当前位置：好文网>实用文>合同范本>还款协议

还款协议

　　随着社会不断地进步，男女老少都可能需要用到协议，签订了协议就有了法律依靠。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编为大家收集的还款协议，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

还款协议

还款协议1

　　甲方：______

　　法定代表人：______

　　地址：______

　　乙方：______

　　法定代表人：______

　　地址：______

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　一、款项结算

　　1、______年______月______日，甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》（合同编号：______），建设工程总价款为：______人民币万元整。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。

　　2、双方在此确认：______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　二、还款计划

　　1、甲、乙双方经协商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建设工程款：

　　序号：______

　　应付款金额（元）：______

　　付款截止日期：______

　　备注：______

　　2、乙方未按约定支付款项的，只要某一笔存在逾期（无论逾期金额多少），即视为乙方违约，甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款，不再受上述还款计划的限制。

　　3、乙方逾期付款的.，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

　　4、甲方指定收款账号：______。

　　开户行：______。

　　户名：______。

　　5、发票：乙方付款后，甲方向乙方开具发票。

　　三、强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方承担付款的举证义务。

　　3、乙方未按约定付款的，甲方有权向公证处申请出具强制执行证书，且有权依据XXX公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。

　　乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　四、公证安排

　　1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。

　　2、双方应根据公证处的要求，向公证处提供相关手续、签署相关文件，以按本协议要求办妥公证事宜。

　　如公证处要求使用公证的协议文本的，则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下，签署符合公证处要求的协议及其它文件。

　　3、办理公证的相关费用由乙方承担。

　　4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的，视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任：

　　（1）乙方应向甲方支付违约金______元；

　　（2）公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效，且甲方有权要求乙方立即全部付清，不受本协议约定的还款计划的限制。

　　五、争议解决

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　六、其它

　　1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

　　（1）甲方联系方式

　　邮寄地址：______。

　　联系人：______。

　　电话：______。

　　电子邮箱：______。

　　（2）乙方联系方式

　　邮寄地址：______。

　　联系人：______。

　　电话：______。

　　电子邮箱：______。

　　双方通过上述联系方式之任何一种（包括电子邮箱），就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。

　　2、本协议一式四份，协议各方各执一份，另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。

　　3、本协议经双方签署后即生效。

　　签署时间：____________年______月______日

　　甲方（盖章）：______

　　联系人：______

　　联系方式：______

　　地址：______

　　乙方（盖章）：______

　　联系人：______

　　联系方式：______

　　地址：______

还款协议2

　　甲方：________，性别____，____族，________年____月____日出生，住址________________。

　　乙方：________，性别____，____族，________年____月____日出生，住址________________。

　　上列甲乙双方于____年建立买卖液压滤芯、历带蚂栓等配件的合同关系。经友好、平等协商，现就有关债权债务达成如下协议：

　　一、经过核算，甲方于____年____月____日下欠乙方配件费17224元;从____年____月____日至________年____月____日，乙方向甲方共计供货17次，累计下欠货款18222.40元。两项合计下欠金额：35446.40元。其中，债权人是乙方，债务人是甲方，甲乙双方自本协议签订之日起形成新的债权债务关系。

　　二、甲方自即日起承诺还款。还款期限定于________年____月____日以前。

　　三、本协议一式叁份，一人一份，签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

还款协议3

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　现鉴于乙方不能一次性偿还欠款。甲、乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：

　　第一条、甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：_____________(注明：有欠条)

　　第二条、甲方同意乙方分次偿还欠款及还款计划

　　①甲、乙双方约定第一次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币

　　②甲、乙双方约定第二次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币

　　③甲、乙双方约定第三次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币

　　④甲、乙双方约定第四次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币

　　⑤甲、乙双方约定第五次还款日期为：_____________偿还金额为：_____________人民币

　　第三条、甲方保证

　　①对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方。

　　②在未到甲、乙双方约定还款日期前，不对乙方讨要欠款。

　　第四条、乙方保证

　　①按照本协议规定时间主动偿还甲方的'欠款。

　　②在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。

　　第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。

　　第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　签约日期：_____________

还款协议4

　　甲方：________________身份证：________________住址：________________

　　乙方：________________身份证：________________住址：________________

　　经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

　　一：乙方在__________年__________月__________日向甲方借款人民币__________万元，至签订协议日期为止累计共计利息__________万元人民币，共计人民币__________万元整。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币__________万元整。

　　二：以上__________万归还款分期归还，其中两万签订完本协议后立即归还，甲方在收到乙方这__________万元后，十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下__________欠款分__________内归还。分期归还方式如下：

　　⑴从__________年__________月__________日至__________年__________月份这段期间内，甲方归还乙方人民币__________万元。

　　⑵从__________年__________月__________日至__________年__________月份这段期间内，甲方归还乙方人民币__________万元。

　　⑶从__________年__________月__________日至__________年__________月份这段期间内，甲方归还乙方人民币__________万元。

　　三：________________如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从__________年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

　　四：乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

　　五：本协议甲乙双方签字盖章后生效。

　　六：本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　在场见证人：________________

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　地点：________________

　　______年______月______日

还款协议5

　　编号：

　　______银行：

　　________年____月____日本借款人______以______的名义向贵行______处借款______元整，期限________年，月息______，用于______。约定________年____月____日还款。现还款时间早已超期，由于本借款人资金周转不畅，难以按时还款，现提出如下还款计划：

　　一、按______期还款，由两人共同承担。风险提示：

　　还款计划书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的'承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必须明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。

　　此外，正常情况下，金额的填写最好包括大写和小写两种方式，以供对照，尽可能避免笔误或后期改动等情况。

　　第一期：________年____月____日前支付人民币______元整。

　　第二期：________年____月____日前支付人民币______元整。

　　第三期：________年____月____日前支付人民币______元整。

　　第四期：________年____月____日前支付人民币______元整。风险提示：

　　除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。

　　无论是否制定还款方式，或指定何种还款方式，在实际收到款项时，都必须保留相关的有效还款凭证，以免对方不认账。

　　二、本借款人对此次借款用______进行抵押，还款期限到期后，贵司有权向法院申请拍卖抵押物，用于偿还借款及利息。______、______还款人________年____月____日

还款协议6

　　延期还款协议书

　　（关于年第号借款合同的补充协议）

　　借款人（以下称甲方）：

　　出借人（以下称乙方）：

　　甲方因原因，不能如期偿还年字第号借款合同的借款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：

　　一、甲方根据年字第号借款合同向乙方借用的资金借款整，（大写）整应于年月日到期。截止到年月日，上述借款的`欠款余额为（大写）整，现约定延期到年月日偿还。

　　二、甲方用下列资金或房产归还上条所列延期还款本息：

　　三、延期后的借款利率，从延期之日起按该借款实际期限的利率月息 %执行。

　　四、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按年字第号借款合同约定的条款执行。

　　延期后，甲、乙双方于年号公证书上所规定的权利、义务及有关事项仍按该公证书上的规定条款执行。

　　五、当事人商定的其它事项：

　　六、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款全部清偿时自动失效。

　　七、本协议一式份，由方执有。

　　甲方（签字盖章）：乙方（盖章签字）：

　　年月日

还款协议7

　　甲方(贷款方)：

　　乙方(借款方)：

　　乙方于年月日向甲方借款，金额为人民币元，期限为年，至年月日到期。为了确保借款如期归还，现根据规定，并在平等的基础上，经甲、乙双方充分协商，特订立如下协议：

　　一、乙方必须按月交清每月应付借款利息，如逾期未交，逾期利息部分可由甲方计算复利。

　　二、根据乙方的'经营收入和借款数额，甲方同意乙方分期还清借款本金，具体还款计划如下表：

　　三、如超过2个月(含2个月)以上未交应付利息，或超过2个月(含2个月)未按计划归还本金，甲方有权依法处置乙方的抵押物，提前收回借款本息。

　　四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

还款协议8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲乙双方就______年签订的.《资产收购协议》之履行产生纠纷并成诉，现根据______市中级人民法院_____号民事判决书的判决，达成本还款协议书，供双方遵照执行：

　　一、依据《判决书》之判决，甲方应支付乙方资产收购款______万元人民币。

　　二、依据《判决书》之判决，甲方应付乙方违约金______万元

　　三、依据《判决书》之判决，甲方应加倍支付迟延履行期间的利息______万元

　　四、依据《判决书》之判决，甲方应支付乙方先行垫付的案件受理费______元。

　　五、上述四项合计人民币：______万元，甲方向乙方承诺于______年__月__日前支付给乙方。

　　六、如果甲方届时不能向乙方支付上述款项，自______年__月__日起至甲方付清乙方全部款项之日止，本金所产生的利息按本协议第三条方法和标准计付。

　　七、本还款协议书经双方代表签字并加盖公章后生效。

　　八、协议履行期间，乙方暂不申请强制执行。

　　九、本协议一式________份，甲、乙双方各持________份。

　　甲方：________________（章）乙方：________________（章）

　　代表人：________________（签字）代表人：________________（签字）

　　________年________月________日________年________月________日

还款协议9

　　甲方：____，男，汉族，________年__月__日出生，身份证号：______________________________

　　乙方：____，女，汉族，________年__月__日出生，住____，身份证号：__________________________

　　乙方因个人和家庭在甲方借款。截止至____年__月__日，乙方尚欠甲方借款合计59.2万元。为妥善合理保障借款的归还，经充分协商，达成一致，特订立本协议，以资共同遵守。

　　一、经乙方确认，截止____年__月__日，乙方尚欠甲方人民币59.2万元。

　　二、乙方承诺，分24个月还清该欠款

　　三、乙方从____年__月起每月偿还甲方人民币24667元，于每月__日前归还，迟延归还按逾期额每日1%承担违约金。

　　四、乙方以其位于______(监证字__号，权字__)141.62平方米的房屋作为本还款协议的担保。乙方不能再以该房行其他抵押、担保，违约承担欠款额20%的.违约金。

　　五、本协议履行过程中所发生的争议，经双方友好协商解决。协商或调解不成的，任意一方可依法向本合同签订地温江区人民法院提起诉讼。

　　六、本协议一式三份，具有同等效力，甲方持两份，乙方持一份。

　　七、本协议经双方签字捺印后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：____年__月__日

还款协议10

　　为确保科技计划项目按计划要求完成，由项目委托单位广州市白云区科学技术局(以下简称甲方)经过技术经济论证后，向任务承担单位(以下简称乙方)提供有偿使用科技资金的支持，甲、乙双方根据有关法律规定，协商签订本合同。

　　第一条甲方应按照项目代码为的《科技项目任务书》(以下简称《任务书》)规定的时间向乙方提供有偿使用经费本金万元(大写)。

　　第二条乙方应按规定的时间向甲方偿还有偿使用经费本金和有偿使用费。年有偿使用费按本金的计算，具体还款时间与金额按(还款执行表)规定办理。无充分理由逾期不还，将按《白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法》第二十条规定处理。

　　还款执行表

　　(金额单位：万元)

　　偿还日期

　　_________年____月____日到_________年____月____日合计(大写)

　　偿还款额

　　第三条乙方对甲方提供的经费，应按《白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法》的规定专款专用，并设立专项帐目，以接受甲方的检查和监督。

　　第四条本合同生效后，甲方有权对乙方的财务活动、项目执行情况等进行了解和监督，检查、监督科技借款的.使用情况，并有权要求乙方适时提供其财务报表等资料，乙方应按时如实提供。

　　第五条本合同一经签订，即发生法律效力，在执行过程中不受甲方或乙方机构、人事变动的影响。如发生争议或需改变合同中的某项条款时，应由甲、乙双方协商，形成书面条款，经双方签署后生效。若协商无效，任何一方可向白云区人民法院提起起诉。

　　第六条本合同文本一式柒份，分别作为《任务书》正式内容的一部份，甲方执伍份，乙方执贰份，各份具有同等效力。

　　第七条本合同从双方签章之日起生效。

　　第八条补充条款(可另附页)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

还款协议11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　乙方于20xx年xx月xx日向甲方借款人民币x仟万元，该笔借款于20xx年xx月xx日到期。乙方未能于该日期归还上述款项，因而对甲方形成债务。

　　现就乙方偿还甲方x仟万元债务有关事宜，甲、乙双方经协商达成如下协议：

　　一、乙方应于20xx年xx月xx日前以现金形式偿还甲方欠款x仟万元。

　　二、如乙方未按本协议第一条约定如期如数向甲方履行还款义务，乙方应就未还款部分，每日按未还款金额的0.03%向甲方支付迟延付款违约金。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________

还款协议12

　　借款人（甲方）：____________ 学号：________________ 身份证号码：_________________

　　住所：______________________ 邮政编码：____________ 住所电话：___________________

　　首次就业单位：______________ 邮政编码：____________ 联系电话：___________________

　　手机号码：__________________ 常用邮箱：___________________________________________

　　原籍地址：__________________ 原籍邮编：____________ 原籍电话：___________________

　　联系人：____________________ 有效证件名称：________ 号码：_______________________

　　住所：______________________ 固定电话：____________ 与借款人关系：_______________

　　工作单位：__________________ 单位邮编：____________ 手机号码：___________________

　　单位地址：__________________________________________ 单位电话：___________________

　　（以上学生本人必填）

　　学院研究生或本科生就业负责人确认（签名、学院公章）

　　__________________________________________________

　　贷款人（乙方）：____________ 联系电话：__________

　　地址：______________________ 邮政编码：__________

　　本协议为甲方和乙方签订的《借款合同》（合同编号：_______年_______字第_______号）约定的.从属协议，用以明确甲方向乙方归还国家助学贷款计划。经甲、乙两方协商同意后，订立如下还款协议：

　　一、截止_______年_______月_______日，甲方从乙方获得国家助学贷款共计人民币______________元（大写）。

　　二、甲方于_______年_______月_______日因_______原因，正式离开______________（所在学校）。甲方承诺于_______年_______月_______日开始归还贷款本金。

　　三、甲方采用以下第_______方式按月□季□分_______期归还贷款本息，还款期限共_______月，从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止：

　　（一）等额本息还款法 □

　　（二）等额本金还款法 □

　　四、经双方确认的借款，在本还款协议履行期间，按贷款期限执行中国人民银行同档次法定利率。如遇法定利率调整，乙方将执行调整后的利率，无须另行通知甲方；

　　五、甲方授权乙方直接从甲方在乙方开立的账户中扣款，用于归还借款本息，账户户名为：______________，账户号为：_____________________；

　　六、甲方承诺在离校手续办妥后一个月内将《中国银行国家助学贷款联系方式确认函》寄送回乙方；

　　七、本协议所有条款甲方已经与乙方进行了充分的协商；

　　八、本协议作为《国家助学贷款借款合同》的组成部分，与《国家助学贷款借款合同》具有同等法律效力。

　　甲方：______________（签字或盖章）

　　乙方：____________________（公章）

　　授权签字人：______________（签字）

　　______________年_______月_______日

还款协议13

　　甲方：__公司

　　乙方：(身份证号)

　　鉴于：

　　甲方与乙方担保合同追偿一案，各方经人民法院调解于达成了______思民初字第号《民事调解书》，确定了乙方债务金额及清偿期限;乙方一直未能严格执行，为此，甲方每年均多次催告乙方结清债务，乙方却总借故推脱，直至_______年______月______日，乙方才就上述《民事调解书》所指债务的履行事宜向甲方出具了一份书面还款承诺。

　　在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上，经友好协商，甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的`清偿事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：

　　一、双方共同确认：

　　截至_______年______月______日，就上述《民事调解书》所指债务：乙方尚欠代偿款元、违约金元(违约金应以尚欠代偿款为基数按每日的标准计至债务全部清偿之日止)，以上款项共计元人民币。

　　二、双方一致同意：

　　1、乙方应在_______年______月______日前向甲方支付万元，在_______年______月______日向甲方支付20万元;

　　2、乙方按期付讫上述两笔款项后，双方就上述《民事调解书》所指债务再无未了事宜，即乙方无需再履行本协议第一条确定的其他债务;

　　3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的，乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务，甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。

　　三、双方因本协议及其履行发生争议，应协商解决，协商不成的，应诉诸本协议签署地人民法院。

　　四、本协议自双方签署之日起生效。

　　五、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：__公司

　　乙方：

　　(盖章) (签字、捺印)

　　签约时间：_______年______月______日

　　签约地点：

还款协议14

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　乙方因资金周转需要,现向甲方借款,经甲乙双方友好协商,根据《民法典》等相关法律、法规规定达成如下合同以资双方共同遵守:

　　1、甲方向乙方出借人民币(大写) __________元整，小写:__________元。

　　2、借款期限自______年______月______日至______年______月______日。

　　3、乙方承诺自借款之日起按月利率25%支付利息,借款到期日本息一并支付。

　　4、乙方自愿承担因乙方逾期偿还借款本金及利息导致甲方为实现债权而支出的合理的.费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。

　　5、丙方自愿对乙方的借款及利息承担连带责任保证,保证期限为本合同履行期限届满之日起两年,保证担保范围包括借款本息及甲方为实现债权而支出的合理的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。

　　6、如履行本合同发生争议,通过本合同签订地法院诉讼解决。

　　7、本合同一式两份,双方签字或盖章后生效。

　　8、乙方、丙方应向甲方提供身份证复印件,该复印件为本合同的有效组成部分。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　时间：__________

还款协议15

　　还款方：__________，身份证号码：__________，地址：__________，联系方式：__________ 。

　　收款方：__________，身份证号码：__________，地址：__________，联系方式：__________ 。

　　_____年_____月还款人_____借用收款方__________身份证办理购买一辆__________小车，从始至终收款方没有收取任何费用以及其它物品。车辆实际使用人为还款人__________。

　　后因还款方未依约清偿第三方贷款导致收款方承担清偿责任的"__________公司(收款人)诉被告__________(还款方)追偿权纠纷一案"业经__________区人民法院开庭审理并于_____年_____月_____日作出_______________民初_____号民事判决书。还款方认可上述裁判结果，目前该判决确定金额尚______元未清偿，经双方协商一致，愿就前述还款义务达成还款协议，形成文字如下，以资信守。

　　一、还款期限

　　还款方承诺最迟于_____年_____月_____日对其所欠钱款__________元(大写：______________元整)全部予以清偿。

　　二、具体还款计划

　　1、还款方承诺_____年_____月_____日前偿还_____元(或一部分);

　　2、剩余未清偿款项于前述_____月_____日前偿还完毕;

　　3、还款方承诺如逾期清偿该笔款项，收款方可迳行起诉要求还款方承担还款责任。

　　三、还款方式

　　以银行转账方式进行，由还款方将上述钱款汇入至收款方所指定的银行账户，收款方指定银行账户为：

　　开户银行：__________

　　银行账号：__________

　　四、争议解决方式

　　本协议履行过程中发生争议的，可由双方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的`，任意一方均有权向收款方所在地人民法院提起诉讼。