- 相关推荐
水电站承包合同
在人们越来越相信法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的水电站承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
水电站承包合同1
甲方：
乙方：
为了更加规范管理电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。
一、承包项目：
二、承包方式：甲方把电站运行管理权（财产保护权）承包给乙方，承包时间暂定壹年，从1月1日至12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权（财产保护权）但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。
三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元（20xx元）人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元（3000元）人民币，全年合计叁万元（30000元）作为乙方电站运作经费；余款到农历年底前按供电局结算电度数（不除线损）一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。
四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责；配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责（损坏情况以水利部门核实为准）。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。
五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的.操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。
六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。
七、职工管理：承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。
八、接待问题：镇村一级关系（包括抄表）的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。
九、违约责任：电站机械有故障（含各种因素）影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决；若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。
此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
______年____月____日
水电站承包合同2
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站（每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同：
一、承包内容：水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。
二、承包期限：
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。
2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清（注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳（注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。
3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。
6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的.责任；未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。
7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。
8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。
9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。
10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。
11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。
五、其他事项
1、违约责任：在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。
2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
七、本合同共一式份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档份。
甲方：
乙方：
____年___月___日
水电站承包合同3
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：
一、甲方将位于的水电站承包给乙方。
二、承包期限
承包期限为三年，从____年___月___日到___年___月___日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。
三、承包费上缴
1、上缴方式：实行税后利润上缴；
2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费；乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。
四、双方的具体权利义务
（一）、甲方的权利义务
1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算；
2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。
本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的；或因损坏、丢失、擅自处理机器设备（包括设施）的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交（具体财产及其价值以移交表为准）。
（二）、乙方的权利义务
1、负责水电站的生产经营事宜；
2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资；
3、负责处理和承担职工的工伤事宜；
4、接受甲方的`监督，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进行积极的维护、维修，保证水电站正常生产；
5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产；
6、保证每年发电不低于，不足的情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费；
7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。
五、违约责任
本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金（违约金为3万元）。
六、免责条款
因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。
七、附件及未尽事宜处理
1、财产移交表为本合同附件；
2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。
八、合同效力
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
____年___月___日
水电站承包合同4
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：
一、工程概况
1、工程名称：水电站土建工程
2：工程地点：县长塘镇罗溪村
3、工程造价：约___万元（以实际结算为准）
二、承包范围
土建工程总承包。
三，承包方式
本工程以建设单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。
四、开工和竣工日期
1、开工日期____月____日。（以甲方书面通知为准）
2、合同工期，依据国家工期规定，本项目有效工期300日。
五、工程质量和验收
1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。
2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工，严格执行施工规范和操作规程，并接受发包方和监理方的监督。
3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。
4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。
5、工程竣工移交甲方前，乙方负责对新建项目的一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。
6、本工程如达到优良工程，甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。
六、结算方式
1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程预算定额》。湖南省如有新的.水利水电预算定额执行新定额。
2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。
3、本合同工程结算按上述定额下浮%（人工工资不下浮）。
七、工程款支付
本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工项目造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工项目的造价___%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的___%，余____%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。
八、双方责任
1、甲方责任
负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作；协助乙方选择工程建设的临时设施场地；准确提供施工使用的水准点和标高控制点；提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电源、水源；委派驻工地代表协助监理对工程进度质量安全及隐蔽工程进行检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知；负责协调各方关系，办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续，确保正常施工；负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好安全工作；按合同约定及时支付工程款。
2、乙方责任
组织精干人员进行施工；按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划；编制施工方案、施工安全措施；按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告，竣工结算书及有关资料；严格按照规范进行施工、讲究文明施工、做好安全隐患，因承包方的原因造成的安全责任事故均由承包方承担；承包人不得将本工程整体转包他人；按期保质保量完成施工任务。
九、违约责任
1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应承担违约责任。
2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应承担违约责任。
十、附则：
1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。
2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交____万元生效，其余____万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。
3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。
4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。
5、本合同一式四份，双方各执两份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
________年____月____日
水电站承包合同5
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为充分利用水资源，提高电站的经济效益，经甲乙双方充分协商，甲方将电站的运行管理承包给乙方，为明确双方责、权、利，特订立如下合同条款：
一、承包项目与内容
第一条乙方负责该电站水工建筑物和机电的运行管理及保护业务，即发电保护业务。
第二条电站的运行人员工由乙方聘请，并可辞退、调整、解雇所聘请的人员，但不能影响电站的运行、生产。
第三条承包期限初订为年整，即从__年__月__日至__年__月__日止。
二、承包结算方式
第一条乙方承包期向甲方提取下列运行费用（即承包费用），乙方每年承包甲方电站（以供电部门每月结算为准），每度电量提取运行管理费人民币____元计算。
第二条乙方在承包运行管理费用，按季度结算，并应在次月中旬付清。如有拖欠除非经乙方同意，否则将停止发电，所造成乙方的'一切损失由甲方负责，待付清后才发电运行。
第三条因该电站设备（含水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等）的质量问题而致使运行中断，乙方的工作人员除正常需要留站外，其他人员撤离该站。
三、双方的责任
1、甲方提供发电的设施和设备给乙方管理维护，如水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等。在承包期内如设施和设备损坏（不是人为的），甲方投入资金进行维修，如价值在叁佰元以下的则由乙方自行维修或请师傅，如损失超过叁佰元以上的则由甲方维修，费用由甲方全部负责（甲方可派人验证）。
2、甲方提供住房、家具、生活用具、生活用电等给乙方使用。
3、承包期间涉及的征地、山林使用权、水源使用权、工程遗留问题，甲方应负责联系并及时处理，并不能影响电站工作的运行。
4、因上级有关部门要求增加的设备及线路改造费用由甲方负责。
5、乙方在承包期内要精心管护好电站，加强组织管理和安全技术管理，充分发挥电站的经济效益，实行安全、多发、多供的发电原则。
6、压力水管三年油漆贰次，油漆款由甲方负担（油漆款每次贰仟元人民币），乙方负责油好。
7、承包合同期满后，乙方应保证电站设施和设备正常运行，并能上网为合格，才能移交给甲方，如乙方继续按本合同承包运行，甲方应优先安排。
四、以上合同条文内容双方遵守执行，如有违约，其一切责任由违约方负责。在履约过程中如需要修改、调整合同条款必须经双方协商一致解决。
五、本合同壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份。本合同自签订之日起生效。承包期满后双方协商可延续。
甲方：
乙方：
____年___月___日
水电站承包合同6
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方为了充分利用水资源，开发电力事业，根据《中华人民共和国合同法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规定》，结合本工程实际，双方互利为原则，经双方友好充分协商，达成条款如下：
一、工程承包施工地点及范围：庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份。
二、施工质量：根据“设计施工图纸”及《水利水电建筑工程施工规范》保质、保量、保进度合理安排施工，保证合格。
三、承包方式：甲方为了便于管理、监督，采取全包（即包工、包料、包质量）。
四、工程价款：估价总价款约人民币壹亿，采取省定额总报价中的综合单价承包并以实际发生工程量结算。同时根据甲方提供的报价清单结付给乙方，如设计单价和甲方提供清单有差别及审计有变更，与乙方无关。
五、工期：暂定两年，720个工作日，自甲方开据开工令或开工证明日为准，如遇下列情况，甲方认可后工期方可顺延：
1、甲方在合同规定开工日期前，未提供乙方施工场地、施工便道、施工用电用水（即三通一平），影响乙方施工或开工。
2、如设计施工图纸未及时提供及有重大设计变更，提供地质勘探资料不准，引起基础超深、超挖，增加工程量，影响工程进度。
3、如遇特殊情况及天气影响和人力不可抗拒的自然灾害，如台风、特大雨雪天气、地震及自然原因发生火灾等而影响工程进度。
4、乙方完成每道工序，如需甲方现场代表检验，甲方代表无故拖延手续签证，影响下一道工序施工。
5、甲方上级主管部门和监理下达与本工程施工相关指令，影响工程施工进度。
六、双方职责：
1、甲方：
①为确使乙方保质保量顺利施工，提供施工设计图纸三套，并进行技术交底；
②政策处理到位，并调解与处理当地部门单位政策与纠纷；
③现场代表对乙方施工方案，工程质量进行监督、检查，并参与各道工序验收工作及签证，同时负责设计图纸的处理，设计变更联系单的签证；
④根据乙方施工的每道工序，及时组织人员进行验收，并根据乙方施工进度月报，进行审查核实（算）；
⑤对乙方施工各项项目、每道工序的工艺、材料、设备进行检查和检验，若发现不合格材料或项目及时发出不合格材料退场通知，对不合格施工项目及时发出返工或停工及复工通知书，造成损失乙方自负；
⑥负责施工现场“三通一平”工程施工；
⑦汇集建设资金，及时支付乙方施工工程款。
2、乙方：
①双方签订合同后，乙方不得擅自转包，如发现转包承担违约责任；
②施工前，编制“施工组织设计”施工期间五大员要到位，但项目经理、施工技术员、常驻工地每月不少于25天，同时配合甲方监理、施工技术相关人员，处理和解决有关工程事宜；
③在保质保量的前提下，做到“文明施工、安全第一”，万一发生意外工伤事故或对周边人员造成伤害，一切损失责任自负，不涉甲方事，但甲方必须配合协助处理；
④对每道工序施工质量进行自我评定，交甲方复核，质检单位核定。
七、付款及结算方式：
1、甲方根据乙方当月25日施工进度及工程量月报，进行核实后次月5日前，按实际工程款90%支付（银行转帐）给乙方，其余工程款待工程竣工验收后，除扣留3%保质金外，壹个月内一次性结付清。
2、甲方如工程款支付不及时或其他原因造成乙方误工，根据约定标准补偿给乙方：技师500元/工日，技工360元/工日，普工260元/工日，50装载机2600元/台·班，200中型挖掘机3600元/台·班，5吨以上自卸车1200元/台·班。（人工费、材料费按丽水当月信息价调整）。
3、工程变更新增或漏项工程项目的工程量单价：按本合同承包综合单价结付给乙方；若无综合单价项目，按浙江省现行《水利水电建设工程施工定额》及相关文件所编制的.综合单价，下浮3%计算，经双方协商认定结付给乙方。
4、本工程税金、工程保险费、管理费（按国家三级资质计算给乙方），全部甲方承担，乙方的施工设备、财产保险及工人保险费由乙方自行承担。
八、施工要求：
1、乙方应建立和健全质量保证体系，并配备专职质检人员制订完善的检查制度。
2、乙方严格对工程使用的材料、设备进行检验，检测合格后进场，对每个部位施工质量及工艺进行全过程的质量检查，并做好记录，并向甲方递交自检报告。
3、隐蔽工程和隐蔽部位，由乙方自检确认具备覆盖条件后，填报“隐蔽工程验收单”，通知甲方现场代表验收，甲方代表接到通知书后24小时内必须到现场检验，检验合格后，乙方方可进行下一道工序施工。如甲方代表未及时到现场检验，乙方可按本单位质量人员检验合格后，可继续施工，甲方应承认并办理检验合格手续；如提出异议，经复查不合格，需返工，造成损失乙方自负。
九、材料、设备提供：
1、本工程所需材料、设备（除甲方自用的材料、设备外），全由乙方组织提供。
2、所有材料、设备、成品、半成品应附有合格证，并经甲方检查验收，签交物资验收合格单方可进场，已进行的物资未经甲方许可，不得运出场外；如发现不合格或设备合格证书材料、设备，必须清理出场，损失责任由提供方自负。
3、火工材料由甲方采购提供，按10080元/吨计算，由乙方支付，甲方专用车辆运送到施工现场，运送费用由甲方负责。
十、违约责任：
1、甲方：
①如政策处理未到位，乙方材料、机械不能进场，造成误工和损失要承担全部责任；
②工程进度款支付不及时，造成工程误工和进度，应补偿乙方损失。
2、乙方：
①按有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方适当期限内进行处理或返工，损失责任自负；如乙方拒绝不返工，甲方有权不支付工程款；
②如乙方不按设计及甲方要求擅自进行施工，达不到工程质量要求，有权变更施工队伍，由此造成损失乙方承担。
十一、纠纷处理：
甲方与乙方如发生合同纠纷，首先双方协商解决，如双方协商不成，报请上级主管部门调解，调解无效，向当地人民法院起诉，经法律途径裁决。
十二、信誉保障：
1、合同签订后，乙方进场五天内甲方支付给乙方进场费70万元。
2、合同签订后，甲方必须保证乙方在壹个月内机械进场，工程开工，如在期限内，因甲方原因造成乙方机械、设备不能进场，工程不能开工。
十三、本合同未尽事宜，双方再行协商另行补充，具有同等法律效果。
十四、本合同一式六份，其中正本两份，副本四份，甲、乙双方各执正本一份，副本由甲、乙双方送相关部门备案。
十五、本合同自双方签字盖章后生效，双方互守信誉，共同执行。
十六、本合同签订后，交接施工图纸后，由甲方负责履行操作国家有关工程招投标程序。
（附：施工项目综合单价清单）
甲方：
乙方：施工承包单位（盖章）
____年___月___日
水电站承包合同7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，预定4月2日至4月10日止。
三、工程承包价及其它
总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
（一）甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
（二）乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：禄丰农行营业室
账号：309801040003724
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的.支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份。
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
【水电站承包合同】相关文章：
水电站的实习报告11-27
水电站实习报告11-13
水电站合同02-04
（精）水电站的实习报告09-16
水电站实习报告范文04-24
水电站工作总结10-21
关于水电站实习报告大全01-29
水电站施工合同04-09
水电站的实习报告(15篇)02-05