土石方联营协议书范本通用
在现实社会中,需要使用协议的场合越来越多,签订协议可以保护当事人的合法权益。协议到底怎么写才合适呢?以下是小编精心整理的土石方联营协议书范本通用,仅供参考,欢迎大家阅读。

土石方联营协议书范本通用1
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作,共同发展的原则,甲方真诚与乙方联营合作,共同开创市场,经双方友好协商一致,达成如下协议:
第一条 甲乙双方合作方式
1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营,核算,自负盈亏。
2、乙方以甲方的名义承接工程项目,工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后,甲方再与乙方签订工程分包施工合同,由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。
3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行,应按时足额发放农民工工资,不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。
第二条 甲乙双方承诺事项
1、甲方承诺:
(1)尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内,不干预乙方的一切生产经营活动,有义务为乙方____经营所需的便利条件,尽____能力解决乙方实际工作中的具体困难,协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项,有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可,乙方不得交于他人经营。
(2)乙方承建的工程款到甲方帐后,甲方除扣除约定的税金、管理费用后,在两日内及时将余款全部支付给乙方。若因此延误给乙方造成的一切损失和后果均由甲方承担
2、乙方承诺:
(1)要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议,并自觉维护甲方形象,乙方确保生产,文明施工,保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市文明工地。因乙方原因造成的事故,质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的税金及甲方的管理费外,与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。
(2)保证项目工程款专款专用,不挪作它用,按照工程施工总承包合同的约定,资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下,由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下,不得停工。
第三条 乙方向甲方缴纳承包费的比例
1、由乙方承建的工程项目,甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的.8%(包括:税金、管理费)扣除后一次付给乙方。
2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后上缴。
第四条 其它事项
1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等,均由乙方全部承担。与甲方无任何关系,甲方不承担任何连带责任。
2、乙方缺少现场管理人员时,可以向甲方申请派员,甲方要大力支持、并派适应人员,费用由乙方支付。乙方缺少专业施工队伍或材料供应商时,可以向甲方申请,甲方的相关部门帮助推荐,由乙方自行选择确定(合同由乙方自行签订并签字盖章,需甲方____盖章的材料款,甲方将从付给乙方工程款中扣除)。
3、乙方施工的工程,乙方不得以甲方的名义____材料、更不能拖欠材料款等其它款项。
4、合作期间如发生挣执、纠纷,双方应本着互谦互让互凉的原则友好协商。若协商不妥可由签约地人民法院裁决。
5、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方协商另议。
第五条 甲乙双方合作期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,合作期满,本协议自行失效。
甲方(盖章)_________乙方(盖章)_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
土石方联营协议书范本通用2
甲方:
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、项目工程名称:
二、项目工程地点:
三、运输要求、方式:
(1)要求运输车辆根据挖机情况定,(2)所有车辆由金沙县石场乡余银组织。
(3)以车箱容积为标准,平车方量为18方。
四、工期:
本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、____行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。
开工时间为____年____月____日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。
五、单价、结算
(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方),运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m,超出1.1-2.0公里内加1元/m,超出2.1-3.0公里内加1元/m,3.1-4.0公里内加1元/m,甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。
(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆,每月支付方式按甲方主合同方式执行。
六、双方的权利义务
(一)甲方的权利义务
1、在乙方施工过程中,加遇施工当地____、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。
2、如遇施工当地____、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地____众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地____众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
(二)乙方的`权利义务
1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质。乙方对其所____的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生事故由乙方自行处理。
2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。
6、乙方____的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。
八、争议解决办法
本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他
1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方联营协议书范本通用3
甲方:__________________
乙方:__________________
现有甲方经营的加油站目前正处在关键时期,经双方共同协商,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、合作原则
1.1双方在合作过程中建立起来的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础,提____率与共同发展是双方本次合作的目标和根本利益。
1.2本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。
1.3充分发挥双方优势,优势互补,提高综合竞争力,共同铸造新的市场格局。
1.4本协议为框架协议,是双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。
二、合作标的
2.1标的:经营权及所有权均为甲方的加油站。
2.2标的现状:甲方承诺其拥有标的全部股权并对标的全部资产享有占有、使用、收益、支配的权利,上述权利如存有瑕疵,甲方承担责任。
三、合作方式及内容
3.1甲乙双方组成一个新的战略合作体,以合作标的为____,由甲方负责经营管理,并按约定方式进行利润分配。
3.2出资:_________
3.2.1甲方投资40万元,于_________年_________月_________日投资到位。
3.2.2乙方投资40万元,于_________年_________月_________日投资到位。
3.3利润分配:
3.3.1各方每月进行一次利润分配,分配方式为当月利润的60%,当月未分配利润的40%用于合作____的运营。
3.3.2利润分配由乙丙丁三方按1:1的方式进行分配,甲方不参与利润分配,甲方每月按约收取合作标的约定租金作为回报。
四、权利与义务
4.1在投资资金投资到位后,各方不得因任何原因抽回出资。
4.2甲方在经营管理过程中,其他各方均有监督权。
4.3合作期间,加油站的亏损由乙丙丁三方按1:1的比例承担。
4.4如其中任何一方需要转让股份,须首先征求对方的意见,在同等条件下,相对方具有优先____权,否则,转让无效。
五、违约责任
5.1若因任何一方违反本协议第四条第1款之约定的,违约方无权参与利润分配,给守约方造成经济损失的',须承担损害赔偿责任。
5.2本协议任何一方不履行义务或履行义务不符合本协议约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违反约定的一方向对方赔偿损失的范围包括但不限于违约金、律师费、调查费、审计费、鉴定费、公证费、差旅费等。
六、其他条款
6.1本协议在履行过程中发生的争议,由各方按照本协议合作原则协商解决,协商不成的,依法向合同履行地人民法院起诉。
6.2本协议正本及协议附件一式二份,双方各执一份,各份均具有同等法律效力。自双方签署盖章之日起生效。如双方未在同一时间签署的,则以最后签署盖章的时间为协议生效日期。
甲方:__________________签订时间:__________________
乙方:__________________签订时间:__________________
丙方:__________________签订时间:__________________
丁方:__________________签订时间:__________________
土石方联营协议书范本通用4
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等、友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的规定,就双方合作建立____电子商务网上商城______第三方电子商务____渠道(以下简称网上合作____)的运营外包达成如下协议,并愿意在此基础上双方共同遵守,精诚合作,互相支持,共同发展。
1、合作内容:甲方是拥有包括品牌、设计、生产、经销及零售实体。
乙方是一家专注于从事面向____的电子商务(b2c)外包运营的公司,乙方以自身的技术实力和在电子商务方面的运营经验和能力,双方合作运作以____甲方拥有的品牌商品为目的的电子商务____。
2、合作条件:甲方品牌在互联网上的商标使用权,商标使用权再授权,以及产品的分销权、零售权。
乙方拥有建设并运营面向最终____的电子商务网上商城(b2c)的能力。
3、合作方式:甲方通过互联网等非线下实体店铺的形式向最终________可授权的品牌商品,乙方为甲方该项业务____外包运营,该外包运营包括网店建设、网店运营、____推广、客户、收款结算等。
乙方负责,物流配送、甲方授权乙方在淘宝、拍拍____的网络____经营权,甲方授权乙方开立品牌淘宝、拍拍的专卖店。除上述甲方明确授权的网站外,乙方不得在其它网站经营甲方的品牌。双方建立电子商务战略合作关系。甲方并按本协议第三章的约定向乙方支付建设及运营费。
4、合作区域:中国。
5、合作及授权期限:自本协议签订之日起至_____年___月___日。
6、甲方权利及义务
(1)甲方保证在互联网上所____商品的合法性,并对所____的所有产品承担所有责任,包括并不限于知识产权、产品质量等。
(2)甲方制定网上合作____的产品零售指导价格。乙方承诺不以低于甲方零售指导价的价格____。甲乙双方共同制定面向会员的促销原则,乙方可在该原则下制定促销计划,经甲方书面同意后方可执行具体促销计划。
(3)甲方负责____网上合作____所售商品并保证稳定的库存。
(4)甲方应向乙方____为建设网上合作____所需要的有关产品图片、信息、介绍、市场及宣传等文档内容;甲方负责协助办理网上合作____经营许可的各种资质。
(5)甲方有义务依照双方共同制定的客户规范对网站____的产品进行退换货处理。
7、乙方的权利及义务
(1)乙方拥有非甲方____的网上合作____的后台信息系统、操作规范等的知识产权。
(2)乙方应确保乙方运营的网上合作____的信息系统性能满足合作需要的技术规范。
(3)乙方不得____下____甲方____的货品。
(4)乙方保证妥善保管代销货品。在乙方保管期间发生的货物灭失或毁损(不包括不可抗力造成的)由乙方承担全部的损失。
(5)乙方负责网上合作____的网店设计、网店建设、网店运营、网店推广、________。
(6)乙方应于每周结束的次日,每月结束的三日内,每年结束的次月10日前向甲方____每周、月、年的____报表、____分析、退换货分析、当前库存数据分析以及客户浏览记录和________分析。
(7)乙方应在甲方书面批准的市场推广方式内开展推广活动。
(8)乙方负责第三方网上商城的日常推广、节庆等特殊促销活动的策划及实施,但需得到甲方书面批准。
(9)除本合同明确授权外,乙方不得在其它场合使用品牌,不得再授权其它单位网络经营品牌。乙方不得____任何假冒或仿冒品牌的产品,不得做出任何侵害品牌的知识产权的行为,否则甲方有权立即单方解除本合同,乙方应承担相应的违约及侵权责任并赔偿甲方由此所遭受的实际损失。
(11)乙方在____活动中不得损害国家利益、社会公共利益、____权益和他人合法权益,也不得损害甲方权益,不得做出有损品牌形象的行为,否则由此产生的责任概由乙方自行承担,并且甲方有权单方解除本合同。
8、网店建设费及收益分配
(1)甲方须向____开具商品____发票。
(2)甲方因在合同签订日支付_____元给乙方作为,网店____建设费(图片拍摄图片优化网店整体设计等)。
(3)甲方同意乙方提取甲方产品的____佣金作为收益。
佣金:甲方同意乙方从实际____出去的甲方产品零售指导价格中提取____比例的佣金作为乙方的外包报酬。佣金=实际____出去的产品的零售指导价格×15%的佣金比例。
(4)配送与结算
1)关于商品的物流配送方式双方约定:由甲方负责仓储和对____的发货。产品的所有权在____给____之前均属于甲方所有,乙方不享有产品的所有权。
2)乙方在客户时接到客户反映发现有甲方多发、错发的货物的,应做好详细记录,同时应立即通知甲方。
3)甲方将按照《中华人民____产品质量法》、《中华人民________权益保护法》及其它法规、部门规章和国家强制性标准的规定,对存在质量问题的售出商品____无条件退换货,对非商品质量问题(商品不影响二次____)的售出商品____7日内可退换货、15日内可换货。甲方通过乙方售出的商品,由乙方代表甲方为____用户完成上述售后。
4)双方以自然月为对账结算周期,乙方财务人员应于每月10日前向甲方出具上一对账单周期实际发生的结算金额对账通知单,甲方在收到乙方对账通知单5个工作日内将对账通知单回执返回至乙方。如甲方对乙方____的对账单有异议,双方可通过对账方式进行核对。双方对结算对账单确认无误后3个工作日内,乙方应在每月15日至20日期间向乙方账户汇入上月的佣金。
(5)乙方向甲方快递对账及相关资料等快递费用及运输费由甲方承担。
9、商业保密条款
(1)商业秘密:任何一方公开或未公开的任何技术信息和经营信息,包括但不限于:产品计划、____计划、奖励政策、客户资料、财务信息等,以及非专利技术、设计、程序、技术数据、制作方法、资讯来源等,均构成该方的商业秘密。
(2)保密:双方对在本协议下知悉的另一方的任何商业秘密均负有保密义务,任何一方在任何时候均不得向第三方披露另一方的商业秘密,非经另一方书面许可不得向任何第三方泄露。任何一方违反本条规定的,应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。如果损失难以计算,则按3万元计算。
(3)本协议终止后至少3年内,双方仍然负有本条款项下规定的保密义务。
10、违约责任
(1)甲乙双方任何一方严重违反本协议,造成本合同约定的.合作业务无法经营或由于一方不履行本协议规定的义务、经通知纠正后15日内仍未纠正的,视作根本违约,守约方有权解除本协议。如双方同意继续合作,违约方仍应赔偿守约方的经济损失。
(2)乙方保证所____的技术设备的正常运作,如____因乙方技术设备原因给____造成相关损失,由乙方承担所有责任。
(3)如因为不可抗力导致技术故障,进而影响的不能履行或履行延误,从而导致____理解错误而造成的任何损失,双方均不负责任。
(4)不可抗力:在合作期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其他不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使协议的履行直接被影响或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况电报通知对方,并应在____五天内____事故的详细情况及协议不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事故对协议的履行的影响程度,由双方协商决定是否解除协议、或者部分免除履行协议的责任、或者延期履行协议。
(5)乙方逾期支付货款的,应承担逾期付款金额每日千分之三的违约金,超过____五日仍未支付的,甲方有权解除本协议。但因为对方过错所致支付延迟,则支付方不承担此违约责任。
11、争议解决方式
(1)一切由执行合同引起或者与合同有关的争议,均应友好协商解决,协商不成时应向乙方所在地人民法院起诉。
(2)本合同未涉及的部分,均按《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的有关规定执行。
12、协议的生效、终止及其他
(1)本协议自双方授权代表签字、盖章之日起正式生效,有效期一年。协议期满前一个月若双方均未以书面形式提出异议,则本协议自动延期一年,延期期数没有限制,直到双方提出异议为止。
(2)若本合同终止或解除后双方不再续签新的合同的,则乙方应在合同终止后的7日内清除完毕网站上的所有品牌标志和____宣传,并将甲方产品和其它属于甲方的财产完好地归还甲方。并且,乙方不得向甲方收取任何费用。
(3)对本协议内容做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方授权代表签字后成为协议不可分割的部分。
(4)本协议一式_____份,均具同等法律效力,双方各执两份为凭。
(5)本协议未尽事宜,须经双方另行协商并签署书面文件,与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章)
_____年____月____日
乙方(盖章)
_____年____月____日
土石方联营协议书范本通用5
甲方:__________
乙方:__________
经甲、乙双方友好协商,甲方同意将 地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:
一、工程内容:
地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点:__________
三、工程量:
土石方约 __________万立方米左右,____内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式:
采用包工的方式,单价以____ 元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法:
乙方进场后,甲方先付____ 元给乙方进场费,以后按____ 立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任
1、水、电源由甲方____。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期:
从开工日起有效 __________天内完成上述项目的`施工任务。设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。)
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。
甲方代表:__________ 乙方代表:__________
____年____月____日
土石方联营协议书范本通用6
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,甲方同意将 地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:
一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点:
三、工程量:土石方约 万立方米左右,____内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式:采用包工的方式,单价以 元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法:乙方进场后,甲方先付 元给乙方进场费,以后按 立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任
1、水、电源由甲方____。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期:从开工日起有效 天内完成上述项目的施工任务。设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的.因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。)
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。
____、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
土石方联营协议书范本通用7
甲方:________
乙方:________
一、工程概况:
1、工程名称:________
2、工程地点:________
3、工程内容:________
二、承包内容:
1、工程量乙方按甲方____的中标价为________(小写:________),甲方收取管理费___%,若结算工程量超出合同工程量,其超出合同工程量部分甲方收取___%的管理费。
2、甲乙双方各负责税金50%;若结算工程量超出合同工程量,超出合同工程量部分税金由乙方支付。
3、乙方承包范围按业主____的图纸范围、中标分部、分项清单中所包含的'全部内容。
4、乙方必须按业主____的设计施工图纸及技术规范进行施工,保证按时、按质完成本工程分部分项任务。工程质量达到合格,并通过业主竣工验收。
三、甲方责任
1、在施工前甲方应协调业主做到水通、电通、路通到施工现场,协助乙方签证工程量及一切事项。
2、不可抗拒的自然灾害损失,甲方协助乙方与业主补偿。
3、工程竣工后,达到验收条件,甲方在15日内协调相关单位进行验收,并协助办理结算。
四、付款方式
1、针对本工程量大、时间紧,在乙方签定合同起30天内,乙方支付工程保证金人民币为贰佰万元整(小写:2014000.00元),在管理费中扣除。
2、根据乙方实际完成工程量,每月28日前报量进度款,工程款到甲方账户后7天内除扣管理费后支付给乙方。
3、甲方支付乙方工程款时,甲方在工程款汇中代扣代缴税金。
五、施工工期为180天,以开工令下发当日算起,若工期延误,乙方承担一切责任。
六、乙方需为施工过程中的负全责。
七、未尽事宜经双方协商解决,协商解决不了的送相关法律部门仲裁。
八、本合同双方应共同遵守履行,中标分部、分项工程量清单附后双方签字盖章。
九、本合同一式肆份,双方各持两份。
甲方:________乙方:________
________年________月________日________年________月________日
土石方联营协议书范本通用8
____________(以下简称甲方)
____________(以下简称乙方)
依照甲方与________________(以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、工程内容:_________________
4、承包范围:_________________
5、合同工期:开工日期:_______日;竣工日期:总日历天数_______天。
6、质量标准:一次验收合格率达到100%。
7、合同价款:__________________________________元整,¥_________________元。
二、甲方驻工地代表
甲方驻工地代表姓名:__________________________________
三、乙方驻工地代表
乙方驻工地代表姓名:__________________________________
四、甲方责任
1、甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2、协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3、甲方负责____工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4、甲方对本工程的工期、质量、、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和职责。
5、甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
五、乙方责任
1、严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2、乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3、乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4、乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5、乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作____,发生的费用由乙方承担。
6、乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7、乙方对工程的生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行交底,遵守工程建设生产有关管理规定,严格按标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业检查人员依法对工程施工中的检查、监督、管理,采取必要的防护措施,消除事故隐患,确保生产。按规定及时处理发生的事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
8、乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的'各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、____主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到________级文明工地标准。
9、乙方应遵守____有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10、乙方自行负责施工现场及工程的、保卫工作。
11、工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12、合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作____,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13、每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14、乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员____办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15、按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16、乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方____主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17、由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18、乙方自行承担发包人不能及时____材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19、乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20、乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21、因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1、本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2、应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方____及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3、施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4、为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5、甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6、甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7、管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取____部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取____部管理费。
8、(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9、每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10、支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11、甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到________级文明工地时,且未发生事故,分别支付预留的工期、质量、、文明工地________%的工程款(保证金)。
12、甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1、本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并____产品合格证明,对材料质量负责。
2、材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1、工程竣工验收报告确认________天之内,乙方向甲方(发包人)____完整的竣工资料________套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时____所造成的损失。
2、甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
1、乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2、保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后________天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承____修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
____、违约责任
1、乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2、对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3、乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
____一、争议
1、甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3、或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
____二、其它
1、本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2、本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3、(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4、本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5、本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
甲方(盖章)_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
____:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
____:_________________
_________年_________月_________日
乙方(盖章)_________________
住所:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
____:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
____:_________________
_________年_________月_________日
土石方联营协议书范本通用9
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
乙方承接甲方土石方工程运输业务,双方本着平等,自愿,互惠互利及责、权、利的'原则,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款:
一:工程名称:
工程地点:
二:工期时间:
1、开工时间:具体以甲方项目部书面通知的
开工时间为准。
2、竣工时间:
三:结算方式:
每____天结算一次,全额现金,或存入银行卡,确保乙方当天收到。
四:运输计费:
1、运至弃土场,一公里以内运价 元。(运输税后价)
2、超出一公里,每公里加人民币 0.80 元。(运输税后价)
五:挖机撞车计费:
六:合同签订生效后,甲方需支付乙方进场费:挖机每台人民币 元,泥头车每台人民币 元;乙方必须在 天内组织 台车辆,挖机进场开工。
七:甲方责任:
1、理顺周边关系,运政,交警,环保,国土,城管,确保道路顺畅,在乙方车辆不违规运输的情况下,发生责任费用由甲方负责。
2、因甲方责任,导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天,以上损失由甲方承担。
3、协调好工地管理人员,____足够油料,负责道路及时清理,整平,保证乙方车辆顺利行驶。
4、正常天气情况下,甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。
八:乙方责任:
1、合同签订后,乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工,乙方车辆进场后必须服从调度,生产;乙方车队如因违规操作,发生交通事故,或非其它甲方负责意外,一切责任由乙方承担。
2、如乙方车队在道路行驶中,所发生的交通事故,由乙方负责全部经济责任及法律责任。
九:未尽事宜双方协商解决
本合同经甲方,乙方双方签字,盖章生效,本合同一式四份,甲乙双方各执两份,此合同具有同等法律效力,受法律保护,甲乙双方共同遵守。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
账 号: 账 号:
合同签订日期: 年 月 日
【土石方联营协议书】相关文章:
合作联营协议书03-06
联营合作协议书12-18
法人型联营协议书11-12
联营合作协议书通用11-12
土石方工程承包协议书01-31
土石方运输协议书9篇12-31
土石方工程合作协议书07-25
联营的合同10-16
工程联营合作协议书(通用10篇)08-25
餐饮联营合同05-10