- 加工承揽合同 推荐度：
- 加工承揽合同 推荐度：
- 相关推荐
（优选）承揽加工合同15篇
随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的承揽加工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
承揽加工合同1
定做方：__________________(称甲方)
承揽方：__________________(称乙方)
根据《______________》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：
1.制作内容：
主钢构：钢梁.H(400~800)_________________________。材质为Q235。钢构必须进行除锈。刷中灰面添一道、中灰底漆(防锈漆)一道。
二、合同价格及结算方式：
1.合同造价按______________吨。合同总价款为______________，以实际决算为准。(货款可以用现金或承兑付给。)
2.合同签订三日内甲方付款
3.提货：
(1).第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提第二次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最后一次提货时甲方全部付清货款。
4.结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。
三、质量要求：
乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20_________)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
四、交货地点和时间：
1.交货地点：甲方在乙方厂房内提货；运费由甲方负责，装车由乙方负责。
2.交货时间：__________________________________________
五、包装及运输：
1.乙方负责装车。装车时应按照规范要求进行装运，要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2.甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施(具体由甲方再出发运前另行交底)。
3.运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务：
1.甲方向乙方提供完整的.构建加工图纸一套，并签字认可。由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。
2.甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改和变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。
3.乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。
4.甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
5.乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任：
按《_______________》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式：
甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成，则由提交当地_______________委员会_______________。
九、附则：
1.本合同由甲乙双方签字盖章，甲方定金到账后生效。此合同有效期为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
2.未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。
甲方(盖章)：____________________乙方(盖章)：____________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
联系方式：____________________联系方式：____________________
开户行：_________________________开户行：____________________
账号：_________________________账号：_________________________
日期：______________________日期：______________________
承揽加工合同2
甲方(定作方)：____________
法定代表人：____________
住所：____________
联系电话：_________
统一社会信用代码：____________
乙方(承揽方)：____________
法定代表人：____________
住所：____________
联系电话：_________
统一社会信用代码：____________
根据《中华人民共和国民法典》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容
1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为 。
2、制作内容
(1)主钢构：由定作方提供钢板材质：____________ ;系列：_________ ;吨位：_________ ;单价____元(大写：________ )；
(2)次钢构材质：____ ;吨位：_________ ;单价____元(大写：________ )；
(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷 面漆 道， 底漆 道。
二、合同价款及结算方式
1、合同总价暂定____元，(大写) (以实际决算为准)。
2、合同签订当日甲方____元，(大写) 给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：
(1)检测内容：
(2)其他检测项目：
(3)试验检测费用：
四、交货地点和时间
1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间：__年______月______日开始提货。
五、包装及运输
1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务
1、甲方向乙方提供完整的.构件图纸 套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。
3、甲方如现场发现严重质量问题应及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后 小时内赶到现场协助解决。
4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
七、违约责任
按《中华人民共和国民法典》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式
甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向 人民法院起诉。
九、附则
1、本合同 ____份，双方各____份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章生效，此合同有效期为__年______月______日至__年______月______日。
3、未尽事宜，双方协商解决另订补充合同。
甲方(盖章)：______ 乙方(盖章)：____________
法定代表人：____________
委托代理人：_______ 法定代表人：____________
委托代理人：____________
______年______月______日 ______年______月______日
承揽加工合同3
定作单位：项目经理部（以下简称甲方）
承揽单位：钢结构制造有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》、《_____》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程风口平台出铁场构件加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。
第一条加工构件品名与价款
一、加工品名：某某高炉大修项目钢结构工程风口平台出铁场构件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。
二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。
三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）
四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。
六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。
第二条加工成品期限与交付
一、加工期限：暂定为三十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付状态：按甲方提供的加工制作转换图全部图示状态交付，并配合防腐涂装。
三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。
第三条加工材料供应与采购
一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损2％、型材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。
二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。
三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的'材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。
四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在48小时内清理出场。
五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。
第四条加工成品质量与验收
一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。
二、质量等级：一次验收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________
乙方代表签名：___________________
地址：_______________________
地址：___________________________
电话：_______________________
电话：___________________________
传真：_______________________
传真：___________________________
日期：______年______月_____日
日期：_______年_______月_______日
承揽加工合同4
原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。
被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________
1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。
2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;
3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________
原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的'车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。
此致
__________市人民法院
具状人：_________________
_____年____月____日
承揽加工合同5
合同编号：_____________
签订日期：_____________
定作方：（以下简称甲方）_____________
承揽方：（以下简称乙方）_____________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。
第一条加工成品品名：_____________货号：_____________面料：_____________颜色：_____________尺码：_____________
第二条服装数量
1、计量单位：_____________
2、数量：_____________
第三条原材料的提供由甲方提供原材料，具体见下：材料名称数量质量：提供日期：_____________单价：_____________总金额：_____________
第四条服装质量加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。
第五条技术资料、图纸提供
1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。
2、乙方（fag）在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在__2_天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在__2__内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。
3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
第六条报酬
1、加工单价：______________
2、总金额（元）：______________
第七条包装方式内用______________，外用______________包装，包装费由_______________方承担。
第八条服装交付
1、交货地：_____________
2、产品的交（提）货期限：______________。
第九条服装验收
1。验收期间：______________。
2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。3。验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。
4、验收标准：与样衣款式、做工一致验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。
6、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。
7、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的.成本价格。
第十条定金预付货款
（1）甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。
（2）甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款_元；甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还；乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。
第十一条报酬结算
1、付款期限：甲方应于验收无误收货之日起____日内，一次性付清合同约定的全部款项；
第十二条留置权如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。
第十三条违约责任
1、甲方的违约责任
（1）制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
（2）中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。
（3）未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。
（4）超过合同规定期限领取定作物的，除按本条
第五款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限____日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时时，乙甲方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。
2、乙方的违约责任
（1）未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。
（2）交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。
（3）未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。
（4）逾期交付定作物，应当向甲方偿付违约金为外发加工总费用的10%天。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的10%。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。
（7）未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换，补齐的，由乙方对工作质量，数量承担责任。
（9）擅自调换甲方提供的原材料，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十七条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。
第十八条其他约定本合同经双方签字后于________年____月____日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
甲方：____________
乙方：____________
______年______月______日
承揽加工合同6
发包人： （以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，本着平等、互利、保证质量的原则，按期保质完成本工程，经双方协商，达成以下协议：
一、 工程慨况
工程名称： 工程地址：
二、 合同价格
木质门 元/樘，（此价格包含五金配件、门锁、门框和门制作安装、油漆等所有费用，包括工人工资、材料费、检测费、配合费、运输损耗、施工损耗、利润、税金及附加、发票、包装、运输、卸货至工地现场甲方指定地点、安装施工、成品保护、仓储费、及因材料送到工地指定地点而引起的额外费用等直至工程竣工验收合格且交付甲方前所需的全部费用。该综合单价一次性包死，固定不变，不因人工、材料的市场价格的涨落等任何因素的变化而调整）。
三、 承包范围
承包的内容：
四、 工期期限
1、开始工作日期：年日，结束工作日期：门必须于 年日完成。
2、乙方必须按甲方计划完成；
3、在施工过程中，乙方按约定的工期进度及质量组织施工，若乙方
不能按约定完成，甲方有权解除本合同，乙方必须在2日内撤出施工现场。甲方不以结算，一切费用由乙方自行承担。
五、质量要求
1、按照设计图纸及相关图集规范施工，工程质量、技术必须达到《木门窗安装规范》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及施工设计图纸和甲方的具体要求，质量评定得分必须达到90%以上，乙方施工部分在交验时达到合格。
2、因乙方施工质量原因造成返工者，由乙方全权承担返工发生的一切费用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工劳务用工及税费、安全及文明施费；材料：材料必须按设计图纸及相关图集规范规定进场合格材料，必须提供材料的产品质量证明文件（合格证、检测报告等）。必须按照甲方规定工期完成施工任务。
七、工程价款的支付和结算方式 1、付款方式： 每个月25日支付当月完成工程量的70%进度款。
2、结算方式：
（1）本工程预付款元；
（3）全部门窗安装完毕，待工程竣工验收合格且交付建设单位后，甲方在确定工程结算后2个月内支付至工程结算的95％；
（4）其余5％作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
八、工程验收与结算
1. 本合同项下门窗安装工程竣工验收，以设计安装图纸及说明书，国家颁发的质量检验标准及时进行验收。
2. 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交竣工验收报告申请。
3. 甲方收到竣工验收报告申请后七天内组织验收，并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。
4. 经甲方组织验收，该安装工程全部或部分不符合双方约定的国家质量检验标准的，为验收不合格。乙方须对验收不合格的部分返工，费用由乙方承担，工期超过本合同约定期限的，乙方须承担违约责任。
5. 验收合格之前相应物品毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格之后相应物品的毁损、灭失的风险由责任方承担
九、安全文明施工
1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。进场后必须做好入场教育、三级教育、安全技术交底，凡进入该工程项目的各位人员，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，按相关操作规程作业，保证安装质量。做到工完场清，保证制安现场清洁。因返工或工程处罚，由乙方负责承担罚款返工费及材料损失。
2、乙方所有参加制安的工人，进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》制安。由于乙方自身违反作业规程，发生任何安全事故损失均由乙方完全承担；乙方参加安装的人员如违反项目部规章制度时，由项目部对乙方处以200元/次的罚款，在工程款中扣除。凡是因综合质量和文明安装检查未达标的，项目部扣罚乙方400元/次。
十、事故处理
1、发生重大伤亡安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，并保护好现场，做好防护措施，防止事故扩大、蔓延，同时按本合同约定的相关条款和相关法律、行政法规对事故进行处理。
2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
十一、双方权利义务
甲方权利义务
1、协助乙方处理乙方与工程总承包单位、其他施工单位的施工配合关系。
2、在本合同签订后五日内，向乙方提供土建图纸及具体技术要求，及时与乙方进行施工现场技术交底。
3、依据本合同约定，按期足额向乙方支付工程款项。
（二）乙方权利义务
1、乙方负责对洞口尺寸的实测、复核工作。
（1）乙方在门制作前，应自行进入施工现场对洞口尺寸进行实测，并提交甲方审核确认，但甲方的审核确认并不视为对该尺寸承担任何责任。
（2）乙方在门安装前，应对洞口尺寸进行二次复测，如有异议应当在进场施工前书面报告甲方，并按甲方要求执行。否则，视为乙方认可施工现场条件，由此产生的`误差、损失及责任均由乙方自行承担，且不予延长工期，不予增加任何费用。
5、乙方应服从甲方、监理方、质检等单位对该工程的统一管理，负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等工作。
8、乙方必须每天将垃圾集中在甲方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由甲方在届时应付乙方的工程款中扣除。
十二、工程变更
1、工程施工工程中，甲方如需对工程所需门窗进行设计变更，甲方应提前通知乙方。乙方应当及时调整进度计划。
3、双方确认：对于涉及工程价款的确认，双方协商后进行解决。
十三、成品保护
工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用。
承揽加工合同7
委托方：____________________(以下简称甲方)
加工方：____________________(以下简称乙方)
依据《_____________》的有关规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜，经友好协商，达成一致并订立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供钢结构工程施工图纸，乙方包工包料加工。
二、加工内容
本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈，刷红丹防锈底漆一遍)。
三、加工工期
从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。
四、加工量、单价及总金额
1、以上价格均为《税工程施工质量验收规范》(GB
-50205-_________)。甲方提供施工图纸一套，并签字盖章，乙方须严格按图纸要求加工制作。
2、上表所列之加工量为暂定加工量，结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量
0%损耗计算。本合同从生效之日起，合同单价不因市场价格变化而变更。
3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。
4、本合同采用的定价方式结算。
五、运输方式：需方自提，运费自负。
六、结算、付款及付款方式
1、本合同签订后万元为定金，____________________万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内，乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款，本合同自动终止，甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中，甲方付款提货，且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额(定金除外)。甲方最后一次提货前，双方办理结算，货款应全额付清，乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后，安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题，应及时通知乙方，乙方必须在
12小时内到现场处理问题。
七、双方责任甲方责任
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货，支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更，甲方应以书面方式在变更实施前
2天书面通知乙方，因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担，按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核，对乙方提出的图纸错误，甲方必须在乙方提出后
12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
5月日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物，甲方应在最后提货期限届满后7天内付清全部货款。否则甲方提货时，市场价格上涨的，按照涨价后价格结算;市场价格下跌的，按照下
乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的'技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工，并做好自检工作，确保质量、进度。加工完后，保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时，需提供所采购钢材的材质证明，产品的检验报告，合格证明等技术资料一式四份(注：不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。
4、日开始供应第一批构件，供货要求详见甲方书面需货计划，_________年_______月________日前将全部钢构件供完。
八、质量验收
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后，由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责，乙方加工的产品质量问题由乙方负责，并在
48小时内解决。
2、质量异议期限：甲方收到产品后如发现存在质量问题，应立即停止使用，并在
48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议，或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的，视为乙方提供的货物质量全部合格，甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定，如果乙方提供的货物质量存在缺陷，乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任，乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
九、违约责任
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的，由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的，应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前，任何一方不得毁约，不得擅自解除本合同。
十、保密责任
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密，必须承担保密义务，不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起，至对方将该商业秘密公开之日止。
十一、其他约定
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决，协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效，至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。(以下无正文)
甲方：_______________________(盖章)
乙方：_______________________
_______年_______月_______日
承揽加工合同8
承揽方：_________
定作方：_________
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称：_________
型号：_________
规格：_________
质量要求：_________
计量单位：_________
数量：_________
加工费：_________
单位总价：_________
第二条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。
第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。
第四条 乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。
材料名称：_________
型号：_________
规格：_________
质量要求：_________
计量单位：_________
数量：_________
单价：_________
总价：_________
图纸、技：_________
术资料及：_________
交付时间：_________
第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称：_________
交付时间：_________
交付地点：_________
交付数量：_________
包装要求：_________
检验方法：_________
运输方法：_________
运费承担：
第六条 加工费结算办法与时间_________。
第七条 乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方应于_________年 _________月_________日前向甲方交付预付款_________元。
乙方不履行合同的，无权请求返还定金。
甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。
乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条 甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;
不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;
经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;
乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。
6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条 乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条 声明及保证
甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行
为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的.法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密予以保密。
未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条 不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条 通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;
否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条 争议的处理
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;
协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
提交_________仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
第十五条 解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。
本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执 _________份，具有同等法律效力;
合同副本_________份，送_________留存一份。
承揽方：_________定作方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
地址：_________地址：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
承揽加工合同9
工 程 名 称： 安徽三建pC构件生产基地
工程发包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑机械有限责任公司
签 约 日期 ： 20xx年3月10日
合同协议书
发包单位： 安徽三建工程有限公司 （以下简称甲方）
承包单位： 安徽建筑机械有限责任公司 （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
l、工程名称：安徽建工产业化基地1#厂房钢结构及维护工程。
2、工程地点：安徽肥东县撮镇循环经济园区经一路与纬三路交口。
3、工作内容：图纸设计、招标文件等文件范围内钢结构生产车间钢构件的采购、加工等（不含预埋螺栓）。具体包括详图深化设计、钢构件制作（含配件）、检测（原材料检验及焊缝检测）等，本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项则视为乙方报价中已包括该部分，结算时合同价款不再调整。
（1）根据发包人提供的钢结构施工图纸、承包人提供设计院审核的深化图纸、技术
资料、有关文件及现场安装分段要求，完成承包范围内的钢结构材料采购、按发包人现场安装分段分节要求进行技术准备、检验试验、开孔、分段、制作、拼装、焊缝检测、残余应力消除、变形校正、半成品及成品检测试验、包装、钢结构运输前的堆放、编号、按发包人安装进度计划和顺序的要求运输至工地指定的吊装现场（按图纸编号统一标注）、工程服务以及本合同其他条款所约定的工作内容，并按要求做好交工资料、保修、竣工图纸等与本工程相关的所有工作及相关手续。钢构件必须满足现场安装的分段要求。
（2）制作之前编写构件制作方案，并得到发包人、设计单位及施工监理的认可。按发包人的要求，提供本工程中钢结构加工及运输的相关计划、资料。并于签订合同一周内，提供详细的焊接评定方案、制作方案、质量保证体系、交工验收时所提供的证件资料样本及政府职能部门检查时的相关有效证件（如焊工证等特殊工种上岗证）。
（3）按发包人确认的分段分节要求和构件进场计划配套供应钢构件，负责进行钢构件必要的预拼装。
（4）承包人按发包人要求将构件资料准备齐全，随车发至现场。按发包人提供给承包人的构件需求清单进行构件的装车运输，发车前需将构件进场清单传至发包人，并通知发包人代表相关负责人。
（5）提供钢结构吊装用吊孔、吊耳、耳板、衬垫板、临时连接板、引弧板、摩擦系数检验、焊接试验用的试板等，配合设计及现场安装做好构件坡口及吊耳等构件配套加工。费用在报价中综合考虑。
（6）提供出厂标识、标志和编号，提供构件测量基准线和监测基准点的标识等。
（7）负责钢结构制作的现场技术支持及与设计人的技术配合，按规定完成本工程所需的各种技术和安全措施。
（8）钢材进加工厂后，在下料之前必须按有关规定做原材料复检。在钢构件进场的同时，提交给发包人的资料（一式四份）：原材料检验报告（原件一份、复印件加盖公章三份）、钢构件出厂合格证、钢构件制作相关检查记录、有探伤资质的单位出具的构件制作探伤检验报告、钢结构制作相关质量验收记录、钢结构制作相关质量保证贽料以及发包人要求的相关资料等。
（9）承包人自行解决钢构件运输途中的一切问题，保证加工件不造成损坏及变形，因运输途中造成的构配件损坏及变形由承包人修正并赔偿发包人因此受到的其它一切损失。若承包人未能按发包人要求及时整改，发包人可代为整改或委托第三方整改，相关费用由承包人承担。
（10）未按发包人规定的时间、质量标准、构件配套顺序交付构件，发包人有权拒收，承包人应承担质量缺陷、整改和不按时供货、发货顺序错乱的责任，并承担由此导致的返工、整改及影响发包人施工的经济损失。
（11）任何工程联系函件必须经发包人认可，并以发包人的名义转发。承包人不得与监理、设计院等相关方面独自联系，否则一切责任和损失由承包人承担。
（12）在合同规定的保修期内，凡属于承包人质量问题，承包人要负责免费维修，并承担相关责任。
（13）本项目所有涉及到的主钢结构、围护结构、零星配件等必须按照设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用，否则乙方形成违约，按本合同第12条违约条款进行处理。
（14）将构件运输到发包人现场构件指定堆放场地，并自行负责所有材料设备的保管和安全。
（15）承包人负责按照发包人要求提供竣工资料给发包人，并配合项目质量验收工作。
（16）承包人必须服从发包人的管理，发包人有权要求承包人更换不称职的管理人员。
（17）合同中规定的其它工作。
4、合同价款
（1）总价合同：钢结构构件材料、制作造价￥22451522.00元（大写：人民币贰仟贰佰肆拾伍万壹仟伍佰贰拾贰元整）
乙方承诺已充分考虑本工程的实际情况，图纸中不确定的因素乙方已清楚了解,具体构件的规格、材质等相关要求依据甲方提供图纸进行采购、加工，必须满足图纸及招标文件要求。工程竣工结算时，除设计变更外，在施工图范围内总价固定不变，图纸及招标文件所含工作内容或费用已含在总价中
乙方投标报价按GB50755计算，计算规则明确构件按矩形理算，且投标报价重量含材料损耗，乙方承诺所有原材料偏差均符合国家规范，施工过程中甲方有权对进场钢结构过磅抽查，如若钢结构重量负偏差超过国家规范，甲方将对负偏差部分扣减材料工程款，并对乙方进行处罚。
合同总价包括：
（1）由乙方为钢结构制作需要承担的所有费用，彩钢板颜色、油漆颜色、CI标志等按照甲方要求选择和制作：
（2）按照国家税法规定乙方应缴纳的各种税金和地方政府规定的各种费用。其中税金包括营业税、城市维护建设费、教育费附加及企业和个人所得税。与乙方承包项目有关的所有税费均由乙方自行缴纳；
（3）按照规范及图纸实际要求需要进行的试验、检测费；
（4）现场施工人员及材料、设备的保险；
（5）因市场价格波动等影响而涉及到的各种风险及管理费和利润；
（6）根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用：
5、工程款支付和工程结算
（1）本项目甲方提供合同造价 20% 预付款（合同签订后7个工作日内支付）；
（2）本项目工程款支付方式按下述规定执行：
a．工程付款方式：以6个月银行承兑汇票形式为主。
b．主体钢结构运至项目现场内安装，支付合同造价20%的工程款；
c．主体结构安装完支付合同造价20%的工程款；
d．围护结构安装完支付合同造价10%的工程款；e．工程竣工验收合格后支付合同造价10%的工程款；
f．工程决算定案后支付至合同造价95%；
g.剩余5%工程款作为质保金，待缺陷责任期满后一次性无息付清。
（3）签订合同之日起7个日历天内，乙方须向甲方提供合同总额20%的履约保函；
（4）支付规定：
a．乙方在收取工程款时，必须同时提供等额的税务发票，乙方在申请结算款之前必须向甲方提供施工过程中全部的且与结算总额相等完税票据；
b．乙方在收取工程款时，必须按照甲方要求履行工程款申请手续；
（5）缺陷责任期：从竣工验收合格之日起计算，至合同规定的缺陷责任期。
（6）竣工结算：
竣工验收达到本合同规定的质量标准并且资料全部交齐并经甲方验收合格后，乙方向甲方报送结算资料，甲方在收到足够的资料后一个月内审核完毕，经甲乙双方及监理单位确认后一个月内向乙方支付到结算总价的95%，其余5%作为质保金。如果质量标准及工期中任何项达不到业主合格要求，结算时甲方将扣除其相应部分的保证金；
（7）现场签证及变更：
发生合同外的费用时，乙方应注意收集和保留证据并在3个日历天内让甲方现场具体指示人签字及本合同指定的负责人确认其工作时间、工作内容、工作部位以及投入的设备、人员清单并附上必要的施工简图，乙方逾期未能以书面形式提出申请，则视为乙方自动放弃该部分费用，以后不得以任何理由向甲方进行索赔。除设计变更以外，不接受任何形式的签证索赔。
（8）竣工结算：
乙方应严格按照合同约定的工程量计算规则和价格计算方法编制，不得高估冒算。一经发现有高估冒算现象，甲方将组织双方人员对乙方报送的竣工结算进行逐项核对。如果核减率在5%以内（含5%），甲方不予罚款；如果核减率超过5%，甲方除扣除核减部分外，还将按超过部分的20%金额作为处罚金额进行罚款，并直接从工程款中扣除。
（9）免责条款：
乙方应严格遵守甲方财务部的`有关制度规定并协助办理有关税务事宜，在规定的付款期限截止日后，由于乙方未及时开具足额合法税务发票，从而导致甲方财务部无法按时支付乙方工程款，此项延误不构成甲方延期付款责任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延缓工程进度。
6、工期
（1）构件到场日期：开工日期为20l5年3月10日，合同总工期90日历天。
进场节点要求：
a.20xx年4月1日，A~G轴钢结构主体材料进场；
b.20xx年4月10日，A~G轴钢结构屋面维护结构材料进场；
c.20xx年5月10日，钢结构主体结构必须全部到场（具体进场日期必须符合甲方的进度要求）
d. 20xx年6日10日，本钢结构工程的所有材料必须进场。（维护结构材料进场日期必须符合甲方的进度要求）
（2）进度：乙方必须按甲方确认的材料进场计划将构件运至施工现场，接受甲方对构件进场时间的检查、监督。材料进场计划与经确认的计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际材料进场计划与材料进场计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
（4）暂停施工：因乙方材料质量严重与质量要求不符时，甲方有权要求乙方暂停材料进场并进行整顿，由此造成的工期延误由乙方负责，相关的赔偿按照本合同第9条相关规定执行
7、质量验收
（1）质量要求：本工程质量应符合现行的国家工程质量验收规范，国家、行业、地方和甲方的施工技术标准规范，施工图及相关技术文件的要求，达到合格标准；
（2）质量等级：乙方提供的构件必须按照国家验收规范的合格等级标准，由于乙方原因造成的不合格，乙方负责整改，整改仍达不到要求，乙方应无条件退出，由此发生的一切费用由乙方承担。
（3）试验与检验：乙方应按相关规定进行试件的取样、检验。
（4）分项工程质量检查：上道工序施工完成，必须经监理工程师、甲方验收合格签字认可后，乙方才能进行下道工序的施工。
（5）、乙方应协助配合甲方、监理人员进行检查和验收。
（6）、用于主体结构的钢构件，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
8、权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）、甲方有义务按合同的规定期限及时向乙方支付工程款，否则甲方违约。
（2）、甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。
（3）、甲方有权对乙方所送货物进行检验，对检验不符合要求的货物，甲方有权要求乙方退换。
（4）、如因产品质量问题造成甲方损失的，乙方负责赔偿损失并承担一切责任。
2、乙方的权利和义务
（1）、乙方有义务向甲方提供符合合同约定的产品，否则乙方违约。
（2）、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点，按时送达货物，否则，乙方违约，并应承担由此给甲方造成的损失。
（3）、乙方有权按合同约定，要求甲方支付已合格材料的款项。
9、违约责任
（1）乙方承包的工程项目，未经甲方许可，不得进行转包或分包。否则，甲方有权终止合同。由此给甲方造成的经济损失乙方负责赔偿。如特殊需要时，需经甲方书面批准，各项管理程序按甲方的有关规定执行。
（2）若因乙方原因造成材料进场延误，每拖一天按合同总价的 0.5 进行罚款，罚款将在甲方向乙方支付合同价款时扣除。工期延误罚款总额不超过结算总价的 10% 。如果实际罚款金额超过该限额限制的且乙方无能力采取有效措施弥补该工期时甲方有权终止合同并邀请其他单位进行加工。由此增加的费用从乙方工程款中扣除。
（3）本项目所有涉及到的主钢构、围护结构、零星配件等必须按照设计文件要求及投标文件承诺的品牌及产地进行选用，如实际工作需更换材料，必须得到甲方书面认可，并且甲方不补偿因此产生的任何费用和工期。如乙方擅自更换材料，视为乙方违约，处以合约总价 10% 的工程质量罚款，并承担此项违约导致甲方的损失。
（4）合同签订后，如需修改，需获得双方同意，方能生效。否则，给对方造成的经济损失由违约方负责。
（5）合同履行中任何一方无正当理由而提出终止合同的，均属单方违约，违约方承担给对方所造成的全部损失外，还需向对方支付工程款总价 10% 的违约金。
（6）如果乙方有任何的违约行为，乙方应保证甲方免于承担由此违约造成的根据主合同甲方将负责的任何损害赔偿费。否则甲方有权从工程款中扣除这笔费用。
（7）因乙方自动退出，甲方只对乙方已进场材料价款的70%进行结算，由此发生的甲方损失将在剩余的30%中扣除，甲方同时保留不足部分向乙方索赔的权力。
（8）未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义从事任何对外商务经营及合同协议的签署。否则甲方有权终止本合同的执行，并由乙方向甲方承担相应的损失，甲方将从任何属于乙方的款项中扣除，乙方不得有异议。
10、争议
（1）如甲乙双方发生争议，应本着实事求是、平等互利、协商一致的原则进行协商解决。如协商不成，可采用下列解决方式：向合肥市仲裁委员会按照该会有效的仲裁条款申请仲裁。
（2）发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保护好已进场材料：
a.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
b.调解要求停止，且为双方接收；
c.仲裁机构要求停止时；
d.法院要求停止时。
11、合同终止及终止后的结算
（1）甲乙双方协商一致，可以解除本合同；（2）乙方无能力继续履行本合同时，本合同终止，按已进场材料结算，乙方应在接到甲方通知时妥善做好已购材料及移交工作；
（3）未经甲方同意，乙方将本工程转包或分包给第三方，本合同终止，按乙方已进场材料的 60% 结算
（4）乙方单方要求终止合同，结算单价按合同单价的 80% 计算，另赔偿合同总价10% 的违约金；
12、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
13、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，在除违约责任导致合同中期解除情况下，工程经竣工验收合格、工程结算办理完、保修期满、合同总价款及保修金全部结清后合同自动终止。
14、本合约附件：⑴中标通知书⑵乙方投标报价文件⑶招标文件及答疑记录。
15、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑机械有限责任公司
甲方代表： 乙方代表：
开户银行： 开户银行：徽商银行合肥大东门支行
账号： 账号：1020 4010 2100 0283 880
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
承揽加工合同10
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经过甲乙双方友好协商，就本工程复合实木门(含门套)、实木防火门(含门套)供应及售后服务，达成如下一致意见，特订立本合同。
1 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 建设地点：
1 合同内容
1.1 本合同包含内容：本工程实木门、实木防火门供应及售后服务、确保竣工验收通过。
1.2 工程质量标准：
1.2.1 质量目标：确保“泰山杯”要求
1.2.2 合 格 率：壹次报验合格率需达到100%
1.2.3 优 良 率：壹次报验优良率需达到95%
1.2.4 质量要求：达不到“泰山杯”标准时，按结算总价5.00%进行违约处理。
2 工期
2.1 工期：自接到甲方书面通知的开工令后50日内将木门加工制作完毕并根据总包商要求运至工地现场安装完毕。(乙方根据现场情况自行进行实测实量，以保证木门下料尺寸、数量等数据的准确性)。
2.2 木门进场、安装时间：以甲方书面通知为准。
2.3 拖延工期处罚：乙方每拖延壹天按结算总价1.00%进行处罚。
3 技术要求：
4.1 必须严格按照图集L92J601(木门)、L92J606(防火门)中规定制作加工,并严格执行国家相关工艺标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)、《木结构工程施工及验收规范》(GB14101-93)的规定等。
4.2实木复合门、实木防火门的技术要求及检验标准：详见招标文件之要求。
4.3 乙方必须保证向甲方提供满足上述质量要求的产品，且安装后应为符合国家规范规定的成品门，否则按如下办法处理：
4.3.1甲方可以拒收此货物，否则执行下条：
4.3.2甲方有权随意处理，且乙方要承担相应的处理费用。
4.4 乙方需提供的技术文字资料：产品合格证、质量检测报告、其他山东省、聊城市建设主管部门规定的资料以及满足“泰山杯”竣工验收要求的`资料。
4 经济条款
4.1 承包方式：包工包料、包工期、包质量。
4.2 合同范围及综合单价包含内容：包工包料成活价。产品供应到聊城供电公司电力生产中心工程项目经理部指定的工地现场并进行成品门的安装等全部工序和成品保护直至竣工验收合格。
4.2.1工艺复合实木门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：
1、工艺复合实门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应以及安装(每套门配门锁一把、三幅可调合页、专用地吸、双开门配插销、大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)2、其他相关费用：成品保护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。
4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用。
4.2.2实木防火门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：
1、防火实木门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应及安装(门锁、可调合页、专用地吸、双开门配插销、闭门器及大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)
2、其他相关费用：成品保护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程
3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。
4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用、当地消防备案以及消防验收费用。
4.3 合同总价：暂估壹佰陆拾万元;(综合单价详见合同附件，其中木门明细及数量为暂估)
4.4 工程量结算原则：根据安装好以后的门的实际“樘”数进行结算。
4.5 工程款支付：
4.5.1 预付款： 20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款。
4.5.2 进度款1：木门门套、防火门门套全部进场后7天内支付合同总价的30%。
4.5.3 进度款2：门扇进场且木门(防火门)全部安装完毕经甲方验收合格以后7天内支付至合同总价的70% 。
4.5.4 进度款3：竣工验收且同业主竣工结算完成后付款至合同总价的95%。
4.5.5 保修金：余款5%作为质量保修金，在无任何质量问题的情况下贰年后一月内一次性无息付清。(质保期为2年)
4.5.6 发票：每批付款前，乙方必须向甲方提供有效发票，否则甲方有权拒绝付款。
5 工地代表
5.1 乙方驻工地代表：
联系人： 联系电话：
甲方责任：
5.1.1 积极配合乙方工作，对乙方提供的材料计划进行复核。
5.1.2 协助乙方同其他相关工种队伍的配合。
5.1.3 根据双方约定的质量标准及设计要求进行现场验收。
5.2 乙方责任：
5.2.1 根据双方约定的标准，保质保量按期完成。
5.2.2 派驻现场代表，对现场门洞口尺寸进行实测实量，对门的数量进行统计，以保证成品的准确性。
5.2.3 负责木门的安装工作并确保竣工验收通过。
5.2.4 门扇弯曲、开胶、起鼓、变形等内在质量问题以及破损、观感等外观质量问题由乙方负全部责任，若发生以上任何一种质量问题，乙方必须无条件、无偿重新更换产品且甲方有权将由此造成的损失在乙方结算款中扣除此费用。
5.2.5 根据合同工期约定，对影响工期的因素以书面形式提前通知甲方，但必须给甲方充足的处理时间。
5.2.6 乙方车辆进出工地，必须保证施工人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。
5.2.7 乙方出厂产品应有：商标、名称、型号、规格、制造厂名称、出厂日期、合格证等标志。
5.2.8 根据4.4要求提供合格的文字资料。
6 安全施工
7.1乙方应按照当地有关规定做好安全教育工作，执行甲方现场管理规定。乙方人员进入施工现场必须佩戴安全帽。乙方必须保证其工作人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。
7.2乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担全部责任。
7.3乙方车辆进出甲方工地，必须服从甲方的现场和安全保卫要求，如不服从，一切责任乙方自负。且甲方有权根据项目部相关管理制度对乙方进行处罚。
7.4乙方车辆出场时不得私自运送甲方现场物资出场，一经发现视为偷窃，按照“偷一罚十”的原则进行处罚。
7.5货物卸车至甲方指定位置，应摆放整齐。如放至室外则应采取防雨、防晒、防潮等措施。
7 其他
7.1 招标文件及乙方的全部投标资料皆为本合同不可分割的组成部分，与本合同有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.3 本合同如有纠纷，双方同意向合同签订地(聊城市)人民法院起诉。
7.4 本合同一式陆份，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
7.5 本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效。
7.6 合同有效期：双方盖章签字完成后生效，至甲方支付完全部合同价款后失效。
甲方：
单位名称：(盖章)
代 表： (签字)
签订日期： 年 月 日
乙方：
单位名称：
代 表：
联系电话：
开户银行：
帐号：
收款人全称：
签订日期：
(盖章) 年 月 日
(签字)
承揽加工合同11
承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条
甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
加工费
单位
总价
第二条
加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称
完工时间
检验时间地点
检验标准与方法
包装标准
包装费承担
第三条
加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称
交付时间
交付地点
运输方法
运输价款承担
第四条
乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
单价
总价
图纸、技术资料及交付时间
第五条
原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称
交付时间
交付地点
交付数量
包装要求
检验方法
运输方法和运费承担
第六条
加工费结算办法与时间
第七条
乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。
5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx％的违约金。
6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx％的违约金。
3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
（一）甲方：
1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）乙方：
1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的`书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：xx。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1．本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：
（1）提交xx仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx
法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
签订地点：xxxx签订地点：xxxx
承揽加工合同12
订立合同双方：
定作人：_____
定作人法定代表人：_____
签约人：_____
定作人承办单位：_____
联络人：_____
联系电话：_____
定作人机构地址：_____
传真电话：_____
承揽人：_____
承揽人法定代表人：_____
签约人：_____
承揽人营业执照：_____
生产报刊亭许可证明：_____
承揽人机构地址：_____
联系人：_____
联系电话：_____
银行开户许可证：_____
开户行：_____
账户：_____
根据《中华人民共和国民法典》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格
1、_____
2、_____
3、_____
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用_____弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附属文件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。
②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装;
②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____%做为另行维修费用，并不返还乙方;
③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，_____年内免费进行保修，超过_____年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费;
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。
②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。
③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。
④、剩余的合同标的额5%价款，作为乙方向甲方预留的'质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____‰的违约金;
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____‰的违约金。
第九条乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金;
②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：_____乙方：_____
签约人：_____签约人：_____
签约地点：_____签约日期：_____
承揽加工合同13
订立合同双方：
承揽方：_________
定作方：_________
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．
第一条加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│规格（长，宽，高cm）│单位│数量│备注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜台│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料台面柜台│180x100x95│件│10│其中不│
│││││带抽屉│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面柜台│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布货架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百货电器货架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百货货架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二条加工成品质量要求：
一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．
三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便．
四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．
第三条原材料由甲方提供．
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．
第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元．
第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．
第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．
第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担．
第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．
第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．
第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．
第十二条甲方的违约责任
一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿．
二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．
三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．
四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．
五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金．
六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．
第十三条乙方的违约责任
一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．
二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值３０％的违约金．
三，乙方如未按合同规定的`时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．
四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金．
五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失．
六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用．
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失．
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．
本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效．
本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．
甲方：_________
代表人：_________
地址：_________
电话：_________
开户银行：_________
帐号：_________
乙方：_________
代表人：_________
地址：_________
电话：_________
开户银行：_________
帐号：_________
日期：_________
承揽加工合同14
合同编号：________
订立合同双方：________
定作人：___________（以下简称甲方）
定作人法定代表（负责）人：_______ 签约人：________
定作人承办单位：______联络人：_______联系电话：_______
定作人机构地址：_________传真电话：_______
承揽人：______（以下简称乙方）
承揽人法定代表（负责）人：________签约人：________
承揽人营业执照：_________生产报刊亭许可证明：________
承揽人机构地址：________联系人：______联系电话：________
银行开户许可证：________ 开户行：______帐户：_______
根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：XX万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币万元）
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于XX平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于XXmm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于XX%，使用XXmm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验.
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间：乙方必须保证在XX年XX月XX日前全部交货。
②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装；
②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在XX日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除XX％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；
③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，XX年内免费进行保修，超过XX年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费；
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30％的预付款。
②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。
③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35％的价款，累积达到合同标的额的95％。
④、剩余的合同标的额5％（XX元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额XX‰的违约金；
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付XX ‰的违约金。
第九条乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的`缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XX‰违约金；
②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XX‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第XX种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：__________ 乙方：_________
签约人：_________ 签约人：_______
签约地点：____________ 签约地点：____________
签约日期：____年____月____日 签约日期：____年____月____日
承揽加工合同15
合同编号：
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国民法典》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条：标的
乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：________元。
最终标的以________县财政局预算审查中心决算价为最终标的。
第二条：制作书架的数量、规格、价格计取
注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条：加工制作与安装的要求
1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。
2、使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书。
3、规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：高_____年___月___日前全部交货。
4、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
5、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第四条书架安装及验收与售后服务
1、乙方对制作的书架进行安装;
2、经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的，甲方按该书架价值扣除%做为另行维修费用，并不返还乙方;
3、乙方承诺为甲方制作的书架因质量出现问题，年内免费进行保修，超过年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费;
4、乙方承诺对甲方使用的.书架进行终身维护。
第五条：结算方式、期限及安装费用
1、甲、乙双方签订的合同生效后5日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。
2、乙方交货后5日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。
3、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后5日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的90%。
4、剩余的合同标的额0%价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第六条：甲方违约责任
1、甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额2‰的违约金;
2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付‰的违约金。
第七条：乙方违约责任
1、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2‰违约金;
2、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担;
3、乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除‰的违约金。
第八条：纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式。
1、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;
2、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。
第九条：附则
1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。
2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
3、、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
发包方承包方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
经办人：经办人：
单位地址：单位地址：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
___年___月___日
【承揽加工合同】相关文章：
加工承揽合同10-07
承揽加工合同（精选）02-22
承揽加工合同02-19
（精选）承揽加工合同07-07
【精选】承揽加工合同07-15
加工承揽合同（经典）07-21
加工承揽合同（精选）07-17
【精选】加工承揽合同07-17
承揽加工合同[精选]07-17
承揽加工合同09-30