(精华)保证金协议书15篇
在不断进步的社会中，人们运用到协议的场合不断增多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。什么样的协议才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的保证金协议书，欢迎大家分享。
保证金协议书1
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”
由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还)；主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还)，承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的'按本补充协议执行保证金退还协议书合同范本。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
保证金协议书2
甲方(收款方)：池州市招投标交易中心
乙方(缴款方)：
为方便供应商(乙方)参与由池州市招投标交易中心(甲方)组织的政府采购项目，简化办理投标保证金缴纳、退还手续，依据政府采购相关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利、诚信自愿的基础上，就缴纳年度投标保证金(以下简称年金)的有关事宜达成协议如下：
一、乙方在签订本协议前，必须按规定的要求通过池州市政府采购供应商资格登记备案手续。
二、乙方自愿按规定的方式和金额向甲方缴纳年金，作为参与甲方组织的政府采购活动的信誉保证。
三、乙方同意向甲方一次性缴纳本年度投标保证金人民币(小写)5000元(大写)伍仟元整，该年金在20__________________年____月________日前可以使用。若乙方在本年金到期后不办理退款手续，视为直接续约，乙方无须再签订年度保证金协议，可继续参与政府采购项目的投标，直至乙方提出退款时间为止。
四、甲方收取年金后应开具保证金收据，证明乙方年金缴纳情况，并对资金安全负责。
五、缴纳年金并签订本协议后，在有效期内，乙方如参与由甲方以竞争性谈判、单一来源谈判采购及询价采购方式组织的采购项目，可不再另交投标保证金。其它采购方式及采购文件中对保证金另有规定的`除外。
六、对乙方所参与项目，如果涉及保证金的没收与处罚问题，甲方将按照采购文件中相应条款的具体规定，对乙方所缴纳的年金进行相应的扣减。
七、在协议有效期内，如果年金被甲方依法扣减部分或全部，乙方应当在参加下一次政府采购项目之前及时补足;否则，本协议将自动中止或终止。
八、对缴纳年金的相关票据与协议，供应商不得转借、出租、转让、抵押或用于其他用途。
九、在协议有效期内或有效期满后，乙方均可向甲方提出申请，要求甲方退还缴纳的年金。但此前乙方若在竞争性谈判采购、单一来源谈判采购及询价采购项目中中标，按照采购文件规定，实行货物验收合格后一次性付款方式的，其所缴纳的年金必须在质量保证期满后方可退还。
十、办理年金退款手续时，乙方须确认将此协议有效期区间所履行的项目合同与验收材料全部提供完毕，甲方应核实无误后及时为乙方办理退款手续。
十一、所有年金均无息退还。退款当日，本协议即自行解除。
十二、本协议自签订之日起生效，有效期截止至20__________________年____月________日。
十三、本协议在执行过程中发生任何争议，双方可协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
十四、本协议由甲方负责解释。
十五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：池州市招投标交易中心
代理人(签字)：
地址：贵池区清风西路中央广场1号楼三楼
联系电话：0566-2318290
乙方(签章)：
法定代表人或代理人(签字)：
地址：
联系电话：
20__________________年____月________日
保证金协议书3
甲方：___________
乙方：___________
甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下：
1、就项目，乙方作为施工单位，应于_________年_________月_________日之前将质量保证金人民币共计_________元存入甲方账户
2、甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
3、工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的.工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付（如有）部分后的余额返还乙方。
5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。
6、未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。
7、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
保证金协议书4
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商， 双方就市场保证金事宜，达成如下协议：
一、乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方开店条件后，甲乙双方签定经销合同，同时乙方向甲方交纳市场保证金（人民币） 伍仟 元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。
二、甲方收取市场保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。
三、市场保证金不计息，双方经销合同终止后，按第五条规定，甲方凭市场保证金收据向乙方退还全部或部分市场保证金。
四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止合同并退还保证金的，乙方需在约定的期限内按甲方制定的市场价格体系消化完所有货物后，可向甲方提出书面申请退还市场保证金。（附：市场保证金退还申请书）
五、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：
1.在合同有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止经销合同时，甲方将扣罚全部市场保证金；
2.在合同有效期内乙方店内经销与甲方产品类似的其他品牌产品，甲方将扣罚全部市场保证金；
3.乙方如果低于甲方规定的最低市场价销售，以及不遵守工程申报制度等，导致破坏甲方市场秩序，甲方将部分或全部扣罚市场保证金：
3.1 乙方故意扰乱市场秩序，导致甲方市场无法挽回，扣罚全部市场保证金；
3.2乙方无意的.造成市场秩序混乱，导致甲方市场无法挽回，扣罚80%市场保证金；
3.3乙方无意的造成市场秩序混乱，并全力协助甲方挽回市场的，扣罚50%市场保证金；
4.乙方需按甲方制定的专卖店、专柜管理规定管理店面，若不按规定，经甲方抽查每违规一次，扣罚5～20%市场保证金。
5.乙方若经销****漆，必须遵守****的市场秩序，若有违规，将按原合同的附件六《补充协议》之规定进行处罚。
6.市场保证金被扣罚后，乙方须在两个月内将所扣部分如数补足，否则，将影响下一年度的合同续签。
六、本协议作为经销合同的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。
七、本协议书一式三份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲 方： 乙 方：
委托代理人： 主要经营者：
日 期： 日 期：
保证金协议书5
甲方(业主)：________________________(以下简称甲方)
乙方(装修公司)：________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律、法规的规定，甲乙双方就装修工程保证金的支付和管理事宜，达成如下协议：
一、保证金金额
甲方同意向乙方支付装修工程保证金人民币____________元(大写____________)。
二、保证金的用途
1.装修施工过程中，若发现甲方出现违约、违法行为，乙方应有权先行扣除保证金中相应金额进行赔偿。
2.装修工程质量验收合格后，甲方无任何违约行为的情况下，保证金应在双方协商一致后三个工作日内退还甲方。
3.在装修工程施工过程中，发生甲方对施工队伍进行不正当干扰，如扰乱施工单位正常工作、破坏工地秩序等，属于甲方违约行为，乙方有权扣除相应金额的保证金作为违约金。
4.甲方同意，保证金不能用于其它临时事务。
三、保证金的期限和支付方式
1.保证金应在工程开工前全部支付。
2.甲方应将保证金支付至乙方指定的账户，并在支付成功后提供银行回单或成功交易凭证，以证明保证金已支付到位。
四、损失赔偿
1.甲方在履行合同时，如有违约、侵犯乙方合法权益、给乙方造成损失的行为，乙方有权要求其承担相应经济赔偿责任。
2.如甲方在履行合同时因自身原因造成工程停滞或增加工期的情况下，甲方有义务向乙方支付相应的`经济补偿。
五、保密条款
1.本协议的存在和内容，双方当事人均不得向其他任何第三方透露，除非经过双方协商一致并提前备案。
2.若因非本协议条款内的原因，甲乙双方披露仅限于自己方必须披露的信息，另一方要求宽限期，甲乙双方应根据事实情况，酌情宽限。
六、法律适用及争议解决
1.本协议适用中华人民共和国法律法规及其他相关规定。如协议中任何条款与国家法律、法规产生冲突，应以国家法律、法规为准。
2.如发生甲方与乙方之间的纠纷、争议，双方应当本着友好协商解决，如无法协商解决，应向工商行政部门和/或仲裁机构申请仲裁解决。
七、协议效力和变更
1.本协议自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
2.双方当事人在签署本协议之前应全面清楚理解本协议各项条款的含义，双方具有完全的民事行为能力，自愿签订本协议，均应承担相应的义务和责任。
3.如甲方需要变更本协议，应当事先书面告知乙方，并经过乙方同意，经过双方签字或盖章后生效。
甲方(签字)：__________ 日期：__________
乙方(签字)：__________ 日期：__________
保证金协议书6
发包人(全称)：
承包人(全称：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。
一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”
由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金(转账支票)方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%(无息退还);主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%(无息退还)，承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的'50%(无息退还)。
二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行保证金退还协议书合同。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。
三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。
发包人：
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
地址：
地址：
电话：
电话：
保证金协议书7
转让方(以下简称甲方)： 工作单位: 住址: 身份证号: 受让方(以下简称乙方)： 工作单位: 住址: 身份证号:
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守: 第一条 转让房屋的基本情况
转让房屋(以下简称该房屋)位于兰州市 区 路 号 单元 层 室，房屋结构为 ，建筑面积 平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)，实际使用面积 平方米。 第
二条 转让价格
双方商定该房屋转让价格为(人民币) 元整，大写(人民币) 。 第三条 付款方式
双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款 元(大写 );剩余房款 元(大写
)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条 房屋交付
甲方应于本合同生效之日起
日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条 房屋过户
房屋交付乙方后，甲方应当在 时间内办理该房屋的`过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。 第六条 甲方的承诺保证
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。
第七条 违约责任。
甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20
%的违约金。
乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同
保证金协议书8
一、本申请书提交受理后，在当天开通银期转帐功能。银期转帐营业时间：周____到周____的_________。
二、客户太平洋卡姓名必须与保证金帐户姓名一致，为同一人。
三、此功能仅限个人使用。发现公款私存，期货公司(银行)有权取消功能，无需预先通知。
四、客户请牢记太平洋卡密码，卡丢失后，请及时向交通银行深圳分行营业网点办理挂失。
五、期货公司和银行可调整本功能，书面在营业场所公布，客户____日内未提出异议视为认可。
六、银行和期货公司终止本功能将提前____个月在营业场所公布。
七、本协议书由客户申请，期货公司审核，银行备案。
八、当客户有持仓头寸时，只可按可用资金的____%提取，但若当天提取金额超过日转账上限____万元，则需到期货经纪有限公司财务部办理手续。客户清户时需到期货经纪有限公司财务部办理手续。
九、当市场价格发生剧烈变化时，期货公司有权临时暂停交易风险较大客户的银期转帐功能。
十、申请人作以下承诺
(一)本人自愿申请使用银期转帐功能，办理以上太平洋卡与期货公司资金帐户间的'自动转帐，并对系统执行的有效委托负完全责任。
(二)本人保证以上填写资料真实、准确、有效，如有关资料发生变化时，及时备齐有效证件到期货公司办理变更手续，所有变更资料被受理后次日生效。
(三)本人保守各个密码秘密，对密码相符的一切交易承担全部责任。
(四)如因以下原因或使系统无法按时执行资金转帐指令，本人自愿放弃提出异议和请求经济陪偿的权利。
本人期货保证金帐户或太平洋卡之一项或同时已挂失、销户、或依法冻结。
因本人期货保证金帐户或太平洋卡可用余额不足导致交易不成功。
本人当日转帐额超过本系统规定的转帐金额、次数限制。
指令下达超过本系统规定的营业时间。
由于不可抗力因素，如通讯故障、电力中断、系统稳定性等因素造成本系统无法受理委托指令。
本人密码或太平洋卡在书面挂失前，已被他人冒领资金。
十一、银期转帐划转保证金业务只适用于____________市太平洋卡的客户。
十二、本协议一式三份，具有同等法律效力。
申请人签名：________________
____________期货经纪有限公司
银行：______________________
保证金协议书9
甲方(委托人)：
乙方(被委托人)：
甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实原则，达成以下协议：
一、甲方委托乙方办理
110kv增村二回线路( )界内的线下伐树木( )棵，由甲方赔偿金额 元，(大写 )并保证本工程施工顺利进行。
二、工作进程
1、工期：竣工日期为 年 月 日。
2、如果乙方不能保证甲方顺利施工，甲方不支付乙方任何费用，一切责任完全由乙方负责。
三、甲乙双方责任和义务
1、甲方责任和义务(1)甲方有义务给乙方提供必要的资料、施工工期。以保证工程的`顺利进行。
2、乙方责任和义务
(1)乙方应在本协议约定的时间内开始工作。
(2)乙方应全程跟踪协调施工工作的办理，保证施工的顺利进行，直至工程结束。
四、违约责任
1、因甲方未能及时支付协调费用并由此引起的时间延长，由甲方负责。
2、甲乙双方均不得擅自修改或解除本协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，协商不成的，按以下两种方式项解决：
(1)提请仲裁机构仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院起诉。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，工程结束并付清乙方费用后自动解除。
甲方：
乙方：
签字：
签字：
盖章：
盖章：
年 月 日
年 月 日
保证金协议书10
甲方：
法定代表人：
乙方：
居民身份证号码：
家庭住址： 户口所在地__ __省_ _ _
鉴于乙方不具备与甲方签订《劳动合同》的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条本协议期限为 年。本协议于 年 月 日生效，至 年 月 日终止。
第二条乙方承担的工作内容、要求为：(1)(2)(3)(4)(5)
第三条乙方提供劳务的方式为： 定时工作制
第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的.工作内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也2 愿意承担所约定劳务。
第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：乙方因为工作所知悉的甲方一切商业机密。
第六条甲方支付乙方工资薪酬的标准、方式、时间： 于次月17日左右由银行代发，不低于政府规定的最低工资标准
第七条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。
第八条发生下列情形之一，并符合第十条规定的，本协议终止：
一、本协议期满的;
二、根据短期工作安排，临时任务完成时;
三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
第九条甲、乙双方若单方面解除本协议，至少需提前一周通知另一方，符合第十条规定的，本协议解除。
第十条出现第八、九条情形的，乙方应在至少一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明。乙方完整移交工作后，本协议终止或解除。乙方未完整移交工作给甲方造成损失的，应予赔偿。
第十一条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。
第十二条乙方依据本协议第八条、第九条约定终止或解除本协议，给甲方造成损失的,予以赔偿。
第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议按法律规定执行。
第十四条本协议首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。
第十五条 因履行本协议发生争议的，由协议签订地人民法院管辖。
第十六条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)
乙方(签章)
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
保证金协议书11
甲方：___________
乙方：___________
甲、乙双方依《证券法》有关规定，就甲方委托乙方代理有价证券买卖及相关业务达成以下协议，以资共同信守。
第一条 开户
1、甲方在委托乙方进行证券买卖活动前，必须填写详细的开户资料，同时还必须出示身份证、证券帐户卡原件和复印件。甲方可选择预留一至两个银行提款帐号，以备日后提款时专户出款。
2、在乙方开户的投资者必须办理沪市全面指定交易手续。办理指定交易手续时，投资者必须提供本人身份证、上海股东卡，并签定“上海指定交易协议书”一式两份。
第二条 代理
甲方如授权他人代理证券开户、买卖、交割、转托管、提款等行为，则必须开具《授权委托书》，写明代理人姓名和身份证号码、代理事项、权限，并由双方签名盖章。同时必须带齐代理人与授权人的身份证及授权人的证券帐户卡。
第三条 买卖委托
甲方在乙方开户后，自动享有柜台委托、电话自动委托、小键盘自助委托、pda、手机短信息、wap方式等委托方式。随着乙方新业务品种的开展，乙方提供的新委托方式视同甲方当然采用，如甲方需排除乙方提供的委托方式中的任何一种，应进行特别声明。
确认甲方的委托方式有效、合法后，乙方应及时执行甲方的委托指令。如甲方需变更指令，则只在乙方确认指令尚未执行时方可为甲方办理变更手续。
如果甲方未依约定及有关法律、法规等规定委托，则委托无效。
第四条 清算交割
1、 甲方在委托后可向乙方查询是否成交，如有疑问，须在五个交易工作日之内以书面形式向乙方查询。原始委托交易记录或凭证和对帐单为最终核查的依据。如甲方未按上述规定确认，按已确认处理。
2、 甲方在营业时间可随时要求乙方提供对帐单(交割单)，但不以此作为确认成交的前提条件。
第五条 分红、派息、配股、保证金计息
1、 乙方将甲方应得的分红派息等自动划入甲方的“保证金户”和“证券帐户”内，除签定代理配股协议外，甲方必须自行在有效期限内办理配股缴款手续。
2、 甲方保证金余额利息，按中国人民银行规定的同期活期储蓄利率计算。乙方为甲方代扣代缴利息税。
第六条 保证金提取
甲方可以选择乙方提供的以下方式提款：
[1]凭身份证和股东卡在乙方柜台输入保证金密码取款：提款时须提供有权人的`身份证、证券帐户卡、保证金帐户卡原件，同时输入相符密码。取款时现金当面点清，离柜概不负责。
[2]选择银行专户出款：提供有权人的身份证、证券帐户卡，填写保证金转入银行专户(如存折)的转帐单，同时输入相符保证金密码。若甲方为机构还需提供预留印鉴，据此乙方将甲方的保证金转入银行专户后，甲方在银行办理取款。
第七条 挂失、解挂、冻结、解冻
1、 甲方的有关证件、资料、密码遗失或被窃，有权人应及时向乙方申请办理挂失，因未及时办理挂失手续而致责任或损失由甲方自己承担。甲方可适时申请解挂，解挂时须提供有权人的身份证、证券帐户卡原件。
2、 乙方可根据有权人申请、甲乙双方有关协议、或法律许可的司法及证券主管机关的要求对甲方帐户实行冻结、解冻等操作。
第八条 甲方声明与保证
1、 甲方保证遵守有关部门关于证券买卖及相关业务的规定。
2、 甲方确认本协议本，并接受本协议所规定的全部条款;同意其后所进行一切委托及有关业务活动均受本协议之约束;对本协议内容完全明白和认可，并在明白和认可后签定本协议。
3、 甲方承诺偿付任何因其违约使乙方遭受的损失，乙方对甲方帐户中的证券、价款享有扣留权。
第九条 乙方特别声明
1、当甲方临柜委托乙方办理证券买卖及相关业务，如：办理转托管、提取保证金等，乙方皆遵守由其工作人员查验有关证件后再由电脑核实密码的两个顺序不可颠倒的程序。甲方除非有相反证据，否则如果乙方执行了甲方的委托指令，让甲方提取了保证金，即表明乙方已按程序查验了相关证件并且表明甲方已输对了密码。甲方认可乙方查验“人证”是否相符，“证证”是否相符，对于甲方证件被伪造或冒用及甲方密码泄露而引致的损失不承担任何责任。
2、 除非经甲方同意、法律许可司法及证券主管机关的要求，乙方不得擅自泄露甲方的委托事项及开户资料。
3、 若因电脑通讯系统发生故障或不可抗力事故以及乙方不可预测或不可控制因素而造成甲方不能正常交易，乙方不承担责任，但乙方保证尽快采取其他方法使交易正常进行。
第十条 附则
1、本协议经甲方和乙方签字后生效。
3、甲方申请销户，或乙方通知或公告通知甲方销户时，协议终止。
4、本协议受国家和主管机关颁布的有关法律、法规及证券交易所业务规则之约束。未尽事宜，依据国家有关证券交易业务规则和金融惯例办理。
5、本协议任何一方不得以不知有关法律、法规及业务规则而推诿根据这些法律、法规及业务规则应承担的责任和义务。
6、本协议正本一式两份，具有同等法律效力，签约双方各执一份。
甲方签名：_________(或授权代理人)：_____________
身份证号码：____________ _____________
邮编及通讯地址：__________ _____________
联系电话：_____________ _____________
乙方：_____证券股份有限公司__________证券营业部(盖章)
经办人：______
年 月 日
保证金协议书12
一：经营权转让协议范本
甲方：________________________
法定代表人：__________________
乙方：________________________
法定代表人：__________________
甲乙双方经协商一致，达成_________转让协议，协议如下：
第 一条在友好协商的前提下，为了更好地经营和管理，甲方将_________转让给乙方，包括已列明的所有固定资产和所有无形资产（详细清单附后略），总额 为人民币_________元（大写_________元），其中应收押金_________元（大写_________元）。
第二条本协议签字生效之日起，乙方先付甲方人民币_________元，乙方可派收费和财务人员进入，从即日起，所有的收入归乙方，同时药品、人员工资、水电、房租等所有相关费用由乙方负责；之前的所有相关费用由甲方结清。
第三条_________个月后，所有的经营管理权归乙方，甲方应协助乙方平稳过渡，同时乙方应承认甲方所签署的合同或口头合同；对于有异议或有争议的问题，双方应在相互尊重理解的基础上友好与合同方协调解决。
第四条甲方在办理完成转让变更手续，乙方（或乙方代表）为法人和负责人后，乙方必须付人民币_______元（大写______元）予甲方，余额_________元乙方必须在年底检查（上级）完毕后_________日内付清予甲方。
第五条陈述和保证
5．1甲方的陈述和保证
（1）其是一家依法设立并有效存续；
（2）其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的行为授权签订和履行本协议；
（3）本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。
5．2乙方的陈述和保证
（1）其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的行为授权签订和履行本协议；
（2）本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第六条违约责任
6．1甲方的责任
（1）如果甲方未按本协议履行义务，则应承担罚款_________元给乙方并应按本协议继续完义务。
（2）如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。
6．2乙方的责任
（1）如果乙方违反本协议，则甲方可解除协议并要求乙方承担违约金_________元。
（2）如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第七条保密
一方对因本次转让协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
第九条协议附件
9．1本协议附件包括但不限于：各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议；甲方的营业执照复印件、乙方的身份证复印件及相关的各种法律文件；
9．2任何一方违反本协议附件的有关规定，应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
第十条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十一条争议的解决
本协议书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的.人民法院提起诉讼。
第十二条权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。 第十三条后继立法
除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十四条通知
14．1本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
14．2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
14．3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十五条协议的解释
本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十六条生效条件
本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
本协议一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：____________
_________年_________月________日
乙方（盖章）：__________________
法定代表人（签字）：____________
_________年_________月________日
二：转让协议书范本
转让方（甲方）： 身份证号码：
顶让方（乙方）： 身份证号码：
房东（丙方）： 身份证号码：
甲、乙、丙三方经友好协商，就饲养场转让事宜达成以下协议：
一、丙方同意甲方将自己位于 街（路） 号的饲养场(原
为： )转让给乙方使用，建筑面积为 平方米；并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。
二、丙方与甲方已签订了租赁合同，租期到年 月 日止，年租金为 元人民币（大写：），租金为每年交付一次，并于约定日期提前一个月交至丙方。饲养场转让给乙方后，乙方同意代替甲方向丙方履行原有饲养场租赁合同中所规定的条款，并且每年定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。
三、转让后饲养场现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有，租赁期满后房屋装修等不动产归丙方所有，营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。
四、乙方在 年 月 日前一次性向甲方支付转让费共计人民币 元，（大
写： ），上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用，此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。
五、甲方应该协助乙方办理该饲养场的工商营业执照、卫生许可证等相关证件的过户手续，但相关费用由乙方负责；乙方接手前该饲养场所有的一切债权、债务均由甲方负责；接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。
六、如乙方逾期交付转让金，除甲方交接日期相应顺延外，乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金，逾期30日的，甲方有权解除合同，并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止，甲方同样承担违约责任，并向乙方支付转让费的10%作为违约金。
七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关，但遇政府规划，国家征用拆迁饲养场，其有关补偿归乙方。
八、本合同一式三份，三方各执一份，自三方签字之日起生效。
甲方签字：日期：
乙方签字：日期：
丙方签字：日期：
保证金协议书13
甲方：_______
乙方_______
本着平等互利的经营原则，经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就加盟北京加一度科技发展有限公司代理事宜，在互惠互利，平等协商的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条 立协议方
授权方(下称甲方)：_______法人代表：___地址：_______电话：_______
被授权方(下称乙方)：_______法人代表：_______地址：_______电话：_______
第二条 授权及经营约定
1.[经营期限]：鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划自_______年_______月_______日至永久(除不抗力情况外)起建立合作关系。
2.[保证金]: 本协议签订之时，乙方须向甲方一次性支付诚信保证金(人民币大写)____________________(人民币小写)__________，以后不须再交纳。自合同签订之日起至合同结束，甲乙双方并未违约的情况下，甲方在十天内将该款无息退还给乙方。
3.[授权]：加盟授权从甲乙双方签订合同，并且乙方向甲方付清规定的款项(实际须支付的款项种类和金额按签约合同规定为准)之日起生效。
第三条 承诺
1、乙方获得上述特许经营权许可后，须按甲方要求经营管理，不得超越许可范围和许可期限，未经甲方书面同意，不得将该项权利转让(产品经营权限与服务)。乙方承诺在加盟期间，完全遵守本特许加盟条例，合法经营;
2、甲方承诺在现有技术上维护整个网上交易平台的`正常运行，并努力提升和改进技术，使用户网上交易活动得以顺利进行。甲方承诺提供乙方稳定的服装货源，并且尽力拓展产品的种类与提高服务的质量。
第四条 附则
1.此合同一经签字即具有法律效力，双方必须严格遵守，任何一方不得无故终止合同。如一方违约，对方均有权追究其法律责任，要求赔偿损失。
2.合同的延续性：合同期满后，乙方在无违反合同的基础上，享有优先续签权。
3.本合同的乙方地址，联系方式，如有变动，乙方应立即书面告知甲方，否则造成的损失甲方不承担任何责任。
4.以上条款如有未尽事宜，在合同期间双方应平等协商解决。
5.本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。
6.合同条款的解释权归属。
甲方(公章)：_______法定代表人(负责人)或授权代理人(签章)：_______年_______月_______日
乙方(公章)：_______法定代表人(负责人)或授权代理人(签章)：_______年_______月_______日
保证金协议书14
合同编号：________
委托人：________
签订地点：________
代销人：________
签订时间：____年____月____日
第一条代销商品、数量、价格
商品名称、商标品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价
1、_______________________________________________________________
2、____________________________________
合计人民币金额大写：_________
（注：空格如不够用，可以另接）
第二条代销商品的质量标准：______________
第三条代销商品的交付时间、地点、方式及费用负担：________________________________________________________________＿
第四条代销期限：从____年____月____日至____年____月____日。
第五条代销期限终止后，未售出的代销商品的处理：__________________________________＿
第六条代销商品待遇报酬。报酬的计算方法是：__________________________________________
第七条报酬、货款的结算（可按下列方式选择，未选择的.划掉）
１、已售商品的价款每月____日结算一次，代销人的相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款与报酬在代销期限终止时结清。
２、已售商品达百分之____时，代销人与委托人结算一次价款，相应报酬从价款中扣除。最后一批代销商品价款与报酬在代销期限终止时结清。
３、__________________________
第八条本合同解除的条件：___________________________________________________________________________
委托人：________
签订地点：________
代销人：________
签订时间：____年____月____日
保证金协议书15
甲方：（业主） _______________________
乙方：（承包人） _______________________
鉴于：乙方已同意承接甲方的装修项目，为确保项目的正常进行和双方权益的保护，双方自愿达成以下协议：
一、保证金数额
1.1 乙方保证金金额为 _______ 元整，作为保证乙方按照装修项目合同的约定履行合同义务的保证，支付给甲方。
1.2 保证金在装修工程竣工之后的 _______ 日内无息退还。
二、保证金的缴纳和退还
2.1 乙方应当 在装修项目开始后的________ 日内将保证金支付到甲方账户。
2.2 如乙方未按时支付保证金，甲方有权解除与乙方的合同，乙方应当承担违约责任，同时甲方有权要求相应的赔偿。
2.3 保证金应当在以下情况下无息退还给乙方：
2.3.1 除因未竣工而未获得支付的工程款项外，装修工程全部完成；
2.3.2 因质量工程问题引起的赔偿问题已解决；
2.3.3 甲方与乙方之间的一切应付货款、服务费等已经结清。
三、违约责任
3.1 乙方未按照以上条款的规定按时支付保证金的，应当按每天借记保证金金额的 万分之一支付罚金；
3.2 如乙方未能按照约定在合同履行期限内竣工，甲方有权扣留乙方的.保证金；
3.3 如甲方违反合同约定，因此造成乙方的经济损失，甲方应当赔偿相应的损失。
四、适用法律及争议解决
4.1 本协议的订立、履行与争议解决均适用________（填写国家）法律；
4.2 如果各项条款的解释和履行中发生争议，应协商解决；如协商不成，可向相关法院提出起诉。
五、协议生效
5.1 本协议自________日起生效；
5.2 本协议正本二份，甲方乙方各执一份，具有同等效力。
甲方：（业主）签字： _______________________
乙方：（承包人）签字： _______________________
【保证金协议书】相关文章：
保证金协议书06-12
保证金协议书01-07
保证金协议书01-13
保证金协议书15篇02-06
保证金协议书（优秀15篇）06-18
保证金协议书汇总7篇01-14
实用的保证金协议书四篇02-20
保证金协议书集合五篇01-01
关于保证金协议书3篇06-23
关于保证金协议书三篇06-21