施工合同延期协议
在日常生活和工作中，协议使用的情况越来越多，签订了协议就有了法律依靠。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编为大家整理的施工合同延期协议，欢迎阅读与收藏。
施工合同延期协议1
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙双方于__年______月______日签订了一份金额为_______元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的`服务(服务时间分为两段从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_________________乙方：_________________
签字盖章：_________________签字盖章：_________________
施工合同延期协议2
甲方：________________有限公司
乙方：________________有限公司
甲乙双方于20__年07月01日签订了合同号为：_________________MKHG-SH-JD-044-20__的《装置设备管道绝热防腐工程、脚手架搭建及零星用工检维修工程服务框架协议》(以下简称“原合同”)。现甲乙双方就增加服务期限经协商一致，达成以下补充协议。
一、服务期限由原合同“20__年07月01日至20__年6月30日”延长至20__
年9月30日。
二、
乙方结算检维修工程款，提供税率11%的增值税专用发票。三、合同计价仍执行原合同约定，待中石化公司关于“营改增”政策文件正式下
发后，在后期结算中对补充协议期间的结算造价差异按文件进行调整。
四、本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合
同不一致的'，以本协议为准;本协议未作规定的，按原合同执行。
五、本协议经甲、乙双方签字、盖章即生效。
六、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份。
甲方(盖章)：______________有限公司乙方(盖章)：______________有限公司
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
签订日期：_________________年月日签订日期：_________________年月日
施工合同延期协议3
甲方：_________________
乙方：_________________
根据_______________法律的规定，并经过甲乙双方友好协商一致同意在原合同的`基础上对合同的相关条款进行修改，而签订本补充协议。
定义：_________________本协议中的原合同系指：______________合同编号为：______________等等。
甲乙双方一致同意，将原合同的施工期限修改为：______________，其他条款仍按原合同执行。
本补充协议为原合同的有效组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
本协议一式_____份，甲方_____份，乙方_____份。
甲方(盖章)___________
法定代表人(签章)___________
乙方(签章)___________
____年_____月_____日
施工合同延期协议4
甲方：____________身份证号码：______________
乙方：____________身份证号码：______________
为了顺利推进_______________镇_______________村_______________大桥北桥头道路的建设，连通那_______________桥两边道路，方便广大群众的出入，促进当地的经济发展以及造福子孙后代。
经甲乙双方协商，本着自愿、平等、诚实信用原则，就土地置换事宜达成协议如下：
一、置换土地概况
1、甲方地块：_______________位于________________，面积_____________亩。
2、乙方地块：_______________位于________________，面积_____________亩。
3、甲乙双方自愿等面积永久置换原属于对方的`土地。
4、乙方置入的土地用于接__________村__________大桥北桥头道路建设用地。
二、违约责任
1、本协议为甲乙双方在自愿的原则下签署，协议签订之日生效，协议生效之日起，双方将土地交付对方使用，并且双方以后均互不干涉土地使用情况。
2、本协议在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成时，可向人民法院起诉。
三、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，坡稔村委员会存一份。
甲方(签章)：_______________乙方(签章)：_______________
见证方：____________
_________年__________月__________日
施工合同延期协议5
甲方：________________有限公司
乙方：________________有限公司
甲乙双方于______年______月______日签订了合同号为：_________________MKHG-SH-JD-044-20xx的《装置设备管道绝热防腐工程、脚手架搭建及零星用工检维修工程服务框架协议》(以下简称“原合同”)。现甲乙双方就增加服务期限经协商一致，达成以下补充协议。
一、服务期限由原合同“______年______月______日至______年______月______日”延长至______年______月______日。
二、乙方结算检维修工程款，提供税率11%的增值税专用发票。
三、合同计价仍执行原合同约定，待中石化公司关于“营改增”政策文件正式下发后，在后期结算中对补充协议期间的结算造价差异按文件进行调整。
四、本协议作为原合同的`补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同不一致的，以本协议为准;本协议未作规定的，按原合同执行。
五、本协议经甲、乙双方签字、盖章即生效。
六、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份。
甲方(盖章)：______________有限公司乙方(盖章)：______________有限公司
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
签订日期：_________________年______月______日签订日期：_________________年______月______日
【施工合同延期协议】相关文章：
延期还款协议02-19
延期借款合同10-14
延期付款合同03-27
延期补充协议03-30
延期协议书08-03
延期交房赔偿协议06-27
延期还款协议15篇04-04
延期还款协议 15篇04-24
延期还款协议14篇04-24
延期还款协议书03-14