当前位置：好文网>实用文>合同范本>工程委托合同

工程委托合同

工程委托合同(精选15篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的工程委托合同，欢迎大家分享。

工程委托合同(精选15篇)

　　工程委托合同1

　　委托方(以下简称甲方)：

　　受托方(以下简称乙方)：

　　经甲乙双方友好协商，甲方的工程质量及原材料检测，由乙方负责检测，特订立本合同。

　　一、双方的主要义务：

　　1、甲方的主要义务：

　　(1) 按照本合同约定支付费用;

　　(2) 指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定并保证样品的真实性;

　　(3) 现场检测时提供必要的协助。

　　2、乙方的主要义务：

　　(1) 按期完成甲方委托，按期提交检测报告;

　　(2) 严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案;

　　(3) 对甲方的技术信息进行保密;

　　(4)向甲方提供必要的检测咨询服务

　　二、检测范围：

　　1、市政检测

　　2、常规检测

　　3、桩基检测 (以实际委托项目为准)

　　三、检测程序：

　　1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测或现场检测二种。

　　2、如需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。

　　3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。

　　四、履行方式及期限：

　　本合同的的.履行期限自年月有检测费。

　　五、收费标准、合同价款和支付方式：

　　1、工程常规检测收费：按江苏省物价局、江苏省建设厅《关于核定(江苏省建设质量检测和建筑材料试验收费标准)的通知》文件规定的收费标准的X80%结算。

　　2、桩基检测按如下价格计费：(以下价格不包括现场道路、地基、桩头处理等)

　　3、其他：

　　4、检测费支付方式：

　　六、争议解决

　　履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，通过法律途径或进行仲裁解决。

　　七、其他

　　1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

　　2、本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。..

　　甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

　　法定代表人(签字)：XXXXXXXXX 法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

　　______年______月______日______年______月______日

　　工程委托合同2

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　承包方：____（以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点：科技学院教授新村

　　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%（币）50,0000元整(大写伍拾万元整)

　　3、工程验收通电合格后30天内付款10%(币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；

　　3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

　　3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款；

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的'千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地____管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用

　　甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____

　　法定代表人（签章）：____法定代表人（签章）：____

　　委托代理人（签章）：____委托代理人（签章）：____

　　单位地址：____单位地址：____

　　账号：____账号：____

　　合同签订时间：____合同签订时间：____

　　工程委托合同3

　　委托方：(以下简称甲方)

　　受委托方：(以下简称乙方)

　　经甲、乙双方协商，乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务，保证工程建设顺利进行，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：工程地点：

　　二、工程承包方式：

　　甲方全权委托乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。

　　三、承包费用：

　　根据该工程的设计和预算资料，经甲乙双方共同协商约定，合同按供电部门所测线路每一公里8.5万元计算，按测出的`公里数为工程总金额。

　　四、付款方式：

　　在乙方拿到供电部门设计方案后，三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。

　　五、施工期限：

　　甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后，通知乙方进场，从进场之日起，预计60日内完工(遇雨顺延)。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。

　　2、甲方设置业主代表，代表甲方对本工程进行监管。

　　4、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。

　　5、甲方派专人协调关系、配合乙方施工，保证乙方的施工正常进行。

　　七、乙方责任：

　　1、负责工程的施工,联系验收等事宜。

　　2、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。

　　2、如因施工技术及由乙方提供的材料存在问题导致工程验收不合格，由乙方负责整改，整改费用由乙方自负，但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。

　　3、按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。

　　4、乙方只负责线路部份的一切材料和费用，不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。

　　八、物资供应由乙方负责

　　九、安全管理

　　甲、乙双方全部负责制人员进场后，必须严格遵守有关现场规定，服从现场负责人统一指挥，若发生人身及设备安全事故，由各方自行负责。

　　十、

　　本合同未尽事宜，双方另行约定。

　　十一、

　　本合同一式贰份，具有同等法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。

　　十二、

　　本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后，本合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程委托合同4

　　委托方(甲方)：代管方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他、有关法律、行政法规，为保证投资建设项目的顺利实施，充分发挥投资效益，严格控制投资概算，经委托方与代管方双方协商同意，签订本合同。

　　一、项目概况

　　20_年实施的具体项目：

　　二、项目管理节点目标

　　(1)委托方完成的主要节点

　　完成前期主要关键节点

　　1、20_年2月28日前完成项目产品定位决策，立项、土地、规划方案的报建报批等有关前期手续办理。

　　2、20_年月20日前完成工程施工招投标，合同签订并获

　　得项目施工许可证。

　　(2)代管方完成主要节点

　　20_年2月20日完成规划方案上报委托方认可确定

　　20_年3月28日完成施工图设计报委托方审图

　　20_年3月15日完成施工单位进场

　　20_年3月15日—5月15日演艺中心基础达到20_年5月16日—8月31日主体建设封顶

　　20_年9月1日—10月31日室内外土建装修达到竣工条件

　　20_年11月— 室内通暖进入室内精装

　　20_年2月28日— 精装完成

　　三、 20_年投资计划

　　合计 6500万元

　　注明：

　　一、以上资金计划不含以下内容：

　　1、室内精装及设备

　　2、室外管网系统

　　3、室外项目

　　二、以上资金必须保障按月及时到位。

　　三、精装及设备资金由委托方自行计划安排。

　　第二章委托管理工作范围及内容

　　一、项目的策划及论证

　　乙方配合甲方进行项目的功能策划与论证，在甲方进行的工作基础上，从项目整体规划分期开发的原则出发，并准备有关资料做好规划方案及申办项目的规划意见书。

　　二、项目建筑设计方案的招标

　　乙方配合完成以甲方批准的功能需求报告为依据，进行项目整体建筑设计方案的招标，协助甲方选定其中优秀的方案，并在深化与完善方案设计的基础上完成方案的专家论证和政府审批，进而协助甲方与中标(中选)的设计方签订工程设计承包合同。

　　三、办理开发建设的政府手续

　　甲方委托乙方于该项目开发前期及工程建设期间，在各项工作现状的基础上，配合甲方继续进行政府规定的立项、规划、土地、建设、市政公用、街道和其它政府主管部门的各项手续，组织协调有关工作。

　　四、工程协调及监理工作

　　甲方委托乙方负责监督、控制、协调、管理设计、施工、监理等方面的工作，负责解决和协调工作中的问题，确保进度、技术方案、质量、安全、成本等计划的全面实现。

　　五、进度计划管理

　　乙方负责该项目施工进度计划的制定，包括编拟调整项目开发建设进度总控制计划，并报业主核准后生效，乙方应督促、协助参加项目建设的各单位按照上述总控制计划的要求，编制各自的工作计划，使之相互协调，并检查各项进度计划执行情况。

　　六、工程质量管理

　　甲方委托乙方制订项目的质量目标和工作体系，在甲方已对项目的质量要求作出充分的定义，设计单位已作出设计后，编制质量实施计划，报甲方审批。并按照批准的质量控制计划对项目质量管理实施监督、控制。

　　七、合同管理

　　乙方应在对工程内容和设计文件进行深入分析和研究的基础上，向业主提出工程分项承包范围划分的建议，编拟项目合同报送业主审批。合同的制定应保证：设计与施工充分搭接;明确各承包商之间的工作范围;有利于各分包商之间进行协调。各类合同签订后由甲方存档。

　　八、组织招标工作

　　在项目进度总控制计划获得甲方批准的基础上，乙方负责配合

　　九、采购管理

　　乙方配合甲方完成该项目重要材料及设备的选型及管理工作。乙方须根据项目功能的要求和工程建设进度情况，进行该项目所需材料及设备的市场调研、选型和厂商洽谈工作，并编写详细的采购计划和能价格比较报告，报经甲方核准后，起草供货合同报甲方审批后，负责监督并管理的供货合同的执行,负责按合同验收材料和设备，并代表甲方与厂商落实安装、调试、保修事宜。

　　十、工程造价管理

　　乙方负责该项目的工程造价管理工作。在工程实施中负责组织各类各项工程标底的编制，进行标底的审查，负责按时完成该项目各阶段、各分项工程施工的概算及其审查工作，包括办理各种设计变更、现场施工技术措施与经济洽商。该项目竣工后的一年内，应完成经各单位确认的该项目的竣工结算报告，并提交甲方，如项目分期竣工交付，则应分别按期完成并提报。

　　十一、工程验收

　　乙方配合甲方进行工程竣工、政府质检部门验收、各项市政工程与该项目的接口工作，配合甲方办理涉及验收的全部手续，并有责任维护甲方经济利益和法律权益。在该项目在质量监督部门正常备案，以及该项目全部市政工程完工接用后，乙方可以不再保留进驻现场的

　　十二、档案管理

　　乙方配合甲方主持该项目开发建设工程档案的管理及竣工资料的报备工作，乙方保证在该项目验收合格时，应有系统完善的、分类合理的.全套开发及建设工程档案(原件)，并移交甲方。

　　十三、财务管理

　　1、在该项目建设期间，乙方提供每月的资金使用计划报甲方审批，甲方及时筹备资金，按时支付。

　　2、该项目工程建设及开发所涉及的合同款项和其他款项，甲方委托乙方按时编制详尽的款项支付审核表，报经甲方批准，由甲方按相关合同规定或计划直接支付。

　　第三章项目管理机构及基本运作方式

　　一、专职管理机构及组成人员

　　乙方接受甲方委托后，甲方应立即成立专职的管理机构“达坂城西部歌城小镇项目管理”部，甲方选派项目部经理一名及相关管理人员，甲方全权负责评价该机构以及全部组成人员的工作表现及工作业绩;乙方选派项目部副经理一名及相关专业工程师。

　　二、会议制度和月报

　　该项目的委托管理工作，应遵循“公开、交流、信任”的原则。为保证该项目的有效落实，乙方应定期编制月/周工作计划，坚持工作例会和专题会议制度。有关专题的会议纪要及例会研究的月/周工

　　四、合同的签署

　　在甲方委托乙方的管理工作范围内，凡属该项目对外合同以及对内合同的修改、补充协议均由甲方审核签订，甲方委托乙方的只是合同的起草、合同的执行以及合同的管理工作。

　　第四章双方责任和义务

　　一、甲方责任和义务

　　1、确定整个项目的产品定位及投资决策;

　　2、负责项目建设全过程管理并组建管理团队;

　　3、牵头组织项目规划、设计方案审批施工图设计及审图等;

　　4、牵头办理项目所有前期手续(如：土地取得规划审批、开工许可审批、绿色通道等);

　　5、负责项目建设的资金管理并按照项目进度拨付项目资金;

　　6、负责组织整个项目的主要材料设备采购管理、招投标及合同签订;

　　7、牵头项目的工程验收手续并协调相关职能部门;

　　8、牵头工程竣工决算的定案;

　　9、负责现场树木移植，施工用水、用电的协调;

　　10、对乙方提出工作目标、任务和工作要求;

　　11、提供为进行本合同规定工作所需的各类资料和信息;

　　二、乙方责任和义务

　　1、负责实施业主方委托的项目施工管理，交付完整合格产品

　　2、负责项目规划设计、方案、施工图设计;

　　3、配合业主做好工程验收手续办理;

　　4、配合业主方财务提交工程款支付审核表;

　　5、工程预决算管理;

　　6、配合业主方对外合同的谈判、招投标、合同签订;

　　7、配合业主做好项目竣工资料的报备

　　第五章管理费用

　　一、委托管理费

　　乙方受托进行该项目开发及工程管理的取费按照项目施工总造价的3% 计取(以下简称管理费总额)，管理费总额暂定为 195万元整。甲、乙双方同意，在管理费结算时，管理费总额大于以上暂定价时，按时结算;管理费总额小于以上暂定价时，按以上管理费总额暂定价进行管理费的结算。该项目费用主要用于工程管理中人员工资，办公费用，差旅等费用及奖励基金。

　　二、管理费支付办法

　　双方同意，支付方式按照每月审核完成的施工产值3%支付。

　　第六章合同生效、违约责任

　　一、本合同自签订之日起生效。

　　二、由于委托方的原因致使项目管理工作发生延误、代管方应将此情况与可能产生的影响及时通知委托方，委托方应采取相应的措施。由于委托方未采取相应措施，代管方可继续暂停执行全部或部分项目管理业务，直至提出解除合同。委托方承担违约责任。

　　三、甲方未能按照双方达成主要关键节点完成前期手续，造成的工期延误，由甲方按实际情况给予顺延;

　　四、甲方未能按照计划拨付项目建设资金，造成工期延误及停工，由甲方承担违约责任及相关费用;

　　五、乙方未能按计划配合甲方完成规划设计方案及施工图设计，造成主要关键节点延误，由乙方承担责任及相关费用;

　　六、乙方未能按计划工期完成工程进度，由乙方承担责任。

　　七、代管方与委托方办理完成项目移交手续，工程决算，代管方收到项目管理报酬尾款后，本合同即终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程委托合同5

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托人)：

　　根据中华人民共和国合同法二十三章, 第424节,笫426节,第428节,的规定.经甲、乙双方友好协商，甲方自愿参与建设项目，并委托等人做项目前期联系工作，情况属实，由甲方组织人员去现场考查并签订合同费用由甲方负责。

　　委托项目名称：

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点 :

　　3. 工程范围：

　　4. 工程数量：

　　5. 业主单位：

　　6. 资金耒源：

　　7. 工程造价：

　　一、甲方义务:

　　1、甲方负责提供参与项目施工的一切资质证书、营业执照等相关资料(包括工程业绩),负责编制施工组织文件与项目中标方进行合同谈判。

　　2、甲方(委托乙方)与项目中标方签定合同后，此委托协议生效，甲方必须按时向乙方支付委托服务费。

　　二、乙方义务：

　　1、乙方如实向甲方提供项目情况，情况必须真实可靠。

　　2、乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察协助甲方签订合同。

　　三、委托服务费的计算方法、支付时间和支付方式。

　　1、甲方同意按承包工程的.总造价( 元)的人民币作为支付乙方委托服务费,共计. 元，由甲方按照分配表比例进行分配各自应得的服务费。

　　2、甲方签定合同有进场费或(工程预付款)到账时支付费用给乙方,于下的部份双方协商分批支付完。

　　3、委托服务费甲方可以以转账或现金的方式支付乙方。由乙方指定银行帐号进行支付。

　　分配表(币种人民币，) 总额大写×含税总计税后大写

　　四、违约责任及解决办法

　　1、每次甲方委托服务费的支付，甲方必须要按照本委托合同规定的时间，经乙方提供的指定账户和定额汇入，以上款项甲方若缓付三天以后再迟付一天的话，则以后的每一天加付滞纳金(按总工程量或合同总造价的百分之二百由甲方支付给乙方)。

　　五、委托服务费支付完后，委托合同自然失效。

　　六、其他事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密。本合同抄描件和主合同有同等法律效力.

　　2、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方每人壹份。

　　4、双方签字盖章生效。

　　5、未尽事宜，双方友好协商解决。若有争议，由签定地法院裁决。

　　6签合同地点:

　　单位法人代表(签字盖章)：乙方：

　　身份证号码：身份证号码：

　　签定时间：年月日

　　(特别注明)：

　　----请甲方签章单位务必加盖骑缝章----

　　(1)、甲方必须要加盖公司公章。

　　(2)、甲方签字人必须要附上个人身份证扫描件。

　　(3)、如果甲方签字人不是法人本人签字的话，签字人必须要附上《法人委托授权书》。【2】：工程委托合同

　　工程委托合同6

　　甲方：

　　乙方：***市建设工程质量检测中心

　　甲方的. 工程由乙方负责检测，特订立本合同。

　　第一条工程概况

　　第二条检测内容

　　1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。

　　水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。

　　第三条检测程序

　　一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;

　　二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;

　　三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;

　　四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。

　　第四条检测时间及双方责任

　　1、甲方：

　　(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。

　　(2)现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送

　　2、乙方：

　　(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。

　　(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。

　　检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。

　　第五条检测收费标准如下

　　1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);

　　2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);

　　3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋;主体工程完工时，追加30000.00

　　第六条其他

　　解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。

　　1、本合同双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：盖州市建设工程质量检测中心

　　联系人：联系人：

　　电话：电话： 0417-6556277

　　地址：

　　工作时间：

　　工程委托合同7

　　委托方：__________________（以下简称甲方）

　　受托方：__________________（以下简称乙方）

　　依照_________市国土资源和房屋管理局及市物价局的有关规定，甲方委托乙方承办房地产法律证件申办工作。甲乙双方经协商，达成如下协议：

　　一、委托标的概况

　　房地坐落：_______________________号_________栋；建筑面积：_________平方米；_________套。

　　二、乙方承办工作

　　1．整理甲方提交的所有相关合法文件、文书等资料。

　　2．代办填报各种申请表格、送报有关部门审核。

　　3．代理协调履行各相关部门的各种审批程序。

　　4．代理甲方建制相关档案上报相关部门。

　　5．代理甲方领取相关部门审批完毕后的'产权证书，进行房贷的产权证书按约定由乙方及校方共同转交开发商，一次性付款产权证书按约定由乙方交付甲方。

　　三、甲方提供如下辅助工作

　　1．提交完备的资料：

　　（1）身份证、户口本复印件（一份）产权人印章、

　　（2）购房发票复印件一份

　　（3）购房合同及结算单一份

　　（4）北京市居民购买经济适用房审核表及物业书各一份。

　　2．应交纳各项费用

　　（1）契税：按购房款的_______％交纳

　　（2）印花税：按购房款的_______％交纳

　　（3）出图出表费：_______元／平方米交纳

　　（4）税票：_______元／套

　　（5）超标准购买经济适用住房综合地价款：超额面积房款的_______％

　　四、委托工作日期及工作时限

　　本委托书于_______年_______月_______日生效。_______年_______月_______日前完成承办业务（截止时间以领取证件换发日期为准）。因不抗力致使本合同无法按时履行时，经双方协商顺延。

　　五、委托服务费

　　乙方于接受委托之日一次收取服务费_______元／套

　　六、违约责任

　　由于乙方原因每逾期二个月内完成工作退还甲方服务费_______％，因甲方原因致使本合同不能按约定时限履行由双方协调解决。

　　七、如有未尽事宜，需双方另定协议。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　日期：_____________________

　　工程委托合同8

　　总包单位：XXXX（简称甲方）

　　分包单位了：XX（简称乙方）

　　为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

　　第一条、工程名称：X

　　第二条、工程地点：X

　　第三条、承包方式：X

　　第四条、工程项目、造价及工期：XXXX

　　第五条、甲、乙双方责任

　　一、甲方责任

　　1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。

　　2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。

　　3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。

　　4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

　　5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。

　　6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。

　　二、乙方责任

　　1、保证分包工程项目质量和工期要求。

　　2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。

　　3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。

　　4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。

　　5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。

　　第六条、项目物资供应

　　1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。

　　2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。

　　3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。

　　第七条、上报工作量与结算

　　1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

　　2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。

　　3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。

　　4、甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。

　　第八条、工尺功能质量和交工验收

　　1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。

　　2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。

　　3、隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。

　　第九条、奖励与罚款

　　1、施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的.穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。

　　2、质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例处罚乙方。

　　3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。

　　4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。

　　第十条、其他

　　1、合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。

　　2、本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本XX份，甲方执XX份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。

　　补充条款：XXX

　　总包单位：XX分包单位：

　　负责人：XXXX负责人：XX

　　工程代表人：工程代表人：XXX

　　内部银行账号：XXX内部银行账号：X

　　XXX年XXX月日

　　工程委托合同9

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、承包范围：

　　居室面积：居室间数：

　　四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　一、工期：x天，自x年xx月xx日开工，于x年xx月xx日竣工。

　　二、工程承包价款：

　　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　三、承包信誉保证及质保条款：

　　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的'20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　四、工程质量及管理约定：

　　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　五、工程款支付方式：

　　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

　　六、双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　　四、甲方的责任及义务

　　一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　二、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　　三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　　四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　　五、乙方的责任及义务

　　一、严格遵守公司制定的各项规章制度。

　　二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

　　三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　　四、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　　五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

　　六、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　　七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　　六、争议或纠纷处理

　　一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　　二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　　七、附则

　　一、本合同甲、乙双方各执一份。

　　二、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　家庭住址：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　年月日

　　工程委托合同10

　　委托方(以下简称甲方)：

　　受托方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)》，经甲方研究，同意将建设项目委托给乙方实施代建，按照平等、自愿和诚实信用的原则，为明确各方责权，现就代建事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程(概算)投资：

　　4、工程立项批准文号：

　　二、工程建设期

　　工程总建设期(自合同签订日起)：

　　三、质量标准：

　　四、合同价款

　　甲方以建委下达的[20xx]249号文中项目计划投资数的 %作为乙方的.代建费。计人民币万元。

　　五、组成合同的文件

　　1、合同协议书和合同条件;

　　2、项目建设委托书;

　　3、在工程实施过程中双方共同签署的补充与修正文本件。

　　六、甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种向乙方支付工程代建费。

　　七、乙方同意按照本合同的规定，承担本工程合同文件议定范围内的工程代建工作。

　　本合同正本一式二份，双方各执一份;副本四份，双方各执二份。甲乙双方签定盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程委托合同11

　　委托人：（以下简称甲方）

　　代建人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法，经委托人研究，同意将建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则，就代建管理事项协商一致，订立本合同。

　　一、项目概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　用地面积：

　　总投资(估算投资)：

　　工程立项批准文号：

　　二、工程总建设期

　　共个日历天，从时开始计算。

　　三、质量标准

　　合格

　　四、合同价款

　　委托人以项目建安工程费(含建安主体、室外总体及其他配套工程费用，不含劳保统筹)、勘察费、考古费、规划设计费、检测费、监理费、咨询费及其他与代建管理相关的费用的 %作为代建人的代建管理费。

　　五、合同组成的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、双方认可的.有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件

　　2、委托代建合同书

　　3、本合同专用条款

　　4、本合同通用条款

　　5、描述代建项目的技术性文件

　　6、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

　　六、项目进度目标

　　七、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、代建人向委托人承诺，按本合同的规定承担本合同专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。

　　九、委托人向代建人承诺，按本合同专用条款中议定的期限、方式和币种，向代建人支付代建管理费。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同约定双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程委托合同12

　　委托方：，下称甲方;

　　受托方：，下称乙方

　　因建设的需要，根据市领导批示精神，甲方委托乙方作为工程的代理建设单位。为进一步明确工程代建内容及其权益、责任和义务，双方本着互相协作、紧密配合的原则，根据国家有关法律、法规的规定以及本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同以共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程建设单位：

　　2、工程地点：

　　3、工程名称：

　　4、工程质量等级：合格。

　　5、工程建设方式：委托代建。

　　二、委托的范围与内容

　　1、甲方授权乙方作为本项目建设的代理业主，履行甲方的权利和义务。

　　2、甲方职责：

　　①、负责控制本项目的资金运作。

　　②、甲方负责该项目完成前期的各项报建手续，及所需表格及报批文件的签字盖章，负责现有施工红线范围内的征地拆迁工作，负责提供该工程配套设施的使用功能要求及筹措本项目建设资金，保证本项目所需的资金及时到位。

　　③、确保设计文件及时交付乙方。

　　3、乙方职责：

　　①、负责本项目建设的组织实施(从工程招标、工程建设管理到工程竣工验收、结算、移交等各项工作)。

　　②、负责本项目的施工质量和安全监督管理。

　　4、本项目合同会签程序需由甲、乙双方会签，并由甲方送财政备案。

　　三、代建工程项目的范围与内容

　　1、本合同的工程项目范围以设计的工程施工设计文件。

　　2、本合同项下不包括以下内容：

　　(1)本工程土地征用、租用、青苗树木赔偿、施工场地内的其它房屋构筑物、各部门(含代管)以外的各种管线、障碍物的迁改和清除。上述事项应由甲方负责在乙方开工前办妥。

　　(2)引至工地的临时给水、电力电源线，确保本工程如期顺利进行。

　　(3)施工设计文件以外的工作内容等。

　　四、质量等级

　　本合同项下代建工程质量必须达到水利部颁发的《水利水电工程施工质量检验与评定标准》(以下简称验标)合格工程等级。

　　五、合同价款及变更约定

　　1、甲、乙双方共同商定：本合同项下代建工程价款采取“包工包料”的承包方式。

　　2、本合同价款暂定为人民币(大写)壹仟万元(￥1000万元)，实际结算价款按照福州市财政投资评审中心审核的结算价为准。

　　3、工程及价款变更约定：

　　对不可抗力因素或甲方原因等造成的工程量增加、工期延误和经济损失等，应由甲方给予及时签认并给予变更补偿。

　　六、工程质量检查监督

　　1、乙方必须严格按照施工设计文件及图纸所提供的技术规范、标准、规程、图集等要求组织施工，确保工程质量达到水利部验标合格工程标准。

　　2、工程质量如不符合要求，乙方无偿返工重做，至合格为止。

　　七、代建费及支付方式

　　代建费：甲方支付给乙方的代理建设本项目的代建工程管理费按政综[20x]227号文件规定计取，共计￥ 20x00 元(大写：贰拾万元整)，最终以福州市财政投资评审中心审核为准。(计算式：10000000×2%=20万元)

　　支付方式：甲方应在合同签订后7日内先行支付管理费的'50%，计￥ 100000 元(大写：壹拾万元整)，剩余管理费待财政审核后一次性付清。

　　八、工程设计费、监理费、工程价款支付与结算

　　甲、乙双方商定如下：

　　1、工程设计费由甲方支付。

　　2、工程监理费支付：乙方应在每月25日前编制本月完成监理项目的进度报表及付款通知单送交甲方审核，甲方应于次月10日前按核定的月进度监理服务酬金的80%拨付给乙方，待工程完工验收且结算经财政审结批复后，甲方应支付至审定监理服务酬金的95%(含税)给乙方，余款待工程保修期满后一次性付清。

　　3、工程价款采取“备料款一次拨付;工程价款按月进度支付;竣工办理总结算”的方式。具体约定如下:

　　(1) 备料款拨付：甲方应在乙方选定施工单位后7日内按合同价款总额10%支付给乙方作为工程备料款，计人民币壹佰万元整(￥ 1000000 元)。

　　(2) 工程价款按月进度支付：乙方应在每月25日前编制本月已完工程进度报表及付款通知单送交甲方审核，甲方应于次月10日前按核定的月进度价款的80%拨付给乙方;当进度款支付累计达到合同总价款的30%后，开始将备料款按进度款的固定比例(即每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的工程进度款中扣回，扣完为止。

　　(3) 税务问题：根据税务局代建工程有关规定，该项目由甲方负责立项，工程发票、决算书审核书等抬头人应为甲方。乙方在工程所在地办理工程税务交纳。

　　(4) 工程结算：工程完工并在乙方提交结算价款经财政投资评审中心审定后的28天内，甲方应支付至审定合同价款的95%(含税) 给乙方，其余5%尾款抵作工程质量保证金。

　　4、本工程质保期为一年，甲方须在质保期届满之日起30日内将该项工程质保金全额归还乙方。

　　5、超出合同价款的工程款结算及拨付办法：另行单独办理竣工结算及拨款事宜。

　　九、完、竣工验收

　　1、工程完工后，乙方经过初验确认具备验收条件并备齐验收资料时，向甲方提交验收报告一份;完整的资料一式三份;决算书一式三份。在确认无误后5日内安排水利有关部门组织验收。工程验收工作和验收文件编制办法按水利部颁发的《水利水电验收规程》的规定办理。

　　2、对验收中提出需要整改项目，乙方应在规定期限内整改到符合质量等级为止，并承担由自身原因造成的整改费用。

　　3、在工程完(竣)工验收通过后或整改合格后的次日，乙方将验收合格的螺洲大桥防洪影响堤防加固补救工程无偿移交给甲方或甲方指定的部门。

　　十、争议解决办法

　　在履行本合同过程中发生争议时，双方应及时协商解决;协商不成的，双方均可向法院提起诉讼。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，于本合同项下代建工程竣工总结算完毕，甲方付清乙方一切债务后终止。

　　本合同未尽事宜，双方经协商可以订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　本合同甲、乙双方各执正本一份，副本四份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程委托合同13

　　委托人（甲方）：

　　受托人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法规定，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方负责的建设工程管理，现将有关事宜签订合同如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：。

　　工程地点：。

　　工程总占地面积：约亩。

　　工程总建设期：个月（自开工之日起计算）。

　　质量标准：合格。

　　二、委托管理内容

　　甲方委托乙方负责设计、勘察、监理、施工、招标、施工管理、配套工程管理等各项管理任务。包括但不限于以下事项：

　　1、在合同履行期间，按月、季向甲方报告工程进展情况；

　　2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程管理；

　　3、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作；

　　4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核；办理现场变更及签证手续，并提出审核意见；

　　5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标，并进行控制和检查；

　　6、协调各承包人（施工、专业分包等单位）的业务活动；

　　7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议；

　　8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度，保证现场安全；

　　9、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施；

　　10、协助甲方办理工程决算审计。

　　三、合同价款及支付方式

　　1、乙方管理费依据财建〔20xx〕394号《基本建设财务管理规定》的规定计取。

　　2、本合同签订之日起十五日内，甲方向乙方预支管理费万元。

　　3、剩余管理费依照工程进度，分批申请支付。

　　4、工程竣工验收审计决算后一个月内，甲方按实际工程量付清剩余管理费。

　　四、双方的权利与义务

　　1、甲方委托乙方以甲方名义具体负责工程建设管理工作，其中包括组织招投标、制定工程管理总体规划、组织检查验收、严格档案管理等。

　　2、甲方有权对委托事项的具体要求指示乙方。乙方应当按照甲方指示处理委托事务。因特殊原因乙方无法执行或须变更执行的，乙方应事先征得甲方书面同意。

　　3、未经甲方书面同意，乙方不得将受托事项转委托给第三人。

　　4、乙方在甲方委托的权限范围内，对工程管理拥有相对独立的管理权。但甲方有权要求乙方提供本工程施工形象进度、投资、质量控制报告。

　　5、在工程建设中发生建材价格波动、政策变化或其他不可预见因素，可能对工期、投资造成较大影响时，乙方应及时书面报告给甲方。

　　6、因不可抗力导致工程不能按时完工的，乙方应当书面报告甲方，甲方应根据实际情况适当调整工期。

　　7、乙方应严格执行档案管理规定，要有专人负责保管，工程完工后移交给甲方。

　　8、因甲方决策原因造成工程不能正常进行，拖延工期的，乙方有权向甲方提请顺延工期。

　　9、如乙方不按合同履行义务，严重影响本合同执行，甲方有权终止合同。

　　10、乙方做好该建设项目投资控制，科学的.项目管理，提高投资效益，编制工程月进度计划并于每月25日（如遇节假日顺延）上报甲方；

　　11、乙方应严格按照甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，不得突破总投资。按照批准的进度组织实施，保证项目按合同规定的期限建成，并确保工程质量。

　　12、乙方应按照甲方要求组织各单项工程的质量验收，负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作，将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门。

　　13、乙方应做好建设项目三控（三控指控制投资、质量、工期）工作，确保建设工期、质量、安全目标实现。

　　14、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。乙方不得参加合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动。

　　五、违约责任及奖励

　　1、因乙方管理原因未能按期完工，应对乙方进行处罚，按以下方式计算处罚金：

　　罚金=管理费用总额÷合同期（日）×延长工期（日），最高罚金为50万元。

　　2、因甲方原因导致工期延长，甲方同意按以下的计算方法计算并支付乙方延长期工程项目管理费：

　　延长期管理费=管理费总额÷合同期（日）×延长工期（日），延长期管理费最高为50万元。

　　3、提前完工奖励（保证质量前提下）：

　　奖励金额=管理费总额÷合同期（日）×提前工期（日）×2

　　4、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行或未完全履行项目管理业务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复，甲方可予以经济处罚（1万----5万元）作为乙方的违约金，乃至解除合同并追究相应责任，若甲方发出通知7日内没有收到答复，可在第一个通知发出后15日内发出终止委托项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

　　六、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，可起诉至人民法院。

　　七、本合同未尽事宜，双方另行约定。

　　八、本合同壹式陆份，正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，双方各执贰份，正、副本具有同等法律效力，遇争议时以正本为准。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　日期：日期：

　　工程委托合同14

　　委托人（甲方，全称）：

　　代理人（乙方，全称）：

　　为规范建设工程招标代理委托行为，明确建设单位和代理机构的责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规和规章的规定，就委托人代理人代理工程（勘察/设计/监理/施工/其他）招标事宜，经双方共同协商，于_______年___月___日，特签订以下合同条款共同遵守。

　　第一条工程建设项目概况

　　1、项目名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程规模：总工程规模：占地面积约_______亩。建筑面积约_____万㎡。分期实施。

　　4、单向合同估算价：

　　5、结构及层次：

　　第二条招标

　　1、招标方式：

　　2、招标范围：施工图纸以内的土建、水电安装工程项目

　　第三条招标代理合同天数

　　1、开始时间：_______年___月___日；

　　2、完成时间：_______年___月___日。

　　3、合同完成总日历天数_____天。

　　第四条甲方委托乙方代理业务范围_______________________________（填写相应内容序号）：

　　1、提供招标前期的咨询工作及编制资格预审文件；

　　2、申报及填写有关的招标资料及表格；

　　3、起草招标公告或邀请书；

　　4、对投标人进行资格预审；

　　5、入围投标单位的确定；

　　6、编制招标文件及备案；

　　7、招标有效期内授权乙方签章认可有关招标事宜；

　　8、组织踏勘现场和答疑会，并将答疑会内容形成书面文字解答送给各投标单位；

　　9、编制标底；

　　10、编制工程量清单；

　　11、组织开标、评标、协助定标；

　　12、编制评标报告；

　　13、办理招标投标全过程的备案手续（含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报告）；

　　14、协助招标人与中标人签订合同；

　　15、协助招标人调查，了解有关招标活动的投诉，处理纠纷工作；

　　16、其他委托内容。

　　第五条甲方的权利、义务和责任

　　一、甲方的权利

　　1、对委托项目的程序有知情权；

　　2、对拟发出的招标文件有审阅权；

　　3、要求代理人提供一套完全的招标档案，其中在代理过程中形成的资料为原始资料；

　　4、收回在实施委托业务过程中借给乙方的全部资料；

　　5、有权要求乙方不按法律、法规及规章和本合同规定履行其职责的代理从业人员；

　　二、甲方的义务和责任

　　1、遵守招标活动的的有关法律、法规和章程；

　　2、及时完整的提供项目施工图纸、招标人的招标要求、期望及其他有关招标资料；

　　3、招标人应按合同，规定配合招标代理机构开展代理业务，对代理机构编制的招标文件、资格预审、有关技术资料及填写的有关招标表格等按要求审查后盖章，同时将盖章审查后的有关文件、表格及有关技术资料及时送招标监督机构备案（可委托招标代理机构进行）、审定招标程序及对有关招标过程中的一切合法行为和活动予以认可；

　　4、参与委托业务实施过程中的相关协调、审查、监督工作；

　　5、按合同支付招标代理费、标底、工程量清单的编制费；

　　6、接受招标投标监督部门依法实施的监督指导；

　　7、招标人对应保密内容负有保密职责，不得泄密。

　　第六条乙方的权利、义务和职责

　　一、乙方的权利

　　1、有权要求招标人对代理工作提供必要的协助；

　　2、在有关法律法规和规章规定的范围内，依据本合同代理内容，开展代理服务工作；

　　3、按合同收取招标代理费和标底、工程量清单编制费

　　二、乙方的义务和责任

　　1、遵守招标活动有关法律、法规和规章，保证代理及招标过程的真实、合法、规范、有效，并在其资格规定范围内依法从事招标代理业务；

　　2、招标代理机构应当在招标人委托的`范围内依法开展代理活动、招标投标活动中形成的有关文件，应当在发出前告知委托人；

　　3、完成本合同第四条约定的招标代理工作；

　　4、遵守职业道德规范，对代理事项保密；

　　5、接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导；

　　6、向委托人提供一套由代理人经办的全部招标工作资料，由委托人存档；

　　7、负责本次工程招标代理业务的责任人（签字）______________，电话______________。

　　8、不得将本合同代理服务转让第三方；

　　9、由于招标代理机构在代理过程中的违法违规，造成代理人工作严重失误或泄漏标底及其他保密内容，使招标人收到重大损失的，招标人可依法扣减代理费用，对造成的经济损失有权依法提出责任赔偿；

　　10、依法应承担的其他义务。

　　第七条费用的约定及标准

　　招标代理费、标底编制费依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知，计价格【20xx】1980号或按《关于颁布工程造价咨询服务收费项目与标准的通知》赣价房字【20xx】1号的规定由甲、乙双方在合同中约定。收费标准按办法附件规定执行，上下浮动幅度不超过20%。

　　1、全过程招标代理费按中标价的________收取；

　　2、招标代理费按工程总造价的_______收取；

　　3、工程量清单编制费按总制价的_______收取；

　　4、甲方要求外出封闭编制标底、差旅费、住宿费由_____负担。

　　5、其他。第八条付款方式1招标人代理费：本合同签订后_____日内（且在招标投标监督管理部门备案）预付招标代理费的60%，余款在中标通知书发出后五日内一次性付清标底或工程量清单编制费：本合同签订后_____日内（且在招标投标监督管理部门备案）预付标底或工程量清单编制费的70%，余款在中标通知书发出五日内一次付清。

　　第九条约定事项的解释、变更及违约责任

　　1、招标文件的解释由招标代理机构负责解释；

　　2、对与招标过程中有投诉异议的，将按建设行政主管部门的规定办理；

　　3、由于不可抗力的因素，导致代理人不能完成委托业务的；在不可抗力因素解除后需要变更约定事项的，需经双方协商达成一致意见后方可变更；

　　4、任何一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金（大写）元整。代理方如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额退还委托方。委托方如果违约，除支付违约金外，还应支付已开展项目的金额代理费给代理人；

　　5、如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，经招标监管部门认定，委托人有权解释本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。

　　第十条其他

　　1、本协议未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决；

　　2、本协议签订后，由代理方交一份到招标投标监督管理部门备案；

　　3、本协议甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且施工中标通知书发出后结清款项后自动失效；

　　4、本协议一式五份，委托人贰份，代理人贰份，招标投标监督管理机构备案一份。

　　建设单位（章）