购销合同[实用5篇]
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的购销合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
![购销合同[实用5篇]](/uploads/00/b9bacffabacfcdac8_5efbf6bac4208.jpg)
购销合同 篇1
合同编号：_________________
签订日期：__________________
签订地点：__________________
经供方：______________需方：______________充分协商，签订本合同。在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。
1、商品
品名：__________________________________
规格：__________________________________
单位：__________________________________
数量：__________________________________
单价：__________________________________
金额：__________________________________
备注：__________________________________
货款共计人民币（大写）：________________
2、商品质量：__________________________________________
3、作价办法：_______________________________________
4、交货时间：____________________________
5、包装要求及费用负担：_______________________________
6、质量检验及验收方式：_______________________________
7、结算方式：________________________________________
8、运输办法：________________________________________________
9、供方违约责任
（1）产品品种、规格、质量不符合规定，需方同意收货的，按质论价；需方不同意收货的，由供方负责处理，并承担因此造成的损失。
（2）未按合同规定的数量交货，而需方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。完不成合同任务，不能交货的，应偿付需方应交货总值____％的'违约金。
（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失；需方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。
（4）未按合同规定时间交货，每延期交货一个月，应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。
（5）不符合同规定的产品，在需方代保管期内，应偿付需方实际支付的保管、保养费。
（6）产品错发到货地点或接货单位，除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外，并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。
10、需方违约责任
（1）变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时，应赔偿供方实际损失。
（2）中途无故退货，应偿付供方以退货部分货款总值______％的违约金。
（3）自提产品未按规定日期提货，每延期一天，按照银行延期付款规定，偿付供方违约金。
（4）未按合同规定的验收办法和时间验收，应偿付供方因延期验收造成的损失；无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。
（5）未按合同规定日期付款，每延期一天，按照银行延期付款规定偿付供方违约金。
（6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。
1、风险的承担
________________________________________________________________
2、争议解决的办法
________________________________________________________________
3、供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。
4、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。
有效日期自________年____月____日起至________年____月____日止。
供方：_________________ 需方：___________________
代表：_________________ 代表：___________________
地址：_________________ 地址：___________________
电话：_________________ 到站：___________________
开户银行：_____________ 电话：___________________
帐号：_________________ 开户银行：_______________
帐号：___________________
购销合同 篇2
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙双方就前城御澜湾1#--10#楼楼梯间平台、楼梯踏步砖、踢脚板购销事宜，经双方协商达成如下协议。
一、产品名称、型号、规格、厂家、数量、单价、供货时间。
1、本合同价款暂定人民币大写：元
2、产品名称：仿古地板砖。
3、规格、型号：整砖600_600、踢脚线600_100、踏步踢踏面砖长600、踏面宽260、踢面高按图纸150—175不等。
4、计量单位：以块为单位计算单价(其中踏步一个踢面和一个踏面按一套计算)。
5、单价：600_600地板砖12元/块，600_100踢脚板3、5元/块，三角板3、5元/块，600_260_(150—175)踏步踢踏面砖13元/套(如用整块砖加工17元/套)。注：以上价格含加工费及踏步砖拉槽费。
6、数量：以实际用量为准，分期分批供货，以甲方现场指定负责人签单为依据。每期供货甲乙双方都须计算准确数量并准确核对后方可发货，因二次供货有色差。
7、供货时间：以甲方电话或书面通知为准，甲方须提前15天通知乙方备货，以免耽误工期。如乙方不能及时供货每延迟一天罚款1000元。
二、质量要求、技术标准：按国家规范标准GB/T4100-20_，结合甲、乙双方封存的样品和本合同的相关约定作为验收标准，确保产品为优等品。
三、交提货地点、方式：按甲方通知的.时间、地点到货。货到施工现场，甲方指派专人验收并存放至甲方指定的一楼专用仓库。
四、运输及到达站港和费用负担：到货地点为池州前城御澜湾项目工地甲方指定仓库。卸货、运输等一切发生费用由乙方承担。
五、验收标准、方法及提出异议期限：货到工地由甲方负责验收，质量按国家标准和本合同的相关约定验收质量达不到要求，无条件退货，其费用和损失由乙方承担。
六、付款方式及期限：货到工地验收合格一周内付至该批量价款的80%，工程竣工验收合格后一周内付至95%，余款5%为质保金在一年后无质量异议时一次性付清(无息)。付款前乙方出具等额发票。
七、违约责任：乙方需确保供货的质量，对有色差、尺寸偏差、翘折、破损、超标等缺陷的砖无条件退换。
八、解决合同纠纷的方式：
1、双方协商解决;
2、双方协商不成时向工程所在地的人民法院起诉。
九、本合同未尽事宜协商解决，合同一式六份，甲方四份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
十、其他
1、乙方须开具正规供货商业统一发票。
2、甲方需提前15天通知乙方备货，否则耽误工期乙方不承担责任;
3、乙方须在供货时提供生产厂家生产许可证、营业执照、检验报告、产品合格证等相关证件资料，并加盖公章。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
购销合同 篇3
甲 方(采购方)：
乙 方(供应商)：
为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：
第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)
乙方根据甲方需求提供下列货物：(详见甲方每次具体的货物采购定单)
第二条：合同价格
本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。本合同价格还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。乙方必须提供出售给甲方的货物合格证明、质量保质保修证明、货物使用说明书、货物自检报告书、有效发票;
第四条：质量保证
1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为 24 月，自甲方工程验收合格之日起计算;
2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。
3.质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。
4.甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物，甲方有权要求乙方赔偿甲方由此所造成的实际损失，乙方赔偿甲方所产生的实际损失后，仍需继续履行本合同义务。
第七条、货物的结算与支付
1、暂定总合同价人民币 (￥ 元)(含税)，按实际安装数量计算。
2.支付方式：
a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的 %做为合同定金，即 元。 b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的 % ，即 元。
c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后， 日之内即付清合同款剩余的 %，即 元
d 质保金为 ，在甲方验收合格后 个月内的 个工作日内付清。
第八条、保修方式
1.自货品经过双方验收合格之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修服务期限为 2 年。
2.保修期内，甲方如在安装使用过程中出现非人为的'质量问题，乙方在收到甲方反馈的信息后，由乙方按破损数量、型号全部换新，换货产生的所有费用由乙方承担。保质期内发生的非人为的所有质量问题，如果乙方在甲方通知之日起48小时以内未处理，甲方有权交第三方处理，所发生的费用由乙方全额负担。
第九条、违约责任
1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;
2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;
3.乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。
4.甲方违反本合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此对乙方所造成的损失。
5.乙方不得擅自解除本合同，因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的，甲方有权要求乙方承担双方交易金额 30% 的违约责任，甲方因此还造成其它损失的，乙方还应赔偿甲方的其它相关经济损失。
第十条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
甲 方： (盖章) 乙 方：(盖章)
法定代表人(签字) 法定代表人(签字)
电 话 电 话
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
签约日期： 签约日期：
购销合同 篇4
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的.，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇5
合同编号：_____________
供方 ：___________________________
签订日期：________________________
签证编号：________________________
需方：____________________________
经充分协商，签订本合同，共同信守。
一、品名、规格、数量、金额、交货日期
品名
规格型号
单位
数量
单价
金额
交（提）货日期
超欠
幅度％______________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
货款共计人民币：（大写）
二、质量技术标准：____________________________________________________
三、原材料供应办法：__________________________________________________
四、交（提）货办法，运输方式及地点：__________________________________
五、质量检验及验收办法：______________________________________________
六、包装要求及费用负担：______________________________________________
七、结算方式及期限：__________________________________________________
八、其它：____________________________________________________________
九、供方经济责任
（ ）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合同规定，需方同意收货的，按质论价；需方不同意收货的，供方应负责包修，包换，包退，并承担因而造成的损失。
（2）未按合同规定的数量交货，少交而需方仍需要的，应照数补交；不需要的，可以退货，并承担损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值____________的罚金。
（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，并承担因而支付的费用和损失；需方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿损失。
（4）未按合同规定时间交货，每延期一天，应偿付需方以延期交货部份货款总值千分之一的'罚金。
（5）不符合同规定的产品，在需方代保管期内应偿付需方实际支付的保管，保养费。
（6）产品错发到货地点或接货人，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，还应承担因而多付的运杂费和延期交货的损失。
（7）其它：____________________________________________________________
十、需方经济责任
（ ）变更产品品种，质量或包装的规格，给供方造成损失时，应偿付供方实际损失。
（2）中途退货，偿付供方以退货部份货款总值_______________的罚金。
（3）自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部份货款总值千分之一的罚金并承担实际支付的保管，保养费。
（4）未按合同规定时间和要求提供原材料，技术资料，包装物的，除交货日期得以顺延外，每日应偿付供方顺延交货产品总值千分之一的罚金。
（5）未按合同规定日期付款，每延期一天，应偿付供方以延期付款总额千分之一的罚金。
（6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因而造成的损失和运输部门的罚金。
（7）错填到货地点或接货人，应承担因此造成的损失。
（8）其它：___________________________________________________________
十一、供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同的，经双方协商和签证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十二、其它未尽事项，由双方协商另订附件。
十三、本合同一式________份，自工商行政管理机关签证之日起生效。有效期到______年______月______日。
供 方
代表人
需 方
代表人
地 址
电 话
地址
电 话
开户银行
帐 号
开户银行
帐 号
供方业务主
管部门意见
年 月 日
需方业务主
管部门意见
年月日
签证机关
年月 日
______省______市工商行政管理局制订
【购销合同】相关文章：
器材购销合同 医疗器材购销合同11-15
种植购销合同鸡粪购销合同01-02
经典购销合同03-05
购销的合同11-30
购销合同（经典）08-21
[精选]购销合同08-29
购销合同【经典】08-25
(经典)购销合同08-22
(精选)购销合同09-26
购销合同（精选）09-06