(优秀)购销合同8篇
随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编整理的购销合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
购销合同 篇1
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》和相关规定，在平等互利的原则下，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：
第一条甲乙采购的物品内容和商定价格：附后
第二条质量技术标准
质量应符合国家现行建筑材料质量检测标准。乙方供货时同时提供该货物的质量保证书给甲方。
第三条交付和验收：
1、供货时间为：年月起至年月止。
2、交货地点为：长兴许家桥三期工程
3、运输方式和费用：运输方式为货车运输，运输、装卸费用由乙方承担。
4、运输途耗处理：运输途耗由乙方负责，途耗费用由乙方承担。
5、验收标准、方法：
一、供货时甲方以乙方提供的货物质量保证书为验收依据，并签认供货数量，货物质量认定以乙方货到工地7天内甲方送当地法定部门检测报告为准。如检测后发现质量不合格，甲方应在收到检测报告24小时内通知乙方，乙方负责退回并48小时内供应合格产品。
二、甲方在收货时对产品外观、质量如有疑问，可向国家质量检测部门送样复检，取样时必须通知乙方人员在场。检验合格时，检验费用由需方负担；检验不合格的由此产生的`一切责任、费用及损失由乙方负责。
第四条价格及货款的结算
1、产品名称、规格、数量、单价
注：
1）蒸压加气混凝土砌块；
2）按需方实际接收数量进行结算。
2、结算方式货款：255元/立方此价格已含运输费、装卸费等一切费用。每月底结账，双方签字确认后结账单各执一份。到次月20日支付到已供货款的70%。供货接收三个月后付至总量的85%；余款到年日付清。逾期支付货款的，按欠款的每天万分之五的比例支付违约金，结算超过合同价的5%。付款时甲方需电汇或转账至乙方指定账户
开户银行：
账号：
乙方需提供等额有效发票。
3、结算依据：采购合同，项目指定签收人员验收单其他人签收无效，不得作为结算依据。
第五条违约责任
1、乙方货到甲方合同所在工地后，如因为甲方其他外在原因导致乙方不能正常交货一切经济损失应为甲方全部负责，并由甲方承担由此所产生的一切费用。
2、乙方必须按甲方的指定的规格，要求的时间提供货源，否则视为乙方违约，一切损失由乙方承担。
3、乙方所交货物品种、规格、质量不符合验收标准的，由乙方负责包换货退货，并自行承担由此而发生的费用。
4、如甲方要求包装，则乙方将产品连同包装托板一起运至甲方工地，甲方负责保存托板并交换乙方，如有遗失，甲方按每个人托板人民币60元赔偿乙方。
第六条争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议，由当地政府建设工程质量检验中心进行仲裁检验，双方应服从该仲裁检验的结论，仲裁检验费用由负责任方承担。
2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决。协商不诚时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他
1、甲方指定代表人（待定）为本合同工程的蒸压砂加气混凝土砌块，并指定（待定）为供货数量与支付货款的最终确认人。甲方以书面、传真形式通知乙方所需采购的材料名称、规格、数量等，乙方应当按甲方通知，要求在72小时将所需材料供应至指定地点。甲方其他人员除书面授权外，无权行使本合同下甲方权利。
2、乙方指定付六宝与甲方结算并收款，其他人员签收无效，由此造成的经济损失由甲方负责。
3、本合同一式肆份，甲方一式三份乙方一份，合同双方签字盖章生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
购销合同 篇2
甲方：(供货方)： (以下简称甲方)
乙方：(需货方)：(以下简称乙方)
甲乙双方经友好平等协商，就农药、农膜、化肥以及地灌、设施供货一事，自愿签订本合同，合同条款如下：
一、 商品名称：
1、尿素：一亩地30公斤，一公斤3元，总亩数：1250亩。 计112500元。
2、二胺：一亩地30公斤，一公斤5元，总亩数：1250亩。计：187500元。
3、种子：一亩地8公斤，一公斤11元。总亩数：1250亩。计：110000元。
4、地灌设施以及地灌袋直管：一亩地620元，总亩数：1250亩，计：775000元。
5、农机：一亩地60元，犁播总亩数：1250亩，计：75000元。
6、打棉花杆以及清理：一亩地20元，总亩数：1250亩，计：25000元。
7、铺膜：一亩地30元，总亩数：1250亩，计：37500元。
8、平整土地：一亩地50元，总亩数：1250亩，计：62500元。
9、农药：一亩地4公斤，一公斤8元。总亩数：1250亩，计：40000元。
10、围栏以及所有设施和人工费用：556000元。
11、树苗：30000元
二、质量标准及要求，甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的质量标准，并保证产品的有效期。
三、送(取)货方式及运费，甲方负责将产品运往乙方指定地方，其运费由甲方承担。
四、包装标准及费用负担：产品包装需按照国家农资包装相关规定进行包装，包装运费由甲方承担。
五、验收方式：产品包装要完好，生产批号与产品批号须一致，有破损乙方按照本合同规定产量的销售价格乘以破损产品的数量，另扣除货款。
六、结算方式：预付总货款的10%,得乙方收货并验收后付90%。
七、违约责任：
1、甲方责任：
甲方应按合同规定如期向乙方提供符合国家标准的.方正农资系列产品，并对产品质量负责，如因甲方供给农资质量问题(或延期供货)造成乙方损失的，则甲方按8000元/亩赔偿乙方损失，合同范本《种子化肥购销合同》。
2、乙方责任：
(1)乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明使用，如乙方不严格按甲方产品说明用产品，一切不利后果，甲方不负责任。
(2)乙方需按本合同规定期限付款给甲方，如延期支付货款，则乙方按产品总价的1%/天的违约金付给甲方(延期不能超过15天)。
八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字按手印后生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
电话： 电话：
年月日：
购销合同 篇3
卖方：
买方：
签订日期：20xx年5月25日
买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供的'铁精粉，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款：
一、 品名：铁精粉
二、 供货数量：5000吨，周供货量：1000吨。
三、 供货期限：20xx年5月25日 至 20xx年6月30日。
四、 质量要求:
TFe(品位)≥66%，S(硫)≤0.xx%，P(磷)≤0.010%，SiO2(二氧化硅)≤8%， TiO2(二氧化钛)≤1%，产品不含外来杂质，干基计重。
五、 结算方式：
1、 TFe以66%为基准，每升高0.1%，加价2元/吨;TFe≥68%，每升高0.1%，加价3元/吨。TFe<66%，每降低0.1%，扣款2元/吨;TFe<65%，不参与加权平均，且每降低0.1，扣款6元每吨;TFe<64%，每降低0.1%，扣款7元/吨;TFe<63%，每降低0.1%，扣款10元/吨;TFe<62%，每降低0.1%，扣款xx元/吨;TFe<61%，每降低0.1%，扣款30元/吨;
2、 S>0.xx%,每升高0.01%，扣款5元/吨。
3、 SiO2>8%,每升高0.1%，扣款2元/吨。SiO2>9%,每升高0.1%，扣款10元/吨。
4、 TiO2>1%,每升高0.1%，扣款5元/吨。TiO2>2%,每升高0.1%，扣款10元/吨。TiO2>2.5%,每升高0.1%，扣款xx元/吨。TiO2>3%,每升高0.1%，扣款20元/吨。
5、 TiO2>1%不参与加权平均，其他成分按加权平均计算。
6、 扣款按照分级扣款累加计算。
六、供货价格：干基含税现汇到厂价(包含各项运杂费) 592 元/吨(含17%增值
税)。价格随行就市，双方可协商，以买方补充协议价为准。
七、交货地点及运输方式： 卖 方负责汽运到 买 方指定铁精粉货场(河北前进钢铁集团有限公司胜芳仓库)交货。费用由 卖 方承担。
八、验收方式：数量以交货场(河北前进钢铁集团有限公司)检斤为准，理化指标以(河北前进钢铁集团有限公司化验结果为准，外观质量以(河北前进钢铁集团有限公司验收为准。按照检验批结算。
九、争议的解决： 双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成，则提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，诉讼费用由败诉方承担。
十、违约及违约金：如质量不合格或不按时履行合同，买方有权自行终止合同。因产品质量不合格造成验收交货方退货或一切损失，买方不负保留实物及任何责任。如发现或
篇二：国产铁精粉购销合同
国产铁精粉购销合同
甲方： 签定时间：
乙方： 签定地点：
甲方(收货方)愿意从乙方(供货方)购买，乙方愿意向甲方销售铁精粉，双方友好协商，达成如下一致：
一、货物名称：铁精粉
二、货物规
格：(保证值)
规格型号：Tfe>65.5 S≤0.3% SiO2≤7%
三、数量，交货期及交货条件
1、数量：吨干基。
2、交货期： 年 月 日付清全部货物
3、交货地点：(交货条件)：辽宁省营口市鲅鱼圈
四、价格及调整
1、价格：人民币元/吨(含税价)
2、合同总金额：人民币：
3、货物的化学成分均以到厂化验为准。
五、检验
货物的质量以双方共同认可化验为准，数量以装船数量为准。
六、货款支付：
装船之后10个工作日付清全部货款。
七、本合同执行中若发生法律纠纷，则由甲方所在地的人民法院管辖。
八、本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，双方签字盖章之日起生效(传真件有效)。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇4
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的`1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇5
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
签订日期：
一、根据《合同法》有关条款，供需双方本着平等协商、互惠互利的原则，供方按如下条款向需方销售如下产品：
二、交(提)货地点及运输费用承担：由于供方厂内提货，运输费用需方自理。
三、计量检验标准：需方现场验货，供方计量装车。
四、结算方式：合同签订当日需方向供方指定账户打款500万元，合同剩余货款于一周内付清。需方根据实际拉运数量结算，供货完毕后需方付清货款，货款两清。供方根据实际出库重量开具增值税发票。
五、违约责任：任何一方违反本合同规定，均应按货款的15%向对方支付违约金。因违约给对方造成损失的，除支付违约金以外还须根据对方损失情况予以赔偿。
六、争议解决方式：双方如发生争议应当协商解决，协商不成的'，向供方所在地人民法院起诉。
七、其他约定事项：
1、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同可以以传真方式签订，传真件与合同原件内容一致时生效，具有同等法律效力，货款两清后合同自然终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇6
甲方(采购单位)：电话：
乙方(供货单位)：电话：
甲乙双方根据XX年X月X日大埔县政府采购中心第XXX号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：
第一条甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元)
物品名称规格型号质量标准?数量成交价格(元)X合计(大写)￥免费配送物品：XXXX 甲方不再另付任何费用。
第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿
1 、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。
2 、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。
3 、物品在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，公司负责更换同类新的物品。
4 、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务，免费保修期限;但属于正常合理的损耗应由甲方承担。
5 、在正常使用的情况下，物品保证有XXX年使用期限。
6 、乙方售后服务响应时间： .否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。
7 、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
第三条交付和验收
1 、交付时间：;交付地点： .
2、乙方负责物品的'运送、安装、调试，负责操作培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止;负责提供物品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。
3 、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后XX个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。
4 、验收标准：
1 )单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;
2 )质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。
第四条货款的结算
1 、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告
2 、结算方式：XX
第五条乙方的违约责任：
1 、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10% 的违约金;
2 、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;
3 、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
第六条甲方的违约责任：
1 、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;
2 、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
第七条不可抗力甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条争议的解决
1 、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论;
2 、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条监督和管理
1 、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。
2 、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料;否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。
第十条无效合同甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。
第十一条附则
1 、大埔县政府采购中心第XX号采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。
2 、本合同一式三份，甲方、乙方、大埔县政府采购中心各执一份。
3 、本合同自签订之日起生效。
4 、附件：
采购单位(甲方)：XX供货单位(乙方)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：XX帐号：
电话：XX电话：
签约地址：XXXX
签约时间：XX年XX月X日
购销合同 篇7
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买车库事宜，双方达成如下协议：
一、车库位置面积
甲方按规划要求建设车库，乙方购 号车库，面积为-----平方，面积最终以双方核定为准。
二、车库用途
车库只能作车辆停放或作储藏间，不得用作有污染的`商用房。
三、价格和费用
车库单价为每平方-----------，房价总额为人民币-------------元，车库不办理产权证，除上述房价款外，其他税费由乙方负责。
四、付款 车库合同签订时须一次付清，甲方即将车库交付乙方。
五.车库装饰、设备标准
室内天棚、墙面粗装，水泥地面、转帘门。其他及水电由乙方自由安装。
六、质量验收同上部建筑一起综合评定，达到合格标准。
七、保修责任
自乙方接收所购车库之日起，甲方在一年内承担天棚、墙面、地面因施工质量问题所引起的质量保修、保修期内，，因不可抗住的因素，或其他非甲方原因造成的损坏，甲方无须承担责任。
八、本合同自签字之日起生效，未尽事宜可协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签章 乙方签章
年 月 日
购销合同 篇8
甲 方：南平市南港建筑装饰有限公司三明分公司
乙 方：
依据《中华人民共和国合同法》及装饰行业管理的有关规定，经甲、乙双方协商一致，在平等、自愿的基础上，甲方中国农业银行长汀金沙分理处木工托给乙方施工，为明白双方责任和有关事项，特定如下条款：
一、承包方式：单包工，该工程装修内容以甲方图纸设计项目为准（不包含甲方有偿提供清单内容），
二、工程质量：达到合格以上。凡由甲方自行采购的材料、设备，其质量问题有甲方负责。
三、工程期限：乙方自开工之日起
四、结算方式：按现场实际尺寸为准，以下为包工工资项目计价清单：如增加工程量（指报价清单以外的工程项目），按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准。
1、吊顶（含灯槽）按投影面积计算43元/平方；
2、铝扣板吊顶20元/平方；
3、背景墙58元/平方
4、高柜160元/米
5、矮柜150元/米
五、付款方式：工程开工十天后按完成工程量的45%支付工程预付款，在工程总结算后甲方必须付满实际工程总余额 95%的工程款，余下5%在 保修期壹年 内付清。
六、甲方责任：
1、审定施工设计图纸和施工技术指导，并提供装修设计图和施工图纸。如需乙方提供设计图纸和施工图纸应收设计费。审定后的施工方案所造成的返工，应补给乙方材料款及工资,如有特殊施工项目或特殊质量要求不属原施工范围内，双方应确认，由此增加的费用，由甲方承担。
3、工程完工时 ，应同乙方进行工程验收交接，验收合格后的20个工作日内进行工程总结算。
七、乙方责任：
1、组织施工人员安全有序的进行施工，按时按质按量完成工程任务。
2、严格按甲方设计图纸施工，认真听取甲方的施工意见，当工程质量不符合甲方设计要求时，乙方应立即免费整改。
3、施工过程中应做好影响周边环境的.安全防范工作及邻里关系的协调。
八、违约责任：
1、如乙方因未按约定日期竣工，则乙方应自逾期之日起每日按500元向甲方支付违约金。
2、合同生效后，一方当事人擅自解除合同的，应当及时通知另一方，责任方应承担本合同总造价
九、发生以下情形之一的，工期顺延：
1、工程量变化及设计变更。
2、不可抗力如自然灾害，政府规划，断水断电等人力不可抗拒的因素。
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
4、甲方未履行本合同第五条（付款方式）以致影响工程进展的。
十、开工之日为甲方支付预付款的次日。
十一、在施工过程中分下列阶段进行验收：
1、材料验收
2、隐蔽工程验收
3、竣工验收
3-1工程完工后，甲方在接到乙方验收通知两个工作日内同乙方进行工程验收交接。双方在《工程验收单》上签字/盖章后，该工程验收合格。
3-2 不能在乙方指定的时间内前来验收，甲方应及时通知乙方，经乙方同意后可另行择定日期。但总的验收时限最长时间不得超过个工作日。
十二、未尽事宜，有待双方共同协商。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）
南平市南港建筑装饰有限公司三明分公司
日期： 年月 日
室内装修合同范本5
【购销合同】相关文章：
器材购销合同 医疗器材购销合同11-15
种植购销合同鸡粪购销合同01-02
购销合同(经典)11-02
购销的合同09-30
经典购销合同03-05
购销合同04-01
（精选）购销合同09-17
购销合同（经典）08-21
[精选]购销合同08-29
【精选】购销合同10-02