有关消防合同合集10篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的消防合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
消防合同 篇1
发包方： 有限公司 以下简称甲方
总承包方： 以下简称乙方
分包方： 以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
一、工程概况
1.工程名称： 有限公司一期消防工程
2.设计单位：
3.工程地点： 路
二、各方职责
甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围
技术文件：
1、（一期工程）施工图
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号
3、施工图审查报告
4、（二期工程）消防系统图
5、投标文件（预算书）
承包范围：
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统。应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）
4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1、工期要求：
主厂房： 天（到 年 月 日止）起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）
第三条 质量要求和评定标准
1、质量要求：合格并符合消防和设计要求
2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。
2、项目保证金的支付：
本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。
第七条 工程价款及支付方式
1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；
2、 丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）；
3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；
4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；
5、 余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。
6、 接受工程价款的
单位名称：
帐号：
开户银行：
第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
第九条 违约责任及处理
1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元，同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺。 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作。若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的'损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。
第十条 其它
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理。负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。
甲方： 乙方： 丙方：杭州富新反光材料有限公司
代表： 代表： 代表：
年 月 日
消防合同 篇2
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
一、产品名称、型号、供货数量、金额及时间
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 有国家标准的`执行国家标准，国家没有具体标准的按行业标准，供方供货须符合企业标准。
三、交货时间、地点、方式： 款到后7个工作日以内。客户上门自取
四、运输方式及到达站港和运费负担： 由买方方承担。
五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担： 由供方承担。
六、验收标准、方法及提出异议期限：需方按相关要求验收,如有异议需方在5个工作日内提出,双方协商解决。
七、结算方式及期限：签订合同 款到放货。
八、违约责任：根据《合同法》处理。
九、解决合同纠纷的方式： 友好协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防合同 篇3
【案情简介】
20xx年7月15日，原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份，合同约定，日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房B座一层的房屋租赁给原告武某，用于开电玩城，租期10年，租金每年30万元，第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%，合同还约定了其他条款。
合同签订后，被告即将该涉案房屋交付给原告。次日，原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份，内容为：承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位，过期承担一切损失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日，原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同，合同约定，因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证)，造成承租方无法正常经营，给承租方造成损失，承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担，自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
【意见分歧】
案件审理过程中，存在两种不同意见：
第一种意见是：本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租，违反法律的强制性规定，且不能实现合同目的，该房屋租赁合同应为无效合同，因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是：依法成立的合同受法律保护，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的`房屋租赁合同，系双方当事人的真实意思表示，该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的，双方自愿达成解除合同的意思表示，应当尊重当事人的意愿，但导致合同解除过错在被告，被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
【案例评析】
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院<关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复>》第二条 “租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的，人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”，第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的，向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者，但租赁标的物经消防安全验收合格，不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定，原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象，双方在签订合同时，也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件，故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形，双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件，但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一，因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续，导致原告无法办理电玩城开业前所需手续，致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同，被告家电公司亦同意解除，经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此，导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告，被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终，法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉，该判决已发生法律效力。
消防合同 篇4
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方将_____________消防安装工程交由乙方负责施工，为明确甲乙双方的责、权、利，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方协商一致，现就该工程达成以下协议。
一、工程概况
1、工程名称：_______________________项目消防工程
2、工程地点：
二、工程范围
乙方必须按照甲方提供的本工程的消防施工图纸，依据消防工程验收有关规范，按设计图纸要求施工，在没有经甲方和设计方同意修改前，乙方无权修改和变更设计。乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。
三、承包方式
包工包料，使用的产品或材料与预算书相符，并符合规范要求及设计要求。乙方向甲方提供消防各系统主要设备相关的产品合格证。
四、工程造价
工程总造价暂定为（人民币）：_______圆整（￥_______元）（含税金，不含检测费用）。
五、工程期限
1、乙方须于本合同生效之日起开工，须于______年___月___日前施工完毕，______年___月___日前完成消防验收。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。
2、自双方签订合同乙方正式开工之日起算，至本工程竣工并经甲、乙双方及消防部门验收合格为止，称为本合同实际总工期。
六、工程质量
严格按照国家相关规范进行施工，达到合格标准。
七、工程价款的支付
合同签订后，以甲方书面通知开工、乙方进场施工三个工作日内，甲方按工程预算总造价预付40%给乙方作备料款。工程完成，经核实工程量后，甲方向乙方支付到已完成工程量的90%。在本工程通过消防部门验收合格，并且乙方将竣工图等相关资料送交甲方后，甲乙双方在15个工作日内进行结算，其余款一次性拨付给乙方（须扣除结算总造价的2%作为工程质量保质金，保修期届满后十个工作日内结清质保金给乙方，质保金不计息）。结算付款前，乙方须按总价先提供发票。
八、双方的义务
甲方：
1、提供该工程图纸四份，消防审核意见书一份（复印件）；
2、提供施工现场使用的水电（产生的水、电费由乙方承担）；
3、提供临时材料房一间；
4、协调乙方与其他交叉施工单位的关系。
乙方：
1、根据甲方提供的（经消防监督审定）图纸进行会审。会审后方可组织施工；
2、严格按照国家消防系统有关规范、技术要求施工，确保工程质量，并提供消防工程竣工验收资料二套给甲方，提供全套设备的相关技术资料及为甲方免费培训两名操作人员；
3、乙方在施工期间，必须对相邻的工程设施及管线进行保护，如有损害须负责赔偿；
4、在施工过程中如乙方因施工需要须对绿化或其他设施造成破坏的，必须在征得甲方同意后才可进行，并在施工完毕后由乙方负责恢复原状，否则所造成的一切责任由乙方承担。
5、乙方按合同文件要求以及国家相关的技术规范、施工操作规范完成本工程的施工，并注意安全文明施工，施工中发生的一切事故均由乙方自行承担责任；
6、保证施工完成后能通过消防部门的验收并合格。
九、材料的提供
1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。
2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。
3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。
十、维修责任
工程验收合格后，从通过消防部门验收合格之日起保修12个月，在保修期内，如使用过程中发生工程质量问题，甲方或使用方通知乙方（电话或书面通知），乙方应在接到通知后48小时内派人到现场进行维修。如乙方不派人来维修，甲方或使用方将另行组织维修，费用从保质金中扣除，保质金不足以支付维修费用的，仍由乙方承担。
十一、违约责任
1、甲方不按时付款的，甲方从逾期付款之日起，每逾期一天，按应付款的千分之一向乙方支付违约金。
2、乙方不按时完成工程，超工期的'，每超工期一天，按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。
3、乙方完成的工程不符合质量要求的，消防部门一次性验收不合格的，应返工直至达到要求，造成超工期的，按本条第2、项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方承担（包括二次检测费）。
十二、争议的解决
因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向工程所在地区人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同经双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。
甲方（公章）：
签约代表：
签约时间：_______年___月___日
签约地点：
乙方（公章）：
签约代表：
签约时间：_______年___月___日
签约地点：
消防合同 篇5
建设单位（甲方）：XX修
保养单位（乙方）：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲方将_________________消防系统工程委托给乙方XX护保养，经双方协商同意订立本合同，共同遵守。
一、XX护养工程名称和地点：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、XX修保养目的：根据公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》，本着预防为主，防消结合的原则，确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行，以达到消防预警、扑灭初起火灾及安全疏散人群的目的，才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济迅速发展，火灾形势相当严峻的情况下，消防系统的XX护显得格外重要，消防系统的完好对于防止火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义。
三、XX护保养范围□火灾自动报警系统□自动喷淋灭火系统□消火栓系统□喷淋冷却系统□泡沫灭火系统□气体灭火系统□防火分隔系统□防排烟系统□应急照明和疏散指示系统□消防通讯设备□移动灭火系统□其他消防设施注：在选定对象的方框中打（■），没有的打（□）
四、XX保内容
1、火灾报警系统：定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的XX护。
（1）每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养，检查其报警及联动性能。
（2）每月对消防计算机系统进行检查保养，检查其通讯及联动性能。
（3）每月对消防广播通讯系统进行检查，每半年对扬声器检查一次。
（4）每季度对探测器进行模拟加烟抽检，其抽检数量以每年每个探测器检查两次来计算。
（5）每年对消防系统进行一次综合试验（可配合甲方的消防演习同时进行），同时出具年度消防设备XX护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时XX修，保证消防系统正常运行。
2、自动喷水灭火系统：闭式喷淋系统的.XX护。
（1）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。
（2）每月对喷头进行一次外观检查。
（3）每月对报警阀检查一次，试验启动是否正常。
（4）每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警钤的报警性能。
（5）每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。
（6）每月对消防气压给水设备检查，检测气压。
（7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。
（8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。
3、消火栓系统的XX护：
（1）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。
（2）每月检查室内及室外消火检、水枪水带的完好性。
（3）每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。
（4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。
4、灭火器：每季度检查灭火器内压力是否达标及是否过期。
5、防火卷帘门：每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。
6、消防应急照明装置及疏散指示标志：每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。
五、消防系统工程XX护保养期风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 ________年，即________年____月____日至________年____月____日止。甲方从乙方XX保、服务质量等方面综合评测后，双方友好协商无争议可续签本合同。
六、承包方式及XX护保养费用
1、乙方在此期间XX护保养费为_______（_______元）。备注：此合同价款不含税金。如甲方需要税票，我公司单独收取税金费用。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
2、在保养XX护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由中标服务商乙方承担：
（1）自动报警系统：螺丝；垫片；少于50米的弱电电线、胶带、电线管、金属软管。
（2）消火栓系统：润滑油、生料带、螺丝、垫片。
（3）自动喷淋系统：润滑油、生料带、螺丝、垫片。由于消防系统损坏，甲方承担的配件及材料费如下：
（1）除上述中标服务商承担易损件及一般XX修材料费以外的其它耗材；
（2）自动报警系统：各种自动报警消防设备（手动报警按钮、烟感、温感、消火栓按钮、模块、消防广播、声光报警器、消防电话）；多于50米的弱电导线、胶带、电线管、金属软管；接线盒、主机内部损坏XX修费由招标方负责。
（3）消火栓系统：各种阀门、消火栓、水带水枪、压力表、灭火器、镀锌钢管；
（4）自动喷淋系统：各种阀门、喷头、压力表、镀锌钢管；
3、XX护保养期间甲方增设其它消防设施或因装修需重新安装消防设施，则按国家现行预算定额及乙方资质取费标准计算。所需费用由甲方支付。
4、自动报警主机内部元件损坏需由厂家XX修，其XX修材料费、人工费由甲方负责。
七、付款及结算办法
1、XX护保养费支付：自合同签订后一个周以内一次性全额支付
2、XX护保养时需要更换新的设备、器材、材料等费用，经甲、乙双方核定，由甲方采购，乙方协助甲方做好相关采购工作，并负责组织安装调试。
八、双方责任：甲方：
1、委派现场代表，对消防工程XX护保养进度、质量性能进行监督，办理中间XX修安装验收手续，负责签证，解决由甲方解决的问题，并组织有关人员熟悉本消防系统及其日常操作知识。负责协调配合乙方XX护保养工作。
2、在乙方检查XX修间隙期间，甲方值班人员如发现异常情况，应及时通知乙方，让乙方能及时处理，使消防系统能够正常运行。
3、甲方按《消防法》的规定建立健全消防管理制度，配备专职的消防值班人员，负责对各种消防控制设备的监视和运行，并熟悉本系统的消防设施系统的基本原理、功能。能正常处理各种突发事件，积极参加各种消防专业培训以提高业务素质，要有完善的值班记录。乙方：
1、按双方商定的分工范围，做好XX护保养及设备材料的、安装调度工作。
2、XX修保养质量必须符合经双方核实的竣工图纸的要求，确保正常运行。并且符合消防规范的要求。
3、定期检查XX护各种消防设施，使之正常运行，保证系统处于无故障状态。若因XX保期间消防设施故障XX保方没有及时进行XX修导致消防设施没有发挥其功能，造成甲方损失的，责任由乙方承担。
4、发现有问题的设备应及时向甲方出具更换或检修报告。
5、要有详细的月检、季检、年检记录提供给甲方备案。
6、当接到甲方报告设备发生故障时，应及时赶到现场处理，一般情况立即处理解决，如需更换材料或设备，应等材料及设备到场后在复杂情况下应在48小时解决，确因无配件的问题，应及时向甲方汇报，并提出应急方案。
7、按市安全生产监督局的有关规定，由于乙方的原因所产生的工伤由乙方自负。
8、乙方工作人员在工作时，应尽量将XX护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。
9、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告，乙方有保密义务，除上级消防主管部门外，不得向第三人泄露，否则，甲方有权要求乙方按本合同总额的10%赔偿损失。
九、违约责任风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责，并支付合同总造价15%的违约金给对方。如因乙方人员操作失误造成的消防安全事故，给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。
十、争议的解决甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决，不能协商解决的任何一方均可向____省____市仲裁委员会提出申请，按该会现行有效仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
十一、合同份数及有效期本合同一式_____份，甲、乙双方各____份。本合同XX护保养内容自合同签订之日起生效，XX护保养期满后失效。
建设单位（盖章）：法定代表人（签章）：
电话：签订日期：________年____月____日
护保养单位（盖章）：法定代表人（签章）：
电话：地址：签订日期：________年____月____日
消防合同 篇6
甲方： (以下简称“甲方”)
乙方：北京京泰华盛消防设备有限公司 (以下简称“乙方”)
甲乙双方经过共同协商，本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权利义务，特签订本协议并共同遵守，消防产品购销合同范本。
第一条 合作内容
乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务，乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。
第二条 产品质量要求
协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。
第三条 交货
3.1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章，详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。
3.2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。
3.3甲方收到乙方货物时，如发现错装、缺件以及其他缺陷时，应及时通知乙方，乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐，以达到协议中的标准。
第四条 报价和结算
4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。
4.2双方约定以人民币支付，支付方式为__________形式，乙方同时提供等额合法发票。
4.3结算方式：货到验收后，甲方在7个工作日内甲方向乙方支付全部结算价款。
第五条 采购内容及价格
序号 采购项目 型号 单位 单价(元) 数量 总价(元)
1
2
合 计
第六条 协议的生效和期限
6.1 本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方授权代表签字并盖章后生效，合同范本《消防产品购销合同范本》。
6.2 协议期限为 贰 年，从 年 月 日至 年 月 日止。
第七条 合同的.变更和解除
7.1 本协议经双方协商同意可以变更，就变更事项，双方应另立补充协议。
7.2 本协议经双方协商一致可解除。
7.3 协议中一方有以下违约行为，则另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。
①乙方无故单方面终止协议，中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。
②乙方供货的产品有质量缺陷，经甲方通知后，未在有效期内及时更换的。
③甲方无故终止协议，给乙方造成损失的。
第八条 质保期及售后服务
8.1本协议产品质保期自通过验收之日起24个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算，期限为24个月。
8.2乙方为甲方提供优质服务，对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务，每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约，乙方在一个工作日内到达。
8.3甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取，换药、维修后及时送还到甲方。
8.4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表，一经开启，即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。
8.5甲方享受乙方签约单位干粉灭火器维修的配件费用全免待遇。
第九条 不可抗力
9.1 本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。
9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由，并在十五日内提供书面证明，经双方协商是否变更或延期执行协议。
9.3 因不可抗力造成的损失，双方协商解决。
第十条 违约责任
10.1乙方如延期交货或交货数量不足者，乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。
10.2 乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，且无代为保管责任，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责;
10.3 在产品保质期内，乙方所供产品存在质量问题或发生损坏，乙方负责无偿修复或更换，但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。
10.4甲方根据本协议第7.3条的约定解除协议的，乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退还甲方已付全部款项，设备已经交付的，乙方在返还货款后一周内自行取回设备。
第十一条 争议解决
11.1所有因本协议或执行本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 附则
12.1 附件与本协议具有同等法律效力，是不可分割的部分。
甲方(签章)： 乙方(签章)：北京京泰华盛消防设备有限公司
代理人： 代理人：姜金松
电话： 电话 ：13366979678
日期： 日期：
消防合同 篇7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》、《消防法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经甲乙双方协商，在20xx年5月7日签订合同的的基础上做如下修改补充：
1、 修改第一条第三款，修改为：
开工日期：20xx年10月3日
竣工日期：20xx年10月31日
2、修改第三条第三款，修改为：室内消火栓系统(第一条
第二款的B项)，聚酯车间的12套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的65%。其余车间的15套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的80%。安装施工范围全部结束，消防设施经过公安消防部门验收合格，出具建筑工程消防验收文件后，甲方付至乙方工程款为合同总价款的95%;乙方开具全额价款的`正式发票。保修期满，甲方付清余款 5% 。
3、20xx年11月7日前，整个消防设施工程具备济阳县公安消防大队验收条件。
4、在执行本补充合同的同时，原签订的合同仍然有效。
合同订立时间 ：
甲方(章)： 乙方(章)：
地 址： 地 址：
消防合同 篇8
甲方：
乙方： （施工班组）
甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：
一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：
二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：
1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的'施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工
1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责
甲方：
1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：
1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方：（签字） 乙方：（签字）
身份证： 身份证：
年 月 日 年 月 日
消防合同 篇9
工程名称：
甲方：
乙方：
签订地点：
第一部分 协议书
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局（GF-20xx-0201）《建设工程施工合同（示范文本）》，并结合柳州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、工程承包范围
承包范围包括：承包方按设计施工图对自动喷淋灭火系统火灾自动报警系统按现行国家有关规定，标准组织施工，具体承包范围如下：
火灾自动报警与联动控制系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统（含通风）、气体灭火系统、应急照明系统、消防通讯系统(含应急广播系统)、防火卷帘门的安装、调试、验收等消防施工图范围内所有工作（不限于招标清单内容）。
1. 防排烟工程及水泵房、发电机房、配电房等设备用房的送风系统工程；
2. 消火栓系统、水喷淋系统安装工程；
3. 火灾事故广播、火警电铃和紧急电话系统工程；
4. 火灾自动报警与联动系统工程；
5. 防火卷帘的采购和安装工程；
6. 楼内手提灭火器采购和配置；
7．发电机房灭火系统；
三、合同工期
1．开工日期： 暂定20xx年开工报告为准）。
2.竣工日期： 暂定 年月日，竣工日期是指本合同所约定的承包方所有工作完成日期，包括了完成消防管理部门的验收合格的时间。由于承包方原因造成的返工、维修的，竣工日期不顺延。
3.合同工期总日历天数暂定 天，包括完成消防管理部门的验收合格的时间。
四、质量标准
工程质量标准：按国家消防工程施工验收规范、质量检验评定标准，评定为合格工程。
五、合同价款（包工包料）
金额（大写）元（人民币）￥元
六、组成合同文件
组成合同文件的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款及补充条款
3、承包方的安装工程预算书。
4、标准、规范及有关文件
5、图纸
另双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也视为本合同的组成部分。
七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任及费用。
八、发包方向承包方承诺按照合同的期限和方式支付合同价款
第二部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件
合同文件由本合同及附件1组成。
2、图纸
发包方向承包方提供设计施工图纸叁份。
3、发包方派驻的工程师
职责：负责协调承包方与其他施工单位的配合，及对承包方进料、施工质量的监督。
二、双方的责任
1、发包方
①、办理施工前的准备工作，使施工现场具备施工条件，并在开工后负责协调工地配合。
②、保证施工期间的供水、供电、满足施工要求。
③、提供各种应由发包方提供的报建材料，协助承包方报审报批。
④、提供施工现场的材料加工及堆放场地，仓库和办公室等临时设施。
⑤、在工程未竣工交付之前，须协助承包方对已完工工程的成品进行保护。如由于发包方原因造成已完工成品的'损坏，发包方承担由此造成的损失。若有新增加工程量．由发包方负责费用。
发包方不按合同约定完成以上工作造成延误责任工期应相应顺延。
2、承包方
①、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如由于承包方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包方承担及所发生的费用。
②、已竣工工程未交付甲方之前，承包方按协议条款约定负责已完工工程的成
品保护工作，保护期间发生损坏，属承包方原因的，承包方自费予以修复。发包方提前使用后发生损坏的修理费用，由发包方承担。
③、要做好施工现场地的清洁卫生工作。
④、作业时必须采取一切有效措施确保工程施工安全。
承包方不履行或不完全履行上述各项义务，造成工期延误或发生安全责任事故的，应对发包方的损失给予赔偿。
三、施工组织设计和工期
①、进度计划
合同订立后7天内承包方提供施工组织设计（施工方案）和工程进度计划。 工程确认时间：收到承包方提供的施工方案及进度计划后1周内。
3、工期约定
经双方协商决定：本工期为天（日历日）。
四、质量与验收
1、工程应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格等级。承包方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。
2、如达不到验收合格条件，承包方负责组织返工，直至达到验收合格条件为止。
3、因发包方原因达不到约定条件，经发包方签认，发包方承担返工的费用，工期桕应顺延。
4、工程质量监督管理部门：柳州市公安消防支队和本工程监理单位。
五、工程质量的确认与付款方式
l、承包方向发包方提交完成工作量的时间．
2、工程付款方式
经双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：①、承包方材料进场三日内，发包方支付承包方20%的工程款：当总工程量完成50%时，发包方再按进度支付承包方工程款，当工程量完成后，验收之前发包方再支付承包方至80%工程款；余款经工程验收合格后，扣除工程款的5%作为质保金外．余款一个月内一次性结清。
②、每次付款前，乙方须向甲方提供符合甲方财务部门要求的相应金额的发票，否则甲方有权不予支付任何钱款，且不视作违约。
六、材料设备供应
本工程采用包工包料承包方式，所有材料设备均由承包方进行采购。承包方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。
承包方采购材料设备
1、承包方负责采购材料设备的，应按照发包方要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包方在材料设备到货前24小时通知甲方联合验收。
2、承包方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包方应按现场工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
3、承包方采购的材料设备在使用前，承包方应按现场工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包方承担，并由承包方进行无偿更换。
4、现场工程师发现承包方采购并使用不符合设计要求的材料设备时，应要求由承包方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
5、承包方需要使用代用材料时，应经发包方书面认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
由于设计原因造成市场无拟采购的材料，其代用材料的增加费用由双方以书面形式议定；由于某种材料数量少,不予采购造成的材料代用，费用由承包方承担。
6、为了保证主要材料和设备的质量，承包方在采购前应至少提前一个月向发包方报送3家以上承包方认为性价比较好的品牌，发包方根据自身掌握的信息及承包方报送的信息对各品牌与承包方共同进行考察，如承包方报送的品牌符合发包方要求，则选用承包方报送的品牌；如承包方报送的品牌经考察不符合要求，则发包方有权综合考虑其它品牌性能与价格因素，指定2～3家质量好的品牌供承包方选择，承包方选择后发包方确认。如承包方在采购前未报送甲方确认，每发生一次承包方向发包方支付违约金10000元，发包方有权要求承包方将未报送确认且不符合要求的材料设备退场并重新采购施工，责任和费用概由承包方负责。
七、验收与结算
1、竣工验收
①、调试：承包方应认真按照消防工程的标准、规范和设计要求以及工程师依据合同发出的指令进行施工，待调试条件成熟后，请发包方工程师参加系统调试，调试通过，双方在调试报告上签字，方可进行竣工验收。
②、竣工验收：工程具备竣工验收条件，承包方按国家消防工程竣工验收有关规定，向发包方提供完整竣工资料、竣工图及竣工验收报告。发包方收到竣工报告后15天内组织有关单位进行验收。
2、竣工结算
①、工程竣工验收合格后21天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定内容，进行工程竣工结算。对于承包方在工程竣工验收合格后21天内未按要求报送竣工结算报告及完整的结算资料的，发包方有权单方面进行结算；对于施工单位在工程竣工验收合格后21天内，报送了竣工结算报告及结算资料，但结算资料不完整或部分结算资料未按规定经相关人员审批的，发包方有权拒绝对结算资料不完整或未按规定经相关人员审批的内容进行结算。
②、承包方在现场施工过程中应派专人负责结算用相关资料的收集和整理，对于在承包方已报送结算资料且发包方开始结算审核工作后，承包方不得补交或补签结算资料，由此造成的损失由承包方负责。
③、承包方报送的任何资料，如与现场实际情况不符时，发包方有权对该部分内容不予进行结算，无论其是否已经监理和发包方现场工程师确认。
④、承包方应如实报送预算书和结算书等资料，对于承包方报送的任何预算书和结算书的金额超过最终审定金额的5％时，则承包方有权视具体情况决定是否扣除该预算书或结算书审定金额的5％作为承包方向发包方支付的违约金。发包方人员应如实审核结算资料，不得故意刁难或拒审。
⑤、承包方竣工资料应随工程进度编制，报送一套至甲方备案，竣工资料由承包方自行整理归档。
⑥、发包方收到承包方递交的竣工结算报告及结算资料后应及时组织人员进行核实，给予确认或者提出修改意见。经双方协商达成一致意见并报送审定部门部门审定后，发包方按约定通知相关部门向承包方支付工程竣工结算价款。
消防合同 篇10
甲方： （以下简称甲方）
乙方：湖南高城消防实业有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，乙方自愿承包甲方消防工程施工任务。为明确甲、乙双方在施工过程中的责、权、利关系，经双方友好协商，签定本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑结构：
第二条 工程范围和内容
设计施工图中所有消防工程包括：
1、消防自动报警系统
2、火灾广播通讯系统
3、消防自动喷淋系统
4、防排烟系统
5、室内消火栓系统
6、防火卷帘设备系统
7、未包括室外环网、防火门和空调新风系统。
第三条 承包方式及材料采购
1、经甲、乙双方友好协商，完成本合同中第二条工程范围和内容，按 元总承包。
总包价中包括如下费用：
①完成本工程所需的人工、材料、机械等一切费用。
②应上缴的各种税费。
③应上缴的公司管理费为总工程按实际结算的2%，即 元；配套费为总工程按实际结算的1%，即 元。
④进入工地的人员及设备自行办理设备险和人身意外伤害险的费用。
⑤应计入造价的`各种费用。
⑥包干价内材料价差在工程施工各个阶段内，均不做任何调整。
2、本工程实行包工、包料、包工期、包质量、包安全、包消防验收的交钥匙工程。
3、材料由乙方负责采购，所有采购工程所需的材料和设备须上报甲方和监理方认可，方可投入使用，产品必须符合国家有关质量标准并有“三证”。
4、安装过程中设计变更造成变化和合同外现场签订可以按实际计算，届时由乙方对变更的项目出具预算，由甲方认可。
5、变更工程结算以湖南省20xx年安装定额为结算依据、工程量按实际计算，人工工资按50元/工日。
第四条 施工工期
1、开工日期：
2、竣工日期：消防工程与土建及装饰工程同步竣工。
3、工期顺延：
（1）因甲方要求的设计变更造成进度滞后，工期顺延。
（2）由不可抗拒的因素造成工期延误，工期顺延。
以上工期顺延，须经甲、乙双方现场签证认可方能有效。
第五条 图纸
1、图纸提供日期：合同签订之日
2、图纸提供套数：肆套
第六条 甲方职责
1、甲方建设代表： ，现场代表： 。
2、组织图纸会审、设计交底。图纸会审和设计交底的时间：由甲方另行通知时间。
3、派驻施工现场代表对工程进度、工程质量和合同执行情况进行监督、检查、审核，并办理有关签证，负责有关设计问题的处理。
4、负责安排施工场地及水源、电源接到施工现场50米范围内，提供乙方现场负责办公室二间及现场施工人员的住宿和材料堆放场地。
5、接到合格的消防检测报告 后，工程竣工验收，在收到乙方完整的竣工结算资格后，甲方在一个月内审定办理完竣工结算。
6、协调各施工单位的关系，解决 施工中的矛盾。
7、因资金未按时拨付给乙方，施工工期顺延。
第七条 乙方职责
1、乙方驻工地代表： 。
2、乙方必须严格按施工图纸及有关规范、验收标准施工，确保验收合格。
3、图纸会审后15天内，乙方编制施工组织和施工总进度计划 报监理方及甲方审批认可，并负责实施。
4、每月25日前向甲方提供当月完整统计工程量报表预算清单（附工程质量计算式）及下月施工进度计划各3份。
5、乙方必须采用一切措施，杜绝事故发生。凡因安装施工引起质量、安全事故、违反治安等事故，均由乙方负责处理。
6、文明施工、安全生产，及时清理施工垃圾，保持施工场地整洁，争创文明施工现场综合考评省样板工程。
7、乙方不得转包工程。施工过程中，一旦发现转包，施工合同即刻终止，并由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
8、工程竣工验收后，乙方施工人员必须及时完成清场，剩余材料设备必须在工程完工交付后5天内撤走，保证顺利交付使用。
9、乙方免费为甲方培训1-2名设备维护、操作控制人员。
10、乙方无正当理由，延误工程按每天一仟元罚款。
第八条 工程进度付款方式
1、合同签定一个月以内，甲方向乙方支付总工程款的10%，即 万元，以备乙方备工备料。
2、封顶后一个星期内甲方付给乙方预留预埋总工程款的10%，即 万元。
3、在安装工程完工后经内部验收合格以后付总工程款的70%，即 万元。
4、经消防验收单位验收合格后，一个月内办妥验收合格手续（即验收合格批文）及结算手续，甲方则向乙方支付工程总造价的95%，即 万元，留5%的工程质量保证金，保修期为通过竣工验收之日起二年内。
5、免费保修期满后一个月内，甲方应将5%的质保金退付给乙方。
第九条 工程质量等级要求和质量检查验收
1、本工程以验收时按国家有关的施工验收规范、质量检验标准和设计施工图、施工说明书、设备说明书等作为质量评定依据，确保合格，争优优良工程。
2、乙方必须严格按图纸及国家颁发的有关规程、规范施工，并接受甲方、甲方委托的监理工程师、政府有关质量监督部的管理。隐蔽工程由乙方自检合格后，填定隐蔽工程验收记录及自检报告，通知甲方及监理验收后，方可进入下道工序。
3、乙方必须及时提供有关工程质量的技术资料，包括材料、设备出厂合格证、试压、试验，测试调试报告等。材料代换，须经设计单位和监理方、市质监站同意，甲方进行竣工验收，属于联动试车：由甲方负责组织。无论谁负责试车，双方均应相互配合，共同进行。
4、工程完工后，乙方按规定向甲方提供完整的竣工图及技术档案资料肆套。
5、工程竣工验收后，乙方负责免费保修贰年，免费保修期自验收合格三日起计算。如果是甲方原因，包括甲方指定的设备老化和故障，则不在保修范围之内，乙方有义务提供必要的服务。
第十条 违约责任
按《合同法》解决。
第十一条 其它
1、未尽事宜，合同重复的地方，资料都要与甲方项目部与业主单位的合同为最终依据。
2、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，监理方执壹份。
3、本合同双方签字盖章后生效，工程完工，办清结算，付清保修余款后失效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
【消防合同】相关文章：
消防合同05-31
消防的合同02-07
消防维修合同05-19
消防服务合同09-15
消防检测合同10-23
消防安装合同03-13
消防维护合同04-06
消防施工合同12-12
消防合同模板06-03
有关消防合同06-30