安装协议书范文锦集10篇
在当今社会生活中，大家逐渐认识到协议的重要性，签订协议可解决或预防不必要的纠纷。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的安装协议书10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
安装协议书 篇1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、承包范围：
1、 工程概况
1.1. 工程名称：
1.2. 工程地点：
1.3. 主要工程实物量：
2、 承包范围
2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容
2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。
二、承包方式
甲方将承建的 工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。
三、工程内容
3.1埋地管线
（1）工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。
（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.2架空管线
（1）工作内容：①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的零星工程。
（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火
器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.3户内安装工程
（1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。
（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
3.4电气工程
（1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。
（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。
四、合同单价及结算方式
4.1合同单价：
4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价/m2包干。
4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在 元以上的按实签证。
4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）
4.2结算及付款
4.2.1按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%，工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。
4.2.2未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第2款规定处理。
本合同范围内原则无记时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按200元/次处罚，零时记时工标准：普工单价元/工日，技工单价元/工日。
五、施工工期：
5.1工程总工期：
5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电5天以内所耽误的时间。
5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的违约金，并承担甲方管理费用： 如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付 元/天的奖金。
5.4工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电5天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。
六、组织领导
6.1乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。
6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。
6.3进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。
七、材料消耗：
7.1管材5%
7.2焊口合格率达到95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。
7.3每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以50元/次罚款。
7.4阀门2%
八、工程质量要求及质量事故处罚标准
8.1工程质量要求：
8.1.1一次性合格，且必须达到90分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方，其余20%乙方不再收取。
8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行
8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。
8.2质量事故及处理标准
8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。
8.2.2为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。
九、双方责任
9.1甲方责任：
（1）负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。
（2）提供安全防护措施
（3）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。
（4）负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。
9.2乙方责任
（1）乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。
（2）乙方必须加强自身的安全教育，严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝违章作业，避免发生安全事故，保证特种作业人员持有效证件上岗，技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。
（3）乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理，遵守治安、消防和综合治理的.管理要求，如乙方人员违反规定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃，若发现盗窃将按原价的10倍罚款，情节严重者送公安机关处理。
（4）乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。
（5）班组作业人员必须持证上岗，建立三级教育卡，否则因此造成不利后果由乙方承担。
（6）乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各类保险均由乙方自理。
（7）乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明，费用由乙方自理。
（8）从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。
（9）工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。
（10）宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。
（11）乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按
元/次处罚。
十、其他约定：
双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。
十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。
甲方（签章）：代表：电话：
乙方（签章）：代 表 ：开户行:
账号: 电话：
年月日
安装协议书 篇2
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
经甲乙双方协商，甲方将 的制作安装承包给乙方施工。
为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。
一、工程项目：
二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。
三、工程质量：合格
四、主辅材料：
五、产品质量要求：
1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作(具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。)
六、工程量与单价：工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。遮光布每平方米单价元/㎡，窗帘杆每米单价元/m，安装费元，工程量约为，合计元，大写： 。
七、工程进度：
1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。
2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。
3、不可抗力造成的`安装延误，双方察看后认定解决。
八、付款方式：安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。
九、其他事项：
1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。
2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。
3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。
4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。
5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。
甲方: (盖章)乙方: (盖章)
甲方代表: 乙方代表:
安装协议书 篇3
签订日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
甲方将《 温室设施施工安装》项目土建安装施工分包给乙方，双方经友好协商，达成以下协议，愿共同遵守。
一、合同金额及支付方式：
1、合同金额：单价约 元/平方米，总计施工面积约 平方米（共计 6 栋），总计人民币： 元（大写：人民币 ）。
2、支付方式：施工进场后，支付乙方 万元，工程安装50%支付乙方4万元，安装完毕验收支付乙方 元人民币，剩余 元人民币作为质保金。
3、工程验收合格证明和相关付款申请材料，向乙方支付第三笔款项。 二、履行时间、地点及方式
1、合同生效日：双方签订合同之日起。
2、工程期限：于20xx年 月 日前完成合同内容的安装工作； 3、工程地点：湖南永州市宁远湾井镇下溪；
4、工程内容：包括大棚骨架、棚膜、开窗系统.防虫网等的安装，详见工程施工图纸。
5、保质期：一年。 三、双方的权利和义务： （一）、甲方的权利及义务：
1、甲方和业主方签订合同，负责和业主方协调关系，并承担所需费用。 2、甲方需及时按照合同约定的时间及方式支付款项。
3、甲方须按时按量提供安装材料，否则工期相应顺延；超出一日以上经相应人员签字确认后应对乙方作出相应补偿。 （二）乙方的权利及义务：
1、乙方应根据甲方与业主方所签订合同的安装施工技术要求和质量要求保质保量完成安装施工任务，甲方另行提供的施工技术和质量要求为本
合同的附件。
2、乙方应做好保质期内的售后服务工作。
3、乙方在施工现场以甲方名义施工，不得损害甲方的名誉。 4、乙方负责合同内容的工程质量和施工进度，以及相关售后服务，如因乙方施工造成质量问题，所有责任由乙方承担。
5、乙方负责施工过程中所有安全，并为所雇人员购买意外伤害保险，出现任何安全事故与甲方无关；如乙方的安全事故导致甲方承担责任的，甲方可直接从工程款中予以扣除，工程款不足的，乙方还应承担责任。
6、乙方负责甲方材料到货的卸车及看管，材料如在清点后发现有损失、丢失，其费用由甲乙双方共同负责。
7、乙方自行协调施工过程中可能发生的扰民、民扰问题，并承担相关费用（如有）。
四、违约责任：
1、乙方工程质量不合格的，应无条件予以返修，直至合格；再次返修的，乙方还应承担本合同标的20%的违约责任，违约金不足补偿的，乙方还应赔偿。
2、因乙方原因延期交付工程的，每逾期一日，支付200元违约金，超过30日的`，每日支付双倍违约金，并且甲方有权解除合同。
3、在质保期内，如有质量问题，乙方接到通知后应当在24小时内前来处理，所需材料费免费；质保期后，维修所需材料、人工的费用，按照市场价格的8折收取。
4、双方本着精诚合作的原则，尽量协商解决；协商不成，可诉诸法律，诉讼地法院为本合同签订地法院即郑州市郑东新区有管辖权的人民法院。
五、其他事项：
1、甲方同业主方签订的合同及图纸应作为本合同的附件，以作为乙方
的施工依据。
2、本合同原件一式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。 3、双方确认本合同所载地址、联系方式为双方法定的送达地址及联系 方式，如有变更，应及时书面通知对方，否则按原送达地址及联系方式邮 寄，即视为送达。
合同附件
土建部分：
温室立柱采用梯形C20砼点式基础，基础尺寸400mm×400mm×600mm（深度见本土）。温室周边排水沟，沟宽300mm、深300mm，排水沟采用双标准砖砌体（厚度为240 mm），表面采用C15砼抹面，底部采用C15砼浇灌并抹面，厚度为100mm，排水沟需延伸到场地外，保证场地积水外排。排水沟与墙体间砌宽180mm厚100mm的 C15散水，排水沟底层，需夯实和做100 mm碎石垫层。每个8M跨度棚设臵2个育苗池,育苗池规格为3.450m×35m，育苗池深度为200mm，池底用肥土铺成水平，育苗池池内铺12丝防漏水黑色薄膜，池壁及棚内通道为砖砌体、表面抹灰清光，每个育苗池周边，安装热镀锌压膜槽以固定池膜，每个育苗池两端头，均安装Φ50PVC-U排水管，以便育苗池排水。温室四周墙裙为300mm×240mm砖墙，墙下为100mm厚砂石垫层，墙裙外墙抹灰粉白。 骨架安装：
1、安装大棚上部结构时，各杆件位臵公差和孔距（也含对角线距离）偏差应控制在±5mm以内。
2、桁架立面与水平面间的垂直度在桁架总高上不大于3H/1000mm(H为桁架的高度，单位米)，既桁架倾斜度不得大于6 mm；
安装协议书 篇4
甲方：有限公司
乙方：机电设备工程有限公司
经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方实施南京澳林地产有限公司丽都嘉园商业二期分系统安装项目扫尾工程，为确保此次工程顺利进行及按时保质完工，现将有关事项确定如下：
一：乙方在施工时严格按照甲方确定的图纸和要求施工，不得擅自更改施工方案。如有变动必须经甲方项目负责人确认同意后，方可进行施工。
二：乙方如果在施工过程中发现甲方图纸与现场实际施工条件不符或按图施工可能会造成后期使用效果差的情况，应及时向甲方提出，甲方负责更改图纸。乙方不能盲目施工以致影响工程后期验收。
三：乙方必须严格按照所安装的设备品牌的安装施工规范操作，同时乙方将做好现场设备、材料和施工人员的安全保护工作，如发生设备损坏、遗失和施工人员的人身意外、他人财产损失等由乙方自行负责，与甲方无关。
四：在施工过程中乙方自行解决协调与用户方及其他施工单位的关系和相关事宜，保证工作顺利进行。如乙方发生违规事宜甲方遭到用户方或现场监理的处罚，甲方损失由乙方承担，相关费用从其安装费用中扣除。
五：乙方严格按照国家制定的相关标准和用户要求提供空调安装所需要的材料，按照指定材料品牌和规格要求采购，确保工程质量。如因乙方在材料使用中偷工减料，弄虚作假致甲方声誉受到影响或使甲方利益受到损失的，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
六：乙方保存好该项目所有设备的合格证、相关材料的合格证、检验报告等相关资料待工程安装结束后交予甲方。如因乙方造成的相关材料缺失致工程无法验收通过产生的损失由乙方承担。
七：工期：按照甲方工期要求。
八：安装调试结束，经甲方及用户方共同验收合格后视为合格工程。达不到要求的，乙方必须无偿根据甲方要求进行整改直至达到验收标准。验收合格后，乙方必须严格按照甲方要求的质保内容对其空调进行售后服务，前两年为免费保修期，后四年根据要求提供有偿服务。因安装质量造成的`维修由乙方负责，涉及到所有费用由乙方承担。因空调质量或用户原因有乙方提供人力维修，所有产生的费用有甲方承担。
九：此次项目安装费总造价为人民币捌万肆仟壹佰元整，施工方案无重大便更，甲方将不再总造价中逐加或逐减，如有重大变更，以变更后的变更函为准进行逐加或逐减。合同签订甲方预支付贰万元整，施工完毕经验收合格后甲方甲方一次性付清余款陆万肆仟壹佰元整。
十：双方如有争议，应本着友好协商的原则解决，协商不成，双方将按照《中华人民共和国合同法》的相关规定在甲方所在法院提起诉讼。
十一:本协议双方签字盖章及时生效，一式肆份。甲方叁份乙方壹份，具有同等法律效力。
十二：其他未尽事宜：
甲方：
地址：
委托代理人：
联系电话：
乙方：
地址：
委托代理人：
联系电话：
安装协议书 篇5
发包人： （以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方）
甲方在福建泉州地区新奥燃气公司承建天然气管道进户安装及室外管道业务，根据国家有关合同法、劳动法的规定，本着平等自愿、公正和诚信的原则，双方就建设工程劳务承包合作事项协商一致，订立本协议：
一、甲方的权利和义务：
1、甲方负责乙方的天然气管道进户安装及室外管道业务及工程完成后，经新奥燃气工程部门及有关质检部门验收合格的结算（验收后十五天内结算付款）。
2、甲方督促乙方高空作业人员的保险凭持岗证（限购2人）保险费由乙方负责，但乙方必须满一年以上的工作。
3、甲方及时提供材料，（材料乙方自提运费自负）不得延误工程，如因材料而误工，超过三天时间以上，甲方承担每人30元/天的`生活费。因新奥燃气公司变更施工方案不属甲方责任。
二、乙方的权利和义务
1、乙方必须在甲方指定的工作场地施工，（乙方无条件无理由拒不进场）按图施工，合格率要达到100%，不合格的要无条件返工，返工所造成的损失由乙方自理，甲方概不承担任何费用。
2、保证施工安全，高空作业时，乙方具有专业水平持证的人员操作，甲方派人现场监管，杜绝一切事故的发生。
3、所有设备、辅材等归乙方自负，杜绝伪劣、不合格产品及材料进入并做到文明施工。乙方在施工中不得浪费、乱丢、一经发现甲方按质论价由乙方赔偿。
4、乙方进入施工场地，必须按劳动部门有关规定戴好安全帽、
工作服上班，未按规定所造成的事故及罚款由乙方自负。并做到文明施工，服从新奥公司现场监管和意见。
三、协议付款及付款方式：
1、甲方按每户元计价（包安装户外进气管和户外立管及室内进户挂表安装）工程完工经验合格，乙方负责开正式发票。甲方在下五天内付清乙方所承建验收合格的工程款。
2、野外管道施工，甲、乙双方商定议价，乙方同意后再施工（结算方式按第三条第一款执行）。
3、乙方中途退场，停工所做的工程概不结算，如扣压甲方的工具设备所造成的损失乙方承担和赔偿并负法律责任，甲方概不承担任何费用。
4、甲方临时抽调乙方人事其它的工作，按每人每天元结算。
5、甲方只认乙方签本协议的签字人，其他人与本协议无关。
6、甲方不承担其它任何开支与费用，均由乙方自理。
四、甲、乙双方在合作工程中遇有特殊情况，双方协商解决。
五、本协议一式二张两份，双方各一份，双方签字生效。
签字人：签字人：
甲方： 甲方：
年 月 日
安装协议书 篇6
甲方：_________
乙方：_________
甲方由于工作需要，准备安装试用乙方的voip宽带网络电话产品，以便能够对乙方的产品性能及质量有更进一步的了解。经双方协商，达成如下协议：
1．甲方决定在_________安装测试乙方的voip宽带网络电话产品。
2．安装的测试的`设备型号为：_________，设备销售价格为：_________元／台。
3．测试使用时间为：_________天。
4．甲方需要支付乙方测试安装调试费用_________元整。（测试期结束，甲方购买乙方设备，可免去测试费用）。
5．测试期间，甲方先预付_________元的话费（测试完毕后，根据实际拨打情况，预付话费多退少补）。
6．测试期过后，甲方应在一周之内，支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品，测试期过后，乙方收回设备，提供详细的通话清单，结算甲方试用期间的话费。（扣除安装调试费_________元整）。
7．乙方voip宽带网络电话产品，实行_________年保换（人为故障，外观损坏除外），_________年有限保修的原则。
8．设备使用期间，有任何软件故障或网络问题，乙方均应在48小时之内免费上门维护（限_________地区）。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装协议书 篇7
甲方： 身份证号： 住址：
乙方： 身份证号： 住址：
甲乙双方就 安装工程达成如下协议：
一、门窗安装单价：
1、铝合金门窗安装每平米 元；
二、承诺范围：
甲方将 工程发包给乙方。本工程共计 栋楼，分别为 ，共计为 平方米。最终按实际发生面积结算。
三、安装质量标准：乙方在安装过程中严格控制门窗的横平、竖直、对角线、中垂线、距墙体厚度的位置等，把误差控制在国家和行业规定的有关标准之内。并按开发商提出的有关质量技术要求施工，并且严格按照建设部颁发的.《JHT103-96铝合金门窗安装及验收规程》施工。
四、安全施工：严格执行安全管理条例，做好工人进场三级教育及技术安全交底，认真执行安全操作规程及每周定期检查评定活动。乙方做好安全防护，安装人员进入施工现场佩戴安全帽、安全带。正确使用电动及手动工具；乙方承担安装过程中出现的一切安全责任事故及经济损失。
五、乙方安装包括：现场符合洞口尺寸、现场卸车、搬运、安装（钢附框、门窗框、内开窗扇、外开窗扇、固定玻璃五金、拼接、盖帽、排水孔盖、密封块、填隙等）、清理撕膜、打胶、框与墙体连接的固定件等等。
六、乙方承担安装过程中损坏、丢失造成的经济损失，玻璃合理损耗率为3%。
七、工程进度根据开发商和总包的要求提前完工，每延迟一天扣除承包费的5‰。
八、甲方负责把货物运到安装现场后，乙方进行验收并办理接收手续。
九、乙方在安装施工期间与施工总承包方搞好关系，如发生打架及纠纷由乙方负责。
十、付款方式及期限：根据甲方资金，适时拨付。十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自签字之日起生效。
此协议未尽事宜，由双方协商解除。
甲方代表签字盖章 年 月 日
乙方代表签字盖章 年 月 日
安装协议书 篇8
甲方： 王志国
乙方： 石家庄名投家具销售有限公司
甲乙双方就 亲亲小镇C7-2-303家具安装工程事宜经友好协商，达成以下协议：
一、 工程名称个人定制整体家具免费安装 施工地点 亲亲小镇C7-2-303
二、 安装时间 XXXX年 8 月19 日 完工时间 XXXX年8 月20日
三、 安装工程性质：在石家庄名投家具销售有限公司定做家具免费安装
四、 乙方必须按照甲方的要求保证安装质量、安装时间完成安装工程。乙方有义务确保甲方的个人信息机密。
1、 乙方提供足够的专业安装工具、专业的技术人员和管理人员。
2、 乙方在安装过程中要有产品的保护意识，必须确保产品在各个环节中不被损坏，若因操作不当造成部件损坏应赔偿相应的材料更换、补给费用。（包括甲方自购配件产品）
3、 乙方应负责监督搬运工在搬运过程中做到轻搬轻放，确保产品完好并乙方承担所有产生的费用。
4、 乙方在搬运、安装过程中如发现产品有遗失、缺漏、损坏等，应及时向甲方提出。
5、 乙方必须做到文明施工、规范施工、整洁施工，确保施工现场整洁有序。
五、 乙方应确保货物准时发到施工现场及协调施工现场具备施工条件，如因货物未能及时到达施工现场所造成工期延误或因乙方的其他原因造成未能按时安装完毕的，甲方损失由乙方负责承担。
六、 在工程安装完毕后客户发现乙方安装不当或者未按图纸施工，乙方应无条件按照甲方要求及时调整更改。
七、 在安装工程完毕后，三年因安装原因造成的.质量问题乙方必须无偿提供售后服务，因产品本身的原因或客户原因，如配件的损坏、客户移动、搬迁等的原因需要更换配件、重新调试、拆装搬运的，甲方应提供配件或需更换的部件，并支付相当的安装调试等费用。
八、 质量标准：产品应水平、不摇晃；应上的螺丝、五金配件等必须全部到位，门、面缝隙紧密、均匀，开关灵活，抽屉推拉自如，不碰撞；按平面图摆放到位。
九、 进度保证：乙方不允许出现中途无故停工，讨价还价的现象，否则已产生的人工费用甲方拒付。
十、 节约事宜：乙方应节约施工现场的水电使用。
十一、安全事宜：乙方在施工安装现场应遵守客户要求进行安装操作，若在施工过程中因自身原因发生人身安全事故，甲方概不负责；必须保护好客户现场的设施设备，如有因乙方不当操作造成损坏的由乙方等值赔偿。
十二：石家庄名投家具销售有限公司承诺定做的家具全部为实木板材
甲方： （签名）
乙方：（签名）
安装协议书 篇9
甲方：_______
乙方：_______
甲乙双方就乙方在甲方管理场所安装移动电视传播系统事宜经协商达成以下协议：
1.甲、乙双方一致同意由乙方免费提供移动电视设备系统，安装在甲方的`所属楼宇和对外办事大厅，具体安装地点由甲方指定。
2.首期计划安装移动电视液晶终端*台，具体安装位置：所有安装过程的实际安装地点、数量、终端尺寸、安装时间以《安装工程确认单》为准。
3.本项目合作过程中，双方是资源互换，不相互收取任何费用。
4.甲方应配合和协助乙方进行该系统的安装和维护，并在安装完毕当天验收并签收。
5.乙方所提供的系统资产所有权归乙方，甲方不得用于其它用途，未经乙方书面同意，甲方不能以任何方式处置该系统设备。
6.甲方应尽到妥善保管之责任，如因系统自身原因损坏，甲方不承担责任。
7.合作时间自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______年。
8.未尽事宜，双方另行协商。
9.本协议一式四份，双方各持两份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____
甲方负责人：_______乙方负责人：_______
_____年____月____日_____年___月_____日
安装协议书 篇10
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经双方本着公平、公正、互惠、互利的原则，根据国家现行的法律法规。经双方共同协商达成以下协议。
一、甲方愿将承建的. xx工程中的钢筋制作安装承包给乙方施工。
二、承包范围
乙方承包xx工程的所有钢筋制作安装人工作业，甲方提供钢筋、扎丝、垫块等材料及钢筋的调直。
三、承包价格
甲方按建筑面积承包给乙方，每平方米为xx元。 共计xx元。（大写）
四、付款方式
1、基础混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。
2、每标准层混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。
3、二次结构混凝土浇筑完后甲方付给乙方xx元。
4、工程主体验收合格后甲方在一个月内付清剩余款。
五、质量及安全
1、乙方在施工中严格按照甲方技术人员的技术交底内容及国家施工验收规范要求进行施工。每项工程完工后甲方组织有关人员进行验收，如在验收中出现质量问题乙方要及时进行整改已保证工程验收顺利通过。
2、乙方在施工过程中要注意安全施工，在工程施工中按甲方要求及交底对工人进行安全教育，杜绝违章作业。如在施工中出现安全事故由责任方负责。
六、本协议一式二份共二页经双方签字后生效，本协议未尽事项甲乙双方协商解决。
甲方：
乙方：
【安装协议书】相关文章：
安装协议书03-14
电路安装协议书12-02
广告安装协议书12-31
塔吊安装协议书02-06
物件安装协议书01-28
关于安装协议书11-25
软件安装协议书02-14
设备安装协议书07-14
安装安全协议书10-11
空调安装协议书09-30