购销合同6篇【经典】
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的购销合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
购销合同 篇1
需方：邯郸市万祥房地产开发有限公司（以下简称甲方） 供方：琉璃瓦厂 （以下简称乙方）
一、合同价款：产品名称、规格、单价及数量见下明细表：
以上价格为货到工地价(不含卸货)
供货总造价：以实际现场交货数量为准，单价按上表进行结算。以上所订材料根据甲方工程需要选择定购。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：
1） 产品质量符合国家、企业相关产品标准，甲方按现场确认样板验收。
2） 乙方须提供材料的质保书（结构完整性叁拾年质保）、合格证、检测报告。
3） 产品货到工地抽样送检，费用由乙方承担，满足工程验收要求。
三、交（提）货时间、地点、方式：
交货时间：合同签订后，合同生效后(乙方收到定金后合同生效)在接到甲方通知后3天内第一批货到工地，其余货物根据甲方要求按时到货（甲方提前一周通知乙方），保证工程进度； 交货地点：所有货物按照甲方要求送到工地内（货车可到地点），甲方组织现场签收。 四、运输方式及到达站港和费用负担：
货物运输到需方指定工地，包装费由乙方承担。 五、验收标准、方法及提出异议期限：
1） 材料运达交货地点后，双方组织相关人员共同开箱进行验收，若因包装运输不当或其它乙方责任造成损坏、缺件等情况，乙方应及时予以调换或补齐，两天内未补齐，视为违约，违约金为合同总额的10%。
2） 验收标准和方法依照国家标准进行验收，所供全部材料应与提供给甲方的样品一致，如与其不符，视为违约，违约金为合同总价的.10%，甲方有权拒收乙方材料，并追求乙方造成的一切损失。
3） 货到工地后甲方应在二个工作日内付款,否则视为违约, 违约金为合同总价的10%.乙方有权终止合同, 并追求甲方造成的一切损失。
六、结算方式及期限：
甲方先预付订金合同价的30%，即 万元,每批货到工地验收合格后付该批货款的65%，留实际供货总价款的5%作为质保金，工程竣工验收合格一年后无息返还。
七、违约责任：如乙方不能按时到货，每迟延一天，扣罚乙方合同总价0.21‰支付违约金，并以此类推。如甲方不能按时付款，每延迟一天，按合同总价0.21‰支付违约金，并以此类推。
八、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，依法向 曲周县人民法院起诉
九、、其他约定：乙方在接到甲方供货通知后，应到现场对所需供货数量予以核实，甲方给予配合，每幢楼按核实的数量提供材料。如施工过程中，施工单位提出补货要求，乙方应通知甲方，经甲方认可后方可供货。如乙方未通知甲方给予补货，所供数量甲方均不予认可，且费用由乙方自行承担。
十、乙方报价书作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份。未尽事宜双方协商解决。
供方：琉璃瓦厂 需 方：邯郸市万祥房地产开发有限公司 单位名称（章）： 单位名称（章）： 单位地址： 单位地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号：
签定日期： 年月日签定日期： 年月日
购销合同 篇2
采购方： (以下简称甲方)
供货方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就甲方购买乙方生产或经销的 建筑设备一事协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。
第1条 设备名称
1.1设备名称：
1.2规格型号：
1.3质量标准(或技术指标)：
1.4所购设备附送服务项目还包括第项
1.4.1.可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。
1.4.2.可派技术人员到场指导甲方施工。
1.4.3.乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。
1.5.其它：
第2条 设备包装
2.1包装标准》
第3条 设备数量
3.1采购数量：
3.2计量单位：
3.3合同数量确认方法：
第4条 收货规定及使用工程概况
4.1交货单位：
4.2收货单位：
4.3收货地点：
4.4收货方法：
4.5运输方式：
4.6运输费用的承担：
4.7收货时间：
4.8工程名称：
4.9工程地点：
4.10建设单位：
4.11施工单位：
4.12监理单位：
4.13使用部位：
4.14签收人：
4.15乙方应将设备一次运至交货地点，并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。
4.16资料交付：乙方应将与设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以随货附交方式付给甲方。 第5条 收货时间
5.1具体节点，见甲方提供的相关文件。
5.2如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方，经甲方认可后，设备供应可作相应顺延。
5.2.1.按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进常
5.2.2甲方提出重大设计变更;新增项目或设备供应量大幅增加。
5.2.3.施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)，合同范本《建筑设备购销合同范本大全》。
5.2.5.乙方在上述情况发生后三天内，将延误内容向甲方提交书面报告，需甲方签证认可，逾期不予确认。
5.3乙方若违反合同及其附件对设备供应时间及附件服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的设备及服务范围进行调整。 第6条 验收方法
6.1验收方法：
6.2乙方应当出具设备的合格证、出厂检验报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告，具体检测项目应当包括
6.3甲方应当在货物交接时对设备的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对设备有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到设备后 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确认属乙方责任的，甲方有权退货。
6.4甲方有权要求从设备中封存样品并对每批设备进行质量复检。设备质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。
6.5双方对于封样以及复检的办法，按执行。
6.6在甲方验货时不能及时发现质量问题，乙方仍应承担全部责任，甲方不因已对该设备进行验收而放弃向乙方索赔的权利。
6.7设备的所有权自甲方验收合格之日起转移给甲方，甲方开始承担设备毁损灭失的风险。
第7条 合同价款
7.1本合同设备单价/台(具体见附件)。本合同签订后甲方增加采购的，双方应当签订补充协议;未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的设备数量为准，并按照本条约定的单价执行。
7.2本合同总价款为元(大写)。
7.3以上合同价款中含税。
7.4设备采购总价为最终确定价格，如因甲方要求更改造成设备采购的增减，则纳入最终结算，其它原因甲方一律不予增减采购量及价格。
第8条 收款支付
8.1设备支付款：合同验订后货到工地验收合格后付清款项。
8.2结算流程(见下图)：
8.3付款依据：见附件一
8.3.1.合同、发票。
8.3.2.设备入库耗用单、资金分配单(各种单证要求项目经理、主管工长、甲方负责人等相关人员签字俱全)。
8.4支付方式：转账支票，不支付现金，乙方支领进度款所用印鉴与签订本合同所使用的印鉴单位相符。
8.5乙方开户银行、账户、账号
开户银行： 账 号：
8.6其他约定：。
第9条 双方责任
9.1乙方责任
9.1.1乙方负责人：
9.1.2达到甲方的要求，设备必须严格按乙方的报价文件(甲方要求)进行配置，并保证全部设备验收合格，因为乙方设备不合格所造成的一切后果，均由乙方负责。
9.1.3设备及成品移交前，负责设备及已完工程的成品保护工作。
9.1.4乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
9.1.5乙方应当对设备的保管及使用方法进行技术交底。
9.1.6乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
9.1.7乙方负责所提供的设备在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。主机“三包”为壹年，电器与阀组按国家质量法质保，易损件按乙方公司标准质保。
9.2甲方负责
9.2.1甲方负责人：
9.2.2甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。
9.3甲方就本合同内容对乙方出具的'任何凭证，均需要加盖甲方公章或甲方负责人签字认可，乙方就本合同内容对甲方出具的任何凭证，均需要加盖乙方公章或乙方负责人签字认可。
9.4本合同涉及的所有债权债务部经甲乙双方同意，均不得转移给任意第三人。
第10条 违约责任
10.1设备花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意使用的，按质论价。不能使用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
10.2乙方未按本合同规定的设备数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。
10.3设备包装不附笨合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方需要不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的违约金付给甲方。
10.4设备交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的违约金。
10.5其他违约行为：
第11条 合同解除
11,1本合同对合同解除有约定的，按合同约定执行。本合同未作约定的，依国家有关法律、行政法规执行。甲方依本合同约定、或者法律、行政法规解除本合同的，自解除合同通知送达乙方之日起，合同均自动解除。
第12条 通知与送达
12.1双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：甲方： 乙方： 。 一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。
12.2以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第13条 争议解决
甲乙双方在履行本协议的过程中，若出现争议，可协商解决，解决不成的，可以向本合同签订地人民法院提起诉讼。
第14条 其他约定事项：
第15条 其他
15.1本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
15.2本合同正本二份，双方各执一份;副本二份，甲执一份，乙执一份。具有同等法律效力。
15.3合同签订地：
15.4本合同附件：设备采购单、甲乙双方营业执照副本复印件
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购销合同 篇3
甲方(供应商)：_______________________________________
乙方(零售商)：_______________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。
一、订购商品
1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。
2、甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。
3、上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。
4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。
5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于pos机识别;无条形码的商品应当在《附件一》中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。
6、甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的`质量标准;甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
二、代理人
1、本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。
2、双方如变更或撤换代理人，应当以书面形式提前7日通知对方，委派和撤换代理人的通知书作为本合同附件。
三、订货
2、订单应当明确商品的名称、生产厂厂名和厂址、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、交货时间、交货地点等具体内容。
3、甲方收到订单后应当在24小时内对能否接受订单予以明确答复，答复形式同订单形式一致;不予答复的，视为不接受订单。如答复中对订单具体内容有修改的，乙方应当在24小时内表示是否接受，乙方不接受则视为订单无效;乙方不予答复的，视为接受修改的订单。
4、订单及订单答复以电子网络为传输载体的，应当发送至本合同指定的网址或电子邮箱;以传真、订货合同等书面文字为载体的，应当加盖订货单位公章或代理人签字，方为有效。
四、交货及验收
1、甲方应当将订单列明的商品，按照约定的时间、运输方式交付到乙方指定地点。
3、乙方对于已经验收的商品发现存在内在质量问题，应当在质量保证期内提出，无质量保证期的在收货后24个月内提出，否则视为商品质量符合约定。供应商知道或者应当知道所提供商品不符合约定的，不受前述提出异议时间的限制。
质量异议应当以书面形式向甲方提出，甲方应当在收到异议后的10日内予以书面答复，否则视为认可。
五、商品促销
1、乙方可以根据企业经营战略制定商品促销计划，以加速商品的周转和销售。
2、甲方可以根据自身产品状况，有选择地参加促销活动，同时向乙方支付促销服务费用或者给予商品价格优惠。
3、双方应当就促销方式、促销期间、乙方所提供的服务内容、甲方支付的服务费用及支付办法等具体事宜，另行签订《促销服务协议》。
六、商品退换
1、双方在确定商品价格时，应当对商品退换、损耗问题予以充分考虑。甲方选择的退换货类型为_____：
(4)在商品总价值 %损耗范围内可接受退换货
2、在选择有条件退换货的前提下，为了保持乙方合理库存，且有利于商品周转，双方同意：
在第____种条件时甲方同意更换商品：
在第____种条件时，甲方接受乙方退货：
对于存在保质期、有效期的商品，乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。
3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知，甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认，10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的，乙方有权自行处置该商品，并在对帐结算时予以扣除。
七、对帐与结算
1、双方确认的结算方式为_________：
2、采用第1条第(3)种方式结算的，双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。
购销合同 篇4
甲方： 乙方：
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议：
第一部分：产品购销
一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量
1、 名称：成套冷库
2、 商标：见附件；要求温度控制范围在：保鲜库±5℃.冷藏冷库-18℃。 二、 安装及调试地点： 三、 运输费用：乙方
四、 甲方负责协调相关关系、保证乙方正常的施工时间。 五、 甲方必须把主电源线送到冷库控制箱。 六、 甲方必须把水路接到指定位置。
七、 组织具有施工经验丰富的施工队伍，负责本工程具体施工，保证 安装质量及系统功
能使用正常，并保证制冷系统运行平稳、高效。乙方负责处理因安装引起的质量问题。
八、 施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各设备、管线。 九、 在施工过程中，乙方必须按国家有关劳动法规、条例规定的要求进行施工，甲方不负安
全责任，安全责任由乙方自负。
十、 乙方必须遵守甲方现场管理的.各项制度。
十一、 工期
1、 开工时间：合同签订后七天施工。
2、 竣工时间：以开工之日十日内完工。
3、 由于下例原因造成工期延迟，乙方不负责：
甲方原因：如施工水、电及场地等原因，因甲方工程变更原因或其因甲方原因成的工期延迟。
十二、质量管理、验收：
1、 工程使用主要材料的品种、规格、名称经双方认可后方能施工。 2、 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊性质量要求，双方应确定增加费用，需另签订补充合同。
3、 工程竣工后，甲方按乙方提交的竣工验收报告验收。
十三、付款方式
1、合同签订后，甲方即付给乙方工程总额款的20%，即人民币大写： （）元整，小写：（￥ ）
2、设备到场后，甲方付乙方工程总额款的60%，（支付承兑）即人民币大写（）元整，小写（￥）
3、设备安装调试完毕后，甲方付乙方工程总额款的10%，（支付承兑）即人民币大写（）元整，小写（￥）
4、设备安装调试完毕后，剩余10%保修期满后一次 十四、保修：
1、保修内容、范围：全部合同设备及管路系统。 2、保修期内的维修人员差旅费由乙方承担。
3、工程保修期限为壹年整，工程竣工经甲方在验收单上签字生效。（易损件及制冷剂除外）。 4、其它约定事项：冷库自验收合格之日起免费质保壹年；压缩机按沈阳谷轮公司质保条例执行。乙方负责将三相四线电源，水源接至电控箱，压缩机，水池和土建地平由乙方负责，冷库设备须由专人负责管理，由于人为操作不当；管理保养不善造成压缩机缺油，电源缺相等又没采取相应措施使压缩机损坏，由乙方负担材料费及维修费用，注合同按清单为准。
7、保修期满后，乙方仍会本着友好合作的精神，对保修范围内出现的问题，将根据甲方需要派人维修，收取成本费用。 十五、售后服务
1、可提供的优惠条件：
（1）工程保用期：验收合格后12个月内。
（2）冷冻设备保用期内设备验收合格12个月，即本保修期内设备因产品质量问题，由我方免费提供服务。
（3）免费提供技术指导安装及设备调试服务。
（4）终身优惠价提供局部易损部件，并协助用户进行机组大修。
（5）为使用方便培训两名技术操作人员，免收培训费。
（6）为使用方便提供机组的保养服务。
2、服务内容：
（1）技术人员到现场调试时对用户操作人员进行现场讲解和现场操作培训，使用操作人员具有独立操作能力。
3、服务保障：
公司接到报修电话，维修人员将在2-5小时内赶到现场，一般故障24小时内解决。联系电话：
十六、争议和纠纷处理：
1、本合同在履行期间，双方发生争议时在不影响工程进度的前提下，甲、乙双方可以协商
解决或请有关国家部门进行调解。
2、在当事人不愿意通过协商，调解的途径解决，或协商、调解不成时，本合同在执行中发生争议，双方同意在工程施工现场所在地的仲裁机构仲裁解决。
十七、合同生效
1、 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章后签字生效。
补充合同与合同具有同等法律效力。
附件：《冷库报价单》
甲方（盖章）： 单位地址： 委托代理人：开户行： 帐号：税号：电话：传真：日期：
乙方（盖章）： 单位地址： 委托代理人： 开户行： 帐号： 税号： 电话： 传真： 日期：
购销合同 篇5
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的'商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇6
甲方(需方)：____________________________________
地址：____________
邮码：____________
电话：____________
法定代表人：____________
职务：____________
乙方(供方)：____________________________________
地址：____________
邮码：____________
电话：____________
法定代表人：____________
职务：____________
为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种和数量
1.产品的名称和品种：________________________________________。
2.产品的数量：____________________________________________。
(必须明确规定产品的计量单位和计量方法)
第二条产品的等级、质量和检疫办法
1.产品的等级和质量：________________________________________。
(产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。)
2.产品的检疫办法：________________________________________。
(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按规定进行检疫。)
第三条产品的价格、货款结算与奖售办法
1.产品的价格按下列第项执行：
(1)派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
(2)不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
2.货款结算办法按下列第()项执行：
(1)对村民、专业户、个体经营户采取现金结算，钱货两清。
(2)对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办法结算。
3.奖售办法：
第四条交货期限、地点和方式
_______________________________________________________。
(购销合同，原则上以一年为限，分季分月执行；根据鲜活商品的特点，交货日期经协商一致可适当提前或推迟。交货地点和方式，可由当事人商定。)
第五条甲方的违约责任
1.甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的，应按未收或退货部分货款总值的____％(5%～25％)，向乙方偿付违约金。
2.甲方如需提前收购，征得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总值的____％的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。
3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货物总值的____(5%～25％)向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失。
第六条乙方的违约责任
1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期货或少交部分货物总值的.____％的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或分交部分货款总值的____％(1%～20％)的违约金。
2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条其他约定
____________________________________________________________。
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在7天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后10天内。
【购销合同】相关文章：
器材购销合同 医疗器材购销合同11-15
[经典]购销合同11-13
购销合同(经典)11-18
购销的合同11-30
购销合同(精选)10-19
(经典)购销合同08-22
购销合同（经典）08-21
[精选]购销合同08-29
购销合同[精选]09-15
购销合同（精选）09-06