购销合同10篇[集合]
现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的购销合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
![购销合同10篇[集合]](https://p.9136.com/00/l/b9bacffabacfcdac6_5efbf6bf90eb2.jpg)
购销合同 篇1
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的'换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同 篇2
购货单位：(以下简称甲方)
供货单位：(以下简称乙方)
为了增强甲乙双方的责任感，加强 经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本 合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格：
2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第项执行。
(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量：
2.计量单位、计量方法：
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位：
2.交货方法，按下列第项执行：
(1)乙方送货;
(2)乙方代运;
(3)甲方自提自运。
3.运输方式：
4.到货地点和接货单位(或接货人)：
第五条产品的交(提)货期限
第六条产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，按下列第项执行：
(1)按国家定价执行;
(2)不属于国家定价的产品，或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的，按甲乙双方的商定价执行。
2.产品货款的结算：产品的货款实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
第七条验收方法
第八条对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2.甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部门货款的%(通用产品的幅度为1%～5%，专用产品的幅度为10～30%)的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的.，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款%(通用产品的幅度为1%～5%，专用产品的幅度为10%～30%)的违约金。
2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得以顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的，按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条其他
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
本合同自年月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。
购货单位(甲方)：(公章)供货单位(乙方)：(公章)
代表人：代表人：
地址：地址：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
年月日订
购销合同 篇3
出卖人：___________ 签订地点：__________
买受人：___________ 签订时间：____年__月__日
第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间
化商规生计数单金 交（提）货时间及数量
肥标格产量量价额
名称或厂单
品牌
家位
合计
合计人民币金额（大写）
第二条 质量标准：_____________________________________________________________
第三条 出卖人对质量负责的.期限：______________________________________________________
第四条 包装标准：____________________________________________________________________
第五条 合理损耗标准及计算方法：__________________________________________________________________________________________
第六条 标的物所有权自________时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，化肥属于_________所有。
第七条 交（提）货方式、地点：_______________________________________________________
第八条 运输方式和到达站（港）及费用负担：_________________________________________________
第九条 检验标准、方法、地点及期限：____________________________________________________
第十条 结算方式、时间及地点：_______________________________________________________
第十一条 本合同解除的条件：________________________________________________________
第十二条 违约责任：____________________________________________________________
第十三条 担保方式（也可另立担保合同）______________________________________________________________________________________
第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交_________________ 仲裁委员会仲裁;
（二）依法向人民法院起诉。
第十五条 本合同自_______________起生效。
第十六条 其他约定事项：_______________________________________________。
出卖人 买受人 鉴（公）证意见：
出卖人（章） 买受人（章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
（章或签字） （章或签字）
居民身份证号码： 居民身份证号码：
委托代理人 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行： 鉴（公）证机关（章）
账号： 账号： 经办人：
邮政编码： 邮政编码：
年 月 日
购销合同 篇4
甲方：
乙方：
乙方购买甲方优良玉米秸秆，经甲乙双方共同协商，就有关事项达成如下协议：
一、 甲方玉米种植面积约1000多亩，玉米成熟后由乙方全部收购。
二、玉米成熟后收购价格和标准：
玉米成熟后每吨按400元收购，1000亩约产玉米秸秆5000吨，合计人民币大写：贰佰万元(￥：200万元)。 收购玉米秸秆的标准：玉米秸秆成熟后须粉碎并运至场地计每吨400元。
三、 付款办法：收购结束后乙方一次性付清甲方全部货款。
四、 合同签订后，乙方必须保证收购甲方种植的全部玉米秸秆。
五、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等 的'法律效力，自双方签字之日起生效。
六、 其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇5
卖方：__________________
地址：__________________
电话：_______
传真：______
开户行：______________
帐号：______________
税号：_______________
买方：________________
地址：________________
电话：_______
传真：________
开户行：______________
帐号：__________________
税号：________________
买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同，经双方友好协商，卖方同意销售，买方同意购买由卖方提供的铁矿粉，并且双方一致同意严格履行本合同如下条款：
一、品名：铁矿粉
技术指标：fe 64。5%（最小）
水份： 10%（最大）
二、交货期：款到交货。
三、数量：5000吨（+/-10%）
四、交货地点：卖方货场。
五、价格及价格调整：
1、单价：人民币____吨，开票干基单价（_____+10%）_____元/吨。
2、价格调整：品位高于65%，按1%以10元/吨的比例奖励，低于64。5，按每1%以10吨的比例惩罚，如品位低于63。5%，买方则有权要求退款退货。
六、品质、数量及结算依据：
品质（理化）指标：提货时双方代表共同取样，每天制成一个均样，一分三份，双方各留一份，封存第三份作为公证样；双方协商指定一家检验机构进行化验，如果此二份样的`化验结果之差异在0。5%以内，最终结果以此二结果的平均值为准，如果其差异超过0。5%，双方共同执公证样在同一化验机构进行化验，其结果为双方所规定的品质数量均为本合同项下的结算依据。
七、付款和结算：在双方签定合同之日起3个工作日内，买方须将全部货款汇至卖方指定的帐户；卖方在5个工作日内凭正本过磅单向买方开具增值税发票（税率13%）进行结算货款多退少补。
八、货物发运：
由买方以书面形式指定提货人自提。
九、争议的解决：
双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成，则提交合同签约地法院进行裁决，该裁决结果为最终结果，诉讼费用由败诉方承担。
十、违约及违约金：
如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务，违约方须向对方支付本合同总标的额的5%作为补偿。
十一、生效及变更：
本合同一式贰份双方各执壹份；本合同经双方签字盖章后生效，通过传真签署同等有效。
卖方：_______ 买方：_____________
代表签字： 代表签字：
购销合同 篇6
甲方：
乙方：
为了提高经济效益及工作效益，促进双方业务往来，简化作业手续，经双方友好协商达成一致，甲方负责向乙方提供所需车辆，并签订本合同，双方严格执行以下合同条款。
一、甲方就订购所需车辆(以下简称：合同车辆)事宜，与乙方达成一致意见，双方于 年 月 日签订本合同。
二、车辆品牌型号： ,车辆单价： 元,订购数量： 辆,合计：大写 元整(小写： 元整)。
三、付款方式：
(1)在本合同签订之日，乙方付给甲方人民币大写 元整(小写 元整)作为预付款。余款人民币大写 元整(小写 元整)必须在 年 月 日前付清剩余款项。
(2)支付日期以甲方账户显示收到全部合同总价款为准。
(3)甲方收款账号： 。
四、交货方式
甲方在收到合同总价款后应与5日内将合同车辆在乙方指定地点进行交货验收,验收完成后，乙方未提出异议，则视为甲方交付的合同车辆之数量和质量均符合本合同的要求。
五、甲方保证
1、合同车辆已经通过售前的调试、PDI检验和清洁。
2、合同车辆符合随车交付文件中所列的各项规格和指标。
六、乙方保证
1、乙方在购车前，已事先获得合法的资格，并在购车后依法律规定的时间到有关车辆管理部门依法办理一切登记手续，否则因此造成的不良后果均由乙方承担。
2、若乙方委托甲方办理合同车辆，由乙方负责所有有关车辆管理部门登记手续途中的一切风险责任。
七、质量及质量担保
1、合同车辆的质量担保范围及方式见随车所附的《使用维护说明书》。
2、乙方及其许可使用合同车辆的人员，应按《使用维护说明书》要求规范使用、保养和维修，如有违反，造成和/或引起合同车辆的损坏或故障，则不能获得质量担保服务。
八、不可抗力
因不可抗力致使本合同一方不能履行合同的，则根据不可抗力的影响部分或全部免除其责任。但是，该方因不可抗力不能履行合同，负有及时通知和拾天内提供证明的责任。
九、违约责任
本合同任何一方违约，违约方应赔偿守约方的实际经济损失。
十、因本合同产生的一切争议，合同双方应通过友好协商解决。如协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉，通过诉讼解决。
十一、双方约定
1、 甲方提供合同车辆之日起，对合同车辆将承担全部风险，包括因不当使用合同车辆而造成的.损坏和/或损害。
2、 如果乙方虽已提车，但尚有本合同约定的车款没有付清，合同车辆的所有权属甲方，且乙方不得将合同车辆用于抵押或其他债权担保。甲方据此有权解除本合同、收回合同车辆并向乙方收取车辆使用费。
十二、本合同双方申明，双方是自愿签署本合同的、对本合同项下各条款内容经仔细阅读并表示理解，保证履行。本合同为合同车辆买卖的全部法律文件。有关合同车辆的任何广告、宣传单张、推介资料或其他媒体形式的信息仅供甲方参考。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇7
供方： 需方：需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则，就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下：
1 产品名称、商标、型号规格、数量、单价：
1.1产品名称：
1.2 规格数量：具体规格数量在每次订单中详细列出。
1.3 产品单价：该单价含17%增值税发票、运费等，为需方仓库交货价。
2 质量标准：
2.1供方向需方所提供的商品质量(技术、计量、包装)必须符合国家相关标准和企业标准并经需方确认，发现假冒伪劣商品以一罚十，并承担相应的法律责任。
2.2若供方提供的商品不适用，在不损坏商品及其包装的情况下，供方负责及时调换商品。
3 包装标准：以生产厂家出厂标准包装为准。
4 交货方式、地点：
供方负责将货送至需方仓库或需方办公用品管理部门。
5 供货价格
5.1原则上按本合同第一条的规定执行。
5.2未明确约定的其他商品价格：文化办公用品供方给予需方 折优惠 (特价品除外)，耗材和日用百货供货价应在不高于市场价格的基础上向需方优惠供货。
6 违约责任：
6.1 因供方的原因造成不能交货的.，应向需方偿付不能交货部分货款的 %的违约金;
6.2 因供方的原因逾期交货的，按延期交货部分货款计算，每延期一天向需方偿付延期交货部分货款2%的违约金，最多不超过合同金额的20%。
7 合同的解除：
任何一方违约，守约方在追究违约方违约责任的同时，有权单方解除合同。
8 合同生效条件：本合同经双方签章后生效。
9 合同纠纷的解决方式：双方协商解决;如协商不成，任何一方均可向厦门仲裁委员会提出申请仲裁。
供方： 需方：
代表人： 代表人：
年 月 日
购销合同 篇8
购货单位:__________________，(以下简称甲方)
供货单位:__________________，(以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 苗木的名称、品种、规格和质量
1.苗木的名称、品种、规格:樟子松苗，苗高1.5米;桧柏苗，苗高1.5米。
2.樟子松苗，每株100元;桧柏苗，每株200元。
第二条 产品的数量
1.产品的数量:樟子松苗二万株，桧柏苗一万株。
第三条 苗木的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.苗木的交货单位:
2.交货方法，按下列第( 1 )项执行:
(1)乙方送货;
(2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具);
(3)甲方自提自运。
第五条 苗木的交(提)货期限 :乙方应当在20xx年5月8日前向甲方交货。
第六条 苗木货款的结算
1.苗木总价款:人民币肆佰万元整。樟子松苗二百万元整;桧柏苗二百万元整。
2.苗木的货款在本合同签订后，由甲方向乙方支付总货款百分之三十的预付款，苗木到货后并经双方验收合格，由甲方一次性向乙方支付。
第七条 验收方法
1.由双方共同组织人员验收。
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现苗木的品种、规格不合规定，应在30天内向乙方提出书面异议;
2.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条 乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金。
2.乙方所交苗木规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据苗木的具体情况，由乙方负责包换，并承担由此造成的一切损失。
3.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
第十条 甲方的'违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款30%的违约金。(违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加)
2.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
第十一条 不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 其它
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自________年____月____日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇9
供方：_________
需方：_________
签署地：_________
经供需双方友好协商，供方同意以火车运输方式在___年___月___日至___年___月___日期间为需方发运工业燃料油，具体条款如下：
一、产品名称及数量：工业燃料油吨（以铁路实际发货结算单为准）。
二、产品价格及运输费用：双方商定火车装车价格为 元/吨（不含运杂费），运杂费由需方承担。
三、结算方式：银行汇票或汇兑（电汇、信汇）方式付款，先款后货。
需方应于xxxx年a月b日前将全额货款划入供方银行帐户；款到后供方开始办理请车事宜。如果因为铁路部门原因造成火车不能发运，供方于a月c+1日到银行办理货款退回业务，同时本合同自行终止。
四、货物到站：按需方向供方提供的《华北石化专用线铁路运输服务定单》的要求发送至到站。
五、交货地点：供方火车装车场；需方现场验收。
六、计量：采用铁路槽车检尺计量。在计量误差≤千分之三点五范围内时，以供方出厂计量为准，超出计量误差范围时，供需双方协商解决。
七、产品质量：产品执行供方企业标准-----Q/SYHS0013-20xx（合格品）。
八、其它约定事项：
1、任何一方由于停工检修（一周以上时间的.）等原因，而不能按时履行合同时，应提前半个月书面通知对方后，方可暂停提供货。
2、需方在卸车前应检验经供方认可的铅封，如果有破损应及时通知供方，双方协商解决。
3、需方对质量有异议，应于卸车前当场提出并及时通知供方；对接卸后提出的异议供方不予认可。
4、根据有关行政主管部门的要求，需方只能用于电厂助燃用油、城市烧火用油和船舶用油，否则由此产生的一切后果由需方负责。
九、违约责任：违约方负全部责任。
十、合同未尽事宜以《中华人民共和国合同法》为准。
十一、合同有效期限：货款到帐日至___年___月___日（经供、需双方签字、盖章后传真有效）。
供方：_________需方：_________
代表：_________代表：_________
经办人：_________经办人：_________
___年___月___日
购销合同 篇10
卖方：（以下简称甲方）
买方：（以下简称乙方）
买卖双方就卖方为提供配电箱有关事宜，经协商一致达成以下条款，签定本合同，以资共同信守。
一、设备名称、型号、数量及金额
1、合同总金额：
人民币（大写）：叁万肆仟柒佰壹拾捌元正小写：34718.00元
2、设备及其价格
二、交货时间及地点
1、收货地点：
2、货期：
三、质量要求
卖方应保证以上产品按国家规范生产制作，符合国家和产品生产地区颁发的相关技术标准和规范，卖方须随设备发送相应产品说明书，检验报告与合格证等资料。具体型号以卖方报价清单为准。
四、设备的交接与验收
买方应凭运单，随货同行单，产品合格证及合同验收。
五、付款方式及期限
合同签订后买方预付定金壹万元，产品验收合格后付清余款。
六、质量保证
卖方保证所供货物质量符合国家相关要求。
七、质保期限：
1、质保期限为年。质保期从合同产品验收合格后交付使用之日起计算。质保期内卖方对所供产品无偿更换和保修。
2、质量保证不包括：
超出要求以外的负载和因现场临时改动方案而造成的设备损坏，由买方负责。
3、售后服务：卖方在收到买方通知后一小时内到达现场，在最短的时间内恢复供、配电系统，并终身维护。超出质量保修范围与期限的损坏，卖方按厂价收取材料及人工费用。
八、保密条款
买方对卖方提供的技术、技术资料、价格以及相关的解决方案负有保密责任。
九、违约责任
1、双方签约后，未经对方书面同意不履行全部合同义务的，违约一方须支付对方相当于合同总金额10%的违约金。
2、如因卖方所供货物存在质量问题而导致买方工程发生质量问题的.，卖方应承担本合同的违约责任外，并赔偿买方由此产生的全部损失。
3、其他违约条款按《合同法》执行。
十、不可抗力
1、任何一方因不可抗力使合同义务的履行受到妨碍时，当事者必须在不可抗力发生后3天以内，将不可抗力的发生及其状况书面通知对方。同时必须附上政府部门或者权威机关的证明。
2、因不可抗力使一方或双方不能履行或不能完全履行合同义务时，在取得前款所述证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据实际情况可部分或全部免除违约责任。
十一、仲裁或诉讼
在履行本合同中所发生的一切争议，双方应协商解决。协商不成，可诉讼至买方所在地人民法院。
十二、其他
1、本合同的变更或解除应采取书面形式，由双方加盖公章及授权代表签字方为有效。
2、本合同一式二份，买卖双方各执一份，自双方单位签字盖章后生效。
3、若有设计更改，买方在图纸上标示出变更说明并盖章
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【购销合同】相关文章：
器材购销合同 医疗器材购销合同11-15
购销合同（经典）08-21
(经典)购销合同08-22
购销合同【经典】08-25
(精选)购销合同09-26
[经典]购销合同11-13
购销合同(经典)11-18
购销的合同11-30
购销合同[经典]09-20
【经典】购销合同09-21