当前位置：好文网>实用文>合同范本>工程监理延期合同

工程监理延期合同

相关推荐

工程监理延期合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的工程监理延期合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程监理延期合同

工程监理延期合同1

　　协议编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方签订了一份金额____元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：

　　1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的'。服务(服务时间从__年______月______日至__年______月______日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年______月______日至__年______月______日，以及从__年______月______日至__年______月______日)。

　　2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

　　3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

　　4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　_____年_____月_____日

工程监理延期合同2

　　委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________

　　监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________

　　一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。

　　二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的.竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。

　　三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。

　　四.监理费用

　　按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。

　　委托人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________________年______月______日_________________年______月______日

工程监理延期合同3

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：

　　一、项目概况：

　　本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)

　　二、工程形象进度

　　本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

　　三、工期延误原因

　　1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

　　2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

　　四、工期延误时间

　　现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20__年8月9日顺延至20__年6月30日。

　　五、协议生效

　　协议订立时间：年月日。

　　协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________