法定代表人:________________(签章)

  或委托授权人:________________或委托授权人:________________

  开户银行:________________开户银行:________________

  帐号:________________帐号:________________

  邮编:________________邮编:________________

  电话:________________电话:________________

施工合同范本15

  甲方(全称):(以下简称甲方)

  乙方(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程范围

  1.工程名称:xx工程光缆敷设工程

  2.工程内容:

  (1)从xx机场指挥中心向机场的南、北导航台敷设8芯光缆(单模),按叁万元/公里,以实结算。

  (2)光缆余线费壹万元。

  3.施工地点:xx机场。

  二、质量标准

  技术标准、质量要求,符合国家行业规范标准要求。

  三、承包方式及施工期限

  承包方式:包工包料。

  施工期限:施工期限为10日(预付款到达乙方账户之日算起),若由于甲方原因或不可抗力因素,工期顺延。

  四、甲乙双方的职责

  1.甲方代表

  建设单位现场负责人:

  2.甲方职责:

  (1)组织有关及监理单位对设备材料进行验审,并办理有关部门的审批手续及批准的施工执照。

  (2)按合同规定支付工程款。派工地代表对工程进度、质量进行监督、验收。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物,构建物及有关单位在施工中所涉及到的协调工作。

  3.乙方代表

  施工单位现场负责人:

  4.乙方职责:

  (1)编制工程预算,做好施工前的各项准备。向甲方提供施工进度及有关施工资料。严格按照施工规范的有关规定进行施工,在施工中要加强自检,确保工程质量和工程进度。

  (2)竣工后向甲方及时提供竣工报告和有关技术资料。负责做好施工过程中的各项安全措施。负责施工及工程的`顺利验收及移交工作。

  五、付款方式

  1、合同签订后预付工程款人民币(合同额50%)以便乙方备料施工;工程竣工后付清全部余款。

  2、本合同价款为不含税价,收到工程款后提供收据。

  六、工程质量及验收

  1.工程质量标准符合甲方确认的施工图及国家现行规范验收标准,经甲方及建设单位验收达到合格,保证满足使用单位正常要求。

  2.质量检查及验收方式

  开工后甲方派工地代表负责工程质量检查。乙方要认真执行施工规范,严把质量关,确保工程质量。

  七、施工的生效与终止

  本合同自签定并预付款到达乙方帐户之日起生效,工程结束工程款付清后自行终止,质量保修一年。。

  八、其他

  本合同未尽事宜双方可另行签订补充条款,作为合同附件。补充条款不得与国家及省、市有关法律法规相抵触。如双方不能就有争议事项达成一致,均可向施工项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【施工合同】相关文章:

施工施工合同08-17

实用施工合同劳务施工合同04-20

施工施工合同15篇08-13

施工合同07-20

经典施工合同03-02

施工的合同05-31

2022装饰施工合同装修施工合同模板10-27

彩钢瓦施工合同07-11

2022施工合同04-04

线路施工合同04-09