当前位置:好文网>实用文>合同范本>垫资协议合同

垫资协议合同

时间:2024-06-03 09:28:45 合同范本

垫资协议合同

  随着社会一步步向前发展,越来越多人会去使用协议,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。那么什么样的协议才是有效的呢?以下是小编为大家收集的垫资协议合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

垫资协议合同

垫资协议合同1

  甲方:

  签约地点:

  乙方: 签约日期: 年 月 日

  为明确甲、乙双方权利义务,根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥,同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同,以资双方信守执行。

  一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下:

  1、乙方垫资品牌为XXXX水泥,品种为32.5散装、42.5散装,数量以甲方实际需要为准。

  2、甲方所需水泥提货数量需提前2日 告知乙方,数量特别大时需提前5日 告知乙方,以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。

  3、乙方为甲方进行垫资,垫资方式按水泥厂出厂价加运费方式合计价格计算 每吨收取20元 作为垫资利润。

  4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责,从华新水泥景洪工厂至搅拌站的运费为不含发票50 元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商,协商情况为以运输合同约定为准 。

  5、垫资结算方式为月结,即当月合计垫资金额于次月20 日前一次性付清款项。

  二、计量验收及合理损耗规定:

  1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准,包装袋重按国家标准执行。甲方对数量有异议的,应在收货时提出,乙方应立即复核,若确属乙方原因应予以更换。

  2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数船运计量单数量为准,合理磅差率 为3 ‰,合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出,由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测,若确属乙方原因,以检测结果为依据计算。若甲方未在收货当时提出异议的,视为甲方对该批次交货量无异议。

  甲方指定收货人验收的,收货人签字验收或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认,指定收货人对数量有异议的,亦应在收货时提出,否则,视为甲方对该批次交货量无异议。

  三、发票的出具及货款的支付:

  1、每月5 日前,由双方对上月水泥提货 所发生的供货数量和金额进行汇总,并进行确认结算与票据交接。实际提货数量以供货厂商出具的.提货数量和磅单为准。

  2、甲方提货所发生的水泥款发票由水泥厂提供给甲方,所发生的物流费用发票由承运单位提供给甲方,因乙方垫资发生的利润价差发票由双方另行明确的运输合同处理和解决。

  3、甲方应在次月20日前 一次性向乙方支付所发生的货款及垫资利润,否则甲方有权停止供货,并追究相应的违约责任。

  四、质量要求、验收方法及解决质量异议的方法:

  1、质量要求:乙方所供通用硅酸盐水泥执行GB175-20xx标准。

  2、特殊质量要求:

  3、验收方法:以□乙方 ■乙方供货厂商 同编号出厂产品检验报告验收,并委托□乙方 ■乙方供货厂商 抽样。

  4、提出异议期限:如甲方对质量有异议,应在收货后四十日内向乙方提出书面异议,否则视为甲方对乙方所供产品质量无异议。

  5、解决质量异议的方法:

  出现质量异议时将封存样送双方共同认可的省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行裁决,由此所发生的一切费用由败诉方承担。

  五、违约责任:

  1、若乙方所供产品质量经按第四条约定方式检验未达到质量要求,乙方愿承担因产品质量给甲方造成的经济损失。

  2、若甲方未能按合同约定时间提报书面产品需求计划和或变更计划,给乙方造成的经济损失由甲方承担,甲方因此造成损失自行承担。

  3、甲方未能按本合同规定的付款期限付清全部应付款项,乙方有权解除合同,由此造成的一切损失由甲方承担。同时,甲方除应立即偿清所欠款项外,每延迟付款一日,则每日应向乙方支付延迟部分总价款的3% 作为违约金,2个月内偿清所有垫资款及违约金。(注:如2个月内未能付清所有垫资款及违约金,需要以厂房做为抵押还清所欠债务。)

  六、解决纠纷的方式:

  协商解决,协商不成时任何一方可向乙方住所地人民法院提请诉讼。

  七、其他约定:

  1、本合同自双方签字(甲方为自然人时)盖章(甲方为法人和或经济组织)之日起生效,有效期至年月日止。

  2、本合同一式2 份,甲、乙双方各执1 份。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  代 表: 代 表:

  地址: 地址:

垫资协议合同2

  甲方: 乙方:

  经双方友好协商,达成以下协议:

  一:乙方因资金周转需要,特要求甲方为 公司代垫资人民币 ,只用于 ,专款专用,不得作为其它用途使用,协议到期后,由乙方负责归还垫资款,项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。

  二:乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管,以及此次垫资产生的重要单据文件: ,完全由甲方掌控此垫资款。

  三:代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止,垫资完毕后,此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的 支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。

  四:乙方郑重声明,此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。

  五:垫资收益:甲乙双方约定,此次垫资享有垫资项目分成,分成金额: 固定收益,金额为:¥16000.00元,计壹万陆仟元人民币整(此收益为双方约定固定收益,甲方不承担项目收益变动及亏损风险) 。

  六:乙方故意隐瞒债务事实真相,以非法占有为目的',导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条,将乙方移交公安机关处理,依法追究乙方刑事责任。

  七:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。

  八:本协议一式贰

  双方各执一份自双方

  双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

  甲方签字: 乙方(法人)签字:

  年 月 日 年 月 日

垫资协议合同3

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经过深入的沟通、交流,在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下,就“项目”建立战略合作关系,并达成如下协议:

  第一条合作原则

  按照“优势整合、平等互利、共同促进、共同发展”的原则。

  第二条合作内容

  1.甲、乙双方同意在坚持绿色发展理念的前提下,缔结战略合作关系,对“______”进行市场推广应用,并结合市场需求,对系统进行创新新探索和升级改造,增强市场竞争力。

  2.双方共同组建项目开拓小组,以项目为载体,明确各自分工,有效的开展工作。

  第三条责任义务

  (一)甲方责任义务

  1.负责“______”市场开拓。

  2.负责协调政府相关部门,整合专家学者、专业企业及社会资源,促成项目签约和实施。

  3.负责“______”项目实施中,在线监测设备、阀门硬件设备的采购。

  (二)乙方责任义务

  1.负责“______”中软件部分的升级改造及优化

  2.负责“______”中央控制系统的生产制造。

  3.负责具体项目的系统安装调试及运营维护。

  4.负责项目实施中,PCL、信号线材料的采购。

  第四条沟通协调机制

  定期与不定期组织沟通交流:讨论分析市场情况;针对项目存在的问题提出意见及建议;协调项目协议、建设、运维相关事宜;研究解决的措施办法。

  第五条保密责任

  合作过程中,对投资额度、运维模式、商务运作、实施方案、财务管理等涉及保密内容,双方均有责任进行保密。如一方未征得对方同意,擅自违反保密约定、并造成损失的.,依据协议追究法律和经济责任。

  第六条其他事项

  1.本战略协议是双方进行长期合作的依据,执行过程当中,可根据市场情况,经双方协商一致后,调整和增加合作的内容;具体项目另签订具体项目协议。

  2.甲乙双方之间的信任与相互合作,是本战略协议得以履行的基础。

  3.甲乙任何一方如因自身原因提前终止协议,需提前一个月通知另一方,经双方友好协商妥善解决。

  4.本协议经双方代表人或其授权代表签字,并加盖公章后生效,有效期五年。本协议正本一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。本协议期满时,双方应优先考虑与对方续约合作。

  甲方(盖公章):______乙方(盖公章):______

  法定代表人或授权代表:______法定代表人或授权代表:______

  日期:______日期:______

垫资协议合同4

  甲方:

  乙方:

  根据乙方在 施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。

  一、产品名称:

  柴油。

  二、质量要求:

  甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。

  三、供货方式

  乙方随时可以联系甲方送油。

  四、产品价格:

  油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。

  五、售后质量保证

  在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。

  六、货款的支付与结算

  1。乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。

  2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款

  七、甲乙双方的.权利与义务

  1。在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*0。3%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。

  2。甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。

  3。甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。

  4。甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。

  5。甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。

  八、其他

  1。甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。

  2。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  3。本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

垫资协议合同5

  垫资方:_____________

  借资方:_____________(抵押人)

  保证方:_____________(抵押权人)

  借资方为将坐于

  房产,解押、重新抵押,解押款________元,重新抵押贷款________元,并请作为保证人,经三方(或双方)协商,特订立本合同,以便共同遵守。

  第一条借资用途:_________________

  第二条借资金额:_________________

  第三条借资费用:_________________

  第四条借资发放形式:_____________

  第五条借款期限:_________________

  第六条还款资金来源及还款方式

  1、还款资金来源:_____________。

  2、还款方式:_____________。

  第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。

  第八条本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理(借资方必须全力配合)。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。

  第九条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的`,直接向垫资方人民法院起诉。

  本合同如有未尽事宜,必须合同各方当事人共同协商,做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份,具有同等效力。

  垫资方:_____________(公章)

  地址:_________________

  电话号码:_____________

  借资方:_____________

  地址:_________________

  电话号码:_____________

  保证方:_____________

  地址:_________________

  电话号码:_____________

  签约日期:_____________

  签约地点:_____________

垫资协议合同6

  甲方:(借款人):身份证号:

  乙方:(借款人):身份证号:

  鉴于乙方拟向______银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。

  一、垫资事项

  1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB ______)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:

  户名:______;账号:______;

  1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:

  户名:______;账号:______;

  1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天,垫资期间甲方收取乙方垫资金额的______ %手续费和垫资金额的______%的月利息。经甲方同意,可延期一个月,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(仟分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

  二、乙方贷款事项

  2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB______)的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。

  三、保证及违约责任

  3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;

  3.2乙方向甲方提供位于______市______(房产证号:______房______字第______号)的房产作为本次垫资的.抵押物(甲方在抵押期间保管本房所有手续,可以作为乙方违约后的起诉证据)。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务,甲方有权将本房产在通知乙方的情况下,委托拍卖行进行公开拍卖,乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续,拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用(垫资款______元、手续费元、利息______元、及后续延迟金______元、及其它______费,包含律师费、诉讼费、执行费、误工费等)后,剩余钱款归乙方所有。

  3.3乙方愿意接受______市区人民法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向______市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。

  四、通用事项

  4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)

  4.2下列第______项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:

  ①委托融资申请表;②债务声明书;③抵押房屋所需资料;④借款借据;⑤ ______;

  4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲乙双方签字并按指印之日起生效。

  甲方:

  身份证号码:

  电话:

  地址:

  乙方签名(指印):

  身份证号码:

  电话:

  地址:

  见证人:身份证号码:电话:

  签订日期:______年______月______日

垫资协议合同7

  上诉人(一审原告):

  仲 ,女,汉族,19 年 月 日生,身份证号:

  住所地:

  被上诉人(一审被告):

  李 ,男,汉族,19 年 月 日生,身份证号:

  住所地:

  李 ,男,汉族,19 年 月 日生,身份证号:

  住所地:

  赵 ,女,汉族,19 年 月 日生,身份证号:

  住所地:

  上诉人因与被上诉人房屋买卖合同纠纷一案,不服无锡市 区人民法院于20 年 月 日作出的(20 )苏02 民初 号《民事判决书》,现提起上诉。

  上诉请求:

  1、请求依法撤销(20 )苏02 民初 号《民事判决书》,对本案予以改判,判决李 、赵 配合办理过户手续,将涉案房屋登记到上诉人仲 名下;

  2、本案一、二审的诉讼费由被上诉人承担。

  上诉理由:

此致

  无锡市中级人民法院

  上诉人: (仲 )

  20 年 月 日

垫资协议合同8

  需方:_______________(以下简称乙方)要方:_______________(以下简称甲方)

  乙方因工程需要,向甲方购买黄沙、水泥,为明确双方的权利义务,经双方平等友好协商,订立以下条款。

  1、乙方所需的黄沙、水泥全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买黄沙、水泥,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整,同时甲方有权单方解除合同。

  2、乙方根据工程进度需要,分期向甲方购进所需黄沙、水泥,乙方每次需货时,应提前1天通知甲方,经甲方确认后,甲方应在2日内将该黄沙、水泥送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

  3、黄沙、水泥接收验收方式:乙方收到货物后应先进行验收,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起2日内书面通知甲方,并提出相关的'检测报告,否则该批黄沙、水泥的质量视为完全合格。

  4、付款方式:本合同项下黄沙、水泥款项按以下方式支付:甲方黄沙、水泥送到乙方工地当日,乙方必须支付该批黄沙、水泥总价款的30%,余款30日内付清。

  5、双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。

  6、本合同双方签字盖章后生效;每批送货合同金额及数量等附明细表。

  7、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

  甲方(签章):_______________乙方(签章):_______________

  甲方代表:_______________乙方代表:______________

  合同签订日期:_______________

垫资协议合同9

  甲方(垫资方):____________________

  住所:____________________________

  身份证号码:______________________

  联系方式(手机):___________________

  银行账户:________________________

  乙方(借资方):____________________

  住所:___________________________

  身份证号码:_______________________

  联系方式(手机):___________________

  甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:

  第一条:借资用途

  乙方与__________有限公司签订有买卖合同,乙方购买____________有限公司______。由于乙方购买的______数量较大,现乙方委托甲方对其购买的_______款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与________有限公司签订的______买卖合同的购买________用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项。

  第二条:垫资期限

  甲方为乙方垫资的期限为:自___年___月___日到____年__月___日。

  第三条:垫资形式

  甲方直接为乙方与_________有限公司之间的_______买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量____元/___的提成给予甲方。

  风险告知:垫资协议属于变相借款合同,通常情况下借款合同的借款由当事人进行协商约定,自然人之间的借款未约定利息的,视为无偿借款;自然人之间约定有偿借款的,其利率不得高于法定限制。相关法律规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍;不允许计收复利。

  第四条:还款期限与还款方式

  乙方还款期限为:乙方应于_______________________________

  乙方还款方式为:乙方应于________________________________

  第五条:双方责任义务

  (一)甲方的主要权利和义务

  (1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:

  (2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:

  (3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的重要单据文件:

  ____________________________________________。

  风险告知:垫资协议属于变相借款合同,在没有任何担保的情况下,建议乙方提供相关的财产证明。

  (二)乙方主要权利和义务

  (1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:

  (2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的.除外:

  (3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:

  (4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买_______每__元的垫资提成。

  第六条违约责任

  1、甲方违约则__________________________________________

  2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。

  第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉。

  本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

  甲方(签字、盖章): ____乙方(签字、盖章):____

  签订日期:___年___月___日签订日期:___年___月___日

垫资协议合同10

  发包人:都昌县源生环保科技有限公司 (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。

  第一条 工程概况

  (一)工程名称:都昌县生活垃圾综合处理厂项目

  (二)工程地点:江西洪城水业都昌分公司西侧

  (三)工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

  (四)工程价款:本工程投资额约 元人民币。

  (五)承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

  第二条 合同工程

  (一)开工日期:20xx 年5 月 26日

  (二)竣工日期:20xx年 11 月26日

  (三)合同工程总日历天数180天。

  第三条 合同价款

  (一)合同价款依据

  1。 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

  (二)工程结算

  1。工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算:

  A.工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。

  B.工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。能严把施工质量关,所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

  C.乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。

  2。乙方根据实际工程量,按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书,送交甲方审核。

  第四条 质量标准

  工程质量标准为:

  (一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求,根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

  在施工中根据有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失,且工期不予顺延。

  (二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则,返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查,乙方视为甲方同意隐蔽,否则,返工费用由甲方承担。

  (三)具体质量要求如下:本工程质量标准要求全部达到合格工程,争创优质。

  第五条 材料供应及机械租赁

  (一)乙方采购材料及要求

  1。应事先通知甲方,请甲方看样,留滞样品,并经甲方书面同意后,方可采购。

  2。乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

  (二)周转材料及机械租赁:

  乙方应根据具体情况,配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

  第六条 安全文明施工

  (一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。

  (二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,设立安全警告标示牌,并设专职的'安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。

  (三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责,费用自理。

  (四)乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

  (五)乙方必须严格控制火工品,遵守有关火工品的管理制度,严禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

  (六)施工现场材料应堆放整齐,机械设备安装井然有序,施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

  甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

  第七条 双方职责

  (一)甲方职责

  1。负责本工程的场地平整、通水电工作,保证施工期间的需要。

  2。向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。

  3。办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

  4。确定水准点与座标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验。

  5。组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

  6。协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。

  7。负责工程的施工监理,对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

  8。及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

  (二)乙方职责

  1。办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

  2。负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

  3。开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等,并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间:《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

  4。将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

  5。尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉。

  6。无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、环保达到标准。

  7。施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线,如有损坏或丢失,乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失,乙方应负责赔偿。

  8。不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

  9。项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理,离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

  10。上道工序完成后,未经甲方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查,乙方视为甲方同意进入下道工序施工,否则,返工费用由甲方承担。

  11。施工现场实行标示牌管理,写明工作范围、作业内容和质量要求,认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)。根据工程需要,提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。

  12。负责合同规定的保修期内的缺陷修复,直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

  13。自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验,若委托甲方完成,甲方要收取相应的费用。

  14。搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。

  15。自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

  16。遵守国家有关法律、法规和乡规民约,服从业主内部治安、物业等相关管理,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等,由乙方自行处理。

  17。自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

  18。按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。

  第八条 工程价款的支付

  (一)本合同不支付工程预付款,乙方必须具备满足本工程的流动资金。

  (二)付款方式 本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

  工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

  第九条 违约责任

  (一)甲方

  未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任。

  (二)乙方

  1。未按本合同工期完成,每拖延一天扣罚3000元,限额为10万元。

  2。不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。

  3。进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款500。

  4。若乙方在保修期内缺陷修复不及时,甲方有权指定第三方修理,费用由乙方承担,并在质保金中扣除。非乙方责任,乙方不承担费用。

  第十条 争议的解决方式

  合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,由江西省九江市仲裁委员会裁决。

  第十一条 其它

  1。乙方不得将本工程转包,如有发现转包,甲方有权终止合同,并按合同价款10%进行处罚。

  2。乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资,否则,甲方在支付乙方工程款时,有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。

  3。工程竣工后,保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施,同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾,如不按规定时间内完成,乙方承担每天500元违约金。

  第十二条 附则

  合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分,双方必须遵守。

  第十三条

  1。未尽事宜由双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书,补充协议与本合同具有同等效力。

  2。与本工程签定的其它相关协议、合同,与本合同有冲突的均以本合同为准。

  3。本合同书双方约定正副本份数:正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份。

  甲方单位:乙方单位:

  甲方代表:乙方代表:

  签约地点:

  签约日期: 年 月 日

垫资协议合同11

  甲方:____________

  乙方:____________

  经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。

  一、垫资金建修的方式:垫资____________万元。只限垫支壹年内还____________万元。其中____________万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。

  二、所有建房开支一律由甲方自己负责。

  三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。

  四、建修由乙方建修,工资每平方米玖拾元,打橡胶板,工资由甲方负责。

  五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。

  六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。

  协议人:____________证人:____________

  甲方:____________乙方:____________

  ____________年______月______日

垫资协议合同12

  甲方:

  乙方:

  为了维护双方当事人的合法权益,根据相关法律法规的规定,双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致,签订本合同。

  一、租赁土地位臵、面积、用途

  甲方将位于出租给乙方作为经营使用,占地面积为____亩。

  二、租赁期限

  租赁期自____年____月____日至____年____月____日止,共____年。

  三、租金计算标准及交付方法

  1、租金计算标准:____元/每亩,在合同期内甲方不得再提出增加租金的要求。

  2、租金交付方法:

  四、甲方的权利和义务

  1、对乙方租赁的.土地拥有权。

  2、对乙方的经营情况有监督检查权。

  3、保护乙方的正常生产经营活动,维护乙方的合法权益。

  五、乙方的权利和义务

  1、对租赁土地享有使用权、收益权。

  2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。

  3、租赁期内发生的债权债务,均由乙方承担。

  六、违约责任

  双方当事人任何一方违反本合同规定条款,则视为违约,甲方违约,必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。

  七、特殊规定

  如遇不可抗拒的自然灾害,造成重大损失,由双方协商解决相关事宜,租赁期内如遇国家征用或征收土地,土地补偿款归甲方所有,地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。

  八、合同变更、解除及纠纷的解决办法

  双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除,发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成的,任何一方可直接向人民法院起诉。

  九、本合同自双方签字后生效。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  签订日期:

垫资协议合同13

  转让方:_______________(以下简称甲方)

  受让方:_______________(以下简称乙方)

  甲方现将的土地与乙方合作开发建房,为明确双方的权、责、利,特订协议如下:

  一、宅基地概况:宅基为_______________的良田(约_______________亩)与_______________的良田(约_______________个平方)。

  二、合作方式:甲方宅基地与乙方合作开发建房,乙方将车库上的一楼二个套间和_______________万元现金补偿给甲方,另外方勇的宅基地乙方以现金_______________万的方式一次性补偿给_______________。

  三、付款方式:签订合同付,其余部分待动动工付清元_______________。

  四、权利与责任:甲方必须保证现方勇修的通道给乙方正常使用,乙方享有该条路的'永久性使用权,但无所有权,甲方不得向乙方收取道路及其他一切费用。甲方必须保证周围群众的不得无理取闹,遮光、前后间距所发生的费用概由甲方负责,乙方不承担其他任何费用。乙方必须保证该房屋的质量,甲方的两套住房享有乙方房屋的同等权利。甲方不负责所有的建房手续费用。甲方必须负责经办该房屋施工期间和以后的生活水电,但所发生的费用概由乙方负责。

  五、乙方所给甲方的两套住房,乙方不负责房产证件手续。

  六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,具有同等法律效力。

  甲方签字:_______________

  乙方签字:_______________

  ________年_______月_____日

垫资协议合同14

  垫资服务协议书

  编号: 甲方:

  乙方(借款人): 身份证号:

  鉴于乙方拟向支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款, 乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。

  一、垫资事项

  1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写) 拾万佰元整(小写:RMB方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:

  户名: ;

  账号: ;

  1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:

  户名: ;

  账号: ;

  1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过 天,按垫资金额的 %收取利息。经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的 ‰(千分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

  二、乙方贷款事项

  2.1 拾 元整(小写:RMB )的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。

  2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的.

  贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。

  三、保证及违约责任

  3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;

  3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受济南市强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向济南市 区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。

  四、通用事项

  4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)

  4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力: ①委托融资申请表;②债务声明书;③划款委托书;④借款借据;⑤ ;

  4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。

  4.4本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖章之日起生效。

  甲方:

  乙方签名(指印): 身份证号码:

  住址: 电话:

  签订日期:

垫资协议合同15

  发包人(全称):都昌县源生环保科技有限公司 ( 以下简称甲方)

  承包方(全称): (以下简称乙方)

  为保证 工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

  一、工程质量保修范围和内容

  质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:

  上述内容及合同范围内装修工程

  二、质量保修期

  质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

  双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的'该工程的合理使用年限;

  2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

  3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;

  4.装修工程为2年;

  5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

  三、质量保修责任

  1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。

  2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

  3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

  四、质量保修金的支付

  本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;

  五、质量保修金的返还

  甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。

  六、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:

  本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年月日年月日

【垫资协议合同】相关文章:

施工垫资合同04-20

垫资协议书05-25

建设工程垫资合同03-06

垫资协议书(通用18篇)05-12

垫资协议书(通用17篇)03-18

减资退股协议03-02

贷资施工合同02-21

小班健康好玩的布垫教案11-21

行政人资工作总结12-22

中学教资济南的冬天教案01-23