监理合同锦集8篇
在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的监理合同8篇，希望能够帮助到大家。
监理合同 篇1
水运工程施工监理合同工程名称：______________________________
甲方：______________________________
乙方：______________________________
______年____月____日
目录
一、 合同协议书
二、 合同通用条款
第1条 词语定义
第2条 法规、语言和联系方式
第3条 双方关系与监理依据
第4条 监理范围
第5条 甲方的职责与义务
第6条 乙方的职责与义务
第7条 甲方的权利
第8条 乙方的权利
第9条 监理合同期
第10条 合同的变更和解除
第11条 监理酬金与支付
第12条 人员的更换
第13条 奖励与赔偿
第14条 转让与分包
第15条 违约、争议与仲裁
三、合同专用条款
第1条 词语定义
第2条 法规、语言和联系方式
第4条 监理范围
第5条 甲方的职责与义务
第6条 乙方的职责与义务
第8条 乙方的权利
第9条 监理合同期
第11条 监理酬金与支付
第13条 奖励与赔偿
第15条 违约、争议与仲裁
附加条款
附录：使用说明
一、合同协议书
甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.下列文件构成全部监理合同文件（以下称"本合同"）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：
（1）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；
（2）本合同协议书；
（3）合同专用条款；
（4）合同通用条款；
（5）施工监理委托书或监理中标通知书；
（6）与本合同有关的`其它文件。
3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。
4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币 万元。
5.本合同施工监理期为个月（天），即从 年 月 日至 年 月 日。
6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。
7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 份，双方各执 份。当正本与副本不一致时，以正本为准。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
（单位全称） （单位全称）
法定代表人： 法定代表人：
或 或
其授权的代理人：（签字） 其授权的代理人：（签字）
签约日期： 签约日期：
签约地点： 签约地点：
单位地址： 单位地址：
邮编： 邮编：
监理合同 篇2
1、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（ ）三类。
A、建设工程监理合同
B、建设工程采购合同
C、建设工程分包合同
D、建设工程施工合同
答案：D。
解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。
2、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（ ）。
A、物
B、行为
C、智力成果
D、货币
答案：A。
解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
3、下列关于代理的叙述中，不正确的是（ ）。
A、代理的民事责任由被代理人承担
B、代理人以自己的名义实施代理行为
C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
答案：B。
解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。
A、只能要求债务人履行债务
B、只能要求保证人履行债务
C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
答案：D。
解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（ ）。
A、A银行4000万元，B银行1000万元
B、A银行3300万元，B银行1700万元
C、A、B银行各2500万元
D、A银行3000万元，B银行20xx万元
答案：D。
解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：①抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。
6、（ ）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。
A、保证
B、抵押
C、留置
D、定金
答案：C。
解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
7、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（ ）担保。
A、保证
B、质押
C、留置
D、定金
答案：A。
解析：施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的.形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。
8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（ ）。
A、业主自行承担全部损失
B、业主和保险公司协商分担损失
C、保险公司承担全部损失
D、保险公司承担一半损失
答案：C。
解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
9、建筑工程一切险保险合同于20xx年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为20xx年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于20xx年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为（ ）。
A、20xx年3月1日
B、20xx年3月20日
C、20xx年3月10日
D、20xx年3月18日
答案：C。
解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。
10、下列选项中，不属于招标准备阶段工作的是（ ）。
A、划分标段
B、确定招标方式
C、资格审查
D、编制招标文件
答案：C。
解析：招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。
11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（ ）。
A、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少
B、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多
C、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少
D、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多
答案：A。
解析：合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论，应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少，合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强，因此有能力参与竞争的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度相应降低。
12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（ ）。
A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B、有丰富的政府机关人脉
C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力
D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”
答案：B。
解析：发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。
13、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ ）。
A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源
B、只对该投标人有效
C、应发给全体投标人，并说明问题来源
D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
答案：A。
解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
14、如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（ ）前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
A、10天
B、10个工作日
C、15天
D、15个工作日
答案：C。
解析：如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
15、需要重新进行招标的情形是（ ）。
A、投标截止时间，投标人少于3个
B、招标人对所有中标候选人均不满意
C、重新招标后投标人仍少于3个
D、重新招标后所有投标被否决
答案：A。
解析：招标过程中出现如下情形之一时，招标人应当重新招标：（1）在投标截止时间止，投标人少于3个的;经评标委员会评审后否决所有投标的。
16、资格预审申请文件的内容包括（ ）。
A、资格预审办法
B、申请人基本情况表
C、申请人资格要求
D、申请人须知
答案：B。
解析：资格预审申请文件包括：（1）资格预审申请函;（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;（3）联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体，则不需提供;（4）申请人基本情况表;（5）近年财务状况表;（6）近年完成的类似项目情况表;（7）正在施工和新承接的项目情况表;（8）近年发生的诉讼及仲裁情况;（9）其他材料，在申请人须知前附表内要求提供的材料。
17、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（ ）。
A、投标文件没有加盖公章
B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致
C、投标担保金额多于招标文件的规定
D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
答案：B。
解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
18、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（ ）招标。
A、施工
B、设备采购
C、设计
D、材料采购
答案：C。
解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。
19、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（ ）个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
A、2
B、3
C、4
D、5
答案：B。
解析：招标人采用邀请招标方式的，应保证有3个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
20、材料设备采购中划分合同包时的考虑因素不包括（ ）。
A、有利于投标竞争
B、市场供应情况
C、考虑资金计划
D、尽量提前工程进度
答案：D。
解析：材料设备采购中划分合同包主要考虑的因素包括：（1）有利于投标竞争;（2）工程进度与供货时间关系;（3）市场供应情况;（4）资金计划。
监理合同 篇3
甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)
乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)
甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期：
自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、 乙方工作岗位及职责：
1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的.部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬：
甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除：
1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条、其它事项：
1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
3、双方认为需要规定的其他事项。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表(签字)：____________ 代表(签字)：____________
________年______月______日 ________年______月______日
监理合同 篇4
1、关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是(C)。
A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始
B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日
C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止
D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准
2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发(A)后的28d内，将履约保函退还分包商。
A.缺陷责任证书
B.支付证书
C.履约保证书
D.工程接收证书
3、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是(A)。
A.物理试验法
B.化学试验法
C.生物试验法
D.强化试验法
4、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是(A)。
A.施工招标为投标报价最低者
B.设计招标应为设计方案最优者
C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好
5、关于继续履行的叙述中，不正确的是(A)。
A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任
B.对于金钱债务，违约方必须继续履行，没有别的方式可以替代
C.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬
D.继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的'部分继续履行者
6、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是(B)。
A.留置B.抵押C.定金D.质押
7、FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是(C)。
A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师
8、履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的(B)。
A.3%～5%B.5%～l0%C.10%～l5%D.15%～20%
9、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中间验收前(B)内以书面形式通知工程师验收。
A.24hB.48hC.7dD.14d
10、下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是(D)。
A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更
B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担
C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更
D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延
11、关于抵押效力的表述中，有误的是(C)。
A.当事人可以约定抵押担保的范围
B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况
12、监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同(A).
A.即告终止B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销
13、当格式条款与非格式条款不一致时，应该(A)。
A.采用非格式条款
B.采用格式条款
C.由提供格式条款的一方决定
D.由提供格式条款的相对人决定
14、任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为(D)。
A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任
15、质押可以分为(A)。
A.权利质押和动产质押
B.权利质押和不动产质押
C.权利质押和信誉质押
D.动产质押和不动产质押
16、非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是(B)。
A.承诺
B.要约
C.要约邀请
D.新要约
17、债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为(B)。
A.抵押
B.留置
C.质押
D.保证
18、施工图设计完成后，(A)应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.工程师
19、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为(A)。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.自始无效
20、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商应于不可抗力事件结束后(B)d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7
B.14
C.28
D.34
监理合同 篇5
单选题
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A )。
A抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B土地所有权
C宅基地土地使用权 D依法被监管的财产
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。
A必须有危险存在 B被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益
C保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D保险合同有法律约束力
3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应( C )返还定金。
A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额
4、留置的期限一般规定，债务人应在( A )的期限内履行债务。
A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内
5、保证方式没有约定或约定不明确的，按( B )承担担保责任。
A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同
6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金( A )万元。
A、20 B、30 C、40 D、50
7、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以( A )为主线的基本法律规范。
A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展
C、建筑经济发展 D、建筑经济利益
9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于( A )
A、20xx.1.1 B、20xx.2.1 C、20xx.1.1 D、20xx.2.1
10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是( A )。
A、项目开发招标 B、项目总承包招标
C、堪察设计招标 D、工程施工招标
多选题
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(ABCD )
A加强对建筑活动的监督管理 B、维护建筑市场秩序
C保证建筑工程的质量与安全 D、促进建筑业健康发展 E调整建设工程活动
2建筑工程的从业人员包括 ( ABDE )
A水暖设备安装人员 B、建筑师 C、营造师
D、结构工程师 E、监理工程师
3、建筑安全生产管理包括以下 ( AB )。
A纵向管理 B横向管理 C施工现场管理
D，纵向、横向混合管理 E纵向、横向和施工现场混合管理
4民事诉讼法特有的原则是 ( ABC )
A当事人诉讼权利平等原则 B调解原则
C辩论原则 D强制原则
E人民检察院对民事审判活动实行法律监督
5下列情况属于担保方式具体体现的有( ABC )。
A、保证人与债权人以书面形式订立保证合同
B、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保
C、债务人将其动产或权利移交债权人占有用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权力优先得到清偿的担保
D、合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币
E、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同
6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当
办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列( BCDE )
A被担保的`主债权种类、数额 B债务人履行债务的期限
C抵押担保的范围 D当事人认为需要约定的其他事项
E担保人的情况
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下 ( ABCDE )
A被保证的主债权种类、数量 B保证人与债权人的情况说明
C债务人履行债务的期限 D保证的方式 E保证担保的范围
8仲裁协议应包括下列内容( ABC)
A. 请求仲裁的意思表示 B仲裁事项 C选定的仲裁委员会
D仲裁协议书的签订 E仲裁委员会成员情况
9根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有 ( ABCD )
A申请 B受理 C开庭 D裁决 E、申请撤销裁决
10下列说法正确的是( BCD )
A、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提
B、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议
C仲裁须有三方活动主体 D裁决具有强制性 E裁决不具有强制性
监理合同 篇6
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
身份证号码：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就家庭施工监理事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条 监理概况
1．甲方委托乙方的家装工程（以下简称“本工程”）概况如下：
（1）工程名称：____________；
（2）监理范围:家装施工合同以内的项目预计____元。其中主材预计____元；安装厨房设备、门窗预计____元；安装地板预计____元；安装热水器、浴霸预计____元.
2．下列文件均为本合同的组成部分：
（1）____装饰装修工程施工合同；
（2）在实施过程中共同签署的补充与修改文件。
3．乙方同意，按照本合同的规定条件范围内的监理业务。
4．甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种向乙方支付酬金。
第二条 监理取费
1．参照____市物价局、____市城乡建设委员会____价（收）字（____）第____号文件，结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。
2．家装监理取费标准按家装工程的总造价计____元。
（1）____万元以下工程收取监理费计____元；
（2）____万元以上的按____％，计____元。
3．乙方收费最终结算以家装总造价为准。
4．签订监理合同时支付监理费的____％，计____元，乙方进场时支付监理费的____％，计____元，工程完工验收时支付____％，计____元。
第三条 甲方的义务
1．甲方应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除” 的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。
2．甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的相关资料，包括甲方与承包方鉴定的合同（副本）以及订货合同等。
3．甲方应当在约定的.时间内就乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为甲方的同意。
4．甲方应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。
第四条 乙方义务
1．乙方对甲方家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。
2．乙方在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助甲方实现合同规定的目标，公正地维护甲方的合法权益。
3．乙方随时听取甲方对装修设计的修改意见，了解甲方的装修意图，协助甲方与装饰公司或装修队进行工程洽商。
4．在监理过程中，乙方的责任期即承包合同有效期。
5．乙方发出的停工令和复工令应事先向甲方报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在____小时内向甲方作出书面报告。
第五条 双方违约责任
1．在施工过程中如因乙方使工程出现重大质量问题时，应当向甲方按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额（扣除税金）。违反法律的，还应当承担相应的法律责任。
2．乙方对甲方或第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。
3．在施工过程中，如因甲方原因（供货延误、变更、外出）需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限____天内不加收监理费，____天以上的每天按监理收费总额的 ____％进行支付。
4．在工程竣工验收合格后，甲方不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为甲方违约，乙方有权追究其违约责任。
5．因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互不承担责任。
6．当事人一方要求变更或解除合同时，应当 天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或合同应当采取书面形式，合同未达成之前，原合同仍然有效。
第六条 保密
一方对因家庭施工监理而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第七条 法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第八条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第九条 合同的解释
本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十条 生效条件
1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
监理合同 篇7
第 1 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招标说明书
正确答案：B
第 2 题
法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体
正确答案：C
第 3 题
颁发工程接收证书的条件为( )。
A.工程最终竣工
B.工程全部完工
C.工程基本完工
D.工程基本竣工并通过竣工验收
正确答案：D
第 4 题
某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度
正确答案：A
第 5 题
施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
正确答案：C
第 6 题
某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。
A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止
B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止
C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的.通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止
D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止
正确答案：D
第 7 题
合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
正确答案：B
第 8 题
委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款
C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行
正确答案：C
第 9 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工
正确答案：B
第 10 题
建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。
A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
正确答案：D
第 11 题
某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
A.承包方人员伤亡损失
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的损失
D.运至施工场地待安装工程设备的损害
E.工程修复费用
正确答案：BDE
第 12 题
(20xx年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案：ABD
第 13 题
下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。
A.招标文件
B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答
C.技术文件中提供的地质资料
D.工程师发布的书面指令
E.检查和试验记录
正确答案：CDE
第 14 题
索赔报告的内容应包括( )。
A.双方的责任
B.索赔的依据
C.索赔要求补偿的款项
D.事件发生的原因
E.工期展延天数
正确答案：BCDE
第 15 题
FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。
A.改变合同中任何工作的数量
B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D.改变任何工作的质量
E.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案：ACDE
第 16 题
(20xx年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。
A.及时通知委托人变动后果
B.延长完成监理任务的时间
C.终止监理合同中增加内容的执行
D.追索委托人的违约金
E.申请支付附加工作的报酬
正确答案：ABE
第 17 题
下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释
正确答案：AD
第 18 题
在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.评标价格
E.最后谈判达成的降价协议
正确答案：BC
第 19 题
依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。
A.合同履行过程中发生不可抗力
B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
C.当事人一方迟延履行主要债务
D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务
正确答案：BDE
第 20 题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人
正确答案：BE
监理合同 篇8
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：
(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
(8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
监理单位的义务
第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务
第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。
第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。
第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。
第十三条业主应为监理机构提供如下协助：
(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的`协作单位、配合单位的名录。
第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的给予合理的经济补偿。
第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
监理单位的权利
第十六条业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：
(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。
(2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。
(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权。
(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意。
(5)工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。
(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告。
(7)报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。
(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。
(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。
第十七条监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理机构所。
……………………
【监理合同】相关文章：
监理的合同03-05
监理合同02-10
2022监理合同10-28
装修监理合同04-03
水利监理合同03-23
监理的合同15篇04-01
工程监理延期合同02-19
监理劳动合同08-03
建设监理合同12-24
工程监理合同05-31