当前位置：好职网>实用文>合同范本>线路施工合同

线路施工合同

电力线路施工合同推荐度：
相关推荐

线路施工合同

　　在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编为大家整理的线路施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

线路施工合同

　　线路施工合同篇1

　　甲方(以下简称甲方):

　　乙方(以下简称乙方):

　　根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。

　　一、工程概况及承包方式：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)

　　二、承包范围：

　　定制专用配线柜一个(2米x1.5米x0.5米)，计____元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计____元;指定乙方采购接线端子,绝缘带，计____元;维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计____元;乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计____元。

　　三、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;

　　工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。

　　四、甲方责任及权利：

　　协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　五、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的.安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责;搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;

　　六、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为____元整(￥____元);

　　2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款____元整(￥____元),本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于____年____月____日前一次性付清其余工程款____元整(￥____元)。

　　七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：____乙方：____

　　法定代表人：____委托代理人：____

　　时间：____年____月____日

　　法定代表人：____委托代理人：____

　　时间：____年____月____日

　　线路施工合同篇2

　　甲方（发包单位）：

　　乙方（承包单位）：

　　经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。

　　第一条工程项目

　　一、工程项目名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：

　　1、数字监控系统的布线及设备安装调试；

　　2、桥架安装；

　　四、工程承包内容

　　1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工；

　　2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试；

　　3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。

　　五、工程建设质量承包要求：

　　整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。

　　1、桥架工程要求：

　　1）水平桥架安装；

　　2）垂直桥架安装；

　　3）桥架三通爬坡制作；

　　2、布线工程要求

　　1）、数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。

　　第二条双方责任

　　一、甲方：

　　1、指派现场代表负责协协调乙方施工；

　　2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查；

　　3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、

　　4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工；

　　5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。

　　6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。

　　7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。

　　8、保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。

　　二、乙方：

　　1、服从甲方的统一调度；

　　2、组织人员进场；

　　3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档；

　　4、工程质量必须达到优良；

　　5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。

　　第三条工程期限及配合

　　一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。

　　二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。

　　第四条工程费用

　　一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。

　　二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX元整（XXXXX￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。

　　第五条工程验收

　　一、验收标准：根据国际标准ISO/IECIS11801，国内标准CECS89：97的.规定进行验收；在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件：（1）详细布线安装图2份（包括各楼层监控摄像机布置图，线缆走向系统图及编号等内容）

　　二、验收要求：除不可抗力的原因外，乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求，乙方必须返工，费用由乙方承担。由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。

　　第六条付款方式

　　一、合同签定后3日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的60%，计为人民币：X万X仟X佰X拾X元X角（￥XXXXX元）；

　　二、工程完工乙方自行验收后三日内，甲方应安排验收，并在验收合格后壹周内根据实际工程量（如有变化，按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用）与乙方结算至工程总费用的100%（￥XXXXX元），如甲方无故不予支付，按每延付一日处以工程总额1‰的罚款。

　　第七条合同纠纷

　　一、如有一方违背本合同，除本合同另有约定外，应负责向对方支付违约金1万元，并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

　　二、本承包合同的附件包括：附表1：XXX监控系统点位图；附表2：XXX桥架安装图；以上附件1—2是本承包合同有效组成部分，与本承包合同具有同等效力。

　　三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　线路施工合同篇3

　　甲方：_______

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　乙方：_______公司

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　丙方：_______

　　地址：_______

　　联系人：_______

　　联系电话：_______

　　传真：_______

　　开户银行：_______

　　帐号：_______

　　廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。

　　一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。

　　二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。

　　三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；

　　2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；

　　3、负责线路迁改所涉及到的'新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便；

　　4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作；

　　2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；

　　3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。

　　六、丙方的权利和义务

　　1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；

　　2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；

　　3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；

　　4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容

　　迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。

　　（详见设计文件）

　　八、工程费用及付款方式

　　1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。

　　电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书

　　2、付款方式

　　（1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；

　　（2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。

　　九、施工期限

　　1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；

　　2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。

　　（2）因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；

　　（3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。

　　十、争议解决方式

　　协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼

　　解决。

　　十一、其他事项

　　1、其他未尽事宜，另行协商；

　　2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。

　　3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人：

　　授权委托人：_______

　　时间：_______

　　乙方：_______公司（盖章）

　　负责人：_______

　　授权委托人：_______

　　时间：_______

　　线路施工合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同为原甲、乙双方签订的'《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm　临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

　　法院诉讼解决。

　　甲方：乙方：

　　法人(代表)：

　　日期：年月日　

　　线路施工合同篇5

　　甲方：_________乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力供电公司将_________承包给_________施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一工程名称：______

　　二工程内容：______

　　三工程地点：______

　　四设计单位：______

　　五工期：______

　　六质量标准：10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范

　　七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定_________(￥______ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

　　第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

　　一合同语言：汉语

　　二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

　　三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

　　第三条甲乙方驻工地代表

　　一甲方项目负责人：_________

　　二乙方项目负责人：_________

　　三工程甲方代表：_________负责施工全过程工程质量检查。

　　第四条甲方工作

　　一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　二负责组织辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

　　四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　第五条乙方工作

　　一按照国家电力工程质量验评标准，担负_________施工任务。

　　二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

　　四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

　　六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

　　七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第六条工程质量等级

　　一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二质量评定部门：辽宁省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第七条验收和重新检验

　　一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

　　三隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

　　第八条工程预付款

　　本工程开工前不预付工程款。

　　第九条工程款支付

　　一工程款支付方式：支票

　　二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

　　第十条竣工决算

　　一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

　　三保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

　　第十一条保修条款

　　一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的`相关材料的质量。

　　二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　第十二条争议

　　因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。

　　第十三条安全施工

　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

　　第十四条合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　第十五条附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_________经办人：________ __________年_________月_________日

　　乙方: _________法人代表：_________经办人：_________年_________月_________日

　　线路施工合同篇6

　　甲方：___________

　　合同编号：___________

　　乙方：___________

　　签订日期：____年____月____日

　　本合同为原甲、乙双方签订的`《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。

　　现临时水敷设线路按照现场条件需要约____米。原预算长度为____米，由于现场3台桩机施工，原____mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换____mm2临时电线路及配电柜（____x____x____mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV—____mm2电缆____m/条x4条=____m。增补费用____元/m。计____元。

　　更换配电柜（____x____x____mm）____台增补费用____元。增补费用合计____元（大写：____）。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。

　　甲方：___________

　　法人（代表）：___________

　　日期：____年____月____日

　　乙方：___________

　　法人（代表）：___________

　　日期：____年____月____日

　　线路施工合同篇7

　　发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：xxxxxxxx工程有限公司（以下简称乙方）

　　根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。

　　一、项目概况

　　1、工程地点：xxxxxxxxxx

　　2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程

　　3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。

　　4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。

　　二、合同总价及付款方式：

　　1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。

　　2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。

　　3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。

　　4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。

　　三、工程质量标准和保修期

　　1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。

　　2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。

　　四、甲方权利义务

　　1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；

　　2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的`相关费用由乙方承担；

　　3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。

　　4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。

　　5、办理乙方工程结算。

　　6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。

　　五、乙方权利义务

　　1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。

　　2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。

　　3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。

　　4、接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；

　　5、施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿；

　　6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。

　　7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。

　　六、质保期服务

　　质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。

　　七、工期

　　本工程开工日期以甲方书面通知为准。

　　本工程总工期为30天。

　　由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。

　　八、违约责任

　　1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。

　　2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。

　　3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。

　　4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。

　　5、甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，

　　6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。

　　7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。

　　九、争议的解决

　　因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。

　　十、附件

　　1、泛光照明布置图

　　2、报价单

　　3、效果图

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　签约地点：

　　签约日期：年月日

　　线路施工合同篇8

　　买方：_______(以下简称甲方)

　　卖方：_______(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量：

　　1、名称、规格、数量、单价

　　2.质量标准按下列标准执行：

　　所供电线、电缆必须符合现行国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格证、检测报告、3C认证、青岛备案证、厂家的生产许可证(复印峻)以上材料复印峻需加盖公章。

　　第二条数量和计量单位、计量方法：

　　1.数量详见第一条。甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约;甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。

　　2.计量单位和方法：3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法为：4.包装方式和包装品的处理：包装必须保证货物运抵现场时完好无损。包装材料由乙方提供，包装费用由乙方承担。

　　第三条合同履行期限：

　　本合同履行期限自20xx年12月8日起至20xx年12月31日。该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前3日通知乙方。

　　第四条运输方式和交货地点：

　　1.交货时间：电线的交货时间为合同签订后3日内，电缆为20日内。

　　2.运输方式：方负责，卸货费用由

　　3.保险：

　　4.货物交付前，货物的灭失、毁损风险由乙方承担。

　　第五条验收：

　　1.验收时间：货物运输至甲方指定地点后，双方在小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收;如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的，甲方在验收完毕后的2日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制，随时发现可以随时提出异议。乙方在收到甲方异议后，应在2日内负责处理;如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货物自行处理，因此发生的费用和损失由乙方承担。

　　2同规定的品种、规格、材质、数量质量不符，应在7日内提出异议。

　　3程及消防工程规定的检验标准和方法，对产品进行检验。

　　4.甲方指定验收人为)，除该指定收货人外，其他人员签认的单据不具有签收的.效力。

　　5.本合同约定货物的质保期为另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。

　　第六条价格与货款支付：

　　1.单价：;暂定总价：为乙方将货物运送至甲方指定地点的综合价格，包含乙方成本、税费、运输、装卸、检测、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。

　　2.每月的日为当月的结算截止日期，根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

　　3.货款支付采用下列方式：

　　货款分期支付。合同签订后甲方支付20%预付款，甲方在收到乙方开具的正式税务发票后7日内，甲方向乙方支付货款70%，工程竣工验收后付至总货款的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后1个月内如无任何质量问题或已按甲方要求进行整改并赔偿甲方受到的各项损失后无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。如遇国家政策调整，实行营业税改增值税，则乙方应根据甲方要求提供增值税专用发票，合同价格保持不变。

　　4.货款支付方式：

　　第七条双方权利义务(一)甲方的权利义务：

　　1.甲方负责提供供货计划和准确的交货地点。2.按合同约定支付合同价款。

　　3.甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的货物。4.按合同约定对货物进行检验和验收。5.接受乙方提供的培训和保修服务。(二)乙方的权利义务

　　1.按合同约定的技术标准和质量要求供应货物;同时乙方应考虑甲方的施工特点，精心组织、配备足够的运输能力和必要的储存场地以保证甲方需要。

　　2.及时向甲方提供货物合格证书及甲方要求的其它相关资料。

　　3.乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议，如给甲方造成的任何损失均由乙方承担。

　　4.本合同货物质保期程中出现任何问题影响到甲方正常使用的，乙方须在收到甲方通知后3日内进行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担。质保期满后，乙方接到甲方通知后7日内进行维修等服务，乙方应对甲方合理收费。

　　第八条甲方违约责任：

　　1.乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后，经甲乙双方协商后甲方退货的，不承担违约责任。

　　2.甲方无故拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　第九条乙方的违约责任：

　　1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款

　　2.乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的，如甲方同意使用，应按质论价;甲方不同意使用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

　　3.乙方逾期交货的，每逾期一日，应按照合同总金额‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失;同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过3日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。同时，甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。

　　4.乙方提前交付货物的，甲方无需提前付款，如因乙方提前交付货物导致甲方增加费用的，该增加的费用由乙方承担。

　　5.乙方不能随车提供货物合格证书或其他单证的，甲方有权拒绝收货，因此产生的费用和损失由乙方负责。

　　6.在质保期内，乙方未按要求进行维修或更换的，乙方应向甲方支付违约金，甲方有权交由第三方进行维修，由此产生的费用和损失亦由乙方承担。

　　第十条不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后24小时内通知对方，并在不可抗力事件结束后_5_日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条争议解决：

　　甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，双方约定向青岛仲裁委进行仲裁。

　　第十二条其它事项：

　　1、本合同项下的债权均不得转让，也不得用于担保。

　　2.合同如有未尽事宜，由双方协商解决，签订补协议。

　　4.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___7__日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　5.甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。

　　6.乙方在履行合同期间，应执行国家及行业有关安全质量的法律法规，如卖方在履行合同期间发生安全质量问题，乙方应负全部责任，并负责赔偿;

　　7.乙方在履行合同期间，应执行国家及行业有关环境保护及职业健康方面的法律法规，如乙方在履行合同期间出现环境污染问题及职业健康问题，乙方应负全部责任并负责赔偿。

　　8.本合同自双方签章之日起生效。本合同一式____份，甲方执肆份，乙方执两份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　线路施工合同篇9

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　一、工程概况及承包方式：

　　1、工程名称：米脂县劳动服务科低压线路工程

　　2、工程地点：米脂县劳动服务科

　　3、工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。

　　4、承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。

　　二、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订后即开工；

　　工程质量：工程质量合格，保证用电正常。

　　三、甲方责任及权利：

　　1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的`不良现象。

　　四、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，

　　概由乙方负责；

　　3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；

　　4、结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；

　　五、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥33458.3380元）;

　　2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。

　　六、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

　　时间：年月日时间：年月日

　　线路施工合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达

　　成以下协议，双方愿共同遵守。

　　一、总工程量：

　　1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。

　　2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。

　　3、放线、拉线及相关工作量。

　　二、施工技术要求：

　　1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。

　　2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。

　　三、安全责任：

　　村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。

　　四、工程价：

　　1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。

　　2、以上工价包括二次搬运费。

　　3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。

　　五、工资结算办法：

　　1、工程完工验收合格后，一次性付清。

　　2、中途不预支工资。

　　六、未尽事宜：

　　1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。

　　2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　年月日年月日

　　线路施工合同篇11

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　为适应通信建设市场的发展，以实现强强联合，双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。

　　第一条工程名称：中国联通广州分公司20__年本地传输网二期主干光缆、接入光缆工程工程地点：广州市

　　第二条工程范围：按设计施工

　　第三条工程开工日期：年月日

　　工程竣工日期：年月日

　　第四条工程质量：验收质量评定合格以上。

　　第五条合作方式：通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业绩的评定，并根据本工程的要求，甲方同意把乙方编组为：通信线路光、电缆及管道施工队。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。

　　第六条工程内容：本项目包括以下内容：

　　1、通信管道工程：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料、管材、井框、井盖除外。

　　2、开挖自埋光缆：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料。管材、井框、井盖除外。

　　3、架空光缆、墙壁光缆工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

　　4、顶管工程：：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位审定后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

　　5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

　　6、光缆成端、接续工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。

　　第七条劳务费单价及结算办法

　　1、劳务费单价为综合单价，按项目分为：

　　(1)管道工程：(不含水泥路) 3200.00 元/公里(包工包砖、沙、水泥材料)

　　(2)开挖自埋(不含水泥路)： 20__0.00 元/公里(包恢复)

　　(3)开挖自埋(水泥路)： 320__.00 元/公里(包恢复)

　　(3)架空杆路： 2200.00 元/公里里

　　(4)墙壁光缆： 3500.00 元/公里

　　(5)加挂光缆： 20__.00 元/公里

　　(6)管道光缆： 1300.00 元/公里(48芯以下)

　　(7)管道光缆： 1400.00 元/公里(96芯以下)

　　(8)光缆成端： 25.00 元/每芯(不足12芯安12芯机取，含接头不足12芯按12芯算每头)

　　(9)纤芯调查等其他成端、接续以外的工作按每天每人120元劳务费计算。

　　(10)工程辅助材料费由甲乙双方按现有市场价单价乘以建设单位验收认可的数量值。

　　2、劳务费价款支付与结算办法

　　(1)工程结算总额等于相应的工程单价乘以建设单位验收认可的长度值。

　　(2)以建设单位验收后的数据为结算依据，在建设方验收后，15个工作日内,甲方需支付给乙方85%工程费作为工程进度款，乙方垫付的辅助材料费本次需结清，乙方收取辅助材料费时不需提供发票，但要有有效收据。

　　(3)施工中，甲方必须按月向乙方支付生活费、工人预支、汽车租车费、汽车油费、房租、水电及材料费(不超过当月完成工程费的70%)。

　　(4)验收后2个月内，甲方与乙方办理好工程结算后(包括工程量、材料、工程进度款等相关结算)，15个工作日内与乙方结算工程款。

　　(5)甲方向乙方支付工程款时需是现金，不得以支票或转帐等形式支付，乙方每向甲方收取工程款时，乙方需提供有效收据。

　　第八条双方职责

　　一、甲方

　　1、根据双方商定的分工范围：按规定的品种、规格、质量、数量和时间，将材料供应到乙方指定地点(每项工程的工程材料一般只送一次)。

　　2、提供工程施工设计图、工程委托函，负责对工程进行技术、安全交底，处理有关工程技术问题。

　　3、在施工期间，根据建设单位的进度要求督促工程进度，并监督乙方施工质量。检查施工安全措施，对乙方施工的质量、工期、安全负责。

　　4、乙方配合好甲方填写、编制竣工技术文件、组织竣工验收等工作。

　　5、按双方商定的方法向乙方支付施工费用。

　　二、乙方

　　1、指定专人负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作。

　　2、参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划，做好开工前的准备工作，负责办理报建及产权手续工作。

　　3、负责工程材料的管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。

　　4、严格按照施工图及其说明组织施工，做好各项质量检查记录，主要材料须经甲方检查后方可施工，确保工程质量。如发现质量问题，乙方必须无条件返工，直至合格，甲方不承担返工费用。按照双方商定的分工范围，做好自筹材料的采购、供应和管理，并做好甲供材料的现场保管工作。

　　5、乙方按工程约定时间和要求办理施工申报审批、综合赔偿事宜，按时向甲方提交建设方需要的已报建的手续。所发生的一切费用，乙方自行负责。

　　6、按时向甲方提交各类工程进度报表、月份施工统计表、工程质量事故及存在问题的报告。负责提供完整的`竣工资料，并参加竣工验收。

　　7、乙方应建立的防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定;妥善处理施工中发生的争议，解决施工中的涉外事宜，杜绝发生施工事故，承担在施工中发生的一切安全事故(包括工伤亡)及所造成的经济损失。

　　8、若由于乙方工程质量的问题而影响建设单位电路的开通及甲方的声誉受损，由乙方按结算金额的10%向甲方支付赔偿费。乙方逾期或因质量问题返工而逾期完工的，除了向甲方支付结算价10%的赔偿费外，每逾期一天，按工程合作施工总费用的千分之五向甲方偿付违约金。

　　9、负责缴纳支付工人工资保证金(可由甲方垫付，在支付给乙方的进度款或结算款中扣除)。及时支付民工或农民工的工资，不得借故拖欠，否则，由乙方承担法律责任。甲方有权检查和监督工或民工的工资发放情况。

　　第九条违约责任和违约金等

　　1、乙方未按期开工的，甲方拨付工程款的期限顺延，预期 15 天未开工，甲方有权解除合同，并且因乙方违约所造成的损失由乙方承担，甲方有权向乙方提出索赔。

　　2、甲方不按期拨付工程款，拖延数额按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期违约金。

　　第十条工程保修

　　工程竣工验收合格后，乙方对所负工程的质量负责保修3个月。保修期内，乙方在接到修理通知按建设方的时限内修理。确因施工责任造成的质量事故，所需费用由乙方负担。

　　第十一条协议有效期及其它

　　1、本协议自签定之日起生效，有效期至工程完工验收结算结束止。

　　2、乙方与其它单位发生的经济纠纷，由乙方自行解决，甲方不负任何连带责任。

　　3、双方发生争议时，应及时协商解决。协商不成时，可向广州市仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。

　　4、本协议未尽事宜由双方友好协商解决，以双方达成的共识作为协议的附件，协议的附件与本协议具有同等的效力。

　　5、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　线路施工合同篇12

　　建设单位：武安顶峰热电有限公司（简称甲方）

　　施工单位：邯郸县德祥春电力架线安装有限公司（简称乙方）

　　一、工程内容：

　　1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；

　　2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；

　　3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；

　　4、负责拆除原有47-50#杆塔；

　　5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；

　　6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（元）。

　　二、甲方应付责任：

　　1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。

　　2、负责线路的停、送电联系。

　　3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。

　　4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。

　　5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。

　　6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。

　　7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。

　　三、乙方应付的责任：

　　1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的`责任由乙方全部承担。

　　2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人

　　员做切改准备。

　　3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。

　　4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。

　　5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。

　　6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延。

　　四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　五、未尽事宜，双方协商解决。

　　武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司

　　单位公章：单位公章：

　　代表人签字：代表人签字：

　　年月日年月日

　　线路施工合同篇13

　　甲方：______乙方：______

　　第一章合同内容

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力线路建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概括

　　1、工程名称：莱德集团110KV线路工程

　　2、工程地点：神木县大柳塔镇阳旺塔村(郭家湾)

　　3、路径概况：

　　本线路从莱德集团110KV升压站至杨旺塔110KV变电站，新建单双回线路，其中0.641Km为同塔双回线路，余下0.212Km为单回线路，跨越线路10KV、低压、通信线，跨越公路一处。

　　4、工程内容：

　　1)、线路电压等级：110KV，全线路按照设计要求安装施工共8基铁塔，其中钢管塔组立4基，角铁塔组立4基，(7738终端塔1基，7727直线塔1基，7738转角、终端塔2基)。

　　2)、线路全长0.853Km，导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线，避雷线1根采用GJ-50镀锌钢绞线，另一根采用OPGW-16芯复合光缆。

　　3)、以上工程土建部分施工由乙方施工(包括铁塔基础的土石方工程、基础浇筑等)。

　　4、工程性质：新建工程

　　5、承包范围：

　　甲方承包的施工范围包括图纸中标明的所有地面以上线路安装工程(不含材料)。包括杆塔组立、金具绝缘子的组合安装、电缆通信线路导线架设、地面以上接地装置制作安装、相序标志标牌制作安装、防鸟刺设施安装及检测试验、线路调试、工程质量自检等。

　　6、质量等级：合格。

　　第二章合同的依据

　　第二条合同的依据

　　1、根据《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-20xx)和榆林华源电力有限责任公司提供的线路纵断面图、平面图和设计说明。

　　2、根据《中华人民共和国合同法》。

　　第三章工程价款和工期

　　第三条合同价款

　　1、甲方方安装工程承包价为：______元,大写______

　　第四条合同工期

　　1、计划开工日期：______年______月

　　2、计划竣工日期：______年______月

　　3、总日历工期：共计______日历天。

　　4、因天气原因和工农关系等因素造成的延误，经乙方认可后竣工日期相应往后顺延。

　　5、合同工期日历天数从乙方基础浇筑完毕材料到场具备安装条件之日起计算。

　　6、应严格执照工期要求完成工程进度，不得无故拖延。

　　第四章双方责任

　　第四条乙方责任

　　1、乙方任命驻施工现场的，按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

　　1)、乙方通知甲方开工前提供施工图纸贰套;

　　2)、乙方按合同第十一条规定预拨付工程款，以免影响进度;

　　3)、负责组织对施工工程的竣工验收。

　　第五条甲方责任

　　1、甲方任命驻施工现场代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

　　1)、积极做好开工前的准备工作，提供乙方相关施工人员的作业证书，并提供复印件加盖公章;

　　2)、工程具备竣工验收条件时向乙方请求组织验收，并配合乙方一起验收;

　　3)、严格按施工图纸及说明和施工验收规范进行施工，确保工程质量;

　　4)、做好施工过程中交叉跨越、穿越电力线路和停、送电和确保线路施工防护安全工作;

　　5)、甲方必须建立有效的安全保障体系和采取切实有效的安全技术措施并贯彻到每个施工工人员，保证安全施工、文明施工。

　　6)、甲方未经乙方同意不得将本工程图纸转给第三方;

　　7)、每天的工作计划提前24小时告知乙方，由乙方向业主及工地监理汇报。

　　第五章材料、设备供应

　　第六条承包方式及材料供应

　　1、施工现场由乙方统一规划，安装工程由甲方负责管理。施工现场应该保持整洁，道路畅通，物质材料摆放整齐，搞好文明生产。

　　2、甲方编制完整的施工组织设计，提供有效的质量保证体系和各项措施，每一项工程质量都应按照国家现行规范、规定施工，并服从乙方工地代表及监理的现场管理。

　　3、工程开工前，甲方必须编制施工安全措施、技术措施不力，贯彻到每个职工并在学习贯彻书上签字，没有参与学习的职工不得参与施工;指派专人对施工中的安全、质量和工程进度负责。

　　第七章安全责任划分

　　第八条安全责任

　　甲方应加强对所聘用施工人员严格进行作业资格审核，审查合格方可方可上岗;对于施工作业项目甲方应及时对操作人员进行了安全交底，说清楚危险点，并有预控措施进行防范;甲方应配备齐全一切安全防护设施，并确保设施设备合格且在有限使用期内;施工过程中有专职安全人员死盯施工人员的安全，发现问题及时叫停施工，问题隐患消除后方可施工;甲方需严格加强对施工人员的一切安全管理。

　　本条款可解读为乙方已完全交代清楚了甲方应该注意的安全事项，甲方已完全明白安全责任事关重大，对于甲方在施工过程中因自身原因引起的安全事故甲方负责全部责任，乙方不承担任何责任;

　　第九章质量保证

　　工程按照建设部《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-20xx)和榆林华源电力有限责任公司提供的线路纵断面图、平面图设计要求进行验收。

　　1、工程项目从竣工投运之日起：质量保修期为一年。

　　2、在质保期内，甲方负责处理工程遗留的质量缺陷。

　　3、为确保工程质量，乙方随时对施工质量进行监督、检查，凡不合格工程必须限期返工。

　　4、安装部分的工地同步资料由甲方负责完成，乙方无条件配合甲方，乙方提供电网行业通用资料表格，并提供电脑打印机等办公设施，甲方负责填写，共同报监理签字，乙方有义务协助甲方共同完成安装部分的`资料。

　　第十条验收

　　1、按照建设部《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-20xx)和设计要求和乙方提供的施工图验收。

　　2、甲方工程质量是否达标由榆林华源电力有限责任公司组织的专家最终验收通过即可，对于验收中榆林华源电力有限责任公司提出的整改意见甲方应在整改期限内无条件消缺。

　　3、甲方尾款结算完全以榆林华源电力有限责任公司组织的起居室最终验收通过为前提，验收通过一周内按第十一条之规定结算尾款。

　　第九章工程款的支付及结算

　　第十一条工程支付比例及方式

　　双方商定付款方式为。

　　第十章违约和处罚

　　第十二条违约

　　1、任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，即承担违约责任。

　　2、违约给对方造成损失的，视具体情况及损失大小追究违约方责任。

　　第十一章其他

　　第十三条合同的生效与终止

　　1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章后生效。未尽事宜，双方另签协议或协商解决;本合同履行过程中发生争议时，双方应本着顾全大局，力求协商解决。无法协商一致时，可申请调解。

　　2、在争议解决过程中，双方都仍应履行合同，保持施工连续，保护已完工程。

　　3、当出现以下情况时，乙方有权中止合同：

　　1)、因施工单位原因出现重大质量事故;

　　2)、因施工原因工期严重斤且没有令人满意的赶工措施抢回工期;

　　3)、甲方不服从乙方工程管理和拒绝履行合同义务。

　　4、合同一式两份，由甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：______(公章)乙方(公章)：______

　　年月日：______

　　线路施工合同篇14

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　一、工程概况及承包方式：

　　工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)

　　二、承包范围：

　　定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。

　　三、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;

　　工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。

　　四、甲方责任及权利：

　　协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　五、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的`安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;

　　六、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);

　　2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(￥18100.00元)。

　　七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。