维修合同

维修合同范本精选15篇

　　随着人们法律意识的建立，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的维修合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

维修合同范本1

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　现甲方承接施工的安置区房屋卫生间、露台防水漏水维修工程，经甲乙双方平等、友好协商后，同意将安置区卫生间、露台等渗水维修工程交由乙方负责施工，为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任， 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则，谈判确定如下维修协议望共同遵守执行，协议如下:

　　1. 维修时间： 年 月 日起，到 年 月 日止。

　　2. 维修地点：文昌市龙楼镇航天发射中心安置区。

　　3. 乙方必须严格按照甲方规定的维修方案施工，并且乙方应在维修之前征得甲方同意.如乙方施工过程中有更适合本维修工程的施工方案，需提前报请甲方审核同意后方可施工，否则由此造成的后果由乙方承担全部责任。

　　4. 维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督和与户主沟通协调工作。

　　5. 房间家居用品等的保管和损坏丢失的赔偿:在维修之前，甲方和乙方对于户主家里的大件物品(卫浴设备、家具和家电)进行清点并签字确认，在乙方施工期间，乙方有责任对于施工时的人员安全负责，同时在施工时避免对于户主的卫浴设备、家具和家电造成不必要的损坏(另对于地板在施工时铺设厚点材料保护，以避免在施工期间对地板的损害)。维修期完毕后需对于大件物品再进行一次确认。对于在维修期间，因乙方施工原因造成的任何一件物品的`损毁或者丢失，乙方必须按照原价进行赔偿。

　　6. 维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,包括帮助乙方与户主、邻居之间的协调沟通，另外还有垃圾、材料堆放搬运的问题。

　　7. 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准，另外施工质量必须达到相关规范要求。

　　8. 如此次维修没有达到预期的修复效果，再次出现渗水，则乙方必须承担再次维修的责任，不能因超过房屋保质期而拒绝维修,再次发生的维修费用由乙方全部负责，并且由此给甲方造成一切经济损失均由乙方负责。

　　9. 根据双方的协商，本次维修工程甲方负责全部材料,乙方负责施工,由于乙方施工工艺错误或者其他的乙方的原因而发生的质量问题,则乙方负责全部材料的费用,因此而产生的二次返工费用和工期的延误乙方负全责。

　　10.本工程维修费用按每间卫生间全部施工内容共计人民币1350.00元(大写壹仟叁佰伍拾圆整)计费。施工内容如下：

　　1)拆除原墙地砖和原沉池回填物。

　　2)拆除垃圾搬运下楼统一堆放装车外运。

　　3)破损给排水管道修复处理。

　　4)防水基层处理、找平层及防水施工(两遍)。

　　5)闭水试验、防水保护层及墙面拉毛施工。

　　6)架空层砌筑和垫层施工。

　　7)墙地砖铺贴施工。

　　8)蹲便、洗手盆等卫生器具安装或恢复安装。

　　9)所有材料自行搬运到施工现场。

　　10)卫生清理。

　　11. 关于费用的支付:乙方在维修结束验收合格后一个月内，支付总工程款的80%,余下的20%待一年保修期满后结清。

　　12. 本协议一式两份,双方各持一份。

　　13. 关于保修:保修期为一年,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时，乙方应立即采取其相关措施进行维修或返工处理，材料费由乙方负责。

　　14. 其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

维修合同范本2

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方本着互惠互利的原则，根据《合同法》的相关规定，通过友好协商，就计算机维修保养及网络维护达成一致协议如下：

　　一、本协议服务费总金额为：

　　1.人民币__________元。电脑共计台，每增加_____台计算机每年需增加____元。

　　2.服务对象所包括的设备明细及服务内容：

　　3.在甲、乙双方签定合同之前，甲方应对本协议服务对象所包括的服务设备进行一次全面检测，确认设备运行情况，并提供检测报告，由双方签字确认，如果发现故障，需要更换部件，则部件费用由乙方负担，甲方有责任提供报价供乙方参考。

　　二、电脑及网络定期维护保养

　　1、地点：甲方实施上门服务地点为协议约定使用所在地。

　　2、周期：电脑及网络需每月上门服务壹次，如有特殊情况需随时响应。(不得超叁次)

　　3、初次安装调试完毕，负责对乙方进行一次电脑基本使用培训。

　　4、服务报告：每次甲方在为乙方提供保养服务后，需现场填写“服务记录”，如实反映电脑及网络的运转情况，并由甲乙双方签字确认。

　　5、保证乙方单台电脑操作系统正常运行，互联网与局域网畅通无阻，而其它应用软件不在服务范围之内，但应尽力给予乙方提供技术指导，不提供杀毒软件、用户需自行购买杀毒软件或通过本公司代买。

　　6、故障隐患：如甲方在为乙方提供服务时发现有故障隐患，需要维修或更换部件，甲方需与乙方协商，由乙方决定是否进行维修或更换部件，费用由乙方承担。

　　三、电脑及网络临时紧急服务

　　1、地点：甲方实施上门服务地点为协议包括电脑使用所在地。

　　2、时间：每周一至周五9：00-16：30(不包括节、假日)为甲方执行本协议的标准时间，甲方在接到乙方维修要求电话后6-8个小时之内为本协议的标准响应时间(限市区内,不含夜间，特殊情况除外)。区外根据实际情况而定。如乙方需要甲方在标准工作时间以外进行维修工作，乙方必须在周一至周五的工作时间内提前通知甲方，否则，甲方有权拒绝乙方的要求。收费标准按照(附件二)执行。

　　3、乙方在本协议所包括的服务设备出现故障后要及时通知甲方，并将出现故障的情况如实告知甲方，以协助甲方维修人员做出正确判断,因故障现象未如实告知甲方所产生的后果由乙方承担。

　　4、如果乙方服务设备故障严重，而无法现场修复，必须由甲方拿回大修，甲方需经乙方同意。

　　5、更换部件：

　　a、部件更换可能会影响办公设备的功能、性能，甲方要在与乙方协商认同后进行。

　　b、甲方为乙方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，甲方需在与乙方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

　　c、更换部件的费用由乙方承担，甲方有义务提供部件的报价，供乙方参考确认，报价中的'部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。乙方可以在第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件，但须甲方验收。

　　6、服务人员：本协议签定后，甲方应为乙方提供固定的上门维护人员，如有更换，甲方需事先通知乙方。

维修合同范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园区防水维修事宜协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况：

　　甲方所指定之防水工程，涉及窗口、露台、屋面等项目。

　　二、 施工方案及工艺：

　　1、 搭设双排脚手架，做好安全防护工作。

　　2、 拆除漏点处原有建筑做法至基层。

　　3、 在窗框与墙体连接处重新打发泡胶。

　　4、 基层抹灰找平达到做高分子丙纶的施工条件。

　　5、 做300克高分子丙纶。

　　6、 粘贴施工设计对应苯板，确保紧贴密实，拼接到位。

　　7、 刮涂防水胶灰，贴网。

　　8、 做300克高分子丙纶。

　　9、 抹灰找平。

　　10、 贴相同墙面砖，用勾缝剂勾缝。

　　11、 刷外墙丙烯酸涂料。

　　12、 外墙窗口防水密封胶。

　　13、 拆除脚手架，清理现场，恢复原状。

　　14、 相关技术要求按照行业规范执行。

　　三、 工程计价方式：

　　1、 窗口以个为单位，1000元∕个计算。

　　2、 露台、屋面等项目以面积为单位，甲方确定价格计算。

　　四、 双方权利、义务：

　　(一) 甲方权力和义务：

　　1、 对园区内防水维修工程量进行统计，依据乙方施工能力组织维修工作安排。

　　2、 对乙方在维修工作中遇到技术问题，给予积极协助解决。

　　3、 提供乙方在维修工作中所需要相关图纸及文件。

　　4、 规范乙方在维修工作中的施工工艺及施工秩序。乙方未按确定施工方案及施工工艺执行，甲方可责令乙方撤离现场，发生各项费用不予结算。

　　(二) 乙方权力和义务：

　　1、 服从甲方在防水施工工作的安排，积极配合甲方完成防水维修工作。

　　2、 乙方在维修过程中，要严格执行甲方所确定维修方案及施工工艺，不得擅自进行变更。

　　3、 乙方在维修过程中，要使用符合甲方要求的'施工材料，不得偷工减料，以次充好。由此产生一切后果由乙方承担。

　　4、 窗口维修工作为一次性包死，凡乙方维修后，本窗口出现的重复、重新漏水问题仍由乙方负责维修，甲方不再支付费用。

　　5、 乙方对窗口进行维修过程中，如因乙方原因造成业主室内损失由乙方承担。

　　五、 本合同为单项维修工程合同，作为附件，未尽事宜参照框架合同。

　　六、 本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

　　七、 本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

维修合同范本4

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受托方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条甲方权利与义务

　　1、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见；

　　2、甲方应向乙方及时提供工作所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的'书面资料；

　　3、甲方为乙方的工作开展提供必要的配合；

　　4、甲方须按约及时向乙方支付服务费用；

　　第三条乙方权利与义务

　　1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料；

　　2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料；

　　3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合；

　　4、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作；

　　第四条合同费用

　　甲乙双方商定：

　　按国家审计标准为定额，所做项目以另行清单为主。

　　付款方法：由甲方验收完工后一次性结清。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

维修合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方保障“新天泽国际广场”消防设施设备正常运行相关事宜，签署本维修保养合同。

　　第二条：维修保养范围及内容

　　维修保养内容：具体内容为裙楼部分和1、2号塔楼(主线回路保证信号到该户弱电井内，并给予技术支持，更换器材另行收费)的消防设施。包但不限于火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯设备、防火卷帘门系统、移动灭火系统及其他消防设施设备等。

　　第二条：合同执行目标

　　根据国家和地方有关建筑消防设施得技术规范，对合同范围内的消防设施设备进行维修保养，保障其正常运行。

　　第三条：双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、 提供合同范围内经公安消防机构认可的所有消防设施的合法合格手续(此手续需乙方配合完善)。

　　2、 负责消防设施系统的日常运行管理。

　　3、 发现问题后应立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便。

　　(二)乙方责任：

　　1、提供国家和地方有关建筑消防设施得法规和技术规范，对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养，保障其正常运行(不可抗拒得自然灾害和人为破坏等因素除外)。

　　2、每周一次维修保养检查，每月一次消防测试并记录，填写规范的维保记录，维保记录一式两份由甲方管理处负责人签字认可、存档。

　　3、对合同范围内的消防设施除进行定期维修保养检查外，在接到甲方消防设施故障的.通知后，一般故障应在4小时内派人前往维修，重大故障应在2小时内派人前往维修。48小时内恢复故障部分功能，确保设备使用正常。

　　4、每季向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。

　　5、保证合同范围的消防设施通过消防机构及甲方的检查和测试。

　　6、配合辖区内的各单位进行消防演习、测试。

　　7、承担因维护不力因素导致的消防责任事故。

　　8、探测器件每两年进行一次全面清洗。

　　9、维修设备原则以修调为主，100元以上材料元件更换率不得超过5%，必须更换须甲方同意后方可进行，维修材料价格以甲乙双方询价均认可的执行，超过100元(不含100元)由甲方支付配件费，100元以内(含100元)由乙方支付。因意外损坏的器件由甲方负责。

　　(三)双方共同责任：遵守执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范;共同商定并执行《建筑消防设施维修保养内容》;定期共同向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。

　　第四条：维保保养费用及支付办法

　　本合同维保保养费用总价款为，按季度支付。单次维修材料费100元(含100元的辅材，不含设备)以下由乙方负责，100元(不含100元)以上由甲方负责。双方每月月末结算材料费用、维保费用，形成双方签字或盖章的书面结算资料，作为维修保养费用的支付依据。

　　第五条：合同期限

　　本合同执行自20xx年 月 日起至 20xx年 月 日止，共壹年。合同履行期限届满，双方需续约的，另行签订合同。

　　第六条：违约责任

　　1、 双方不得无故终止合同，如一方无故终止合同，则由违约方按维保费用未执行部分金额的50%向对方赔付违约金。

　　2、乙方未按约定时间(4小时或2小时)内到达现场，每迟1小时扣100元。以电话通知时间为准。

　　3、每处故障48小时内未解决扣维修费300元，超一天追加200元，三天未处理甲方可另行安排其它单位维护，费用自维保费中扣除。

　　4、如无维修责任扣款项目，甲方未按合同规定时限支付维保费用，按维保费用总金额5%/日向乙方支付滞纳金;如乙方未按合同规定履行维修保养职责，按维保金总金额5%向甲方支付违约金，同时乙方不得收取甲方当月应支付维保费用。

　　第七条：其它

　　1、本合同由甲、乙双方法人代表或者其委托人签字并盖章后生效;

　　2、本合同一式五份，由甲、乙双方各执二份，提交消防支队一份，具有同等效力;

　　3、本合同应报公安消防机构备案(影印件)。

　　4、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

维修合同范本6

　　发包单位: (以下简称甲方)

　　承包单位: (以下简称乙方)

　　为满足客户要求，确保电梯安全可靠运行，依照《中华人民共和国经济合同法》中有关规定，经甲乙双方协商一致同意签订本合同，具体条款如下:

　　第一条、维护保养内容:

　　乙方严格按照国标对甲方电梯在原有的基础上进行周期性规范化的维护保养，每月最少保养2次，负责在电梯运行过程中的各种性能进行检查调整。

　　第二条、工程费用及付款方式:

　　1、甲方委托乙方维护保养电梯共 部;

　　2、维护保养费用: 元/台/年， 台合计: 元，大写:

　　3、合同签订半年内，甲方向乙方付合同款总额的50%，合同到期后甲方向乙方付清合同款余额。

　　第三条、合同期限:

　　本合同定为 年，自 年 月 日至年月日。

　　第四条、甲方责任:

　　1、甲方应保证正确使用电梯，严禁违章操作，由于操作造成的一切损失，由甲方负责，电梯运行应有专人管理，并支持乙方维修人员的工作，电梯随机图纸资料提供给甲方复印件维修使用。

　　2、保证电梯的机房、各层厅门口、井道及底坑不能有各种液体注入、流入，不能堆放各种与电梯无关的物品，尤其是易燃、易爆、有毒物品。

　　3、提供与电梯有关的防火防盗设施，保证电梯所用动力和照明电源及接地系统。

　　4、如需对电梯所用动力电源进行断电、倒相等影响电梯正常运行时，必须提前通知乙方维修人员。

　　5、甲方发现电梯有异常现象应及时通知乙方，并负责电梯轿厢、厅门、处呼面板的清洁工作。

　　6、电梯损坏的.零配件由甲方负责。

　　第五条、乙方责任:

　　1、服务时严格遵守甲方的有关制度规定。

　　2、严格按照国标对甲方电梯在原有的基础上进行周期性规范化地维修保养，负责对电梯在运行过程中的各种性能进行检查和调整。

　　3、提供全天候应急处理服务，并在接到报修通知后0.5小时内赶到现场。

　　4、配合甲方完成政府对电梯的年度安全检查，所需费用由甲方支付。

　　5、在乙方保养或维修中因重大过失给用户造成的损失由乙方负责。

维修合同范本7

　　发包人（全称）： （以下简称甲方）

　　承包人（全称）： （以下简称乙方）

　　甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：

　　一、维修工程内容及要求

　　1、 乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。

　　2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。

　　3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。

　　4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　二、工程质量保修范围和内容

　　承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程（同一位置）的质量保修期如下：

　　１、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为５年；

　　３、装修工程为２年；

　　４、电气管线、给排水管道、设备安装工程为２年；

　　５、供热与供冷系统为２个采暖期、供冷期；

　　６、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为２年；

　　７、其它项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程验收合格之日起计算。

　　三、甲乙双方的权利与义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1、 由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的.职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。

　　2、现场确定施工范围核实工程量。

　　3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。

　　4、按合同约定的期限支付工程款。

　　5、负责各部门的关系协调。

　　（二）乙方的权利与义务

　　1、提供相关的施工方案。

　　2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。

　　3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

　　4每日完工后必须保证环境整洁、干净。

　　四、维修计价及费用支付

　　维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。

　　五、维修费用

　　维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　六、违约责任

　　甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，

　　另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。

　　下列情况为违约：

　　1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。

　　2、不能在规定的期限内完成工程任务。

　　3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。

　　七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

　　发 包 人（公章）： 承 包 人（签字）：

　　法定代表人（签字）： 身份证号码：

　　委托代理人（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

维修合同范本8

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　四、施工期限：

　　五、工程价款：￥元(大写：)

　　六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款

　　七、工程质量与保修

　　本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。

　　八、合同争议的解决方式

　　本合同项下的.争议，由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。

　　九、附则

　　本合同共2份，甲方执1份，乙方执1份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

维修合同范本9

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

　　一、 服务范围

　　甲方委托乙方对安装的太阳能设备(以下简称设备)以及用水点实施保养服务。保养内容如下：

　　更换太阳能管道，电磁阀，水泵，配件等，

　　对室外保温进行更换或防护处理；

　　清理集热器及水箱中水垢，更换集热器密封件，整理维修集热器漏水位置；

　　维修安装水处理器、排气阀、安全阀，保证系统安全运行；

　　对集热器设备进行加固‘

　　对老化电线与线路进行维修更换；

　　更坏损坏设备；

　　处理用户使用热水不当问题

　　二、 服务期限

　　自 20xx年12月22日起至20xx年12月22日止，为期一 年。

　　三、服务时间

　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。

　　2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。

　　四、服务内容

　　1、本合同的服务方式选择为全包。

　　2、乙方定期派技术人员，对所要进行的维修保养设备进行调整、检查、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

　　四、双方的责任及权利

　　1、甲方权力：

　　(1)核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。

　　(2)若乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。

　　(3)随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方维保服务费用的依据。

　　(4)有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。

　　(5)考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。

　　(6)在每次保养或维修的服务项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。

　　2、甲方责任

　　(1)在不违反甲方管理规定的情况下，配合乙方工作人员通过或进入设备维修的.专用区域。

　　(2)严禁无关人员擅入机房，机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。

　　(3)负责设备日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。

　　(4)当设备出现异常现象及发生故障或事故时，及时通知乙方维修人员，准确告知其单位和所在位置，以免保修通知不详而耽误到达时间。

　　(5)应设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求做好通风，并协助乙方工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

　　(6)合同签订后，甲方应按合同约定的付款方式按时付款。

　　3、乙方权利

　　(1)在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。

　　(2)在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。

　　(3)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。

　　(4)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动因有故障而停止的设备，否则乙方不承担责任。

　　(5)正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。

　　(6)除遇不可预见的因素，在本合同规定服务项目外之料件损坏，其更换或修理费用乙方有权令甲方承担;国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装置时，甲方有权令甲方承担安全装置的人工和材料费。

　　4、乙方责任

　　(1)必须按照本合同或附件约定，参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。

　　(2)维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。

　　(3)自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。

　　(4)接到甲方报修电话后，紧急故障三十分钟到达现场处理，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。

　　(5)因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。

　　(6)乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

　　(7)配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检，如维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。

　　五、服务费用

　　每月每台保养费(人民币)：￥ 元，每年每台保养费(人民币)：￥ 元。

　　共计保养设备数量 (台)，年共计： 拾 万 拾 佰 拾 元整。

　　六、付款方式

　　银行转帐( ) 支票( ) 现金( ) 其他( )

　　付款以季度为周期，各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。

　　七、其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。可另签补充协议。

　　2、本合同签订后，以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。

　　3、合同履行期间，任何一方违约应承担本合同总金额/年10%的违约金。

　　4、除本合同中约定终止条款，没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同，否则按违约处理。

　　5、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签署盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　签署盖章： 签署盖章：

　　地址： 地址：

　　时间： 时间：

维修合同范本10

　　1，保修服务只限正常使用下方有效，一切人为损坏，自行拆机，改版，配件联机不当，未依说明书使用，因意外造成手机损坏，入水，震裂，天线折断，机壳破裂，显示板破裂，排线拆断，电压不稳定充电烧坏等均不在保修范围，维修费正常收费

　　2，保修其间或检测过种中，如须送厂家保修的时间须由厂家维修中心决定，本公司只提供中间服务，如果手机不能在指定时间内发还，我们将以电话方式通知最终客户

　　3，一般维修人员在接机后三十分钟内，必须将初步检测结果及收费情况通知客户，保修机免费维修，

　　4,非保修的手机，如果本公司因缺乏资料和零件而无法修复的，本公司无条件退机

　　5，进水，摔过或被另维修点维修过出现隐藏故障的手机，因不能进行无创伤免拆机测试，检修后会出现：1，可能会出现不能完全恢复原样，不开机，不显示，2，由一种现象转移到另一种现象的故障等

　　6，除特殊声明外，本公司不负责保管用户的`电池，充电器，SIM卡等附件，所更换旧零件一律不能退还

　　7，手机升级，软件调整等内存资料有可能因调整后丢失，请自行妥善保存好自己的内存资料，以防丢失

　　8，私自拆毁，防伪手机维修标签的，作自行放弃保修资格处理，维修费照常收费

　　9，请妥善保管好维修单，凭单保修，取机，被他人冒领的公司概不负责，本条例解释权属本公司

　　10，客户在本公司通知取机起三个月内取回手机，超过时间不来取机的如果有损坏，丢失等本公司不负责

维修合同范本11

　　甲方：

　　协议编号：

　　乙方：

　　签订日期：

　　甲乙双方经友好协商，就乙方提供的甲方一工厂熔铸9台行车大修工程，达成如下协议：

　　1、内容：

　　1.1甲方提供现场的水、气、电、氧气、乙炔等，并协助乙方设备维修完成后的调试试机工作;

　　1.2乙方负责行车大修的技术及工艺，质量达到该设备的维修前正常使用时的技术要求，检修过程中发现有安全隐患及损坏的零配件全部更换，配件更换数量有甲方指定人员按实签字结算，维修费用及配件单价按公司（一熔9台行车大修核价表（附表））及采购部的配件采购单价为准。

　　1.3维修进程：乙方将在已拟定的维修计划内完成全部维修工作，维修时间在20xx年3月25日-20xx年4月20日维修完成交付甲方正常使用。

　　2、维修范围：按国家指定的行车大修标准维修，至9台行车达标正常生产。

　　2.1要求：乙方应将设备维修并调整到甲方能正常生产运行状态（达到需维修前正常使用的状况）。

　　3、工程验收：设备维修完毕，需经甲乙双方人员的确定后方可投入试运行，经初步验收合格后转入正常试生产，经初步验收不合格的，乙方应继续进行维修，时间为一周内，超过本协议约定的维修期限，乙方应承担每延期一天按维修费用总金额的1%承担违约责任。

　　4、工程款项及结算方式：

　　设备完工运行1个月全部验收合格后，并由乙方开具17%增值税发票给甲方后，甲方支付90%工程总额，质保金10%满6个月时付清。

　　5、双方责任：

　　（一）甲方：按合同要求及时验收并支付工程款。

　　（二）乙方：

　　1、严格按设备技术要求进行调试、施工，保质保量完成工程任务;

　　2、施工人员必须服从甲方的现场管理要求，文明施工;

　　3、在甲方提供的期限内完成工程。

　　4、质保期内出现维修质量问题，乙方应负全部责任，乙方在接到甲方电话通知后，应派人在48小时内赶到甲方制订整改方案，甲乙双方约定时间进行整改，如不能按双方约定的.时间整改，乙方应承担每延期一天按维修费用总金额的1%承担违约责任。

　　5、乙方在甲方施工期间的工具、材料和人员的安全将由乙方自行负责，与甲方无关。

　　6、安全：

　　6.1在施工过程中，乙方对整个施工过程负全责，与甲方无关，同时因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

　　6.2在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

　　7、廉政条款：

　　乙方同意乙方及其关联公司的股东、管理人员以及普通员工不得为业务、结算等事项对甲方以及员工及其亲属请客、送礼或暗中给予回扣、佣金、有价证券、实物或其他形式的好处，否则不论数额大小，乙方应承担1万元或者乙方与甲方已发生全部业务额的14%（以违约金数额较高的为准）的违约金。甲方并有权解除合同。

　　8、本次维修工程对维修部位及更换过配件质保期半年，从工程完工验收合格后，以工程验收单日期为准。本协议一式伍份，甲方执叁份，本合同自双方盖章后生效。

　　甲方（章）：

　　地址：

　　电话：

　　委托代理人：

　　税号：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　乙方（章）：

　　地址：

　　电话：

　　委托代理人：

　　税号：

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　日期：

维修合同范本12

　　委托方： 业主大会(以下简称甲方)

　　受托方： (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　工程地点：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　建筑面积：

　　平方米结构类别：

　　预算造价：元

　　决算造价：元

　　2、物业业管理企业：

　　3、施工单位：

　　4、监理单位：

　　5、其他：

　　第二条 合同内容(取消的条款，在其编号前括号内标示"×")()1、甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);()2、甲方委托乙方审核该工程预算(或结算);()3、甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;()4、其他。

　　第三条 ：甲方权利与义务

　　1、甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;

　　2、甲方可向乙方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);

　　3、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;

　　4、甲方应向乙方及时提供工程所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;

　　5、甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;

　　6、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;

　　7、其他。

　　第四条 乙方权利与义务

　　1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的`各类技术经济资料;

　　2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;

　　3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;

　　4、乙方接受本合同第二条第三项委托内容的，应当加强维修工程事前、事中、事后的跟踪检查;

　　5、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作;

　　6、其他。

　　第五条 合同费用

　　1、甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。

　　2、基本费：按为取费基础，计元。人民币(大写)：

　　3、差额费：按为取费基础，计元。人民币(大写)：

　　4、甲乙双方商定：按元，一次确定，不另调整。人民币(大写)：

　　5、上列三款费用不得同时计取，如发生差异，应按其中金额最大一类收费。

　　6、付款办法：

　　第一次支付：元。人民币(大写)：支付日期：年月日

　　第二次支付：元。人民币(大写)：支付日期：年月日如有余款，待合同履行完毕时，一次结清。

　　第六条 合同时效

　　1、本合同自签订之日起生效。

　　2、双方确定，本合同所含工作内容至年月日结束。

　　3、双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。

　　第七条 违约责任本合同如发生违约，按下列约定承担违约责任。

　　1、甲方原因造成违约，按合同费用总额支付给乙方%违约金;

　　2、乙方原因造成违约，按合同费用总额支付给甲方%违约金;

　　第八条 争议解决办法甲方或乙方在履行本合同中发生争议，如协商不成，按下列途径处理(取消的条款在其编号前括号内标示"×")：1、向上海仲裁委员会申请仲裁;2、向人民法院起诉。

　　第九条 附则

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式份，其中正本份，副本份;甲乙双方各执正本份，副本份;

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　地址： 地址：

　　负责人或委托代理人： 负责人或委托代理人：

　　(签字) (签字)

　　电话： 电话：

　　开户银行及帐号： 开户银行及帐号：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　合同订立日期： 年 月 日

维修合同范本13

　　甲方: 乙方:

　　经双方共同协商、甲方确定__汽车销售服务有限公司做为甲方的定点维修单位，并达成如下协议：

　　一、 承诺甲方的车辆随到随修，保证质量，并提供24小时救援 服务。

　　二、 乙方保证为甲方车辆维修更换的零部件为原厂部件，如发现假、劣品，按2倍赔款。

　　三、 乙方对甲方维修车辆合理收费，并免费提供检测服务。

　　四、 乙方对甲方维修车辆在规定的时间内，返修率控制在5%以下。

　　五、 委托维修方式：

　　1、 甲乙双方履行委托维修单制度，甲方委托维修单一式两份，

　　由甲方负责人_________对维修项目签字确定,并留存一份,甲方托修人持委托维修单到乙方进行车辆维修(另一份委托维修单乙方留存)。

　　2、 乙方严格按甲方委托维修单所列维修项目进行维修，维修

　　项目变更需经甲方负责人认可同意(电话或其它方式)并在委托维修单上注明(《委托维修单》见附件)。3、 乙方将甲方车辆维修完毕，经甲方托修人验收合格，且确

　　认结算单无误后，签字确认。4、 乙方将甲方托修人签字确认的结算单(其中一联)及委托 维修单复印件交给甲方托修人，交由甲方留存。 5、 乙方凭甲方托修人确认的.结算单及甲方负责人确认的委

　　托维修单与甲方结算。

　　结算方式：每月或维修费用达到5000元以上结算一次。 六、 如甲乙双方有一方违约，另一方有权诉诸法律。 七、 未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。 八、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　代表签字：代表签字： 手 机：手 机： 电 话：电 话：传 真：传 真：

　　年月日

维修合同范本14

　　工程名称：

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商 行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其 他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园 林绿化工程施工项目经协商订立本合同：

　　本维修项目属原昭苏***办公楼维修工程的补充内容，其中包括部分漏项变更增加项目，部分新增维修项目。由于漏项变更增加项目在原办公楼维修项目中已完成，故此项目施工仍由原施工单位承建。

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：昭苏***围墙及煤房子，公共卫生间维修工程 。

　　1.2 工程地点： 昭苏县

　　1.3 工程内容：围墙，煤房子，公用卫生间。

　　第2条工程承包范围

　　2.1 承包范围：包工，包料，依照施工规范施工。

　　二、承包人工作

　　1.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

　　(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间；

　　(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求；

　　(3) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作对工程成品保护的特殊要求及费用承担；

　　(4) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担；

　　(5) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：交工验收前清理现场建筑垃圾及多余土方。

　　三、施工工期

　　开工日期： 20xx年5月 20日

　　竣工日期： 20xx年7 月30日

　　四、安全施工

　　1. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行

　　施工。因发包人原因导致的.安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　五、合同价款和支付

　　1. 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　2. 金额(小写)：￥ (人民币)

　　(大写)： 元（单位工程费用汇总表）

　　3.对承包人因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认 拨付工程进度款时间（工程进度、部位）占合同承包总造价百分比

　　材料进场付总工程款的 40%

　　已完成工程量的90% 40%

　　交工验收合格后 10%

　　质保期（验收合格）一年后 5%

　　六、 进度计划

　　1. 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　七、 延期开工如发生：

　　1.因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期;承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　八、违约条款：

　　1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

　　3.甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程进度款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款0.1%的违约金。

　　4.由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额0.1%的违约金。

　　5. 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

　　九、质量保修

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

　　十、 质量保修责任

　　1.属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

　　十一、， 保修费用

　　1. 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　2. 双方约定的工程施工期间水、电费用的承担：甲方

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

　　发包人：(公章)

　　法定代表人：

　　20xx年5月20日

　　承包人：_ ___

　　法定代表人：

　　电话：

　　20xx 年 5 月20日

维修合同范本15

　　发包人（以下简称甲方）：________

　　承包人（以下简称乙方）：_________

　　身份证号码:_________________

　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条 承包范围：____公司内所有消防管道及生活用水联通____

　　第三条 工程承包方式：__包工包材________

　　第四条 合同工期

　　开工日期：____年____月____日（15天）

　　竣工日期（工程经公司部门验收合格，合格证的时间）：__30天_______

　　第五条 工程造价：___伍万元整______

　　付款方式：___首付2.5万元不含税____

　　尾数付款方式：_验收合格后一次性付清2.5万元不含税______

　　第六条 工程质量及验收标准

　　1、本工程由甲乙双方及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的'材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌, 应承担全部责任。

　　3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-__、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-__、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-__，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。

　　第七条 安全施工

　　1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。

　　第八条 材料采购__主管道天津（利达）牌___厚度____生活用水管(内增塑)

　　第九条 质量保修

　　1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。

　　2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

　　第十条 争议的解决

　　本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十四条 其他约定

　　1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　协议签订地：_________ 协议签订地：_________

【维修合同】相关文章：

维修的合同01-04

设备维修合同10-15

车辆维修合同10-12

维修单位合同11-30

维修劳务合同12-01

有关维修合同12-08

工程维修合同11-15

房屋维修合同10-22

学校维修合同10-22

维修承揽合同10-28