当前位置:好职网>职场文书>协议书>工程协议书

工程协议书

时间:2020-10-16 16:58:52 协议书 我要投稿

【热门】工程协议书四篇

工程协议书 篇1

  工程单包协议书

【热门】工程协议书四篇

  发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

  现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:

  一、承包内容

  1、项目名称:城北公交客运站场综合车间

  2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村

  3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)

  二、承包价格

  此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。

  从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。

  三、付款方式

  1、施工阶段:甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费,其余费用由乙方自行垫付。

  2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。

  3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。

  四、施工工期

  乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。

  五、工程质量

  本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。

  六、施工安全

  乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。

  七、其它

  1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。

  2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。

  3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方签字: 乙方签字:

工程协议书 篇2

  工程项目名称:_________________________________

  甲方(发包单位):_____________________________

  乙方(承包单位):_____________________________

  为了规范建设市场,在工程建设中防止各种不正当行为的发生,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________________有关要求,并经甲乙双方同意,特订立如下协议:

  一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

  二、甲方及其工作人员应做到

  (一)向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

  (二)对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,出给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

  (三)甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意;在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。

  (四)甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。

  (五)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

  (六)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,难以拒收的,必须按有关规定登记上交;不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

  (七)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

  (八)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。

  (九)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

  (十)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

  三、乙方及其工作人员应当做到

  (一)乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。

  (二)乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。

  (三)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

  (四)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

  (五)乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

  (六)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

  四、奖惩

  (一)乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

  (二)甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

  (三)乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。

  五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为,均适用本协议。

  六、声明及保证

  (一)甲方:

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的`签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  (二)乙方:

  1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  七、保密

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  八、不可抗力

  本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

  如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  九、通知

  (一)根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  (二)各方通讯地址如下:________________________________________________。

  (三)一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任

  十、争议的处理

  (一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

  (二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__________种方式解决。

  1.提交_________仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  十一、解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  十二、补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  十三、合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):________________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  地址:_______________________ 地址:_______________________

  电话:_______________________ 电话:_______________________

  _________年_______月_______日 _________年_______月_______日

  签订地点:___________________ 签订地点:___________________

工程协议书 篇3

  甲方:福州卫华起重机械机械有限公司

  乙方:福州升达冶金技术开发有限公司

  经甲乙双方友好协商,就乙方偿还所欠甲方货款事宜,达成如下还款协议:

  一、甲乙双方确认,截止本协议签订之日,乙方共欠甲方货款人民币52500元(大写:五万贰仟伍佰元);

  二、乙方承诺,自本协议签订后至20xx年3月31日前将上述欠款全部偿还给甲方;

  三、若乙方未按照本协议第二条约定的时间偿还欠款,则从违约之日起按所欠货款额的日千分之**向甲方支付逾期还钱违约金;

  四、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议,双方协商解决,协商不成,双方均可在原告所在地法院提起诉讼;

  五、本协议双方盖章之日起生效。协议一式四份,双方各执两份,每份都具有同等的法律效力。

  甲方:___________ 乙方:_____________

  ____年____月____日 ____年____月____日

工程协议书 篇4

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着诚信互利的原则,现就甲方扩建寺院工程项目达成协议如下:

  一、工程概况,工程承包范围:

  1、钟楼、鼓楼规格:室外宽m,室外长m,天,皇殿规格:室外宽m,室外长m,厢房层规格:室外宽,室外长 m,大雄宝殿规格:室外宽 m,室外长 m,基础建设,室内地板规格300㎜×600㎜×25㎜由乙方承担。(不包括室内的佛台和室外的走廊、栏杆、石板、油漆彩绘)

  2、以上规格尺寸如有更改或增加情况,则以联系单签证为准。

  二、结算方法:一次性包价

  1、钟楼: 万元,厢房 万元,大雄宝殿 万元。

  2、人工材料补差,远距离运输:

  3、管理人员和工人安全保险:万元

  合计总造价是: 元整

  4、施工用电、用水由寺院负责支付。

  三、付款方式:

  1、本协议签订后,机械人工进场施工,八天内付工程款元 ,基础浇好付工程款 万元 ,主体结顶付工程款 万元,屋顶盖瓦开始付工程款 万元,完工付工程款 万元,余款一年内付清。

  2、工程质量达到国家验收标准为合格,安全实行团体保险,希望乙方时刻做好防范工作。

  3、工期以开工报告为准,工期

  四、验收标准:

  1、验收标准以乙方提供的图片为准。

  五、违约责任:

  1、若乙方未能按合同规定时间内如期完工,则均属违约,应给予甲方经济赔偿,赔偿金额为工程总造价的 10 %。

  2、若甲方未能够按期付款,则均属违约,应给予乙方经济赔偿,赔偿金额按工程总造价的。

  3、本协议委托内容确定以及费用总额,委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约,违约方须赔偿对方所有损失。

  六、争议解决:

  如双方有不统一认识的地方,双方应本着友好的精神协商解决,如双方有不同意见,则根据国家有关合同法标准规定执行。如再若发生不同意见,可申请法院解决。

  七、本协议一式四份,双方各执两份,均具有同等法律效应。

  八、协议书未尽事宜由双方另行协商签订补充协议给以确定,补充协议与本协议书有冲突的则以补充协议书为准。

  九、本协议自签定之日起生效。

  甲方代表(盖章): 乙方代表(盖章):

  法定代表人(签名): 法定代表人(签名):

  或指定授权人: 或指定授权人:

【【热门】工程协议书四篇】相关文章:

工程协议书01-24

建设工程协议书01-16

【热门】租房协议书01-20

租房协议书【热门】01-12

工程车租赁协议书01-20

房屋租赁协议书【热门】01-17

工程协议书模板汇编八篇02-03

工程协议书范文十篇01-18

关于工程协议书集合9篇01-18

精选工程协议书集锦八篇01-09