包工包料合同15篇
随着人们法律观念的日益增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编帮大家整理的包工包料合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
包工包料合同1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方现将 外墙保温工程供货及施工发包给乙方。为了保证双方的合法权益, 经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程计划工期：自 20xx 年月 20xx 年
二、工程总面积付款以实际发货清单数量结算为准，所有批货单价不变，数量以验收测量实际面积为准。外墙保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价/㎡。(包含墙体找平、人工粘贴费用、吊篮租赁安装、界面处理、粘接砂浆、耐候胶及打胶费用及其所有辅料)。
注：1、以上金属板单价为面板四周折边不超过2cm的为平板价格，含运输费用、税费;
2、甲方需要的材料如有变化，应于本合同约定的交付日前 3 天书面通知乙方;如果数量增加导致材料不能按本合同约定的时间进行交付的，甲乙双方应另行约定交货时间顺序;
3、异形板按面板展开计算。
三、施工范围及约定：
1、工程承包范围:?施工蓝图所包括的有外墙外保温一体板人工及材料;
2、施工工期:?
工程从日开始至日结束，工程有效工期为______天。
乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。
乙方应按照甲方的工期要求进行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。乙方每拖延一天甲方将给予______元罚款。
四、一体板产品质量和技术标准
材料的质量要求和技术标准，严格按建筑行业和企业标准执行。保温材料厚度符合规定要求偏差0.002m之内，符合GB8624-1997标准;面板厚度符合GB/T1.1-20xx要求偏差0.003m之内。
五、施工质量要求
1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20xx)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。
2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因，达不到质量要求的，由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担，并承担一切质量后果和经济损失。
3、外墙必须平整、坚实、漆面无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。
4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。
5、工程结束后，乙方施工队要避免外墙的二次损伤，损伤修补部分的材料及施工费用由乙方承担。
六、付款方式及结算
1、甲方应在本合同签订之日起 2 内支付总工程款的%作为预付款给乙方，作为生产材料及施工设备进场的定金，合计金额约
2、材料进场开工1周后，按照工程进度每工程全面完成，支付到总工程款的%;
3、剩余工程款到竣工验收合格后1周内，付足 95 %的工程款，按实际展开面积支付(扣除质保金)。工程完工验收合格留余5 %的工程款作质保金(质保金两年内付清);
4、如工程进途中工作量的增加，即工程款同比例支付。
七、产品验收和质量异议
1、合同生效后，甲方对保温板确认样品，封存后生产周期期在施工期内顺延。材料送至施工现场后，甲方必须指派收货人员及时清点验收所有材料，并在乙方出具的验收单上签字确认。
2、如材料与封样差距较大或不符合合同约定品种、规格、型号、颜色、厚度的，甲方可暂时不予签收该批材料，但必须妥善保管，同时在3天内向乙方提出书面异议和处理意见;如甲方未按规定期限提出书面异议的，即视为所交付材料符合合同约定。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理。
4、乙方完成施工任务后，即向甲方递交竣工报告，甲方收到竣工报告后7日内组织验收。
5、甲方验收或认可合格后，乙方即向甲方递交结算报告，甲方收到结算报告后10日内予以答复，并于30日内按照要求付清余欠工程款。
6、甲方在合同约定时间未对乙方的工程款及时付款而造成的工程进度缓慢或停工，则由甲方承担。
八、违约责任
(一)甲方责任
1、施工中与有关部门单位的'协调由甲方负责，甲方负责协调其它工种之间的施工配合。
2、甲方中途退货或违约拒收的，应按所退货款或拒收部分货款的 80 % 向乙方支付违约金，并承担退货的运输费用及产品损耗。(由乙方产品质量造成的除外)。
3、甲方未按本合同约定的时间付款，视为违约。甲方应按日向乙方支付逾期应付款 1 % 的违约金，在甲方应付款未付清之前，乙方有权暂停下一批次材料的供应。依据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的由甲方承担。
4、甲方在乙方进场前2日，为乙方提供施工用水和用电，满足乙方用水用电。
(二)乙方责任
1、乙方不能交货的，应向甲方支付不能交货部分货款 20 % 的违约金。
2、乙方交付材料品种、规格、型号、颜色、厚度、质量不符合合同约定的，乙方负责重新更换，所产生的费用乙方自行承担。
3、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。如由于客观原因需顺延工期的，需和项目部和监理单位沟通协调。
4、乙方不得将承包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款 元，甲方有权终止此合同。
5、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由甲乙方共同协商，如遇甲方无法提供的条件，由乙方自行负责。
6、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。
7、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。
九、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或请有关部门调解;协商、调解不成的，可依法向乙方所在地人民法院起诉。
十、合同的解除
(一)双方协商一致，可以解除合同。
(二)有下列情形之一的，双方可以解除合同
1、因不可抗力致使合同无法履行的;
2、因一方违约(包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备出现严重故障)致使合同无法履行的;
3、法律规定的其他情形。
(三)合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失，双方均有过错的按各自过错承担相应责任。
十一、合同效力及变更
1、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本合同如有未尽事宜，双方可另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自双方签字或盖章后之日生效，材料款结清之日失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：新疆新雅泰建材有限公司
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
签订日期： 签订日期： 电话：
电话： 开户行： 户名：
账号：
包工包料合同2
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
一、工程概况
1、工程地点：“润生庄园”装修工程
2、工程装修面积：
3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。
4、工程期限：
根据双方协商工程期限暂定为自年月日起至年月日止，若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。
5、合同价款：
本合同工程每平米造价为：人民币：元，总金额：元，金额大写：元整。
二、甲方工作
1、负责协调现场施工。
2、参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。
三、乙方工作
1、施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。
2、施工人员应文明施工，禁止野蛮施工。甲方对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
3、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，乙方应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前，甲方有权拒付人工费。
4、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。
四、工期延误
1、对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延，顺延超过3天付乙方劳务费，按每天人工计算。
3、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的3‰赔偿甲方损失。
五、工程验收和保修
1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收。
2、工程竣工后，乙方通知甲方验收。
3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
4、本工程自竣工验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为壹年。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。
六、工程款支付方式：
工程总价款为：元，大写：元。
全程全部竣工验收合格后，拨付工程总价款的%，预留总价工程款的%作为质量的质保金，竣工验收后满一年无质量问题，质量保证金全部付清，质量保证金不计利息。
七、违约责任
1、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的`，应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
2、一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
八、争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，协商或调解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。
九、劳动力管理
1、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
2、乙方应办理工地出入证件并支付相关费用。
3、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
十一、其他约定事项
1、工程中非甲乙双方确认而增加的项目，不增加工程款。
2、施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因，不能胜任本项装饰工作时，有权要求乙方更换施工人员。
3、保修期间甲方通知施工方需要维修的，施工方必须在24小时内到达现场，如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的，甲方可自行解决，并且甲方支出的所有费用均由乙方承担。如在保修期内，因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故，甲方可以先行处理，并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。
十二、则附
1、本合同一式四份，甲乙双方各两份，双方签字后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。
4、因不可归责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。
5、合同履行完毕后自动终止。
十三、附加条款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料合同3
定作方：（以下简称甲方）____________________________
承揽方：（以下简称乙方）____________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。
第一条 加工成品
品名：________________
货号：_______________
面料：________________
颜色：_______________
尺码：________________
第二条 服装数量
1、计量单位：套（上衣、裤子）
2、数量：_________套，其中_______码______套，_______码______套，_______码______套，_________码______套。
第三条 原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方确认，具体见下：
材料名称：
质量：
第四条 服装质量
加工成品质量按 样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。
第五条 服装款式 和规格
1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。.
2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式
第六条 报酬
1、加工单价：_______元/套
2、总金额（元）：小写________________（大写）______________________
第七条 包装方式
内用________包装，外用________包装，包装费由__方承担。
第八条 服装交付
1、交货地：
2、运输费用由甲方负担。
3、产品的交（提）货期限：________年____月____日。
第九条 服装验收
1、验收期间：________年____月____日之前。
2、验收地点：__________________________。
2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。
3．验收方式：产品按30％抽检，抽样标准为：随机。
4、验收标准：与样衣款式、做工一致
5、验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。
6、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。
第十条 定金/预付货款
（1）甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金________元；甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须返还定金。
（2）甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款________元；甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还；乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。
第十一条 报酬结算
1、转账结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的.货款给乙方。
2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。
3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在当日内付清乙方全部货款。
第十二条 留置权
如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。
第十三条 违约责任
1、甲方的违约责任
（1）制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
（2）中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50％的违约金。
（3）超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第二款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。
2、乙方的违约责任
（1）、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。
（2）、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货， 甲方将扣除乙方每日2%的货款作为违约金。
（3）未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。
（4）未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。
第十四条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。
第十五条 其他约定
本合同经双方签字后于______年___月___日起生效，到全部货款结清之日为止。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，乙方和甲方各执一份。
甲方（章）：________________
乙方（章）： ______________
________年____月____日
包工包料合同4
委托方（甲方）：__________电话：_________________
承接方（乙方）：__________电话：_________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢（装修）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1.工程地址：________________________________________________
2.居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积_______平方米。
3.委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）
4.工程价款（金额大写）：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。）
5.工程开工日期：_______年_______月_______日
6.工程竣工日期：_______年_______月_______日工程总天数：______天
第二条：施工内容
1.客厅：_________________________________。
2.主卧：_________________________________。
3.次卧：_________________________________。
4.厨房：_________________________________。
5.卫生间：_________________________________。
6.强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱（空开）六组。
7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为___________元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。
第三条：装潢工程材料
________________________________________________________________________________________。
第四条：材料供应
1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的.合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第五条：付款方式
开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。
第六条：其他事项
1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________
________年______月____日________年______月____日
包工包料合同5
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及装饰行业有关法律法规的规定，经双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程内容：以预算书工程项目为准。
4、承包方式：
5、工程造价 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整;
6、合同工期从 年 月 日至 年 月 日竣工，共计 天。凡发生下列情况之一者，工期顺延。 ①遇到人力不可抗拒的自然因素;
②施工过程中停电、停水;
③甲方要求变更设计方案及工程内容，增加项目。
第二条：合同价款的支付和调整
1、合同价款是经双方协商一致的结算价款，合同生效后，发包方按下列表中的约定直接向承包方支付工程款;
2、在发生下列情况时价款可作调整
①在原预算项目新增加的应在决算时追加价款;
②甲方确认的工艺标准变更或材料变更;
③甲方确认的设计方案变更;
④市场材料价格的变化超过10%。
第三条：甲方的'义务
1、开工前三天，为承包方入场施工创造条件：包括搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆遮盖、以不影响施工为原则。
2、提供电源、水源。
3、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续(物管等)，并承担相关费用。
4、施工期间发包方需要部分地方使用时负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
第四条：乙方的义务
1、施工中严格执行安全施工操作准则，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
3、保护原有室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通。
4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条：工程的质量标准
1、双方约定本工程施工质量标准为现行装饰装修验收标准。
2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由发包方指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包方承担。
第六条：工程验收
1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
(1)隐蔽工程验收;
(2)水电工程验收;
(3)瓦作工程验收;
(4)木作工程验收;
(5)油漆工程完工验收。
2、工程竣工后，承包方通知发包方进行验收，发包方应
自接到验收通知后两天内组织验收(否则视为工程合格)在工程款结清后，办理移交手续。
第七条：违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，将受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任并赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方的原因，造成合同无法继续履行时，终止方应提前5天通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
第八条：合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议，当事人双方应协商解决，也可由有关部门协调解决，协商调解不成的可依法向人民法院提起诉讼。
第九条：合同一式两份，自盖章之日起生效，本合同履行完成后自行终止。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方代理人(签字)： 乙方代理人(签字)：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
包工包料合同6
委托方（以下简称甲方）：_________联系电话：___________________________承包方（以下简称乙方）：_________联系电话：__________________________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、互信、互利、自愿、协商的原则，达成以下协议：
一、概况：
甲方将__________________小区_________楼_________单元_________室住房一套承包给乙方装修，总面积_________m。
二、承包方式：
包工包料，材料按合同约定由乙方采购，使用前需由甲方检验后方可使用。
三、承包内容：
______________________________________________________。
四、施工工期：
从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，总工期为_________天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素，工期顺延。如到期未完工，每天扣除_________元，工期超过_________天后乙方每天按总造价_________%赔偿甲方。
五、总造价金额：
_________万_________仟元整（￥：_________元）。
六、施工要求：
乙方按照效果图施工，施工过程中甲方如有变更，乙方按甲方要求施工。
七、材料购买：
乙方购买材料按用料表购买，若甲方指定材料购买，超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格，乙方需扣回给甲方。
八、甲方义务：
开工前一天，甲方为乙方入场施工创造条件（包括清场如有其它杂物，由甲方负责清除），不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。
九、乙方义务：
施工中严格执行安全施工操作规范，注意防火、施工规范及____________________________________。
十、工程款支付方式：
1、自签订合同之日，甲方预付乙方_________万元。
2、二期付款，木工完工油漆进场时，甲方付给乙方_________万元。
3、工程竣工验收后，甲方在七天内一次性支付_________仟元，不得拖欠。
十、质量保证：
乙方对自己所装修的质量保修一年，人为除外。
十一、合同争议的.解决办法：
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。
十三、违约责任：
甲、乙双方需共同遵守合同条款，违约金按总造价的_________%付给对方，其它损失按实计算。
十四、附则：
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起具有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
_________年_________月_________日
包工包料合同7
委托方（以下简称甲方）：xxx
联系电话：xxxxxxxxxx
承包方（以下简称乙方）：
联系电话：xxxxxxxxxx
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、互信、互利、自愿、协商的.原则，达成以下协议：
一、甲方将xxxx小区xx楼x单元xxx室住房一套承包给乙方装修，总面积xxxm。
二、承包方式：包工包料，材料按合同约定由乙方采购，使用前需由甲方检验后方可使用。
三、承包内容：
四、施工工期：从xx年x月x日至xx年x月x日止，总工期为20天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素，工期顺延。如到期未完工，每天扣除200元，工期超过35天后乙方每天按总造价10%赔偿甲方。
五、总造价金额：贰万捌仟元整（￥：28000。00元）。
六、施工要求：乙方按照效果图施工，施工过程中甲方如有变更，乙方按甲方要求施工。
七、乙方购买材料按用料表购买，若甲方指定材料购买，超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格，乙方需扣回给甲方。
八、甲方义务
开工前一天，甲方为乙方入场施工创造条件（包括清场如有其它杂物，由甲方负责清除），不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。
九、乙方义务
施工中严格执行安全施工操作规范，注意防火、施工规范及
十、工程款支付方式：
1、自签订合同之日，甲方预付乙方壹万元。
2、二期付款，木工完工油漆进场时，甲方付给乙方壹万元。
3、工程竣工验收后，甲方在七天内一次性支付捌仟元，不得拖欠。
十、质量保证：乙方对自己所装修的质量保修一年，人为除外。
十一、合同争议的解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。
十二、违约责任
甲、乙双方需共同遵守合同条款，违约金按总造价的20%付给对方，其它损失按实计算。
十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日
包工包料合同8
甲方：________________
乙方：________________
双方就本钢结构安装工程承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________
二、工程地点：________________
三、工程内容：以施工图纸依据钢结构安装工程
四、双方各自承担的.义务：
1、甲方负责工程原材料及其提供本工程所需各种手续、住处、水电等。
2、甲方负责原材料、乙方负责带工具。
五、合同工期：必须按照甲方的要求保证工期。
六、质量标准：符合《钢结构安装工程验收标准》并符合本行业质量标准。
七、厂房全长83米，跨度26米，计：2158平米
八、安装承包价格：按每平米_________元，合计：_______元。付款方式：自乙方工人进厂后甲方将向乙方支付总工程款的15%,其余款项由工程进度进行支付，工程完工后甲方支付乙方80%，剩余款项甲方在一月之内全部付清。
九、安全、文明施工：
1、乙方严格执行施工现场的各项规章管理制度及安全操作规程，高空作业必须戴好安全帽和安全带，如有违章造成的事故全部由乙方负责。
2、乙方必须按照施工现场安全文明施工管理，做到机具、构件摆放整齐、有序、干完场清，文明施工。
十、本工程开工日期与竣工日期由双方协商。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方签字：________________电话：________________
乙方签字：________________电话：________________
________年________月________日
包工包料合同9
委托方(以下简称甲方)：
联系电话：
承包方(以下简称乙方)：
联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、互信、互利、自愿、协商的'原则，达成以下协议：
一、甲方将XXXX小区XX楼X单元XXX室住房一套承包给乙方装修，总面积XXXm。
二、承包方式：包工包料，材料按合同约定由乙方采购，使用前需由甲方检验后方可使用。
三、承包内容：
四、施工工期：从20xx年X月X日至20xx年X月X日止，总工期为20天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素，工期顺延。如到期未完工，每天扣除200元，工期超过35天后乙方每天按总造价10%赔偿甲方。
五、总造价金额：贰万捌仟元整(￥：28000.00元)。
六、施工要求：乙方按照效果图施工，施工过程中甲方如有变更，乙方按甲方要求施工。
七、乙方购买材料按用料表购买，若甲方指定材料购买，超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格，乙方需扣回给甲方。
八、甲方义务
开工前一天，甲方为乙方入场施工创造条件(包括清场如有其它杂物，由甲方负责清除)，不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。
九、乙方义务
施工中严格执行安全施工操作规范，注意防火、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。如施工时间内施工者发生安全事故，由乙方承担全部责任。
十、工程款支付方式：
1、自签订合同之日，甲方预付乙方壹万元。
2、二期付款，木工完工油漆进场时，甲方付给乙方壹万元。
3、工程竣工验收后，甲方在七天内一次性支付捌仟元，不得拖欠。
十、质量保证：乙方对自己所装修的质量保修一年，人为除外。
十一、合同争议的解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。
十二、违约责任
甲、乙双方需共同遵守合同条款，违约金按总造价的20%付给对方，其它损失按实计算。
十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年 月 日
包工包料合同10
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
说明：本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充；
一、工程概况
工程名称：x留所迁建工程
工程地点：x鼔镇原知青场
工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度16.5米，总建筑面积6849.22平方米
结构形式：框架
工程立项、规划批准文件号：高发改审函【20x】16号
资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决
二、工程承包范围
承包范围：施工总承包（包括建筑及安装工程）
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：235天。
拟从20x年12月30日开始施工，至20x年8月21日竣工完成
四、质量标准
工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准（GB50300—20x）合格以上。
五、合同价款
合同总价（大写）：x；（小写）：7元。
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
六、组成合同的文件
组成合同的`文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2。2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间：年月日
订立合同地点：x安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料合同11
甲 方：
乙 方：
甲方将“ 杭政储出【20xx】9号地块商品住宅 ” 防水工程发包给乙方施工，根据《中华人民共和国建筑法》 、《中华人民共和国合同法》甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》以及相关工程补充协议和经济文件的约定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议：
第一条 工程概况
1、承包范围：包工包料
2、防水工程报价
地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，单价按 18 元/㎡。 地下室侧板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，单价按 18 元/㎡。 屋面及卫生间防水具体施工方案及价格由甲乙双方另行协商。
以上防水工程完工验收合格后，工程量按以实际完成的平方数为准，工程总价以实际完成的平方数×单价。
第二条 甲方工作责任
2.1开工前，甲方向乙方提供原设计图纸、变更通知及发包方要求说明，并向乙方作现场交底;基层要平整、干净、牢固、无空鼓、无松动、不得有起砂、开裂等缺陷，符合防水施工规范要求;清除影响施工的障碍物。
2.2 合同签订后，甲方做好施工组织设计，各分部门分项开工前要有具体的施工方案、方法、质量保证措施和技术交底工作。
2.3 甲方向乙方免费提供施工用水、电源、垂直运输机械，以及乙方施工管理人员住宿场所等，并说明使用注意事项。
2.4 甲方协助乙方做好现场成品的保护、防盗等工作。
2.5 甲方负责该防水工程项目的质量、安全、进度、文明施工和技术的'检查和监督，组织工程质量的检查、验收。
2.7 甲方对乙方交接的防水层成品有保护的责任。
第三条 乙方工作责任
3.1 严格执行施工规范、工地安全规程、防火安全规定，按图纸或双方协定方案施工，参加验收。
3.2工程完工未移交甲方前，负责对现场成品进行保护。
3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.4乙方负责提供产品出厂检验报告、出厂合格证、现场抽样检验报告、产品施工工艺并按时提供给甲方。
第四条 关于工程质量及验收的约定
4.1本工程按施工图纸或双方协定方案、做法说明、设计变更及国家制度的施工规范组织施工、验收。
4.2采用合格的防水材料，进场施工。
第五条 关于工程款支付的约定
5.1 防水工程施工完毕、防水工程验收合格后15天内，甲方将工程款付至工程总造价_80_%(除 5 %做质量保证金外)，其余款甲方在两个月内需全部付清给乙方。
5.2 保修期满甲方在一个星期内将保修金一次性支付给乙方。
第六条 工程保修
6.1工程质量保修期为三个月，质量保修期从该分项工程实际验收合格之日算起。甲方扣除相应保修金时给乙方办理保修金欠条，保修期满甲方将保修金本金付还乙方。
6.2保修范围：材料老化、搭接开裂、材料脱落造成漏水属于保修范围。找平层开裂、基层裂缝、基层沉陷而造成材料断裂或人为损害造成漏水不属于保修范围。
6.3属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后3个工作日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人修理，保修费从质量保修金内扣除。
第七条 违约责任
7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有权停止施工，所造成的工期延误由甲方负责。停工期间给乙方造成的误工费用由甲方承担。
7.2方必须确保工程工期和施工质量及防水工程顺利进行。如果基层达不到防水施工规范要求，甲方要求乙方施工，其施工费用由甲方负责补给乙方。
7.3乙方在施工过程中，严格按图纸或按双方协定方案及甲方技术交底施工达到保质保量。
7.4方在施工中，甲方注意对成品进行保护，如因甲方在施工中对防水成品损坏或污染，经甲乙双方确认，由甲方负责处理。需要返工的由甲方负责费用。
八条 争议纠纷
8.1合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。
8.2 未尽事宜，双方共同协商，补充协议与本合同同具法律效力。
8.3本合同的执行中发生争议，当事人不愿通过协商时，应向甲方所在的人民法院起诉。
第十条 本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章之日起生效。在本合同项目工程
竣工验收合格，保修期满甲方付清乙方保修金，该合同全失效。
甲 方：乙方：
年月日：
包工包料合同12
委托方（以下简称甲方）：______________________ 联系电话：______________________
承包方（以下简称乙方）：______________________联系电话：______________________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、互信、互利、自愿、协商的原则，达成以下协议：
一、甲方将___________小区楼___________单元___________室住房一套承包给乙方装修，总面积___________m。
二、承包方式：包工包料，材料按合同约定由乙方采购，使用前需由甲方检验后方可使用。
三、承包内容：
四、施工工期：从_________年____月____日至_________年____月____日止，总工期为______天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素，工期顺延。如到期未完工，每天扣除______元，工期超过______天后乙方每天按总造价______%赔偿甲方。
五、总造价金额：____________________元整（￥：____________________元）。
六、施工要求：乙方按照效果图施工，施工过程中甲方如有变更，乙方按甲方要求施工。
七、乙方购买材料按用料表购买，若甲方指定材料购买，超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格，乙方需扣回给甲方。
八、甲方义务
开工前一天，甲方为乙方入场施工创造条件（包括清场如有其它杂物，由甲方负责清除），不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。
九、乙方义务
施工中严格执行安全施工操作规范，注意防火、施工规范及
十、工程款支付方式：
1、自签订合同之日，甲方预付乙方壹万元。
2、二期付款，木工完工油漆进场时，甲方付给乙方壹万元。
3、工程竣工验收后，甲方在七天内一次性支付捌仟元，不得拖欠。
十、质量保证：乙方对自己所装修的质量保修一年，人为除外。
十一、合同争议的解决办法
本合同在履行过程中发生的'争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。
十三、违约责任
甲、乙双方需共同遵守合同条款，违约金按总造价的20%付给对方，其它损失按实计算。
十四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起具有同等法律效力。
甲方：______________________ 乙方：______________________
_________年____月____日
包工包料合同13
装修方：_________施工方：_________
（以下简称甲方）（以下简称乙方）
经甲、乙双方共同协商，甲方将___________________房屋精装修包工给乙方，为明确双方责任，特签订如下协议：
一、承包内容
1、按甲方要求的内容精装修___________________________，按图纸施工。
2、所有施工垃圾及拆除的清理到一楼。
二、承包方式及工程造价
甲方按包工包料的.形式承包给乙方，乙方按甲方交底的内容施工，工程造价为人民币_________________元。
三、装修质量要求精装按图施工
施工过程中必须有可靠地安全措施，搭好脚手架和安全网，确保项目管理和施工人员的自身安全、营业门面及过往行人的人身安全。如出现人中伤亡所有安全事故均由乙方自理，甲方不负责法律和经济责任。
三、施工工期
1、本工程的开工期：__________________________。
2、合同签订生效后，乙方应组织施工人员，技术人员及施工设备进场，除不可抗拒的情况下，乙方应保证_________天完工。
五、付款方式
乙方进场后甲方按四次付给乙方工程款，甲方第一次向乙方预付工程款为人民_________元，完成楼面后付人民币____________元。工程验收合格后无任何质量问题甲方一次性付清。
六、甲方提供
甲方提供一楼给乙方作生活用房，提供三相四线施工用电承担施工期间水电费用。
七、工地保证
乙方在施工中保证施工场地周边的交通通畅和环境卫生，节约用水用电，做好防火防盗。
八、附则
本合同一式两份，双方各持一份，签字生效。
九、其他
未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字：_________乙方签字：_________
_________年_________月_________日
包工包料合同14
甲方(业主)(全称)：(以下简称甲方)，电话：;
乙方(施工方)(全称)：(以下简称乙方)电话：;
甲方雇佣乙方装修甲方位于昌吉市市吉木萨尔县公务员二期内21号2单元301房屋，
工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。
合同价款：本合同工程造价为(大写)：
一、甲乙双方应共同遵守以下条款：
甲方工作
1、施工期间，甲方将外屋钥匙1把，交给承包人保管。竣工验收后，乙方将钥匙归还甲方。
2、甲方提供施工期间的水源、电源;
3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系;
4、甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督，并监督材料进场、竣工验收。
乙方工作
1、乙方不拆动室内承重结构;
2、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。
3、装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。
4、乙方在装修过程中必须按标准的'工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
5、保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。乙方在使用马桶时不得损坏，出现马桶堵塞，漏水，或破损等等由乙方负责维修或赔偿。
二、装修项目
三、付款方式：
合同生效后，甲方按下一下的约定直接向乙方支付工程款：工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算。
四、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并全额赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方全额经济损失。
3、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金200元。
五、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向吉木萨尔县人民法院提起诉讼。
附则
1、本合同一式两份，经甲乙双方签字后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同履行完毕后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料合同15
委托方（甲方）：_________________承接方（乙方）：_________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程地址：________________________________________________。
2、居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积____平方米。
3、委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）
4、工程价款（金额大写）：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。）
5、工程开工日期：_______年_______月_______日
6、工程竣工日期：_______年_______月_______日
7、工程总天数：______天
第二条、施工内容
1、客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装______个插座和______个开关。
2、主卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜一个（带梭门）加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。
3、次卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。
4、厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装______个插座和______个开关、防水处理。
5、卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器、安装______个插座和______个开关、防水处理。
6、强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用______眼，开关带______眼插座，另装配电箱（空开）______组。
7、墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。
8、订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为______元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。
第三条、材料供应
1、乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的`材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
4、乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。
5、工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第四条、付款方式
开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。
第五条：其他事项
1、安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。
甲方（业主）：_______________乙方（包方）：_______________
签约日期：______年____月___日签约日期：______年____月___日
【包工包料合同】相关文章：
包工包料合同02-18
水电包工包料合同02-04
包工包料工程合同03-06
包工包料装修合同01-15
包工包料施工合同02-08
建房包工包料合同04-02
建筑包工包料合同04-12
工程包工包料合同04-09
个人包工包料合同04-17
装修包工包料的合同04-21