安装协议书范文9篇
在不断进步的时代，用到协议的地方越来越多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。大家知道协议的格式吗？下面是小编收集整理的安装协议书9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
安装协议书 篇1
为了加强管理，适应现行的市场经济，贯彻按劳分配的原则，充分调动安装人员劳动积极性，进一步提高安装人员的素质，确保安装质量，更好地为用户服务，电梯安装实行承包，特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。
一、安装人员以班组为单位，实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。
二、电梯安装工程明细：
现场名称： 合同编号：
梯种及规格型号 数 量 承包费小计
台 元
台 元
台 元
台 元
台 元
承包费总计： 元 台；大写：
三、承包费及结算方式
1、客梯、观光梯、病梯、载货电梯承包费：以五层五站为基价，630㎏、800㎏、1000㎏为￥5,000元/台，每增加一层加￥600元。1350㎏以上，不分层站多少每台增加￥600元。450㎏五层五站为基价￥4,500元/台。每增加一层￥500元，增加贯通门壹套200元。此安装承包费包括；施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。但不包括搭、租、拆脚手架，木制板、水泥等材料费用另议。
2、扶梯：待定
2.1安装人员进入现场5日内，公司向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
2.2安装前期电梯立完导轨验收合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
2.3安装中期电梯调试合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
2.4电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
2.5公司维修保养部门正式接受确认无尾子工程后，公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包费总价的20%)。否则公司不给结算全部安装承包费。
3、电梯安装结束后，由公司向当地政府部门申报验收，并承担验收费用。杂费由公司和承包人各承担50%。安装人员准备好验收资料，做好验收准备。如果由于安装原因造成复检，复检费及杂费由安装人员承担，直至验收合格。
4、电梯安装承包费支付形式工资加奖金，承包人员应得部分超出国家财政规定按规定交纳个人所得税。
四、安装日期
从可以进入安装现场起，安装时间为： 年 月 日至 年 月 日止将电梯验收合格，非安装自身原因而不能进行安装，日期不计算在内。
五、公司的职责和权利
1、对安装人员素质，操作技术进行考核，对不符合要求的，可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。
2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的(电梯安装验收施工记录)，(电梯安装验收自检记录)。
3、负责电梯的调试，检查工作
4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。
5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。
6、有权监督承包人(代组人)对承包人(代组人)下属人员的工资兑现。
六、安装人员的.职责和权限
1、安装人员在承包电梯安装前，必须和公司签订电梯安装承包协议后，方可实施电梯安装工程。
2、按协议的要求，安装人员必须牢固树立“安全第一，质量鼎级”思想，坚持现场“自检”和“互检”相结合的原则，确保安装施工现场施工质量。
3、安装前的开箱清点工作，必须在7日内完成，一旦发现错、漏件要如实填写(电梯开箱检查情况记录表)及时报到公司，7日后公司不负责，所有错漏件自己承担。清点确认的部件，要认真保管，损坏或丢失由安装人员负责，按价赔偿。
4、对检查员提出的整改意见，必须认真整改，确保质量。
5、安装人员在安装中的自检应严格按公司指定的检验标准执行，随时接受公司的检查。
6、安装人员在安装过程中，发现质量问题。应及时填写(质量反馈单)反馈给公司。如需现场更改，应经公司同意后进行。
7、严禁无证人员进入现场作业，不准私自招用临时工。临时力工不准进入井道及高空作业，力工只负责搬运，年龄在22周岁以上、45周岁以下。承包人(代组人)应经常不断的对组员进行班前班后随时随地的安全教育。承包人(代组人)对现场安全负全面责任。发生人生伤亡事故由承包人(代组人)自负。
8、安装工人的有关意外伤害保险、社会保险、劳动保护、操作上岗证等费用由承包人(代组人)负责承担。
七、电梯安装质量保证和验证方法
1、安装人员严格执行(电梯制造与安装安全规范)(gb7588-03)(电梯安装验收规范)(gb10060-03)电梯安装验收施工记录规定安装标准。
2、按要求认真填写电梯安装验收施工记录，电梯自检记录，导轨检测记录。
3、电梯安装完后(包括：电源、轿厢、曳引机、控制柜、呼梯盒、安全部件、井道件及配线)。经公司检验统一指挥调慢车、快车及全面调试。
八、安全施工
为防止电梯安装中出现安全事故，确保作业人员的人身安全，确保安装工作顺利进行，必须做好以下工作：
1、安装人员要加强对自身的安全教育，做好自我保护。牢固树立“安全第一”的思想，施工现场应指定专人负责安全工作。对现场施工人员进行施工安全交底，班前做好安全布置，班后安全总结。
2、施工人员必须遵守现场的安全条例，作业人员必须配带必要的劳动保护，保护设置齐全可靠，如安全带、安全帽其费用自负。工作服由公司免费统一发放。严格按照操作规程进行施工。出现安装伤亡事故，由安装人员自己负责。
3、做好环保工作，有序回收各种废料。
4、按现场管理要求，对零部件、工具放置有序，整齐、安全，注意个人卫生。
九、违约责任
1、根据土建施工进度情况，当需要安装人员进入现场时，应立即进入。如拒绝进入现场，按进入该施工电梯台数的工程款30%赔偿。如果因承包(带组)人和安装人员所造成的工程超期按合同规定的罚金100%赔偿。
2、若安装存在严重质量问题并在一周之内不能整改的，公司有权扣除剩余的工程款。由公司派人整改，造成严重后果的要追究当事人的责任。
3、公司有权随时对安装人员的整体能力，作业人员的技术水平进行考核，若发现不胜任者，有权终止劳务合同。
4、安装人员不得私自将安装工程分给其它人员安装，违者严厉处理。
5、安装人员必须遵纪守法，不得在工作时间内喝酒，或做与工作无关的事情。
6、安装人员在施工现场不得说脏话、打架斗殴、不讲究卫生，乱贴乱画，聚众做一些违法乱纪的事情，如有违反5、6条规定者扣除相应的安装费用。
7、承包所有人员中途中止承包任务者，扣发承包费2倍以上的罚款。
十、其它
1、如有未尽事宜，双方另行商订后可签订补充协议。
2、本协议一式四份，安装人员执一份，公司存档三份。
3、本协议适用于北京地区
发包方：****电梯工程有限公司 承包方：
负责人(签字)： 承包人(签字)：
安装协议书 篇2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款：
第一条：工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式：乙方承包所有清工及材料。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(￥元)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计
第二条：乙方承包内容：
1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;
2、安装配电箱六个(每个里面安装250A自动空气开关一个、100A自动空气开关两个、63A自动空气开关四个、20A自动空气开关两个及其他辅助照明开关)
3、通往车间主电路电源线两根(75平方多股铜芯电缆)
4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)
5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装
6、照明电源及开关插座面板安装
7、后期灯具的安装
8、其他收费项目另计。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场
2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。，
第五条：工程付款方式、结算的约定
1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的.50%)支付工程款30%元，电路完工后支付工程款的30%元，整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款5%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)
___年___月___日___年___月___日
安装协议书 篇3
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方将创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：
一、 工程概况
1、 工程名称：创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程
2、 工程地点：徐州经济技术开发区软件园
3、 工程内容：金属钢管栏杆制安工程及保修期间的维修等全部内容。
4、 承包方式及工程造价
（1） 承包方式：主材甲供，乙方包人工、辅材、安装、质量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、弯头、稀料，辅材包括电焊条、切割片、钢丝刷等除以上主材之外的一切材料。
（2） 甲供材料选用：楼梯采用普通焊管，Φ50、Φ32、Φ20实测厚度不小于2.5㎜。窗护栏采用普通方管，方管40*30、20*20实测厚度不小于2.0㎜。 幕墙采用铝方管10*40。
（3） 承包单价：楼梯栏杆及窗护栏按照50元/米结算。楼梯扶手安装高度1.0米，护窗栏杆安装高度1.1米。具体价格如下：
序号 楼号 部位 单位 数量 单价 合计（元）
1 C1主楼 楼梯扶手 米 332.48
2 C2主楼 楼梯扶手 米 348.6
3 C1裙楼 楼梯扶手 米 61.03
4 C2裙楼 楼梯扶手 米 94
5 836.11 50 41805.5
6 C1主楼 窗护栏 米 74.4
7 C2主楼 窗护栏 米 408 暂不施工
8 C1裙楼 窗护栏 米 71.8
9 C2裙楼 窗护栏 米 135.6
10 689.8 50 34490
11 C1主楼 屋面 米 20
12 C2A楼 屋面 米 30
13 50 50 2500
14 C1主楼 幕墙内侧 米 918.96
15 C2主楼 幕墙内侧 米 540 暂不施工
16 1458.96 16 23343.36
17 总计 102138
二、 工程期限
1、 本工程的具体开工日期以甲方通知为准，乙方必须在20xx年6月20日之 前完成全部工程项目。
2、 因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%，甲方有权单方解除合同，
三、 质量及施工要求
1、 质量要求
（1） 本工程由乙方进场的材料应与甲方确认的材料样板相一致。
（2） 本工程质量应符合相应国家规范规定的合格等级标准。
2、 施工要求：
（1）钢管加工处理后焊接、打磨及抛光，工程安装完毕后，要达到不晃动等要求,否则由乙方无偿负责处理。
（2） 钢管要求美观，打磨均匀、平整、光滑、整洁，安装牢固，不能出现虚焊现象，五金配件除膨胀螺栓为镀锌材质外，其余皆为不锈钢。
四、 工程付款方式
1、 乙方施工完毕经甲方、监理验收合格，并由甲方开具结算工程量清单后，付至合同总价的95%。
2、 余款于工程竣工验收完毕后留工程结算总价的5%作为保修金。
五、 甲方工作
1、 甲方负责提供施工场地给乙方进行施工，乙方确认在合同签订前已查看过 甲方所提供的场地及周围的'环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
2、 甲方免费负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。
六、 乙方工作
1、 乙方必须保质保量，严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。
2、 乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。
3、 乙方工程人员必须服从甲方工程部的工程管理制度和规章制度。
4、 乙方必须注意楼梯地砖的成品保护，如因乙方原因造成损坏，修补费用由乙方承担。
5、 工程竣工验收合格前，乙方必须对本工程进行保护，否则所造成的一切经济损失由乙方承担。
6、 工程竣工后，乙方要清理现场，将施工场地擦扫干净，做到工完场清，并 负责将垃圾清运到甲方指定地点。
七、 安全生产的约定
1、 乙方在施工应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国 消防条例》和其他相关的法规、规范。
2、 由于乙方在施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程、消防条例， 导致发生安全事故，所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。
八、 工程验收
1、 国家及约定验收标准：按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、 国家颁布之有关施工与技术验收规范及乙方提供经甲方确认的样板，作为本工程质量标准进行验收。
2、 工程材料进场验收时，乙方须向甲方提供所进场材料质量合格证书。
九、 工程保修及服务
1、 保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围损坏及施工质量低劣，不能达到要求，均属乙方保修责任范围。
2、 保修费用：从工程结算中截留，留工程结算总价款的 5%作为保修金。保修 期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额，超过部分仍由乙方支付。保修期间，乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复，否则甲方可委托其 他施工单位或人员修理，其费用在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
十、 违约责任除因人力不可抗拒因素影响施工外，工期每拖延一天，扣罚乙方工程结算价款的百分之一。
十一、 争议的解决 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。
十二、 其它事项 本协议书字双方签字或盖章后生效，工程完工付清工程款后失效，本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
签订日期： 年 月 日
安装协议书 篇4
甲方(工程发包方)： 洛阳建工集团有限公司
乙方(工程承包方)：洛阳建工集团有限公司58中学项目部
甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：
一、甲方的安全责任：
I、涉及起重设备安装的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措施”(即：组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后，应组织验收，对设备的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任：
1、组织施工人员学习《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的环节，应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”，并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入安装现场区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的.工作，开工前应得到值班人员的同意。
5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《起重设备安装作业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并白行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，另外附页。
六、其它需要约定的事项：无
七、本协议是工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
甲方单位盖章： 乙方单位盖章：
年 月 日 年 月 日
安装协议书 篇5
发包人(以下简称甲方)：_________
承包人(以下简称乙方)：_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》等相关法规，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
第二条承包范围：_________
第三条工程承包方式：包工包料(全包)
第四条合同工期
开工日期：_________
竣工日期：_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整
1、工程造价：_________
2、付款方式：_________
3、价款调整：除甲方、消防主管部门、设计单位更改方案，可据实增减调整外，其他情况一律不予调整。
第六条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20__年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20__、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20__，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。如有国家相应新的规范出台，以新规范为准。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验，实验结果符合规范。
第七条安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为两年，终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，每月2次定期与甲方沟通，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方
通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话：_______乙方联系人：_______
4、保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的两年质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在规定时限内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的.时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
4.6免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用;
第十条双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以
任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、乙方负责为甲方培训维护人员共计2人，直至完全独立操作为止。
第十一条违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总
造价的2‰的违约金。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十二条争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十三条其他约定
1、本合同一式四份，双方各执两份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：乙方(公章)：
法定代表人：_________法定代表人：
委托代理人：_________委托代理人：
合同经办人：_________合同经办人：
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
通讯地址：_________通讯地址：_________
签订时间：______年___月___日
协议签订地：_________
安装协议书 篇6
尊敬的业主朋友：
为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：
1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；
2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；
3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；
4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；
5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；
6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；
7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。
空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。
我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。
栋 室业主： 空调安装人员 ： 年 月 日
本提示一式两份，业主及服务中心各执一份
空调安装安全协议书
甲方：XX
乙方：XX
为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的'所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字）：
地址：XX
委托代理人：XX
电话：XXXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（签字）：XX
地址：XXXXXX
委托代理人：XX
电话：XXXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
空调安装安全协议书
中央空调系统安装协议书
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；
5、遵守本协议其他相关条款、
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；
（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
（4）安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方（代表）签字：XX
XXXX年XX月XX日
乙方（代表）签字：XX
XXXX年XX月XX日
安装协议书 篇7
甲方：四川超然建筑装饰工程有限公司
乙方：
经甲乙双方协商一致，就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。
一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证；
二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责安装并交付使用，当事人须明确，双方不存在雇佣关系；
三、为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故（费用）由乙方承担；
三、乙方的安装人员必须身体健康，严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业；乙方须按国家有关规定，为安装人员进行人生保险（或已购买）；
四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的'人员伤害及设备损害负责。
五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用；
七、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
六、乙方指派现场安全安装负责人为，进行安全操作指导工作；
七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生，责任一概与甲方无关。
十、本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。
十一、有效期自年月日生效至截止。
甲方：乙方：
法定代表人法定代表人：
委托代理人委托代理人：
年月日年月日
安装协议书 篇8
甲方：
地址：
电话：
邮箱：
乙方：
地址：
电话：
邮箱：
如果乙方安装、复制或以其它方式使用了_________________软件产品，则视为乙方已同意下列条款，如乙方不同意本协议中的条款，请不要安装软件。如果乙方通过合法渠道从甲方取得本软件的任何拷贝，则乙方拥有如下权利：
一、使用权
乙方有权在计算机上安装本软件，并在业务范围内使用本软件，再现本软件具有的全部功能。
二、技术支持
1、乙方有权获得甲方的全面的技术支持。
2、对于本软件在安装使用过程中产生的任何疑问、问题，乙方均有权向甲方提出并要求甲方给予解答或解决。
三、版本升级
根据实际需要，乙方有权获得本软件的各个升级版本的使用权。但如果甲方另有要求，乙方须支付适当的版本升级费用。
四、一般限制
乙方对本软件的使用权仅限于再现本软件本身具有的功能，乙方无权擅自修改本软件，也无权对本软件进行反向工程、反编译或反汇编，也无权在本软件的基础上进行二次开发，衍生新的.软件。如果出于适用性或其它原因需要修改本软件，应书面向甲方提出，由甲方进行修改。
五、备份
除非为乙方自己的正常使用或备份存档的目的，乙方也无权擅自复制本软件的全部或任何部分内容。
六、使用
对本软件的使用权范围仅限于乙方本身。未经甲方书面允许，乙方无权以转让、许可、出租、租赁、出借、赠与或其它任何方式向任何第三方提供本软件或其复制件或其中任何部分，无论这种提供是否出于商业目的。
七、声明
对于本软件，甲方保证不含有任何恶意破坏乙方的计算机资源（包括文档、程序和其他数据）的功能设置。对于乙方在使用此软件过程中而产生的利润损失、可用性消失、商业中断，或任何形式的间接、特别、意外或必然的破坏，或任何其他方的索赔，甲方及其代理、销售人概不负责，即使甲方已事先被告知此类事有可能发生。
八、知识产权和保密
本软件的版权和可能涉及的甲方的商标权、专利权、专有技术和其他权利，其所有权归甲方。乙方对其中出现的权利标识应妥善保留，不能擅自进行删剪或修改。乙方拥有授权范围内的使用权，但没有转让或许可他人使用的权利。对于涉及甲方技术秘密的内容，乙方还负有保密的义务。
九、其它
1、本软件许可协议的未尽事宜，由双方其它协议或另行协商约定。
2、本软件许可协议适用中华人民共和国有关法律。
甲方（签字）：
签约日期：_________年_________月_________日
乙方（签字）：
签约日期：_________年_________月_________日
安装协议书 篇9
建设单位：（简称甲方）安装单位：（简称乙方）
一、工程内容：
经双方协商，甲方同意将铝合金门窗工程承包给乙方安装，安接技术特证要求不同由甲方现场指挥为准。
二、工程运料
山东方正50平开，壁厚1.2mm，玻璃厚4mm，铝格条中空玻璃。
三、工程款支付：
乙方料进工地，甲方应付20%，框安装完后付30%，玻璃安装完后付30%，工程完工验收合格后一次性付清。
四、质量要求：
乙方必须按建筑工程要求规范精心安装，工程质量达到优良标准。不合格工程采取无偿返工。
五、本合同一试两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方：乙方：
年月日
【安装协议书】相关文章：
安装协议书03-14
管道安装协议书07-23
安装安全协议书07-01
安装窗户协议书11-26
电力安装协议书06-23
安装安全协议书10-11
广告安装协议书12-31
塔吊安装协议书02-06
物件安装协议书01-28
软件安装协议书02-14