当前位置：好文网>实用文>合同范本>水利劳务合同

水利劳务合同

相关推荐

水利劳务合同

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，能够利用到合同的场合越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的水利劳务合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

水利劳务合同

水利劳务合同1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　由甲方承建的奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程，经双方平等协商由乙方负责工程的施工。为了完成双方商定的工程相关事宜，明确甲乙双方权利和义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，在双方共同遵照执行甲方与奇台县水管总站签定的《奇台县石梯子乡等一乡三镇饮水安全施工合同》以及新疆昌吉州浩源水利建设有限公司（新净达字______）20号文件《关于执行公司分包管理办法的通知》和《昌吉州浩源水利建设有限公司董事会决议》（______年6月20日文件）的前提下，经双方协商，签订本工程施工承包协议。

　　一、工程名称、内容、承包方式、质量和保质期

　　1、工程名称：奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程

　　2、工程地址：奇台县

　　3、工程范围及内容：奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程水池及附属设施工程。

　　4、承包方式：采用包工包料方式

　　5、工程质量：质量标准达到水利工程质量检验评定标准及新疆建设厅有关规定合格标准。

　　6、工程质量保修期：保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算，执行奇台县水管总站关于本工程的保修规定。

　　二、工程期限总工期为30天，自______年5月14日开工，至______年6月14日竣工。

　　三、工程造价及管理费用

　　在核算时，甲乙双方按监理及业主认可的实际工程量，以甲方中标清单中的单价和实际完成分项工程量进行计算。甲方负责承担该项工程管理费用，乙方承担该项工程税金5.36%。

　　四、双方责任

　　1、甲方负责提供乙方办理本工程相关手续而必须使用的文件。乙方签订任何与本工程有关的合同文件，必须经甲方复核同意后方可签订，并及时报甲方归档，否则甲方不予认可。乙方应严格履行甲方与奇台县水管总站所签订的本工程施工合同以及甲乙双方签订的本工程承包协议的各项内容。

　　2、乙方在结算劳务费、机械费用时，应建立进出账款账目，支付时应要求对方打收条并注明收款内容、收款人、收款时间、联系电话及身份证复印件；乙方在每月领取工程款时，必须把当月发生的人工、机械费用使用情况及付款收条报给甲方存档，并有双方签字确认的确认书（一式两份，双方各存一份）后甲方再进行支付。若无上述资料，甲方有权利拒绝支付当月工程款。

　　3、本工程在施工期间，甲方将安排人员到工程施工现场核实工程进度及工程款使用情况；工程款支付到60%时，甲方将安排人员核实乙方财务账目，乙方应积极配合甲方驻派人员的工作。工程完工验收合格后付清全款。

　　4、乙方对奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程的质量、工期、安全负完全责任。乙方必须严格依照施工图纸进行施工，工程质量执行国家和自治区现行水利工程施工及验收规范、质量评定标准和《水利工程质量检验评定标准》中的有关规定。因乙方原因造成本工程在质量、工期上达不到合同的要求，所造成的一切损失费用由乙方承担，甲方不承担任何经济、法律上的责任。

　　5、乙方在本工程施工期间，均不得以甲方名义对外赊欠人工、材料、机械及其他相关的费用；本工程对外所发生的一切债权债务，均由乙方负责承担。

　　6、工程施工前，乙方必须向甲方提供管理人员名单和各工种人员名单（上述人员须附身份证复印件、本人签名及手印留档）、施工组织设计及各项指标落实的保证措施。乙方负责全面组织、管理好现场施工人员，严格按国家有关安全生产法律、法规及有关条例进行施工，不得违规操作。由乙方违规施工造成的一切人员及机械安全事故和因此发生的.费用，均由乙方承担，甲方不承担任何法律经济责任。

　　7、乙方在本工程中应签订好劳动用工合同，及时将劳动考勤、劳务费结算及支付情况报甲方备案，并监督好劳务内部的工资分配。乙方必须确保本工程竣工后，人工、材料、机械等费用及时结清。本工程所有的劳务用工、机械费用、外购材料等结账均由乙方负责，由此产生的债务纠纷由乙方负责，与甲方无任何关系。若因上述费用的拖欠而导致人员上访及造成其他后果，均由乙方负责承担，并按本协议承担违约责任。

　　8、乙方每领取一笔农民工工资，必须将上一期发放给农民工工资的签名表（应与开工时提供的人员名单一致，签字并按手印）提交给甲方备案，以核实是否拖欠农民工工资。每期工程款支付完毕后，乙方应提交相关证明材料（包括发放农民工工资的签名表；材料、机械费用的支付发票等），证明本期农民工工资、机械费、材料费及其他费用已结清，保证不会出现拖欠款现象。

　　9、工程竣工后，乙方应协助甲方做好工程竣工决算，并移交工程资料，清理账务，提供给甲方一套完整的工程资料及竣工验收备案资料归档。全部资料交甲方后，方可办理退还质量保证金手续。

　　10、工程保修期内的修复工作及发生的一切费用均由乙方承担。

　　五、违约责任

　　该协议产生后如有违约，违约方应承担总造价的20%的违约金。

　　六、解决争议的方法

　　在协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不能解决的前提下，可向昌吉市人民法院提起诉讼解决。

　　七、本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份

　　甲方（签章）___________

　　乙方（签章）___________

　　代表人：___________

　　联系电话：___________

　　___________年___________月___________日

水利劳务合同2

　　发包单位：________________ (以下称甲方)

　　承包单位：________________ (以下称乙方)

　　经甲乙双方协商，甲方同意将____________大厦项目地下室水电工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。

　　第一条、工程名称

　　____________大厦

　　第二条、工程地点

　　________________

　　第三条、承包范围

　　____________大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。

　　第四条、承包内容

　　一、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。

　　二、材料的场内运输。

　　第五条、承包方式

　　一、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。

　　二、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。

　　第六条、承包价格

　　一、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币

　　二、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。

　　三、付款的审批程序按甲方规定。

　　第七条、付款方式

　　一、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。

　　二、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。

　　第八条、工期

　　一、按甲方的施工进度计划完成。

　　二、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。

　　第九条、质量要求

　　乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。

　　如由于乙方施工原因，出现质量问题或事故，造成的'损失和返工费

　　第十条、保修

　　工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题，乙方必须在接到通知后三天内处理完毕，否则甲方有权另委他人维修，费用由乙方承担。

　　第十一条、双方的权利和义务

　　一、甲方的权利与义务

　　(1)政策指导：通过教育、引导和监督，使乙方贯彻国家的方针、路线、政策，遵纪守法。

　　(2)制定项目的管理措施，加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。

　　(3)在开工前，向乙方提供必需的施工图纸。

　　(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

　　(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱，并提供施工用水用电。

　　(6)负责外墙脚手架的搭设。

　　(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。

　　(8)施工期间，如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人，经整改无效的，甲方有权单方面收回工程承包权。

　　(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险，但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。

　　二、乙方的权利与义务

　　(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条

　　(2)精心组织，保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。

　　(3)高度重视安全生产和文明施工，必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定，教育工人自觉遵守操作规程，认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施，杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故，由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。

　　(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。

　　(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录，坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底，班后检查;做到工完场清。

　　(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明，并进行登证，人员进场后应组织办理暂住证，费用自理。

　　(7)每月必须付清工人工资。

　　(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。

　　第十二条、现场的管理规定

　　一、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。

　　二、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清，不得任意毁坏、消费、没有工完场清的，甲方管理人员有权处罚班组。

　　三、严禁工人在工地吵闹、打架，如发现打架，每人每次罚款500元，3人以上参加打架每次处罚3000元以上，医疗费由先动手方负责。

　　四、严禁工人在工地内乱搭宿舍，乱用电炉及乱接电线，用电丝烧水，违者被管理人员查到，每次罚款200元，款项由承包人负责，造成严重事故均由承包人负责。

　　五、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地，违者被甲方管理人员发现，没人每次罚款100元，并责令立即离开工地。

　　六、禁止雇佣童工，如被有关部门发现，一切后果由承包人负责。

　　七、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖，每人每次罚款20元，发生大小事故由乙方负责。

　　八、乙方在施工过程中不按配比下料，浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。

　　九、楼地面每道工序完成后应进行打扫，保证施工场内清洁。

　　第十三条、其他约定

　　一、乙方须将本组人员名册上报甲方，如需办理临时养老保险，费用由乙方负责。

　　二、杜绝伤亡事故，负伤频率控制在二.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故，造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。

　　三、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员，否则甲方有权单方面回收工程承包权。

　　第十四条、违约责任

　　一、乙方须按期保质完成工程施工任务，如未能按期完成，则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。

　　二、由于质量原因造成返工，返工工期计入乙方施工工期，逾期完成违约金同上款。

　　三、如乙方施工度达不到要求，管理措施较差，返工次数较多，甲方有权清退乙方，其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清，其余30%作为赔偿甲方损失。

　　第十五条、附则

　　一、本协议自签订之日起生效，工程竣工验收，结算完毕自行失效。

　　二、本协议一式四份，甲方执三分，乙方执一份。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

水利劳务合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

　　第一条：

　　工程名称：

　　第二条：

　　工程地点：

　　第三条：

　　工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。

　　第四条：

　　承包方式：滨江花园13-17楼水电采取包清工的方式承包给乙方。

　　第五条：

　　付款方式：乙方垫支层，层封顶支付层的%。如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款。

　　第六条：设备材料供应。

　　1、工程所需要材料、辅料由甲方负责采购。

　　2、乙方提前十天提出材料计划。

　　第七条：文明施工

　　1、在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

　　2、甲乙双方应严格遵守安阳市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的'原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。

　　3、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。

　　4、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。

　　第八条：乙方职责

　　1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。

　　2、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工创造条件。

　　3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。

　　4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。

　　5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。

　　6、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。

　　第九条：工伤

　　1、甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。甲方已将施工管理费和安全及文明施工措施费支付给乙方，乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。

　　第十条：在合同履行中若发生争议，解决方式：

　　1、双方协商解决。

　　2、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。

　　第十一条：其它

　　本合同一式两份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　签约时间：

水利劳务合同4

　　委托人(全称)：_________________

　　监理人(全称)：_________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　委托人委托监理人服务的工程概况如下：

　　1.工程名称：_________________

　　2.工程地点：_________________

　　3.工程规模：_________________

　　4.工程总投资：_________________

　　二、词语限定

　　本合同协议书的`相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。

　　三、合同文件组成

　　下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.协议书;

　　2.中标函或委托书;

　　3.监理投标函;

　　4.通用条件;

　　5.专用条件;

　　6.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、双方承诺

　　1.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同附录A中约定范围内的服务。

　　2.委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。

　　五、服务期限

　　本合同附录A中约定的服务自_________________年_________________月_________________日开始，至_________________年_________________月_________________日完成。

　　六、合同的订立及生效

　　合同订立时间：_________________年_________________月_________________日

　　合同订立地点：_________________

　　本合同双方约定后生效。

　　本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　签约时间：

水利劳务合同5

　　发包单位(甲方)：

　　承包单位(乙方)：

　　经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

　　一、甲方责任：

　　1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。

　　2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。

　　3、提供桩基础施工图纸贰套。

　　4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。

　　2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。

　　3、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。

　　4、乙方保证从进场试桩之日起________个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3%的.损失费。

　　5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。

　　6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。

　　三、结算及付款方式：

　　1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米________元的单价由乙方承包施工。

　　2、付款方式：

　　四、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　签约时间：

水利劳务合同6

　　建设单位(简称甲方)：________________________

　　施工单位(简称乙方)：________________________

　　合同签订日期：________年______月______日

　　为了更好地完成________________避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。

　　一、工程名称

　　________________________________

　　二、工程地点

　　____________________________________________________

　　三、承包项目及主要工程量

　　____________________________________________________

　　四、开工时间

　　________年______月______日;竣工时间：________年______月______日

　　五、工程价款

　　______________元(按实际工程量结算)

　　六、质量标准

　　一次性验收合格。

　　七、工程款结算方式

　　(1)工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。

　　(2)变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应________年________省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《________市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。

　　(3)变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。

　　八、工程付款办法

　　工程竣工验收合格后，甲方付乙方________%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。

　　保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

　　九、施工中甲方职责

　　1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。

　　2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。

　　3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。

　　十、施工中乙方职责

　　1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工，按________元/天扣罚违约金。

　　2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。

　　3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。

　　十一、材料供应办法

　　乙方自购。

　　十二、工程质量

　　1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。

　　2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

　　3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

　　十三、工程设计变更和增减

　　施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。

　　十四、竣工验收

　　工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

　　十五、竣工决算

　　竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。

　　十六、工程施工安全

　　乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的'责任和因此发生的费用。

　　十七、合同的生效与终止

　　本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。

　　十八、合同份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　十九、其它约定事项

　　在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。

　　甲方(签字盖章)：________________________

　　乙方(签字盖章)：________________________

　　________年______月______日

水利劳务合同7

　　发包人：________________________

　　法定代表人：________________________

　　承包人：________________________

　　法定代表人：________________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：________________________

　　工程地点：________________________

　　工程内容：________________________

　　二、工程承包范围：

　　________________________

　　三、合同工期：

　　开工日期：______年____月____日；

　　竣工日期：______年____月____日；

　　合同工期总日历天数为____天。

　　四、质量标准：

　　合格，争创优良。

　　五、合同价款：

　　_____万元（主体工程预算价）。

　　六、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　七、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

　　3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

　　八、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的.实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　九、质量和验收

　　中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十、安全施工

　　承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十一、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

　　十二、工程预付款

　　合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十三、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

　　十四、完工结算

　　完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

　　十五、质量保修金

　　完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十六、违约、索赔、争议

　　1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

　　2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。

　　十七、其他

　　1、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。

　　2、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　3、未尽事宜，双方另行协商。

　　4、本合同一式____份，双方各执____份。

　　发包人：__________________

　　住所：__________________

　　代表：__________________

　　电话：__________________

　　______年____月____日

　　承包人：__________________

　　住所：__________________

　　代表：__________________

　　电话：__________________

　　______年____月____日

水利劳务合同8

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：

　　本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。

　　一、工程名称：____市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程。

　　二、工程地点：____市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上。

　　三、承包项目及主要工程量：

　　黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包含的全部工程内容。

　　四、承包方式：

　　五、开工时间：________年______月______日

　　竣工时间：________年______月______日

　　六、工程价款：_________元正(__________万元)。

　　七、工程质量保证金：

　　合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。

　　工程差额保证金：

　　合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。

　　八、工程付款办法：

　　合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%即85.067万元，作为工程保修金(考验期一年)外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。

　　九、设计资料提供：

　　合同签订后由甲方提供施工图纸二份;(包括配套说明和有关技术资料)。

　　十、施工中甲方职责：

　　1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。

　　2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。

　　3、____达华工程管理(集团)有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。

　　4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。

　　5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。

　　6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。

　　十一、施工中乙方职责：

　　1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。

　　2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。

　　3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。

　　十二、材料供应办法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织

　　十三、工程质量：

　　1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。

　　2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

　　十四、工程设计变更和增减：

　　施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。

　　十五、竣工验收

　　工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

　　十六、竣工决算：

　　竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。

　　十七、违约的索赔：

　　合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的.5%付给，计人民币42.5万元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。

　　十八、工程施工安全：

　　乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。

　　十九、其他事项：

　　甲供商品混凝土必须提供到施工场地内，乙方不承担混凝土的质量检查、保管、安全等责任，未尽事宜，双方协商解决。

　　二十、合同的生效与终止;

　　本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。

　　二十一、合同份数：

　　本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。

　　二十二、其它约定事项

　　在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年________月________日

水利劳务合同9

　　建设单位：_________（以下简称甲方）

　　施工单位：_________（以下简称乙方）

　　富平县永和村人畜安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程承包范围：根据施工图纸要求

　　二、合同工期

　　自本项目监理单位发出的开工令起199日历天

　　三、质量标准

　　合格(按设计施工合同质量要求)

　　四、合同价款

　　工程建设内容及工程量清单计价表，合同总造价：柒佰捌拾陆万捌仟伍佰叁拾壹元整。(7868531.00元)。

　　五、组成合同的文件及解释顺序

　　(1)工程施工合同书(包括补充协议书)

　　(2)中标通知书

　　(3)投标文件及投标报价书

　　(4)招标答疑纪要

　　(5)图纸

　　(6)相关的标准、规范及有关技术文件

　　(7)工程量清单

　　(8)经双方确认的进入合同的其他文件双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部

　　六、双方主要义务和责任

　　1、甲方主要义务和责任

　　(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。

　　(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

　　(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。

　　(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证

　　2、乙方主要义务和责任

　　(1)在本合同签字生效后，7天内进场开工。

　　(2)负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

　　(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。

　　(4)在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。

　　(5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

　　(6)乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。

　　七、工程进度

　　1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计199日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。

　　2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、

　　八、工程质量和验收

　　(1)本工程质量要求达到合格

　　(2)乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收，并保证工程量达到合格。

　　(3)若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。

　　(4)乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检测试验报告，钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后，方可使用：必须按规定制作砼砂浆试块送检，若试验组数不足及质量不合格，乙方应承担责任。

　　(5)验收前7天，乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核，验收后7天内，乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。

　　(6)本工程所有隐蔽工程在隐蔽前，乙方均需向甲方和监理人报告复核，经复核检查符合要求后方可隐蔽，否则，甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程，因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。

　　九、材料、设备采购供应方式

　　(1)本工程由乙方采购供应的材料，设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。

　　(2)采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求，进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。

　　(3)材料在用于工程前，必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书，并经监理单位核查后投入使用，没有质保书的材料不得使用，所有材料和构件检验合格后方可使用。

　　(4)对材料质量怀疑的，应对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格的可用于工程，不合格的中标人应将其清除出施工现场，检验费用由责任方负责。

　　十、付款方式

　　(1)本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款，预付款_________。

　　(2)按工程量结算，按月核定完成工程量的85%，暂停付款。预留15%作为工程尾款，待工程竣工验收合格并结算后，再支付至工程结算总价的95%，余下的5%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的，招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后，应将保修金支付给中标人。

　　(3)保修期为半年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。

　　(4)乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告，监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认，甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。

　　十一、工程合同价目竣工结算

　　(1)工程验收合格后7天内，乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后，由建设单位送有造价审核单位审核。

　　(2)本工程价格采用固定单位包干，工程结算时，工程量根据图纸要求施工，按时决算：单位按乙方的投标报价书上的单价计算。

　　(3)合同价款于合同成立后不得调整，但本次招标的范围外发生的项目，设计变更或其他原因引起的工程量变化，合同价款可按下列方法调整:

　　1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位，其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。

　　2)在核对确认的.工程量清单以外的新增项目单价，仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。

　　3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。

　　十二、其他

　　1、违约

　　甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知，要求甲方在10天内履行合同，否则有权暂停施工，直到解除合同，甲方应承担违约责任，支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

　　1、由于承包人的原因未能按合同规定日期完工，承包人除自行承担赶工所增加的费用外，每延误一天，承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后，在保证工程质量的前提下，若比合同规定的完工日期提前完工时，则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。

　　2、乙方应承担本工程安全责任，用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故，责任由乙方承担。

　　3、不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用，甲方应给予补偿。

　　本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，双方各执叁份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

水利劳务合同10

　　发包人: (以下简称甲方)________________

　　承包人: (以下简称乙方)________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致，订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：中国科学院西双版纳热带植物园公寓食堂工程工程地点：西双版纳州勐腊县勐仑镇热带植物园内施工单位：云南CY集团建筑工程有限公司

　　承包范围：专家公寓(3种户型12栋)、食堂、化学药品库、1#、2#配电房、水池水泵房、制冷中心

　　卡筑面积：本工程总建筑面积为7800㎡。该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定。劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算，不得另行调整。

　　施工条件：本工程为全框架结构，楼层多为1～2层，幢号多、分布广、面积小，因此，项目部不提供施工井吊(食堂除外)，上下楼层材料运输乙方自理，合同单价已结合施工难度有所提高。

　　2、工作内容：

　　专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号：

　　一、室内水电安装(不包括灯具、洁具);

　　二、临时用电、用水的安装、维护、使用;

　　三、配电房的低压出线端口的施工;

　　四、水泵房的动力电源和室内水电安装;

　　五、制冷中心电柜的'安装;

　　六、弱电穿线、暖风系统预埋;

　　七、辅材：弯管器、热容器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线;

　　八、提前12天做好材料计划。

　　3、承包内容：

　　(1)承包工作内容中的全部人工费;

　　(2)涉及本工种的施工图纸自行复印，费用自理;

　　(3)承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费;

　　(4)设备安装费用另计;

　　(5)承担材料浪费费用;

　　(6)图纸设计变更及增加工程量的处理：若施工过程中发生工作量增加，按实际增加工作量结算给乙方。若施工过程中发生工作量减少，按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除。

　　4、质量要求：

　　一、严格按照项目部工长的《质量技术交底》内容执行;

　　二、乙方所做的成品必须符合建设方、监理方及项目部的验收要求，如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止，如果乙方出现严重质量事故，甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故，甲方将勒令乙方退场，退场工资待工程完工后降位处理支付，乙方不得胡搅蛮缠。

　　5、工期要求：

　　一、严格按照项目部的进度计划进行施工，进度达不到者，甲方有权重新组织人员;

　　二、主体开工时间：________________

　　三、主体断水时间：________________

　　四、工程交工时间：________________

　　五、元(壹仟圆);

　　六、如因不可抗拒原因造成工期延误的，10日(拾日)内不作工期调整，拾日外甲方将给乙方顺延工期。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　______年______月______日

水利劳务合同11

　　建筑施工劳务分包安全协议书发包单位：_______________________项目经理部部（以下简称甲方）

　　承包单位：_____________劳务有限公司（以下简称乙方）

　　甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进度，双方在签订建筑工程合同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　工程概况：_________________

　　工程名称：_____________________________________工程信号系统安装工程

　　工程地址：_________________位于________________________________________。

　　范围和内容：环形支架安装及电缆敷设工程项目期限：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日协议内容：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

　　3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

　　4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

　　5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　6、施工期间，乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

　　7、乙方在施工期间必须严格执行以上就是工程劳务分包安全协议书范本

　　甲方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　承包人：______________

　　代理人：______________

　　联系地址：______________

　　劳务分包人：______________

　　代理人：______________

　　联系地址：______________

　　根据《_____》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、总包工程概况

　　1、总包工程名称：

　　2、总包工程地点：

　　3、总包工程立项及批准文号：

　　二、劳务分包作业范围

　　（一）分包合同范围：_________________________________________________；

　　（二）劳务分包作业范围及内容：

　　1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。

　　2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

　　三、劳务分包作业期限

　　1、计划开始日期：______年___月___日；

　　2、计划完工日期：______年___月___日；

　　3、作业总日历天数为：______天。

　　作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。

　　四、劳务作业质量标准

　　劳务作业质量应符合_______标准，并符合承包合同有关质量的约定。

　　五、劳务分包合同价格

　　签约合同价为：_______元（人民币），大写：_____________________________元。

　　六、劳务分包人资质

　　1、资质证书编号：_________________________________；

　　2、资质专业及等级：_______________________________。

　　七、项目经理、施工队长及劳动力管理员

　　1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________，职务：_____________，工程建造师（项目经理）证书号_____________。身份证号码：__________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

　　2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________，职务：_____________，岗位证书号：_____________？，身份证号码：_________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

　　3、发包人现场劳动力管理员_____________，上岗证号_____________，职责为_____________；承包人现场劳动力管理员__________________________，上岗证号_____________，职责为_____________。

　　4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_____________，身份证号码：__________________________，职务：_____________，联系电话：_____________，工程所在地住址：_________________________，家庭住址：_________________________。

　　八、承包方义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

　　2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

　　3、统筹安排、协调解决非乙方_____使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

　　4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　九、劳务分包方义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　3、自觉接受甲方及有关部门的'管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

　　6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会_____，并支付费用；

　　7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；

　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　十、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害_____，支付_____费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤_____，并支付_____费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。

　　3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　十一、劳务报酬

　　1、本工程采用固定劳务报酬，共计￥______________元，大写人民币_________________________元整。

　　2、劳务报酬的支付：甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。

　　3、本合同劳务报酬（依据现有施工图确定，结算时按实进行调整）。

　　4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。

　　十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1、中标通知书（如果有）；

　　2、投标函及其附录（如果有）；

　　3、专用合同条款及其附件；

　　4、通用合同条款；

　　5、技术标准和要求；

　　6、图纸；

　　7、已标价工作量清单或预算书（如果有）；

　　8、其他合同文件。

　　十三、承诺

　　1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

　　3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　十四、争议

　　发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第____种方式解决争议：

　　1、向__________________委员会申请_____；

　　2、向_____________所在地人民法院起诉。

　　十四、附则

　　1、合同订立时间：______年___月___日，订立地点：________________________________。

　　2、本合同自______年___月___日生效。

　　3、本合同一式____份，具有同等法律效力，承包人执____份，劳务分包人执____份。

　　承包人：______________（公章）

　　法定代表人：______________（签字）

　　组织机构代码：______________

　　地址：_____________________

　　联系电话：_____________________

　　开户银行：_____________________

　　账号：_____________________

　　劳务分包人：______________（公章）

　　法定代表人或者委托代理人：_______（签字）

　　组织机构代码：______________

　　地址：____________________________

　　联系电话：_____________________

　　开户银行：_____________________

　　账号：____________________________

水利劳务合同12

　　发包方：（以下称甲方）

　　承包方：（以下称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园、商业用房项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一、工程概况

　　工程名称：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程，结构类型：框剪结构

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年月日

　　（二）总（日历）工期：个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。工程地点：重庆南川大观镇居委1号地块

　　（二）工程承包范围：

　　工程承包范围：⑴、本工程3#、4#楼及车库、幼儿园、商业等室内强电箱、弱电箱、室内进户线（只做：从各层电井内到每户进户箱内，各层电井到主配电房只做桥架，支架）。⑵、给水（只做：从各层水井到每户1个取水点，各层给水主水管由开发商负责），⑶、排水（空调排水、阳台排水、生活阳台排水、厨房排水、厕所排水、厕所排气，，所有排水做到室外污水井井内，不包括：所有洁具）。⑷、过道（只做照明系统、强电桥架、弱电只安装桥架，弱电系统不安装不穿线）。电井、水井内做照明开关、插座，水井排水、电井过道照明配电箱、过道照明电缆，不含所有楼层应急照明和疏散指示。⑸车库、商场（只做照明系统灯、线、电缆、桥架）。不包括专电、公电、发电机组、箱、屏、柜和应急系统箱、屏、柜，只做照明配电箱和穿线，二次供水乙方不负责施工和安装。⑹防雷：本工程所有防雷带网络。

　　五、工程造价与结算方式

　　1 、乙方承包范围内工程计价方式。给、排水、强、弱电安装工程综合包干单价 /平米（按建筑面积计量）、。

　　2、甲方根据建设单位蓝图面积结算给乙方。

　　3、变更新增按签证计取并结算。

　　4、负责施工过程中常规检测等一切费用，包验收合格。

　　六、工程款（进度款）支付方式

　　①、该工程范围±0、00m以下的给、排水、所有工序安装完成后支付乙方已完工程量的 % ，强、弱电的桥架安装完成经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。

　　②、该工程范围：3#、4#楼总共48层楼，待乙方完成24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。③剩余24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。④剩余的工程款在所有给、排水、电分项工程全部完工后支付乙方总造价的 % 待甲方组织相关单位验收合格后无质量问题并办理结算后的壹月内付至结算总造价的 % ，预留总结算价款的 % 作为工程质量保证金，在工程验收合格之日起免费保修壹年，保修金在保修期满后，壹年内支付给乙方。本工程结算必须在合同内的项目实施完成后进行，并且必须按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认后方可生效。一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。

　　3、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍由乙方承担。

　　4、乙方于签订合同三日内，应向甲方支付万元整，作为安全质量保证金，该款项在单项工程完工后一个月内退还。

　　七、工程要求：

　　（一）质量要求：按水电安装工程质量验收标准组织施工。

　　1、必须具备承包工作范围相应的'工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2、乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3、乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4、对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方应全部承担所有的经济损失及付款费用。

　　7、对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8、工程竣工后，经甲方、监理及相关主管部门验收合格，乙方向甲方提供完整的工程竣工资料，资料收集、整理、汇总装订成册（一式四份）由乙方完成，并负责资料验收，合格后移交甲方。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延

　　（三）安全施工要求

　　1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按"一标三规范"要求组织施工检查。

　　3、乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4、乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5、乙方在施工过程中乙方违规操作所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

　　6、乙方任何作业人员均要严格遵守国家有关安全操作规程，加强安全生产管理和安全保护措施并承担相应的投入和费用，杜绝一切不安全事件发生，在施工中产生的一切安全事故，安全费一次在30000、00元内（含30000、00元）由乙方全部负责，超出30000、00元金额由甲方负责70%，乙方负责30%，因乙方违规操作造成安全事故，甲方负责30%，乙方负责70%，并且由乙方垫资一切费用后，待工程完工后再办理结算。

　　八、违约责任处理

　　（一）凡出现以下情况均视为违约：

　　1、乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求；

　　2、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包；损失的过失行为；

　　1、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

　　2、不服从甲方的管理。

　　（二）违约处罚

　　1、乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。

　　2、对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。

　　3、乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。

　　4、不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20xx～5000元的。

　　（三）其他奖惩约定