购销合同[汇编7篇]
在人们越来越相信法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编精心整理的购销合同7篇，欢迎大家分享。
![购销合同[汇编7篇]](/uploads/00/b9bacffabacfcdac9_5efbf6bacabcf.jpg)
购销合同 篇1
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的.一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇2
甲方：
乙方：
甲方GPS产品及系统功能已经过演示、试用认同，本着公平、诚信、互利的经营原则，现就乙方租赁甲方产品事宜，达成以下协议内容。双方共同遵照执行。
一、乙方根据管理需求，向甲方租赁以下产品
二、产品实用功能
卫星定位断电报警 轨迹回放 区域定位实时监控里程统计线路设定自动跟踪卸料统计用于卸料统计的传感器质保期为3个月，过了质保期后的维修费为100元/次(包工包料)。
三、甲方向乙方安装相应软件和电子地图：全国电子地图、成都市(包括区、县)电子地图。(要求乙方监控电脑配置能适用于甲方监控系统:硬盘80G,内存512DDR,显卡、网卡并有线上网。)乙方必须保密、正确使用。
四、安装数量和结算方式：
1、安装数量：本次安装 台，不含油耗监测功能。如租赁期间还需增加，乙方可提出书面申请，按相同条件执行，新安装设备从新安装之日起计算日期。
2、押金和初装费收取：押金600元/台，初装费用免收。
3、服务费收取：服务费预收一年，服务费和押金同时收取，提前退租，只退还押金，不退还结余服务费。
4、租赁期内，GPS产品需要移机，按100元/台收费。
5、押金退回：甲方接乙方后通知3个工作日内派工程人员拆除GPS产品，GPS产品从接到通知次月起停用。拆机地点不在南充市，差旅费用由乙方承担。
6、终端遗失不退还押金;人为损坏或进水，由乙方承担相关的维修，更换费用。
7、租赁期满三年后，产品归乙方所有(押金退还)。继续使用，只收取服务及流量费用。
五、售后服务
1、甲方对车载终端与配件等硬件设备，提供免费保修，终身维护;3年保修期后，继续提供有偿服务，硬件产品维修，公司只收取更换部件的材料费;
2、甲方对乙方提供技术支持。包括车辆GPS信息数据的保存与查询，软件上GIS地图的`升级服务 ，车辆下线的及时提示。
3、甲方负责对乙方监控管理人员的培训，包括软件培训和硬件培训。软件上对各站的操作人员和数据查询人员进行功能使用培训和数据查询分析培训;硬件上分站对车辆管理人员和维修人员进行GPS故障检查、分析、简单恢复培训。
六、甲方免责条款
1、 超出使用说明书规定的工作条件进行使用;
2、 没有按照使用说明书规定的使用方法进行操作;
3、 来自产品外部的直接撞击或终端进水所造成的损坏;
4、 GSM网络盲区或短信息丢失;
5、 GPS定位卫星盲区、缺陷;
6、 擅自打开车载终端或更换车载SIM卡;
7、 非本产品本身质量问题之外，如GSM网络和GPS系统遭人蓄意破坏而影响产品的正常使用;
8、 车载SIM卡非正常使用造成损坏或费用不足;
9、 汽车电瓶出现欠压或汽车系统出现其他故障导致本系统不能正常工作时;
10、 遇不可抗拒的因素(如火灾、交通事故等)而造成的故障及损坏。
七、责任及权利：
甲方责任及权利：
1.甲方保证产品的质量和稳定性，所达到的适用性管理功能按照本合同第二条所述，并且达到甲方演示的效果和标准。
2. GPS异常情况时(如GPS异常下线，无法在线实时监控等)，有义务与乙方共同分析异常情况原因，并协同解决异常。
3. 免费向乙方赠送GPS监控调度管理软件，以及免费为乙方提供后期的软件升级。并根据理需要，安装相应软件和电子地图：全国电子地图、成都市(包括区、县)电子地图。
乙方责任及权利：
GPS异常情况时(如GPS异常下线，无法在线实时监控等)，有义务与甲方共同分析异常情况原因，并协同解决异常。
八、纠纷解决
本协议在执行过程中，如发生纠纷，双方应共同协商解决，如协商不成，可向法院提请诉讼解决。
九、未尽事宜经双方协商后，可另立《补充协议》，与本协议具有同等法律效力。
十、本协议自双方签署盖章后生效，协议正本一式两份，甲方、乙方各执一份。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
联系电话： 联系电话：
合同签订时间： 年 月 日
购销合同 篇3
供方：(以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方)
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 签约时间： 年 月 日
二、质量要求技术标准：执行国家标准(抛光砖GB/T4100-20xx附录G及内墙砖GB/T4100-20xx附录L)。
三、交(提)货地点、方式：供方仓库内交货，需方自提。
四、运输方式及到达站港和费用负担：需方自提。如委托供方代办运输，运输费用和保险费用由需方承担; 因需方原因(如要求超载)引起的责任和损失，由需方自行承担。
五、损耗责任：交货前由供方负责。
六、包装标准：按供方的'包装标准出厂，包装物不回收。
七、验收标准、方法及提出异议期限：需方收货之日起 天内未对质量问题提出书面异议，视为供方所交产品合格，产品一经铺贴恕难负责。
八、结算方式及期限：以(现金、支票、汇票、汇款)方式结算。需方 年__月__日前向供方预付定金(合同总额30%)，余下货款到供方指定帐户后，供方立即组织发货(款到发货)。需方未在规定期限内如数支付定金，供方有权延期履行或解除合同。定金最后一次提完该批货时冲减，转为货款。
九、解决合同纠纷方式：在供方所在地协商或用其它方式解决。
十、(1)所需产品生产过程中可能出现边长超过标准偏差范围，而其它性能符合执行标准要求，产品边长分别符合包装物标定边长相应范围，则视同符合标准要求。
(2)陶瓷烧制过程复杂，色泽版本与原版近似相同，允许稍有色差，需方应根据包装物注明的尺码、色号分别使用。
(3)因不可抗力的自然灾害或生产事故供方未能如期交货，供方出具有关证明通知需方，可变更和解除合同。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇4
供方(甲方)：
需方(乙方)：
1、质量标准及质量保证：全新的、未拆封的、未使用的`正品行货(含配件)，完全符合厂商相关技术规范、质量及性能;按厂家规定进行质保，免费质保壹年。
2、交货(运输)办法及地点：款到发货，发货或自提
3、包装要求及费用负担：完好无损坏
4、结算方式：银行转帐。
5、双方责任：
供方责任
(1)未按合同规定的时间、数量交货，少交而需方仍需要的，应按数补交，不需要的，可以退货，并承担每天误期货款的千分之三违约金。
(2)品种，规格，质量，包装不符合同规定，供方负责更换，允许退货。 需方责任：
(1)对无故变更品名，数量，不履行合同，给供方造成损失，应给付供方实际损失的千分之一赔偿金。
(2)对无故不按合同规定时间取货，事前未声明，每延期一天，应承担每天迟取货款的千分之一违约金。
6、甲、乙双方由于人力不可抗拒的灾害和确非企业本身造成的原因，而不能履行合同时，经双方协商同意，可以减轻或免于经济责任。
7、其它未尽事项，由双方协商解决，可另订附件。
8、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签认之日起生效，有效期到20xx 年 10 月
供方(甲方)：
需方(乙方)：
年月日：
购销合同 篇5
供方：____________________
地址：____________________
邮政编码：________________
电话：____________________
法定代表人：______________
职务：____________________
需方：____________________
地址：____________________
邮政编码：________________
电话：____________________
法定代表人：______________
职务：____________________
一、产品名称、商标、含量规格、数量
_______________________________________________________________
二、价款
_______________________________________________________________
三、交货期限
_______________________________________________________________
四、质量标准及要求
_______________________________________________________________
五、供方对质量负责的期限
_______________________________________________________________
六、送（取）货方式
_______________________________________________________________
七、运输方式及到达站（港）和费用负担
_______________________________________________________________
八、合理损耗计算方法
_______________________________________________________________
九、包装标准及费用负担
_______________________________________________________________
十、验收方式及提出异议期限
_______________________________________________________________
十一、结算方式及期限
_______________________________________________________________
十二、违约责任
_______________________________________________________________
十三、解决合同纠纷的方式
_______________________________________________________________
十四、其他约定事项
_______________________________________________________________
供方：____________________________
需方：____________________________
单位名称（章）：__________________
法定代表人：______________________
电话：____________________________
开户银行：________________________
账号：____________________________
合同有效期限自_________至_________
购销合同 篇6
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
甲、乙双方本着平等互利，共同发展的原则，经双方友好协商，
签订酒水饮料销售合同，就乙方销售甲方的各类酒水、饮料达成如下协议：
第一条 甲方权利和义务
1、甲方为乙方提供酒水的正式授权经销商。（详见资质证明、营业执照副本及酒厂公司的授权经销书）。
2、甲方应及时向乙方提供宣传资料和技术支持，并承诺可随时向乙方提供酒水在销售过程中，所需的产品的所有证明文件及相关标准、质检报告等。
3、甲方提供经营产品的名称、规格、包装、价格等（详见报价单），保证供应的所有酒类的质量及标识，保证所供产品质量达到国家行业要求标准。甲方拒绝提供假冒、伪劣、水货等产品，维护消费者的正当权益。
4、甲方对乙方的销售过程、销售方式和销售量，享有知情权。甲方将随时听取乙方对实际销售情况的报告和意见。
5、甲方有义务定期或不定期地对乙方进行业务培训指导，做好营销后服务工作。
6、乙方销售过程中，如出现产品质量问题，由甲方协助乙方与生产厂家联络沟通共同解决。
第二条 乙方权利和义务
1、乙方同意在经营范围内销售甲方经营的.酒水饮料产品，并向甲方提供营业执照副本的复印件、法定代表人身份证明及相关资质文件。
2、乙方承诺遵守甲方提供的所有证明文件，要求及相关标准。
3、乙方承诺：如因乙方自身服务方面（非产品内在质量）的问题造成客户投诉，乙方自行解决。
4、乙方不得将由乙方的责任造成超过保质期或质量不完整的产品提供给消费者，乙方不得仿制或销售仿制的甲方产品，以保证双方合法利益，否则后果由乙方承担。
5、乙方在销售甲方产品时，不得损害甲方的形象、信誉、标识等行为。乙方只在自己经营的区域内，销售甲方的产品，不得转售市场，否则将承担由此产生的一切后果。
6、乙方应积极配合甲方和厂家在乙方经营区域内的推广活动，乙方应向下级代理商、零售商和最终用户发布甲方各种新产品信息，并在本地区内积极宣传推广。
第三条 销售产品的意向
乙方在双方合作期间约定销售甲方提供如下产品：
红酒类： 等洋酒系列品牌;
啤酒类： 等系列产品;
饮料类： 等。
第四条 产品价格
北京地区按照厂家规定货价（详见报价单）。如产品调整价格，甲方有权根据市场连动调整价格，但必须提前通知乙方，此行为不构成违约。 凡不执行统一价格，低于标准价格的产品，厂家和甲方不提供销售奖励和优惠政策。
第五条 定货、送货与退货
1、甲方在正常业务情况下，每天分 3个时间段 向外发货，甲方接到乙方电话或传真定货通知后，保证24小时内将乙方所定货及时送到乙方店中。如未按时送达而影响乙方经营，乙方有权要求赔偿，以发货单上日期为准。
2、如临时增订或非约定范围内的产品，乙方应向甲方说明情况，双方协商解决。
3、乙方收到货物后应当面立即验收并签收，发现问题当即处理，否则应视为收货无误。保质期应在进货时验证，如要调换新产品应在保质期临界一个月前提出，否则不得退还，甲方将不承担责任。
4、乙方如发现质量问题，应当及时通知甲方并封完好样品，做为凭证以利于同厂家交涉解决。
5、双方确认：乙方工作人员 为乙方收到货物的签收人。如果乙方收货人员发生变动，应及时以书面形式向甲方说明。
6、乙方退货时，须和甲方的业务员沟通。乙方向甲方所退的货，须保存有甲方完整的标识，并保存有完整的包装，否则，甲方不接受乙方的退货。
第六条 结算方式
1、 结算方式原则为现结，货款数额以发货单为准，即货款当面兑付。
2、 结算方式为批结的，即第二次送货时结清第一次的货款，货款数额以发货单为准，结款期限最长不得超过30日。
3、 双方同意月结的，每月 日为对帐日，每月 日为兑款日，结款数额为对帐单的全部金额。乙方不能按时兑现货款，经甲方催告后仍未兑现的，甲方有权暂时停止供货，待货款结清后继续供货。
4、 双方确认：甲方工作人员 向乙方收取货款。
第七条 合同解除与违约责任
1、 如果甲方发生下列情况之一时，乙方有权单方解除合同。
a。甲方不能按照合同及时供货影响了乙方的正常经营。
b。甲方提供假冒、伪劣的产品被顾客投诉，确认属实。
2、 如果乙方发生下列情况之一时，甲方有权单方解除合同。
a。乙方不能按双方约定按时支付货款连续超过两个月的。
b。乙方经营的主要财产或经营业务转移、转让及资产或信用方面发生重大变化，丧失经营能力的。
c。甲方为乙方唯一指定供货商，如乙方从其他渠道供货，则甲方有权收回对乙方的全部奖励和赞助费用。
3、 乙方未按照约定支付货款的，甲方有权要求乙方支付违约金，支付甲方10% 的违约金（金额以对帐单/发货单为准）。
4、 如双方任何一方违反本合同，本合同将自动失效，违约方应赔偿由此给
对方造成的经济损失。双方任何一方如因单方因素，要求停止履行合同，应提前 一个月 通知对方。否则应视为违约，应赔偿由此给对方造成的经济损失。
第八条 争议与解决
1、 甲乙双方在本合同履行期间发生的争议，应当通过友好协商解决。
2、 协商不成的，可诉讼解决。本合同约定甲方所在地法院为诉讼管辖法院。
第九条 合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止，本合同自双方当事人签署日起正式生效。合同期满后双方继续合作，视为本合同继续有效。
第十条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十一条未尽事宜或双方中的任何一方认为需要变更本合同条款的，应提出书面意见，双方可另行协商签定补充协议，与本合同具有同等效力。
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
购销合同 篇7
卖方： (以下简称甲方)
买方： (以下简称乙方)
一、甲乙，双方经平等协商，遵循自愿、城实信用原则，就产品购销达成以下协议：
二、产品质量：甲方出售的产品质量符合国家标注和行业标准。
三、交货：
1.交货时间：甲方应在 年 月 日前向乙方交付货物。
2.交货地点：
3.乙方指定收货人身份证号码：
4.甲方交货时，乙方指定收货人应向甲方出具书面收货证明。
四、安装和验收：
1.甲方应在交货后 个工作日内将产品调试和安装完毕，乙方有义务予以协助配合，对甲方的安装调试工作有异议的，乙方应以书面形式通知甲方。
2.交易产品安装调试完毕后，乙方应在当天内向甲方出具书面验收证明，乙方逾期未出具验收证明的视为验收合格。
五、付款结算：
1.支付方式：乙方向甲方支付本合同款项的方式，包括并且限于现金、银行转账、银行承兑汇票。
2.支付时间：
3.本合同交易标的'物所以权在乙方货款全部支付完毕后转移。
4.双方银行开户具体情况已通知对方，乙方不得向未经甲方书面授权收取现金货款的甲方人员支付现金货款。
六、违约责任及索赔
1.如甲方未按合同规定的交货时间交货，则甲方应从规定交货日十天后的次日起，每向乙方赔付逾期交货部分货款总值的万分之三的违约金。此项违约的违约损失以逾期移交产品的货款总值的百分之五为限度。
2.如乙方未按合同规定的付款时间向甲方支付合同款项时，应自逾期日起，每日按逾期付款之总额的万分之三向甲方偿付的违约金。
3.乙方违反合同约定拒绝接受货物的，应当赔偿甲方由此造成的损失，应甲方原因而使乙方拒绝接受货物的，乙方应当及时书面通知甲方拒绝收货原因。
七、争议解决
因执行本合同及合同相关协议产生的一切争议，合同双方应本着诚实信用的原则协商解决，如果经协商不能达成协议，双方同意由甲方总公司住所地人民法院诉讼管辖。
八、本合同一式两份，双方各执一份，双方意思表达真实，合同在甲方委托代理人签字盖章并经乙方签字盖章生效。
甲方： 经办人： 时间： 年 月 日
乙方： 经办人：时间： 年 月日
【购销合同】相关文章：
器材购销合同 医疗器材购销合同11-15
购销的合同11-30
(精选)购销合同09-26
购销合同[精选]09-15
（精选）购销合同09-17
购销合同[经典]09-20
【经典】购销合同09-21
购销合同【精选】09-05
（经典）购销合同09-19
购销合同(经典)11-18