当前位置：好职网>实用文>合同范本>买卖合同

买卖合同

【热】关于买卖合同

　　随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家整理的关于买卖合同，欢迎阅读与收藏。

【热】关于买卖合同

关于买卖合同1

　　甲方：福州骏杰贸易有限公司

　　乙方：_______

　　甲、乙方本着平等互利的原则制定本合约，甲、乙双方必需遵照执行。

　　一、供货条件：

　　甲方为乙方提供0#柴油，供货价为6700元。双方协商后，由双方代表签字后生效。供货期间如遇价格变动（发改委统一价格变动），按发改委的调整而增减。

　　二、供货方式：

　　在甲方的.货物到达之前，乙方有权重新修定货物的数量；甲方必须将货物送到乙方指定地点并负责装卸；甲乙双方共同验收货物；甲方必须严格遵守乙方的验收货物的各种规定，按实际过甲方供货必须准时、保质、保量；甲方所送物品，经乙方收货人员验收后，以实际收货数量签定协议前，甲乙双方需提供有效的营业执照，税务登记磅重量验收；开收货单，甲方不得由异议；证等复印件；

　　三、付款方式

　　1、甲方提供第一批货款叁万元，作为合同履约保证金，甲方在第二批进油验收合格后，乙方以现金或转帐形式支付货款。合同期满乙方应全额支付甲方预留款。

　　2、甲方根据乙方的要求提供相关的收据或发票作为收款收据。

　　四、操作流程：

　　1、甲方提供货物若出现短斤缺两，规格不符、品质不合格、甲方必须无条件接收乙方退货，并在乙方规定时间内给予补足货物，由此所造成的经济损失由甲方承担；

　　2、甲方送货不准时或未经乙方同意停止供货，乙方有权终止乙方收货人员不得故意刁难、恶意诽谤甲方，甲方有义务乙方付款不准时，甲方有权要求乙方每天支付1‰的滞纳合作关系或从其他渠道进货，并没收甲方合同履约金。举报乙方收货人员的不良行为；金，以作补偿。

　　五、合约终止、变更：

　　1、甲、乙双方任一方需终止协议必须提前15日书面通知对方，经双方确认后方可生效，否则将视为违约。

　　2、经双方协商而中途解除协议，乙方应根据本协议按时与甲方核对货款，按时支付，不得恶意欠款；

　　3、本合同未尽之事宜双方协商后，签署补充协议；

　　六、本协议双方同意后由双方代表签字盖章后生效，具有法律同等效应。

　　七、本协议期限暂定叁个月，自20_年4月6日起至20_年7月日止。若双方合作满意，可延续合同。

　　八、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______

授权代表（签字）：______ 授权代表（签字）:______

电话：______ 电话：_______

　　地址：_____ 地址：_____

　　签订日期：____年____月___日签订日期：____年____月___日

关于买卖合同2

　　出卖人: 签订地点: 买受人：签订时间：年月日设备数量、价款及交(提)货时间

　　第一条

　　第二条

　　第三条

　　第四条

　　第五条

　　第六条

　　质量标准：按国家标准制作出卖人对质量负责的条件及期限：

　　包装标准、包装物的供应与回收：不回收随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：合格证、使用说明书合同损耗标准及计算方法：无标的物所有权自货款付清时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第七条交(提)货方式、地点用户指定地点

　　第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽运、费用由出卖人承担

　　第九条检验标准、方法、地点及期限：标准验收

　　第十条成套设备的安装与调试：无

　　第十一条结算方式、时间及地点：

　　第十二条担保方式(也可另立担保合同)：无

　　第十三条本合同解除的条件：合同履行完毕后自动解除第十四条违约责任：双方协商解决

　　第十五条合同争议的'解决方式：本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 (二) 种方式解决;

　　(一)提交仲裁委员会会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

关于买卖合同3

　　甲方(需方)：乙方(供方)：根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：

　　一、设备及安装总造价：人民币元(大写：元整)，(附详细子目设备清单)。

　　二、付款方式：

　　1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。

　　2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。

　　3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的`17%，计人民币元 (大写：。)

　　4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在________年后支付给乙方。

　　三、甲乙双方责任

　　1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行监控购销合同范本监控购销合同范本。

　　2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修________年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。

　　四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，起生效。甲方签字：乙方签字：________年____月自双方签字之日____日

关于买卖合同4

　　甲方（卖方）：身份证号：

　　乙方（买方）：身份证号：

　　甲、乙双方就位于（注意：应与商铺产权证上的地址一致）的商铺的整体买卖事宜，根据《合同法》、《城市房地产管理法》等有关法律之规定，双方在遵循平等自愿、诚实信用的原则下，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条甲、乙双方协商一致，乙方受让甲方位于_______________的商铺现房（以下简称商铺），商铺具体状况如下：

　　(1) 产权证号为，土地使用权证号为。

　　(2) 商铺座落在，结构为砖混；

　　(3) 商铺产权面积平方米。

　　(4) 商铺占用范围内的土地所有权为国有，国有土地使用权以出让方式获得；

　　（5）商铺目前部分被租赁（承租人为，租期截止为，租金为，具体详见租赁合同）。以上系甲方对商铺基本情况的陈述，甲方保证对所转让的商铺拥有完全的所有权、处分权和收益权，不存在任何权利瑕疵（包括但不限于抵押权、优先购买权等）。乙方以甲方的保证和陈述为基础，决定整体买受上述商铺。

　　甲方保证本合同生效之日起不得与上述商铺的.承租人再订立任何有关租赁性质的合同，原租赁合同在未征得乙方书面同意的情况下不得展期、续租。否则导致商铺迟延交付的，甲方应按每迟延一日元的标准向乙方承担违约金。

　　第二条甲、乙双方经协商一致，同意上述商铺转让包干价款共

　　计人民币万元，小写（元）。

　　乙方的付款方式和付款期限：

　　本合同生效后乙方应向甲方支付给定金人民币万元,合同履行过程中该定金可抵作购商铺款。

　　甲方应在合同生效后日内将上述商铺的抵押予以解除，使上述商铺完全具备过户至乙方的条件。（注意：解押资金为商铺的现余抵押贷款额：万元+ 万元借款）

　　甲方应在商铺的抵押解除后日内将此商铺过户至乙方名下，乙方应在办妥上述商铺过户手续的当日将价款元一并支付。（注意：价款为付足上述商铺的款项）。

　　如因甲方原因导致上述商铺无法按照合同约定的上述时间办理过户手续给乙方，视为甲方重大违约，乙方有权单方解除合同，甲方除应立即退还乙方已付款项及利息(自乙方支付房款之日起至实际退还之日止)外，还应向乙方承担定金的担保责任。

　　甲方应在合同生效后日内将商铺过户至乙方名下，乙方应在妥商铺过户手续的当日将余款元一并付清。

　　第三条上述商铺的过户费用按政府的有关规定各自承担。

　　第四条甲、乙双方对商铺的责任界定以过户为准，过户前所有的费用（包括但不限于水电费、物业费、租金等）由甲方承担或享有；过户后所有的费用（包括但不限于水电费、物业费、租金等）由乙方承担或享有。

　　第五条甲方于商铺过户至乙方后3日内将商铺交付乙方，具体方式为：甲方以书面方式告知商铺承租人——商铺的出租人已变更为乙方，甲方须得到商铺承租人的书面确认，并且将该书面确认交与乙方，甲方保证承租人从告知之日起开始向乙方缴纳商铺租金。

　　第六条如因甲方原因导致上述的商铺无法按照合同约定的时间办理过户手续给乙方，视为甲方重大违约，乙方有权单方解除合同，甲方除应立即退还乙方已付款项及利息(自乙方支付房款之日起至实际退还之日止)外，还应向乙方支付违约金10万元。

　　如因乙方原因导致七、八号商铺无法与甲方履行合同（即过户至乙方），视为乙方重大违约，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付违约金10万元。

关于买卖合同5

　　合同编号：__________________

　　需方：__________________（简称“甲方”）供方：__________________（简称“乙方”）

　　甲、乙双方依《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律法规的有关规定，本着平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方向乙方购买钢筋事宜，议定如下条款：

　　第一条：产品名称、品种、等级、数量、金额

　　1、甲方拟向乙方购买的多规格Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋如下。

　　注：1、表中所列数量为暂定数量，实际乙数量以施工需求为准，当实际数量不足表中所列数量时，乙方不得以所需求不足向甲方索赔。

　　2、合同综合单价为材料运于施工现场的交货价格，包括出厂价、税金、运杂费、拟获得的利润及各种风险。

　　3、综合单价为单批价格，实际价格按双方每月或每批确认价格进行结算。双方确认价格后，乙方不得以任何理由拒绝或延迟供货。

　　4、综合单价中出厂价为可变价格，其他价格为固定价格。

　　5、具体钢筋数量以及进场时间以甲方书面通知为准。

　　第二条、钢筋的质量标准和技术要求：

　　1、乙方的钢筋质量包括现场取样检验等均应符合现行国家标准要求，包括_________《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、_________《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》等。6、9、12米定尺，钢筋直径正公差总体数量比例不超过30%。

　　2、各种规格光圆盘条钢筋符合_________标准要求，钢筋直径正公差总体数量比例不超过30%。

　　3、钢筋标牌应完整，出厂检验报告应齐全。钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污；钢筋表面可有浮锈（黄锈），但不得有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

　　第三条、交货时间、地点、方式：

　　1、交货时间：

　　（1）甲方提前3天书面通知乙方进场计划，乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。

　　（2）乙方应在钢筋进场前提前通知甲方，以便甲方做好收货准备，提供卸货场地。

　　（3）项目施工期约为：12个月。钢筋供货期为20xx年9月25日至20xx年6月25日止。

　　2、交货地点：交货地点为的施工现场。

　　3、本合同联系人：

　　4、本合同指定收货人：

　　5、交货方式：乙方负责送货至甲方工地，卸至甲方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担，并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证，冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。

　　6、包装要求：钢筋应捆扎；钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名（或商标）和直径。

　　第四条、钢筋检测和验收：

　　1、数量验收：

　　（1）计量方式：全部钢筋过磅计量。甲方可采取点条法计算复核过磅重量（点条法依据五金实用手册上的米重计算进行复核，点条时买卖双方派代表共同参与），以现场过磅单数量为准，共同签认数量计量结果。

　　（2）数量计量由甲方与乙方共同完成。计量完成后，甲方与乙方应在入库单及送货单上签字，入库单及送货单上应明确收货日期、名称、规格型号、数量、单位、收货人姓名、单位等。甲方委托为指定收货人员，无指定人员签字的入库单及送货单无效。入库单一式四联，供货方执一联、甲方执三联；送货单一式三份，甲方二联、乙方一联。

　　（3）凡经计量的钢筋，乙方必须将其在交货地点落地。凡进入_________项目施工现场的钢筋，除非经甲方同意，乙方无权将其运出项目施工现场。

　　2、质量验收：

　　（1）甲方按照约定的质量标准对钢筋进行初步验收，包括生产厂家、外观、检验报告与型号对照等。对验收不合格的钢筋，甲方有权拒收。钢筋的现场验收应由运输车辆司机或乙方所派的指定人员、甲方的专职材料员、驻地监理共同参与。验收时，验收人员应对每批钢筋的质量证明书上的内容与实际货物（炉批号，牌号）进行核对，核实到货数量，并作相应记录，如发现情况异常，验收人员有权拒绝卸货，因此造成的损失由乙方负责。材料验收合格后由验收人员在材料签收单上签名并盖项目部材料专用印章确认。

　　（2）甲方应按国家标准、行业要求及时对钢筋进行取样检验。当出现检验结果不合格等异常情况时，甲方应立即书面通知乙方。

　　（3）乙方签订本合同前，必须向甲方（或甲方项目部）提供所供应规格钢筋的质量检测报告（原件，或加盖乙方公章的复印件）（检测报告带CMA章，前后不超过2个月）；

　　（4）甲乙各自委派的材料验收人员不得随意变更，如果一方验收人员发生变更时，双方应及时用公函形式通知对方作相应的更改。这部分往来所产生的公函，应作为本合同的组成部分；

　　（5）材料进场后，甲方按有关规范抽检，检验费用由甲方负责。若出现质量争议，以第三方的检测报告为最终结果（但该结果不能免除乙方所应承担的材料质量责任）。如果鉴定为不合格，质检费用由乙方负责。乙方负责将不合格材料运走。因材料质量造成甲方返工的，乙方应承担由此给甲方带来的返工损失，甲方保留向乙方追索的权利；

　　第五条双方责任与义务

　　（一）甲方责任与义务

　　1、甲方委托分公司（或项目部）具体负责本合同的履行，代表甲方履行本合同中需求、签（验）收、结算、支付等合同约定甲方应承担的权利与义务；

　　2、合同签署后，甲方于_________天（日历日）内向乙方提供本项目使用的.钢筋需求计划，以便乙方组织货源。实施供应前，甲方需在每月_________日前正式向乙方提交书面的月度以及各批次钢筋用量计划和具体供货需求时间，每批次计划实施前_________ 天（日历日），甲方传真通知乙方；

　　3、实施供应时，若甲方因故对申报批次计划有变动要求时，应在到货前_________天（日历日）传真告知乙方，以便确认此批次计划的调整。如该批次计划的钢筋已发货，甲方应积极配合并予以签收，而不应拒收，但甲方仍可就已签收钢筋与乙方协商调换事宜，涉及费用双方协商；

　　4、原则上甲方需求的钢筋乙方应在钢筋需求期限内供应完毕；若因甲方原需求超出该供应期，甲方必须提前_________天（日历日）以传真方式通知乙方，以便乙方调整供应计划；

　　5、当钢筋的质量不符合要求，或钢筋的供应能力不能满足甲方施工进度需求时，甲方将有权做出如下决定，乙方对此不得存在异议：

　　⑴对已进甲方仓库的不合格钢筋清理出场，处理费用由乙方负责；

　　⑵甲方重新外购钢筋以保证施工进度的需要，外购部分的到场单价高出乙方供应综合单价部分，从乙方钢筋款中扣出以补偿甲方；

　　⑶若经甲、乙双方采取措施后，仍无法满足合同要求时，则甲方有权以书面形式通知乙方终止部分或全部合同，乙方必须遵照执行。对甲方造成的损失，甲方保留向乙方索赔的权利。合同违约终止所产生的未结算货物，除不合格品由乙方负责清理出场外，合格材料的结算，由双方另立补充协议予以完善。

　　6、按合同约定进行计量支付。

　　（二）乙方责任与义务：

　　1、乙方根据甲方的需求，负责甲方指定的_________项目钢筋的’运输与供应，并负责运输过程中的一切手续、费用；

　　2、乙方所提供的钢筋的质量必须符合本合同第2条的技术要求，必须满足甲方现场施工的设计要求和施工要求。所供此批钢筋的质量证明书上的内容必须与实际货物（炉批号，牌号）相符，保证产品质量达到质检部门检验标准，并合符国家环保要求；钢筋捆扎整齐，钢材质量证明书和送货单（及提货时的过磅单）一并随货同行；不合格品不得用于甲方工程，不合格钢筋的检验费由乙方承担；

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　签约代表：______________签约代表：______________

　　签字日期：______________签字日期：______________

关于买卖合同6

　　卖方：(乙方)

　　买方：(甲方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

　　一、增加项目总价：

　　合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整(小写￥元 )。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

　　二、付款日期及结算方式

　　安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整(小写￥元 ) ，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。

　　三、交货方式、期限

　　1.乙方自行送货安装。

　　2.交货工期为10日。

　　3.交货、安装地点：________________________________________

　　四、违约责任

　　(1)违约责任

　　1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

　　2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的`双倍费用。

　　4. 甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

　　五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

　　六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

　　七、本合同于____年__月__日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

　　八、其他约定

　　本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。

　　补充条款

　　甲方：

　　乙方：

　　传真：

　　电话：

　　20xx年月日

关于买卖合同7

　　甲方(买受方)：

　　合同签约地：

　　乙方(卖受方)：

　　合同签时间：

　　一、质量要求技术标准：以乙方提供样品为验收标准，交付合格产品。

　　二、交货地点及方式：美居物流园C座3楼35号，运费由甲方负责。

　　三、验收标准：以国家检验标准为依据。

　　四、结算方式及期限：交货时间为20_年月日，甲方首付总货的40%货款，提货时甲方一次性付清余款。

　　五、违约责任：

　　1、甲方未能按合同执行付款。

　　2、乙方未按时供货。

　　3、提供产品有质量问题。如有违约，按合同3%赔付对方。

　　六、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如不成提交乙方当地仲裁委员会解决或依法向当地人民法院起诉。

　　七、其它约定事宜：乙方不提供发票。

　　八、提货时间如有变更，甲方以书面形式提前7天告知乙方。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

关于买卖合同8

　　原告: ***，男，汉族，**年*月**日出生，身份证住址：***，身份证号码：***，系***的经营者。

　　被告一：**，男，汉族，**年**月*日出生，身份证住址：******，身份证号码：****。

　　被告二：**，女，汉族，**年*月**日出生，身份证住址:****，身份证号码：***。

　　两被告目前的共同住址是***。

　　案由：买卖合同纠纷

　　诉讼请求：

　　1、请依法判决两被告支付所欠货款人民币***元（*万零*仟**元整），两被告对该欠款负连带责任。

　　2、请依法判决两被告从起诉之日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准支付欠款利息，直至两被告付清全部欠款止。

　　3、本案全部诉讼费用由两被告承担。

　　事实和理由：

　　原告自20xx年开始在**经营**贸易部，被告**和**也是在**镇做装修生意的两夫妻，他们两人20xx年开始在**购买商品房定居。两人多年来经常向原告购买玻璃产品，共欠下货款**元，被告**在20xx年12月28日写下《欠条》对上述欠款加以确认。

　　两被告是夫妻关系，两人以家庭经营模式一起做生意，共同向原告购买玻璃产品，其二人应共同为欠款的义务主体。而且，两被告没有其他职业，他们的'经营收入全部用于家庭生活，所以两被告应该对所欠的货款负有连带责任。

　　现原告已多次催促两被告还款，但两被告一直拖欠。原告为维护自身合法权益，遂向贵院提起诉讼，请贵院依法支持原告的诉讼请求。

　　此致

　　**市第*人民法院

　　具状人：

　　年月日

关于买卖合同9

　　1.格式工矿产品购销合同

　　供方：××× 合同编号：

　　需方：××× 签订地点：

　　签订时间：年月日

　　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　(上述内容可以按国家工商行政管理局制定的示范文本的表格填写，也可以直接用文字表述）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、交（提）货的'方式

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、运输方式及到达地（港）费用的负担

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、合理损耗及其计算方法

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　六、包装标准、包装物的供应和回收

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、验收标准、方法及提出异议的期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、随机备品、配件工具数量及供应方法

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、结算方式及期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、担保

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、违约责任

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、解决合同纠纷的方式

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

关于买卖合同10

　　合同编号：______

　　出卖人：______

　　签定地点：______

　　买受人：______

　　签定时间：__年__月__日

　　一、汽车型号及金额：_________

　　二、交车地点、方式：_________

　　交车地点：_________

　　交车时间：_________

　　付款方式：_________

　　付款时间：

　　三、质量、维修：

　　1.出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的车质量标准。

　　2.出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。

　　3.出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆基本情况。

　　4.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；（5）随车工具及备胎。（以上3、4、5项如没有，售前应说明）

　　5。买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6。买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7。汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8。如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的`，依法承担责任。

　　9。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任（双方协商）：

　　五、合同争议的解决方式：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：

　　1.提交仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存份（市场留存期一年）。

　　七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。

　　买受人：_________

　　出卖人：_________

　　买受人姓名（章）_________

　　出卖人名称（章）：_________

　　地址：_________

　　电话：_________

关于买卖合同11

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　双方本着，友好、平等、互利、自愿的原则，经双方协商，由甲方承建的塑窗由乙方负责，加工、制作、安装，达成如下协议。

　　一、甲方要求乙方必须按照国家建筑门窗要求制作。

　　二、甲方要求乙方，必须按照图纸所示尺寸、图集号进行制作结算时按实际洞口尺寸结算，如有变动，由甲方提前出具变更通知。

　　三、双方协商，所有门窗价格制定如下：

　　1.塑钢窗每平方单价为__元。

　　2.不足0.5按0.5结算，不足1平方米，按1平方米计算。

　　四、需方责任：

　　1、按签订的结算方式及期限按时付款，若因货款结算不及时，造成延误的责任由需方自负。

　　2、提供准确的门窗表，内容包括：洞口长、宽尺寸、数量、型号、开启方向及工程名称、地点、时间。

　　3、门窗表提供者应签署“同意照此表内容加工制作”等字样及姓名、时间。

　　4、成品保护：门窗到场后，需要负责门窗的保护，若因需方造成的门窗损坏自负其责。

　　五、乙方要求甲方签字后，付给乙方总价的%的备料款，货到施工现场再付总价的%其余部分安装玻璃验收后一次付清。若因货款结算不及时，造成延误的`责任由甲方负责。

　　六、本合同双方签字后，如有停水、停电、刮风、下雨、地震等不可抗拒的自然灾害造成的停工，工期顺延。

　　七、甲方要求乙方在收到备料款后，必须在所需要的时间内加工制作完成，并按甲方所需要的时间进行安装，安装完毕后有甲方负责门窗的保护，若因甲方造成的门窗损坏自负其责。

　　按项目部下发通知的质量要求及窗型进行制作。

　　本合同一式两份双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

关于买卖合同12

　　卖方（以下简称“甲方”）：

　　买方（以下简称“乙方”）：

　　中介方（以下简称“丙方”）：

　　根据《民法典》及其他相关法律、法规规定，甲、乙、丙方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方出售地下停车位的相关事项，达成如下协议：

　　一、标的本次转让的车位位于，停车位编号为2-093号地下停车位，车位面积以现有的面积为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

　　二、使用期限甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权；转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

　　三、付款方式及责任

　　1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币元（大写：元整），乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方承担，该笔费用以该小区物管确认金额为准）

　　2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

　　3、转让后，甲方须到小区所在的'物业公司缴清买卖之前的物业管理费用。

　　4、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

　　四、违约责任

　　1、自本协议签订之日起，甲、乙双方必须遵守本协议所规定的内容，如甲方违约（即价格变动或收回车位），则按违约时该车位的市场价双倍赔偿乙方，如乙方违约（即不购买上述车位），甲方无条件收回车位，乙方所交款项不予退还。

　　五、中介费用

　　1、本协议签订当日，乙方需方丙方支付3%的中介服务费用即：为人民币元（大写：元整）。

　　六、生效条件本合同一式叁份，甲、乙、丙叁方各执壹份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。附：

　　一、双方的有效身份证复印件；

　　二、车库明细图的有效复印件；

　　三、原车位相关资料（合同或协议，票据，物业手续等）

　　原件甲方签字：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　丙方签章：

　　签约日期：

　　乙方签字：

　　身份证号码：

　　联系电话

关于买卖合同13

　　合同编号：LA20 011-15

　　购货方：李

　　供货方：深圳市家具有限公司

　　兹购方向供方采购家居材料产品，经双方友好协商，达成如下协仪：

　　一、产品清单

　　应付总金额(RMB)：柒拾玖万零伍佰元整(￥790500.00)1、付款方式：2、包装要求：3、到货日期：4、到货地点：5、运输方式及运费负担6、计算方式及期限：

　　付款方式：货到付清余款。本合同报价有效期为30天。收款帐号：62266204户名：谢开户行：中国光大银行深圳分行

　　二、双方约定事项

　　1、供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。

　　2、购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。

　　三、产品质量承诺

　　自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，三年保修，终身维修，终身提供技术支持。

　　四、不可抗力及争议解决方式

　　1.产品购销双方的.任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　2.双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。

　　五、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。

　　六、合同生效及失效

　　本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效。

　　购货方：

　　供货方：家具有限公司

　　____年____月____日

关于买卖合同14

　　【案情简介】 原告李彦军诉称：原告生产、经营民用建筑类楼板。20xx年5月份，被告武喜军在郑州市经济技术开发区黄商村承揽民房建设工程需用楼板。双方经口头协商订立买卖楼板合同。按约定，原告先后向被告交付规格为3.3×0.48（米）的楼板251块，约定单价为57元/块，货款总计为14300元。双方约定的付款进度为：被告每完工一层楼房，为原告结清一层楼板的货款，但被告始终未按约定给付原告货款。20xx年5月28日，经原告要求，被告为原告出具欠条一份，主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14300元整。武喜军”。该欠条中“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米”部分系原告之妻书写，但其中“14300元整。武喜军”部分系被告武喜军亲自书写并捺指印。但之后，虽经原告多次催要，被告仍未予清欠货款。无奈，原告诉至法院，请求判令被告给付货款14300元。原告提供的证据有：被告武喜军为原告出具欠条一份，其主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14 300元整。武喜军”，用以证明被告拖欠原告货款14300元的事实。被告未到庭答辩，亦未提供证据。诉讼中，依原告申请，证人吴ＸＸ出庭作证（证人吴ＸＸ系随车货运人员），用以证明其曾随原告一起为被告武喜军运送楼板及被告为原告出具欠条的事实。另外，依原告申请，本院依法调取了被告武喜军的户籍证明。庭审质证中，被告武喜军无正当理由未到庭参加诉讼，亦未对原告提供的证据进行质证，视为其放弃质证的权利。本院向原告及证人出示被告武喜军的

　　户籍证明，原告李彦民及证人吴ＸＸ均指认户籍证明中头像系楼板收货人武喜军头像，亦即本案被告武喜军。对于原告提供的欠条及证人吴ＸＸ的证言，本院综合分析认为，欠条中关于楼板数量、规格、货款总额等信息可以与原告的'陈述互相印证，而欠条中送货人及收货人及欠条出具人又与证人吴ＸＸ的证言互相印证，故本院对于原告提供的证据及证人吴ＸＸ的证言予以采信。

　　【法院认定】经庭审质证，依据有效证据，结合当事人陈述，本院确认下列案件事实：原告李彦民生产、经营民用建筑类预制板。20xx年5月份，因被告武喜军在郑州市经济技术开发区黄商村承揽民房建设工程需用楼板，双方经口头协商订立买卖楼板合同。按约定，原告先后向被告交付规格为3.3×0.48（米）的楼板251块，单价为57元/块，货款总计为14300元。双方另约定：被告每完工一层楼房，为原告结清一层楼板的货款，但被告始终未按约定给付原告货款。后经结算，被告为原告出具欠条一份，主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14300元整。武喜军”。之后，被告仍未予清欠货款。现原告诉至法院，请求判令被告给付货款14300元。

　　【法律分析】当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行等违约责任。买卖合同中的买受人应当按照约定的数额支付价款。本案中，原告李彦民与被告武喜军之间

　　系口头形式的买卖合同关系，合法有效，应受法律保护。被告武喜军在原告李彦民履行完交货义务后，未及时支付货款，经原告多次催要，仍长期拖欠，构成违约，应承担给付原告货款的民事责任。原告要求被告给付货款14300元的诉讼请求，本院予以支持。