- 相关推荐
土石方居间的合同范本
随着时间的推移，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的土石方居间的合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
土石方居间的合同范本1
甲方（委托人）：
联系电话：
身份证号码：
乙方（受托人）：
联系电话：
身份证号码：
甲乙双方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与
2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。
二、乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的.信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和
2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式
1、本项目报酬为
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付（每次支付 ）。
3、甲方可以转帐或现金方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
1、如果发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、本合同签字盖章后生效。
4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人和委托代理人（盖章）：
签订地点：
签订日期：
土石方居间的合同范本2
甲方(委托人):
身份证号码:
联系地址:
联系电话:
乙方(居间人)
身份证号码:
联系地址:
联系电话:
甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位提供该工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。
2、“居间成功”是指完成本条例所全部委托事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位提供信息，或为甲方提供联络协助，撮合等服务，均视为委托事项完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向运输单位提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、运输方的义务
1、运输单位负责提供营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬，如果未按时支付则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间、和支付方式
1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付()元，作为居间费。
2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费/天*每车总趟数/天*车辆总数。
3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以转账或现金支付。
五、运输单位在该项目提供的'车辆最终以运输单位实际在该项目上提供的总的车辆为主。
六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准，如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。
七、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密作出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
八、争议解决方式
如果发生协议争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方:
法定代表人:
乙方:
协议签订日:年月日
协议签订地:
土石方居间的合同范本3
甲方：
乙方：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。
一：委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二：乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的'上述信息真实可靠。
三：甲方义务
甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四：居间费用与支付方式
本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五：合同终止
如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
六：其他事项
本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
土石方居间的合同范本4
发包人：__________________________ (以下简称甲方)
承运人：_________________________ (以下简称乙方)
甲方委托乙方承运_________________________________项目土方及基坑围护工程二标段土石方运输工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，为明确双方的.权力和义务，本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议：
第一条：按现场实际完成土方量结算。
第二条：每车单价：_________元/车。
第三条：付款方式为按____________车结算一次。
第四条：此每车_________元运输价格不含收马道。
第五条：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力。
第六条：本合同发生争议，发包人、承运人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，任何一方可向人民法院起诉。
第七条：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本工程完工甲方付清工程款后自然失效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
土石方居间的合同范本5
甲方（委托人）：
乙方（受托人）：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的`关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
土石方居间的合同范本6
甲方（委托人）：
联系地址：
身份证号：
乙方（居间人）：
联系地址：
身份证号：
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目）引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。
2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。
关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的'关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
二、乙方的义务
1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协
助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
2、 乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨0.1元（税后）每天按实际工程量结算支付给乙方，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。
2、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。
3、如果经过乙方努力，该工程施工合同未能签订或甲方及关联
公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。
五、保密事项
1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三人泄露。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。
六、合同生效及终止
1、本合同经双方签字或盖章后生效。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁，仲裁委员会的裁决是终局的，对双方都有约束力。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份。
3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：（盖章）： 乙方：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
土石方居间的合同范本7
甲方（委托方）：
乙方（居间方）：
根据《中华人民共和国合同法》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包性质：分包；
4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米（税后价，下同），土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。
二、委托事项：
1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与北京西玉龙建筑工程有限公司签订分包合同；
2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。
三、乙方义务：
1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；
2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。
四、甲方义务：
1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的`所有手续；
2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。
五、居间报酬，支付时间和方式：
1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：元）；
2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；
3、委托方可以转账或现金方式支付；
4、居间人也可以有权委托总包方北京西玉龙建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。
六、其它事项：
1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地仲裁；
2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效；
3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；
4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任；
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
【土石方居间的合同】相关文章：
土石方居间的合同11-16
土石方工程居间的合同01-06
土石方工程居间合同范本02-12
土石方合同10-14
土石方施工合同04-09
土石方挖合同10-13
土石方运输合同11-01
土石方采购合同03-15
挖土石方合同03-02