购销合同10篇（合集）
随着人们法律意识的建立，合同出现的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编为大家收集的购销合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购销合同 篇1
供方：________________（以下简称甲方）
需方：________________（以下简称乙方）
一、标的信息
型号
规格
数量
颜色
单价
合计
合计
二、质量及要求、技术标准
以国家行业技术标准和甲方提供的产品技术标准及铭牌数据为准，甲方可保留不低于上述标准而改变和提高产品质量的权利。
三、交（提）货地点、方式
1、交（提）货地点：
2、交（提）货方式：
若由甲方代运至乙方指点的地点，甲方指定仓库内进行设备外观及数量检查，若乙方接货15日内未提出异议，视为产品完好接收。
四、运输方式及运费结算
1、运输方式：□乙方自提；□甲方代办运输；□其它（在“□”内打“√”进行选择）。
2、若由甲方配送，甲方于收到乙方运费后发运，多退少补。
五、包装
甲方应按照国家与行业的标准进行包装，如果是因为包装的问题导致产品缺损，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、验收标准、方法
按国家或行业相关产品技术标准验收。
七、结算方式及期限
合同签订后，50KW以内的机型必须全款发货，其余机型需付不低于合同总金额________%的预付款，交提货前付清全额余款。
八、设备安装与调试
1、设备安装必须由甲方授权的具有相应资质的工程安装商进行，否则，甲方不承担保修责任。
2、设备开箱前，乙方必须通知甲方人员现场确认签字。
3、乙方负责设备安装及调试，甲方给予指导。
4、在与甲方设备连接前，乙方应保证除甲方以外设备符合连接条件并严格遵守甲方设备安装要求，在甲方人员确认签字后方可操作。
5、调试设备过程中调试人员应按甲方人员要求进行操作。
6、未经甲方确认签字，自行安装、运行设备的`，甲方不承担保修责任和设备质量责任。
7、调试完成后，甲方协助乙方与最终用户签署调试报告。
九、设备质量异议约定
1、提出设备异议的时间为设备调试完成之日起________日内，如无异议视为合格，若自乙方接货之日起________个月，乙方不能满足设备运行条件或不通知甲方协助调试，视为设备合格。
2、无需经过调试的附件、备件和甲方提供的资料由乙方在收货当日对其是否符合合同约定进行检验，若未检验或未提出异议视为符合合同约定。
十、设备保修
1、甲方负责本合同范围内的设备保修，保修期为设备调试合格（包括视为调试合格）之日起________个月或自乙方接受设备________个月（以先到日期为准）。
2、保修期内按照**公司服务政策保修，因人为原因及安装原因造成的设备损坏，不在保修之列，但甲方可提供有偿服务。
3、乙方及其用户按照甲方提供的文件对设备进行安装、操作及维护保养，否则甲方不承担保修责任和设备质量责任。
4、乙方及其用户未经甲方同意变更设备安装地点的，甲方不承担后续期设备保修责任和设备质量责任。
十一、乙方不能将本批合同产品用于除本合同以外的二次销售。
十二、对定制产品，合同产品型号以甲方最终提供的型号为准。
十三、合同生效条件及期限：
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同内容执行完毕并货款结清后，合同废止。
十四、违约责任
合同履行过程中若有违约，违约方承担全部责任；因乙方不能如约结算货款，乙方承担违约部分金额日万分之________的违约金及赔偿损失。
十五、解决合同纠纷的方式
因履行本协议，双方发生争议，协商不成时，由甲方所在地人民法院管辖。
十六、本合同一式________份，供需双方各执________份，本合同由双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同专用章或公章后生效。签字盖章后的合同传真件具有同等效力。
甲方：
地址：
法定代表人：
签约代理人：
联系方式：
签约时间：________年_______月_______日
乙方：
地址：
法定代表人：
签约代理人：
联系方式：
签约时间：________年_______月_______日
购销合同 篇2
甲方：
乙方：
一、 产品名称、规格、数量、单价
二、 质量要求：质量达到国家标准，如有异议十五日内提出，甲方包退包换。
三、 运输方式及承担费用： 公路运输，甲方承担运费。
四、 供货方式及期限：甲方根据乙方的订购单供货给乙方，乙方必须把交货计划5天前通知给甲方。甲方组织车辆，按乙方要求的日期交货。
五、 交货地点、方式：货物送至乙方指定的厂房。
六、 结算方式：货到付款。
七、 违约责任：
1.违反本合同的约定，或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定，承担违约责任。
2.在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的.任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法：如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;如果乙方逾期付款，应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金，但最高不超过延迟总价的百分之五(5%)。如果甲方逾期交货，应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分之五(5%)。
八.合同终止
甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前30天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
九、争议的解决：
若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同经甲乙双方签定盖章生效。
十一、备注：
1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。
2.甲方只保证油漆本身的质量，其他方面的问题如施工方面导致的问题恕不负责。乙方选择油漆品种时尽可能向甲方或有关权威机构咨询。
甲 方 乙 方
单位名称(章)： 单位名称(章)：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
签订时间： 年 月 日
购销合同 篇3
甲方（供货方）：
乙方（购货方）：
甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成协议如下：
甲、双方方责任：
1、甲方所供红酒产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，或者达不到标准，乙方无条件退货或换货。
2、甲方需按乙方所需产品规格、数量及时送货，不得以任何借口拒绝或推迟送货时间。
3、在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，经双方协商按市场价格定价，在同等条件下以优先、优质、优惠的原则。
4、按照甲方的实际情况，配送赠品。配送赠品以送货单为准。
5、甲方负责送货到乙方指定的地点，由甲方承担运输费用。
乙方：
1、乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示。
2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况，并及时向甲方业务反应。
3、按照双方协商的结算方式在合同期内结算货款。
4、乙方购进的.产品如果销售不畅，随时可调换别的产品或原价办理退货（赠送产品不退换）。
二、结算方式：以送货单为准，每月10号前结清上月货款。
三、优惠赠送
以双方议定的价格、规格为准，乙方每个品种一次性购进10件，甲方赠送同一品种1件。（价格、规格见附表）
四、合同期限
本协议有效期限20xx年12月1日至20xx年12月1日止，协议期满壹个月内，甲乙双方协商是否续约，本合同期内，甲乙双方有特殊情况不能履约，须提前壹周以书面形式通知对方，并承担相应的法律责任及经济损失。
五、违约责任未经甲乙双方同意，任何一方无权中途终止协议，如有违约，履约方有权向违约方索赔损失。
六、其他
本协议未尽事项，甲乙双方另行协商，本协议壹式两份，经双方代表签字生效，甲乙双方各执壹份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
购销合同 篇4
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的`，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇5
甲方: (采购方)
乙方:(供应方)
一、树种、规格、等级、数量、价格：
二、运输方式：
三、结算方式：
四、交(提)货时间、地点、方式：
五、捆绑用具的供应与回收：
六、检疫办法、地点及费用负担：
七、违约责任：
八、解决合同纠纷方式：
九、其他约定事项：
本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
供方(签章) 需方(签章)
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
地址： 地址：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
日期： 日期：
购销合同 篇6
甲方：
乙方：
一、 合同内容：
乙方向甲方采购平板阳台壁挂太阳能。
二、 产品型号、名称、单价、数量
三、 产品配置为:水箱容量：80L .集热器尺寸为：20xxmm*800mm*80mm.集热器为整板蓝肽，吸热膜层为国产整板蓝肽.板芯为铜管规格为：主管直径22mm,集管为10mm。边框采用黑色铝合金喷涂边框。玻璃为3.2地铁纹钢化玻璃。以上价格含平板固定支架一副、导热介质10L、不锈钢波纹管2根共3.6米、水箱固定挂钩1副、安全阀一枚。
四、 产品说明及技术服务：
1、 本公司水箱采用蓝金圭夹套式换热搪瓷内胆，控制系统为触摸屏液晶显示器。
2、集热器采用尺寸为20xx*800*80mm，板芯采用主管道直径为22mm,导流管直径10mm镀蓝肽整板铜铝复合集热器。盖板采用3.2mm超白低铁钢化布纹玻璃。
3、辅料：集热器挂架1付(耐候钢镀锌折弯)安全阀一枚，连接管道为304不锈钢波纹管3.6米。
4、产品包装：水箱为整体包装，集热器为简易包装。
5、送货方式:甲方通过汽运发货乙方，费用由乙方负责。
五、付款方式及交货期：
自签订合同起乙方必须向甲方支付每批次货物货款的_____％用作定金大写：_________万元，甲方在收到定金后开始生产，生产周期根据甲方要求每批次订单需求量的多少确定，周期一般为25天。甲方生产完毕后通总货款_____％的尾货款后大写：_________________万元经甲方收到确认后方可安排发货，乙方也可自行带款提货。
六、 质量及安全保证和售后服务：
1、 甲方提供的产品必须达到乙方所指定的'要求，并符合现行的国家标准及规范。
2、 太阳能热水系统在涉及制作安装使用过程中，需达到相关安全标准要求。
3、 产品中必须附带有详细的产品使用说明书，由于产品质量问题造成的财产损失由甲方承担。
4、 产品保修为三年，控制系统为壹年。甲方免费提供工程前期的工地施工现场探测，并根据乙方项目实际情况制定详细、完善的安装施工方案。甲方可派遣资深技术指导对后期施工项目进行必要的技术指导协助乙方做好安装及系统调试与验收事宜。
七、 违约责任：
1、合同签订后甲方保证达到乙方所制定的产品质量要求（甲方可按乙方所出具的图纸进行生产前的审核和后期制作）。乙方可随意抽检，如有不合格，乙方有权要求退货并且赔偿乙方相应经济损失。
2、合同签订后乙方不得随意终止本合同如随意终止甲方供货，乙方应对甲方生产及销售所造成的损失进行赔偿。
3、如乙方在签订合同后不能按合同规定支付定金或货物尾款造成的交货时间延误、工期滞后所造成的损失由乙方自行承担。违约金按所定每批次货物货款的2％对乙方进行赔偿。
4、甲方在收到乙方定金和尾款后如不能按时交货乙方，给乙方造成的经济损失则有甲方承担。违约金按所定每批次货物货款的2％对乙方进行赔偿。
八、其他说明:
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即可生效。其他未尽事宜，双方友好协商解决，如协商不成有争议不可调解时可向本合同签订地法院执行。
甲方：泰安市海澜世家太阳能有限公司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话：
年月日
购销合同 篇7
甲方(购货方)
工商注册号：
授权代表：
乙方(供货方)：
工商注册号：
授权代表：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。
1 合同标准
乙方向甲方供应符合国家标准的0#成品油。
2 合同数量
乙方是甲方的油品供应商，甲方采购品种及数量：柴油 。
日 住所： 法定代表(负责)人： 住所： 法定代表(负责)人： 供应时间:从 年 月 日 至 年 月
3 相关费用
油品运输所需运费由甲方承担。甲方委托乙方配送，应提前一天书面或者电话通知乙方。
4 油品运输与验收
(1) 乙方向甲方所供油品必须符合国家标准。合同期内，本合同所依据的国家质量标准如发生变化，合同双方应无条件地以新版本的国家质量标准为本合同的执行标准。
(2) 发货数量以乙方提货单载明数据为准，油库付油计量误差在国家规定范围(按国家颁布的计量法规定不超过±3.5‰)之内，超出国家规定范围的部分，双方协商解决。(3 ) 甲方应在提取油品时，甲方本人(或者书面委托一工作人员)对油品的数量和质量进行验收，甲乙双方可以按约定提取油品样品，共同封存油样。甲方对油品数量和质量有异议的，应在12小时内提出，否则应视为乙方所交付的油品数量和质量完全符合合同约定。
(4). 甲方在验收期内对油品数量和质量提出异议的，甲方负有妥善保管油品的义务。 甲方认为油品质量不符合合同约定的，甲乙双方应共同选择检验机构对油样进行检验,并以该检验机构的检验结果作为确认油品质量的依据。如检验结果符合合同约定标准，检验费及相关费用由甲方承担。否则，检验费由乙方承担。
5 结算
原则上现款现货，款到乙方银行账户后甲方方可提油。第一车货款另行协商。 供应价格依据当时中国石化xxx公司同类油品市场批发价格为基准，乙方保证供应油品价格不高于中石化xxx公司当期同类油品市场批发价格(不包含运费)，具体价格经双方协商后最终确定。
甲方用书面方式委托一名工作人员收发货物的，该委托人签收的单据等同于甲方本人签收。
6 违约责任
本合同约定的不可抗力不能构成违约的'原因。
因季节变换需更换油品品号(如0#与-10#的更替)，双方另行协商(但镇江区域范围内-10#的脱销或缺货而造应各自承担相应责任。
7 合同变更与解除
双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。 合同解除后，原合同中的结算、清理和争议解决条款仍然有效。
8 不可抗力
由于不可抗力，如战争、火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能履行本合同义务， 受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。并及时清算余款。
9 本合同自双方签字并盖章之日起生效。
10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。甲方所签收单据均视为补充协议。 本合同的附件及补充协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
11 本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
购货方(甲方)： 身份证
联系人:
电话:
供货方(乙方)： ： 身份证
联系人:
电话:
购销合同 篇8
工程名称：甲 方：
乙 方：
编 号：（）第号
签订时间： 年 月 日
模板方木购销合同
供方（甲方）：需方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等自愿互利原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同，条款如下：
一、产品的名称规格单价数量及其它
产品按样品收货，在自然正常使用的情况下若出现质量问题（如模板大面积开胶起层等）或甲方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，由甲方负责包调包换并承担因调换而产生的实际费用。
二、甲方供应产品或原材料必须满足：
1、达到山西省相应的质检验收标准；
2、按照乙方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；
3、有产品合格证明书或相关文件，若因甲方提供产品质量问题造成的各种事故及损失由甲方负全部责任。
三、供货时间、运输
1、乙方应提前二天将供货计划告知甲方，甲方得到计划后应在乙方计
划二天内供货。
2、由甲方负责货物的装车运输，并运至指定地点，到工地由乙方负责卸货。货物到达指定地点后，由乙方指定有关负责人对甲方物资数量规格质量进行严格的.清点和验收，确认无误后，双方负责人在发料单签字后生效。
四、货款支付方式和时间
1、双方每月25日结算一次货款，甲方向乙方出具结算书，并与乙方指定的有关负责人进行核对，经核对无误，报乙方领导审批，经乙方财务挂帐。
2、经乙方财务挂账后，乙方每月按双方确认货款的70%向甲方支付货款，货款在业主认定乙方工作量并向乙方支付相应工程款后，乙方及时支付给甲方，工程全部完工后，甲乙双方结算手续全部办理完毕后货款付至80%，剩余20%乙方于20xx年6月底前付清甲方余款。
3、乙方支付货款时，应以甲方提供的银行账号及出具的甲方财务凭证作为付款依据。
4、乙方有权拒绝甲方任何个人以自己的名义出具收条领取货款，否则该付款行为对甲方不发生法律效力。
五、甲方的违约责任
1、甲方逾期交货的，乙方有权终止合同并向甲方追讨损失，同时向乙方支付200元/天的违约金。
2、甲方未按要求的数量供货致使乙方不能如期正常使用，除按规定如数补齐外，还应支付1000元/天的违约金。
六、乙方的违约责任
1、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此给甲方造成的损失。 2、乙方如错填到货地点，或对乙方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、甲方供货单为本合同附件，与本合同具有同等法律效力，乙方收领人签字生效，甲乙双方经办人签字的供货单和退货单作为供货结算货款的凭证，乙方确认由 签收。
九、本合同一式肆份，甲方一份，乙方叁份，经双方法人代表或经办人签字或盖章生效。
十、如发生经济纠纷应友好协商解决，协商不成由项目所在地仲裁委员会仲裁，甲乙双方货款全部结清后本合同自行失效。
签订日期： 年月日签订地点：
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
负责人：负责人：
经办人：经办人：
电 话： 电 话：
购销合同 篇9
甲方(供应商)：XXX
乙方(购买商)：XXX
甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方购买迪泰元手机事宜，双方达成协议如下：
一、甲方提供产品的培训、销售方案及售后服务予乙方，乙方购买甲方的产品后，在没有得到甲方的允许下，严禁串货。
二、由双方确认共同签订合约当日，乙方付人民币3000000元整（大写：叁佰万元整）。日后如需售后服务维修，则运费由发货方承担。
三、 双方权利和义务
1. 授予经营权──甲方只允许乙方进行单店经营(如需授权专利连锁加盟，于后页备注附加条款共商签订)，乙方自主经营，甲方不加干涉及参与。
2. 培训──由乙方交付订金日起，甲方给与乙方人员培训2天。
3. 技术支持和设备维护
甲方所提供的产品，乙方提出维护(更换)申请，并将需要维修(更换)的产品邮寄给甲方，甲方收到后三个工作日寄出维护(更换)设备给予乙方。
5. 保密协议
为维护甲乙双方及加盟商户之利益，乙方及其人员除了
正常从事商业经营之需要外，不可将甲方任何部份内容透露给他人、其它公司或团体，乙方须承认这个经营系统的.任何部份的机密性属于甲方的专利。
四、甲方在三个月内给予乙方价保。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效。
甲方：、(公司盖印)
公司代表：(签署)
签约地点：
签约时间：
乙方：(公司盖印)公司代表：(签署)
购销合同 篇10
产品名称：____________ 计量单位：____________
生产厂：______________ 牌号商标：____________
签订地点：____________ 合同编号：____________
_____年_____月_____日
调拨通知书编号：____________ 字号____________
规格型号
数量
单价（元）
总金额（元）
交（提）货时间
备注
合计
月月月月
合计人民币金额（大写）
1．本合同按（经济合同法）、（工矿产品购销合同条例）、（中华人民共和国爆炸物品管理条例）及有关民爆器材管理规定执行。
7．包装标准、包装物的供应与回收费用负担：
8．违约责任：
9．解决合同纠纷的'方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由_______仲裁委员会仲裁（当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
2．质量要求、质量标准：
3．交（提）货地点、方式：
4．运输方式及到达站（港）
5．验收标准、方法及提出异议期限：
6．结算方式及期限：
10．其他约定事项：
供方
单位名称：（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
电报挂号：
开户银行：
账号：
邮政编码：
发货单位：
需方
单位名称：（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
电报挂号：
开户银行：
账号：
邮政编码：
发货单位：
物资主管部门签证意见：
签证部门（章）
（签证不收费）
鉴（公）证意见：
经办人：
鉴（公）证机关：（章）
年月日
（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）
【购销合同】相关文章：
器材购销合同 医疗器材购销合同11-15
购销合同（经典）08-21
(经典)购销合同08-22
购销合同【经典】08-25
(精选)购销合同09-26
[经典]购销合同11-13
购销合同(经典)11-18
购销的合同11-30
购销合同[经典]09-20
【经典】购销合同09-21