水电站合同

水电站合同15篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编帮大家整理的水电站合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

水电站合同1

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　经甲乙双方充分协商，甲方将 水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：

　　一、甲方将位于 的 水电站承包给乙方。

　　二、承包期限：

　　承包期限为三年，从20xx年 月 日到 年 月 日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。

　　三、承包费上缴

　　1、上缴方式：实行税后利润上缴;

　　2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。

　　四、 双方的具体权利义务

　　(一)、甲方的权利义务

　　1、负责从 公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的.49%的利润给乙方进行结算;

　　2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。

　　本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。

　　本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。

　　(二)、乙方的权利义务

　　1、负责水电站的生产经营事宜;

　　2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;

　　3、负责处理和承担职工的工伤事宜;

　　4、接受甲方的监督，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进行积极的维护、维修，保证水电站正常生产;

　　5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产;

　　6、保证每年发电不低于 ，不足的情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;

　　7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。

　　五、违约责任

　　本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。

　　六、免责条款

　　因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。

　　七、附件及未尽事宜处理

　　1、 财产移交表为本合同附件;

　　2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

　　八、合同效力

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电站合同2

　　发包方（甲方）：**镇政府

　　法定代表人：

　　承包方（乙方）：山阳市衡运物资贸易有限公司

　　甲乙双方经充分协调，就甲方所有的***镇水力发电站承包事宜，达成如下协议：

　　一、甲方将位于***镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩，承包于乙方进行经营，具体设备详见清单。

　　二、乙方承包期限为30年，时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。

　　三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进行经营活动。

　　四、在承包期间，甲方应为乙方提供宽松的'经营环境，保证乙方正常运营。

　　五、乙方负责对其水电站的设备进行维护，修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。

　　六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担，乙方承包后的债权债务由乙方承担。

　　七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。

　　八、因国家政策或其它不可抗拒因素，造成合同不能继续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥善解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。

　　九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进行合理清算，并优先由乙方进行继续承包。

　　十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。

　　十一、本合同一式份，双方各执一份。

　　甲方 乙方

　　法定代表人 法定代表人

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

水电站合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年1月22日，信宜市水务局（以下简称甲方）向社会公开招标发包其属下企业信宜市响水电站（以下简称电站）经营权。在竞标中，XXX（以下简称乙方）中标。按招标规定，电站经营权由乙方承包。为了更好地管理好该电站，经甲、乙双方协商，本着诚实、守信、公平、公开、公证、务实的原则，订立本合同。

　　一、电站权属问题

　　（一）所有权

　　电站的所有权永属甲方所有。该电站一切固定资产，不论新旧和何种形态，其产权、财物处置权属甲方所有。

　　（二）甲方将电站经营权发包给乙方，在承包期限内，乙方只有电站的经营权、使用权、管理权、收益权。

　　二、承包期限

　　乙方承包甲方的电站的经营权、使用权、管理权、收益权的时间为：从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。

　　三、乙方义务及权利

　　（一）义务

　　1、如无特殊情况，乙方每年向甲方交纳人民币叁拾捌万伍千元（小写385000．O0元）租金，分两次交，第一次于每年的7月30日前交纳贰拾万元整（小写200000．O0元），第二次于次年的l月30日前交纳壹拾捌万伍千元（小写l85000．O0元）。

　　2、乙方将电站每年的税后电费总额的30％划给信宜市财政局。

　　3、乙方负责缴纳电站的营业税。

　　4、电站发生机械、生产、人员、灾害等事故，乙方1小时内向甲方报告。

　　（二）权利

　　1、在承包期限内，乙方履行本合同规定的义务，拥有电站的经营权、使用权、管理权、收益权，甲方不得干涉。

　　2、乙方拥有电站员工的聘任、管理、使用等权利，甲方不得干涉。乙方有权聘用电站部分原职工。

　　3、乙方拥有电站的改造、维修方案制订权。

　　4、如遇特大自然灾害，造成电站毁灭或未毁灭但已损毁严重，乙方有权终止本合同，退出承包，有权领回全部押金。

　　四、甲方义务、责任及权利

　　（一）义务、责任

　　1、电站的一切证件由甲方负责办理，也可委托乙方代办理。办理电站证件的所有费用由甲方负担。甲方要按规定按时办理电站相关证件的年审。

　　2、甲方派日常管理人员与乙方经营管理负责人协调电站日常工作，如有变换甲方管理人员，当日知会乙方。

　　3、因电站属甲方所有，根据《中华人民共和国物权法》规定，电站所得税由甲方负责缴纳。

　　4、甲方负责因电站发包造成原职工下岗的思想解析工作、安置工作、谴散工作。如因电站原职工思想不通，造成电站承包期间给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿给乙方。

　　5、电站一切农业关系均由甲方负责处理完毕，不得影响乙方生产。

　　（二）权利

　　1、甲方有与乙方协商制订电站改造、维修方案的权利。

　　2、甲方有每年从乙方收取人民币叁拾捌万伍干元（小写385000。O0元）租金的权利，如乙方不按时按额交纳，有终止电站承包合同的权利。

　　五、押金、守约、违约问题

　　（一）押金交付方式。乙方向甲方交纳人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）作押金。竞标时，乙方提交的'竞标保证金自动转入作承包押金，不足部分，乙方在签本合同一次性交清，共150万元人民币。甲方开具收据给乙方。乙方如约履行合同，甲方在合同到期之日，将押金及其产生的利息全数退回给乙方。本承包合同到期，如甲方不按时退还押金，乙方按日利率万分之十向甲方计收滞纳金。

　　（二）押金保管方式。乙方交给甲方押金，甲方作为电站产权方不能变相把押金变作提前收取承包金，改变资金用途，押金应专款专用。甲方收到人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金，全数壹笔存入甲、

　　乙双方共同选定的银行或信用社，共同监督，每次存定期五年。不经甲、乙双方同意，甲方不得自行提取、动用押金。

　　（三）押金利息归属。人民币壹佰伍拾万元（小写1500000。O0元）押金作为存款产生的利息归乙方所有。

　　（四）如乙方要解除本合同，不承包，保证一切机械运行正常，并交清该年度内承包款项给甲方，甲方扣除10万元押金后，5天内将余下140万元押金全数归还乙方。如甲方违约，甲方10天内双倍返还押金给乙方。

　　六、电站的维护、维修

　　1、现有设备使用，维护，操作方法正确（确保上班当值人员持证上岗），如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。

　　2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣（罚）1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。

　　3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。

　　例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。

　　4、无过错行为造成的需维修问题

　　（1）、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。

　　（2）、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的，由甲方负担。

　　（3）、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。

　　5、行为过错造成的需维修问题

　　如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。

　　6、自然灾害造成的需维修问题

　　因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。

　　七、特殊情况下租金问题

　　（一）自然灾害造成的停产情况下租金问题

　　因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《合同法》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底

水电站合同4

　　甲方（发包单位）： __电有限公司

　　乙方（承包单位）：___________________

　　甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称（工程地点）：

　　1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

　　2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

　　3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

　　4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

　　二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

　　年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的' 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方： （公章）

　　法人代表：

　　乙方： （公章）

　　法人代表：

　　年 月 日

水电站合同5

　　发包方：(甲方)________________

　　承包方：(乙方)________________

　　发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限：

　　（1）、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；

　　（2）、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元；

　　（3）、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。

　　承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的'8%，据实结算。

　　4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。

　　5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资20xx万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。

　　发包方：________承包方：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　签字日期：________年________月________日________年________月________日

水电站合同6

　　发包方： （以下简称甲方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　承包方： （以下简称乙方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的 水电站（每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同：

　　一、承包内容：水电站现有水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。

　　二、承包期限：自20_年8月20日起至 20xx年8月20日止。

　　三、甲方义务

　　1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。

　　2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。

　　四、乙方义务

　　1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度（承包电度折现金计算）。

　　2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清（注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责），电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳（注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加）。

　　3、乙方对承包标的`享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担，与甲方无关。

　　4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费（包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外）乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。

　　5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组（250kw）及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。

　　6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任；未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。

　　7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失，双方可另行协商。

　　8、乙方应按时支付承包金，无正当理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。

　　9、合同期满，若甲方要继续发包，在同等条件下，优先照顾乙方。

　　10、乙方应注意安全生产管理，落实安全措施，发生的一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。

　　11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护，双方要办理交接手续；交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单，双方代表签字后交接，《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。

　　五、其他事项

　　1、违约责任：在合同有效期内，双方应认真履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。

　　2、解决争议办法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。

　　六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

　　七、本合同共一式 份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档 份。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年 月 日 年 月 日

水电站合同7

　　甲方(发包单位)：

　　乙方(承包单位)：

　　甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。

　　二、承包方式：

　　1、包工包料;

　　2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写元整;

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的. 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方： (公章) 法人代表：

　　乙方： (公章)法人代表：

　　年 月日

水电站合同8

　　(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：上营变电站引水工程。

　　2、工程地点：上营村。

　　3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

　　开户行：禄丰农行营业室

　　账号：309801040003724

　　七、工期延误

　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

　　八、工程保修期

　　工程保修期为工程验收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　十、不可抗拒的`自然灾害认定标准

　　不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

　　十一、违约责任

　　本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

　　若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

　　十二、合同份数

　　本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，

　　十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代表： 委托代表：

　　年 月 日

水电站合同9

　　发包方(甲方)：

　　法定代表人：

　　承包方(乙方)：xxxx有限公司

　　甲乙双方经充分协调，就甲方所有的x镇水力发电站承包事宜，达成如下协议：

　　一、甲方将位于x镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩，承包于乙方进行经营，具体设备详见清单。

　　二、乙方承包期限为30年，时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。

　　三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进行经营活动。

　　四、在承包期间，甲方应为乙方提供宽松的.经营环境，保证乙方正常运营。

　　五、乙方负责对其水电站的设备进行维护，修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。

　　六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担，乙方承包后的债权债务由乙方承担。

　　七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。

　　八、因国家政策或其它不可抗拒因素，造成合同不能继续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥善解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。

　　九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进行合理清算，并优先由乙方进行继续承包。

　　十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原则，另行协商解决。

　　十一、本合同一式份，双方各执一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人:_________法定代表人:_________

　　日期：_________

水电站合同10

　　甲方：

　　乙方：姓名： 身份证：

　　姓名： 身份证：

　　为了更加规范管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。

　　一、承包项目：______________________的运行管理。

　　二、承包方式：甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20_年1月1日至20_年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权(财产保护权)但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。

　　三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20_元)人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币，全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。

　　四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责(损坏情况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。

　　五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的.安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。

　　六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。

　　七、职工管理：承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。

　　八、接待问题：镇村一级关系(包括抄表)的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。

　　九、违约责任：电站机械有故障(含各种因素)影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决;若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。

　　此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

水电站合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　姓名：

　　身份证：

　　姓名：

　　身份证：

　　为了更加规范管理电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。

　　一、承包项目：的运行管理。

　　二、承包方式：甲方把电站运行管理权（财产保护权）承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20年1月1日至20年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权（财产保护权）但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。

　　三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元（20元）人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元（3000元）人民币，全年合计叁万元（30000元）作为乙方电站运作经费；余款到农历年底前按供电局结算电度数（不除线损）一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。

　　四、机械维修：乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责；配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责（损坏情况以水利部门核实为准）。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。

　　五、安全管理：乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的.维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。

　　六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。

　　七、职工管理：承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。

　　八、接待问题：镇村一级关系（包括抄表）的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。

　　九、违约责任：电站机械有故障（含各种因素）影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决；若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。

　　此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。

　　甲方（公章）：

　　乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）：

　　法定代表人（签字）：

　　年月日

　　年月日

水电站合同12

　　发包方： (甲方)

　　承包方： (乙方)

　　发包方拟实施 河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20_年 月 日在 友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20_万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20_万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1、5%，临时工程费用为工程总价的`8%，据实结算。

　　4、本合同自双控20_万元资金手续完成之日起生效。

　　5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资20_万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。

　　本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。

　　发包方： 承包方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签字日期： 年 月 日

水电站合同13

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工，包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。

　　四、合同工期：

　　根据工程总体进度分段实施，乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。

　　五、工程内容：

　　1、项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。

　　2、工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容，并依据甲方要求进行，乙方不得私自施工，工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认，并作为结算依据。

　　六、质量标准及要求：

　　1、工程质量标准：达到合格标准。

　　2、工程质量要求：乙方所进的材料由甲方验收同意后，再进行施工，各工序由甲方验收同意后，进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认，质量担保责任按国家相关规定执行。

　　3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

　　4、乙方所用材料设备要求：工程所需材料设备均由乙方按需采购，并对现场材料负责;采购的材料设备必须是"三证"齐全的合格产品，并有甲方负责人的签字确认。

　　七、工程验收：

　　分段工程竣工_____日内，由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，并绘制竣工档案、竣工图一式_____份提交甲方存档。

　　八、合同价款及工程款支付方式：

　　1、本工程合同价款采用可调价格合同，合同暂控价为_____万元。

　　2、结算依据：

　　(1)材料价差，除甲乙双方签证外的价格，其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。

　　(2)定额：建筑各持套用XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-20xx年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-20xx年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。

　　(3)估价表：《201_____年_____地区单位估价表》。

　　(4)取费：201_____年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》_____类工程(其中管理费及利润按_____限计取)相应费率计取，不计取冬施费和文明施工费。

　　(5)工程量按施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，材料及设备以甲方审定的作为结算价。

　　3、工程款支付方式：

　　本合同以双方核准的月施工进度为支付依据，每月支付金额为已完工程量的_____%，每月依次类推，待阶段性工程竣工验收后进行决算，决算定案后_____日内付到决算总额的_____%，剩余5%作为质量保修金待保修期满后无

　　上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付，乙方必须按甲方要求施工，保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。

　　九、甲、乙双方的权利和义务：

　　甲方的权利和义务：

　　1、甲方委派负责施工过程中的协调工作，确保施工现场具。

　　2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。

　　3、本合同项目完工后，协助乙方尽快组织有关部门进行验收。

　　4、乙方在甲方院内施工，甲方负责给予指导，并提供相关管网图，以免施工时损坏。

　　5、乙方的权利和义务：

　　1、按照合同规定完成全部工作，并接受甲方的监督检查。

　　2、合理组织人力、物力及施工机具，保质保量保工期保安全完成施工任务。

　　3、严格按照甲方确认的施工内容和要求进行施工，保障工程质量、工程进度。

　　4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生相关条例。

　　5、乙方在甲方工地施工期间，自觉遵守甲方的规章制度，如有违反，甲方将按照有关规定处罚。

　　6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修，所造成的损失由乙方负责赔偿。

　　8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图，并负责其他相关验收，工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题，由乙方及时无偿维修。

　　十、违约责任：

　　1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按应付工程款百分之_____向乙方支付违约金。

　　2、乙方未按甲方要求，致使工程质量不合格必须返工，造成的损失由乙方全部承担。

　　3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程预算总价百分之_____向甲方支付违约金。

　　4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工_____个工作日以上的'，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　5、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起_____日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

　　6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的_____%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　十一、本协议未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议，双方应尽量协商，协商不成时，则向本工程所在地法院申请诉讼解决。

　　十二、本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_____乙方(签章)：

　　负责人：_____负责人：

　　年_____月_____日_____年_____月_____日

水电站合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　姓名：

　　身份证：

　　姓名：

　　身份证：

　　为了更加规范管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。

　　一、承包项目：

　　______________________的运行管理。

　　二、承包方式：

　　甲方把电站运行管理权（财产保护权）承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20_年1月1日至20_年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权（财产保护权）但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进行保护，不得挪用、损坏和遗失，否则由乙方按照原价赔偿给甲方。

　　三、承包经费：

　　甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元（20_元）人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元（3000元）人民币，全年合计叁万元（30000元）作为乙方电站运作经费；余款到农历年底前按供电局结算电度数（不除线损）一次性结清，如果天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。

　　四、机械维修：

　　乙方有责任对电站机械进行保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任，人工费也由乙方负责；配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责（损坏情况以水利部门核实为准）。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的.损失，甲乙双方不用承担责任，但双方有义务尽快排除故障，恢复生产。

　　五、安全管理：

　　乙方必须保证安全生产，确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，熟练水电站运行的操作工，禁止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。

　　六、管理程序：

　　为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干涉电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见后方可执行。

　　七、职工管理：

　　承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原则上不能干涉。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起生产不正常，所造成的经济损失由乙方负责。

　　八、接待问题：

　　镇村一级关系（包括抄表）的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。

　　九、违约责任：

　　电站机械有故障（含各种因素）影响电站生产，乙方要及时解决，并恢复生产，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决；若乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。

　　此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

水电站合同15

　　发包人：

　　承包人：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：xx市xx级水电站技改工程

　　工程地点：xx市xx镇 村

　　工程内容：水电站厂房技术改造土建工程

　　二、工程承包范围

　　厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：二Oxx年十二月三日

　　第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

　　合同工期总日历天数为159天。

　　四、质量标准：合格，争创优良

　　五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

　　七、本合同《专用条款》

　　1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

　　2、执行省、市建筑法规的相关规定。

　　八、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　九、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

　　3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的`搭设和拆除。发包人承担费用。

　　十、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十一、质量和验收

　　1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十二、安全施工

　　承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十三、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

　　十四、工程预付款

　　合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十五、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

　　十六、完工结算

　　完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

　　十七、质量保修金

　　完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十八、违约、索赔、争议

　　按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

　　十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　二十、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

　　发包人：承包人：

　　住所：

　　代表：

　　电话：

　　签订日期：

【水电站合同】相关文章：

水电站合同02-04

水电站转让合同10-27

水电站施工合同04-09

水电站员工劳务的合同范本（通用5篇）11-25

水电站的实习报告11-27

水电站实习报告11-13

水电站工作总结10-21

水电站的实习报告15篇01-06

水电站实习报告(15篇)12-15