当前位置：好文网>实用文>合同范本>工程合同

工程合同

[合集]工程合同10篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的工程合同10篇，希望对大家有所帮助。

[合集]工程合同10篇

工程合同篇1

　　甲方：乙方：

　　经双方友好协商，就乙方承接甲方地辐热采暖回填一事达成如下协议：

　　一、施工内容：

　　1、乙方包工不包料。

　　2、材料由甲方负责。

　　二、甲方权利和义务：

　　1、负责乙方的质量监督检查，工程进度的监督工作。

　　2、组织工程验收，向乙方支付工程款。

　　3、水电费由甲方负责。

　　三、乙方权力与义务：

　　1、乙方向甲方提供完整施工方案，必须服从总包方现场施工管理，按照国家规范施工。

　　2、做好施工的人员、机器、食宿准备，熟悉施工方案，掌握整个工程的技术要领，按甲方要求的时间进入工地。

　　3、按合同的要求，按时优质的完成施工任务，并向甲方移交，乙方承担因乙方原因造成的误工责任。

　　4、文明施工，遵守现场管理规定，不滋事。杜绝不文明及不良

　　事故的发生，对不慎损坏的工地器物赔偿，负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的保护，与其他施工单位紧密配合，积极协调。

　　四、安全责任：

　　乙方要安全施工，对工地安全负责，对工人进行安全教育，采取有效防护措施，保证施工安全，在施工过程中发生的`一切安全事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。

　　五、工程质量及验收：

　　混泥土填充层达到工地要求客厅、卧室、拉毛。卫生间、厨房压光处理，如有质量问题，乙方应无条件返工，整修至达到合格标准，并通过竣工验收。

　　六、工程价格：

　　以实际具体施工面积为准，每平方米元。

　　七、付款方式：

　　1、按分之

　　2、工程完工至倒数第二层，付工程款的百分之;修补及最后一层完工，以实际具体施工面积为准。方可结清工程余款。

　　八、违约责任：

　　1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容，按我国现行《合同法》相关内容追究违约责任。

　　2、如乙方未按合同约定时间施工，构成违约、每逾期一天，向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。

　　3、如甲方未按合同约定时间付款，构成违约、每逾期一天，向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。

　　九、发生纠纷的处理：

　　在合同履行过程中，如发生分歧，双方以协商调解的方式予以解决，如协商不成，争议方可向项目所在地法院起诉。

　　十、其他约定：

　　未尽事宜双方协商解决，本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方签字：乙方签字：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

工程合同篇2

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　第二条工程承包方式

　　第三条工程期限

　　在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　第四条合同的价款

　　1、总价：工程总价为人民币大写：__________万元整（￥：__________元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的1.5%）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；

　　2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。

　　第五条甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　（1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。

　　（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　第六条工程质量标准

　　工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收，超过3日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。

　　第七条工程价款的支付方式

　　1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的`合同价调整内容，进行工程竣工结算。

　　2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：

　　竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。

　　3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）____________元（人民币）。

　　第八条工程材料的提供

　　整个弱电工程采购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

　　第九条工程的验收

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　第十条维修期限

　　1、保修期限自验收合格之日起_____个月；

　　2、质保期内发生保修情况，乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修，如乙方未能按时到达现场，甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修，所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

　　第十一条违约责任

　　乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工，由于维修、返工逾期交付及延误工期的，按合同总价的3％偿付逾期违约金。

　　第十二条争议的解决

　　合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向人民法院起诉。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

工程合同篇3

　　甲方：文昌绿泉绿化工程有限公司

　　乙方：海南汇程广告传媒有限公司

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲方委托乙方以下事项，双方经协商

　　一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托事项：

　　甲方委托乙方为其公司进行：招商画册设计（及相关品牌提升方案）

　　二、委托内容及时间：

　　1、设计初稿时间（可修改三次）： 20xx年3月10日至20xx年3月17日

　　2、委托设计费用：

　　设计费用总共为：人民币3000元，（大写：叁仟元整）。预定20页

　　三、付款方式：

　　1、甲方在合同签订时需支付总款的20%设计费人民币600元，（大写：陆佰元整）。

　　2、乙方策划设计的内容通过甲方审核确定后，并将甲方审阅同意的设计制作正式稿及电子

　　文档交付甲方，交付后甲方需支付乙方需付总款的80%，计2400元（大写：贰仟肆佰元整）。

　　四、知识产权约定：

　　1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，甲方对该作品享有使用权，不享受所有权。

　　2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　五、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品符合甲方要求。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

　　甲方义务：

　　1、甲方提供明确的工作要求，及时向乙方提供相关的资料及咨询等；

　　2、甲方及时对乙方提出的`设计方案进行反馈；甲方使用后向乙方支付约定费用。

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关资料供乙方设计参考；

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；

　　3、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　乙方义务：

　　1、乙方须向甲方提供符合甲方要求及市场运作的创意设计方案，供甲方确认，并在双方沟

　　通基础上进行修改完善；

　　2、乙方全程监督各项目实施情况和实施质量；

　　3、乙方在项目结束后一年内每三个月进行一次回访，检查项目实施效果，并及时提出相应

　　的整改意见，辅助进行整改；

　　4、项目结束后一年内，如果项目实施发生问题，乙方将免费进行设计方案整改。

　　六、违约责任：

　　1、甲乙双方均不得无故终止本合同，否则违约方须承担对方的经济损失。

　　2、甲方如无正当理由提前终止合同，其预付的费用无权要求退回。

　　3、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　4、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。

　　七、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

　　甲方：文昌绿泉绿化工程有限公司

　　甲方代表签字：

　　日期：年月日

　　乙方：海南汇程广告传媒有限公司乙方代表签字：日期：年月日 2

工程合同篇4

　　关键词：电力工程；合同管理；电力施工

　　合同经济已经成为现代经济市场的重要方式之一，要加强合同管理，需要企业重视合同管理的作用。电力施工复杂，因此其合同涉及多个方面，合同的签订和管理均要注重全面性，保证在全过程中的管理合理性，包括洽谈阶段、划拨极端和签订阶段以及生效阶段。合同管理涉及到一些变更内容，需要企业管理者着重进行分析，保证合同管理制度的完善性，实施全面性的、法制化的合同管理过程。

　　一、电力工程合同管理的问题

　　1.法制观念较弱，缺乏合同管理意识

　　电力工程合同是保证工程的承发包双方合法权益的保证，在签订和整个执行过程均需要履行责任，合理的合同是企业关注的问题。目前电力企业工程合同中存在诸多的问题，首要问题就是一些小的工程商对合同的重视程度不足，直接表现为重视利益但却缺乏法律意识，不能对企业的合理利益进行规划。企业对于利益的追求过于强烈，尤其是在经济利益低下阶段，企业经济利益放在第一位，忽视了合同管理细节内容，但是这恰恰导致了成本上升，合同的不合理现象，导致工程利益损失。导致合同签订过程中存在漏洞，执行过程中存在一定的利益都市，招标过程中存在一定的合同内容修改现象，企业合同管理人员的`协调性不强，合法权益被侵占，最终导致企业利益丢失。

　　2.合同管理与工程招投标管理相互分离

　　电力企业合同与招标之间要求存在一定的偏差，合同具有法律效应，招投标需要严格按照法律规定进行，保证工程进度、成本和施工过程的合理性，对于工程进度而言，要保证投标书的编制与管理体制的一致性，因此在施工方与工程建设方签订合理的合同。该合同以文件的形式转给项目经理，技术部门则按照合同执行，但是由于当下的合同管理与工程招标投标管理分离，导致合同的执行连贯性不强，企业技术人员对于合同的理解不深刻。最明显的表现就是文件的形式与内容与工程需求脱节。

　　3.按合同索赔很难实现

　　随着工程施工的进行，施工中存在的利益分割不均，安全事故大量存在，但是由于合同索赔存在一定的困难，这一问题出现的主要原因在于合同签订阶段的模糊性，但电力工程施工过程中，难免会出现变更问题，但是合同的变更缓慢，导致业主不履行合同内容。甚至合同无法签订，影响承包商利益。同时，承包商为了保证自身利益，往往是不是以合同约定来进行索赔，因此导致合同索赔存在一定的困难。

　　二、加强电力工程合同管理的策略

　　1.提高管理人员对于工程合同的认识

　　企业合同管理人员和执行人员均应认识到合同管理的重要性，保证合同签订阶段的合理性，并且要求企业员工严格按照法律意识规范自身行为。对其合同和法律体系进行强化培训，做好合同的审核工作，使合同能够表达准确，保证自身利益，对合同变更内容做好说明，防止信息模糊性。另外，在合同风险的防范上，企业合同管理人员要确保索赔的合理进行，通过合同管理的约束，来施工企业具备市场观念和行为提高合同管理人员的法律意识，对其进行法律知识的强化培训，从而学会利用法律来保护自己的合法权益，在合同签订过程中要做好审查工作，避免出现条款不明，表达不准确的情况，而且在施工中还要加强项目管理工作，确保施工合同能够得到真正的履行。打破观念的束缚，仔细研究索赔相关内容，保证合同中的条款能够履行，建立相关的索赔档案，约定合同履行实践面积是向业主递送索赔文件。

　　2.理顺招投标管理与施工合同管理关系

　　在企业合同管理中，招投标管理与施工合同管理中存在的问题导致其不合理现象的发生。分析合同管理的问题，我们就会发现，虽然合同管理的条件就是招投标，但是经济利益则是工程造价最大的影响因素，并且静态工程已经无法适应企业发展的需求，现场施工管理存在较大的变动，保证企业施工定额与市场之间的材料、价格等理论相背离，这就导致企业不得不背离招投标的相关条款，另算企业成本。使工程造价与实际造价之间相互分离，工程清单就会由投资商或业主委托造价咨询单位依据设计图纸直接计算给出，这样可以有效的减小施工中对于图纸的误解。施工单位应在投标过程中负责合同审核，毕竟企业具有一定的采购和管理水平，有助于合同的日后执行。

　　三、总结

　　市场经济已经逐渐规范，电力企业施工也应根据合同内容进行规范。但是由于电力工程具有复杂性，施工变更多，因此合同管理往往存在一定的困难，使合同管理的问题大量存在。为了促进电力工程的发展，合同管理应成为工程管理的核心内容，保证合同签订和履行阶段的合理性。

　　参考文献

　　[1]毕韬.电力工程合同管理探析[J].科技资讯，20xx，（26）：131-132.

　　[2]张谊.我国建设工程合同管理存在的问题及改进措施[J].科技信息，20xx，（31）：485，489.

　　[3]赵富为，国宏兴.核电项目建安工程合同管理浅谈[J].科技信息，20xx，2（17）：389.

工程合同篇5

　　甲方：高新产业发展有限公司

　　乙方: 安康安通交通设施有限公司

　　甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商，签订本合同如下，以便共同遵守。

　　一、工程名称、地址：

　　工程名称：高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程工程地址：安康高新技术产业开发区居尚社区

　　二、工程工期

　　经双方协定，于年月日进行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延。

　　三、工程造价及工程量

　　根据甲方提供的设计及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后实际工程量计量，对标线按市价每平米元，对标牌按市价每块元进行签证、决算。

　　总计元（陆万玖仟叁佰零柒元伍角）。

　　四、工程款的支付

　　1：工程完工后两个月内，甲方向乙方支付工程结算额

　　的.100％。结算方式为转账或现金支票结算。

　　工程质量标准

　　符合国家GB5768《道路交通标志和标线》，质保期壹年。

　　五、甲方的权利义务

　　1.甲方现场代表，负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜。

　　2．负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作。

　　3.完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收，验收合格后按合同支付工程款。

　　4.甲方负责路面清洁，由于路面清洁原因引起的施工进度和质量问题由甲方负责。

　　六、乙方的权利义务

　　1.乙方必须服从甲方现场代表的管理，确保施工质量和工程进度。

　　2.乙方严格按照设计图纸及甲方确认的变更要求进行施工，质量和进度达到合同要求。

　　3.乙方在施工过程中，应及时通知甲方代表到场进行质量检查。

　　4.乙方在施工过程中应加强安全管理，并做好安全防护标志，如果发生安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　七、竣工验收

　　工程施工完毕后，由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算。

　　八、争议的解决方式

　　因履行本合同而发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。

　　本合同一式六份，经双方签字盖章时生效。甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

　　甲方：安康高新产业发展有限公司乙方：安康市安通交通设施有限公司单位盖章：单位盖章：

　　签订日期：年月日

工程合同篇6

　　委托方（甲方）：____________

　　承接方（乙方）：____________

　　为明确甲乙双方在装修工程施工中的权利义务，根据国家当地政府有关规定。经双方协商，签订本合同。以资双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程地址____________

　　2、施工面积____________平方米

　　3、施工内容（详见合同附件一，《施工图》）

　　4、开工日期______年______月_______日

　　5、交工日期______年______月_______日

　　6、委托方式包工包料

　　第二条工程价款

　　工程总造价_____元（￥：_____元）工程预算书，（详见合同附件二）。《装修工程预算书》预算中单价做为决算单价，增加量按实际发生额结算。

　　第三条质量要求

　　1、使用材料品种、规格、名称，（详见合同附件（二）工程预算书），其工程预算书中不包含洁具、灯具、软装饰品、造景植物、安装工程及拆除项目。

　　2、工艺标准双方同意参照中华人民共和国国家标准《住宅装修工程施工规范》（GB50327—20xx）及装修协议。

　　3、由乙方设计施工的二楼架设工程必须保证安全使用年限在15年以上，期间发生倾斜、材料断裂、塌陷等不安全现象，由乙方负责免费维修直至重新架设。

　　4、阁楼架设工程在使用过程中一旦发生质量事故，造成人员伤亡、设施损坏等，由乙方负

　　全责并处理善后事宜。

　　5、阁楼架设工程必须具备与军公区综合楼同等抗震能力。

　　6、施工过程中如存特殊施工项目和质量要求，双方应协商确认，增加费用，签订补充合同。

　　7、甲方自购材料，设备其质量由甲方自负。

　　8、施工过程中双方对施工质量发生争议，申请由有关部门对工程质量予以认证。若经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。

　　第四条材料供应

　　1、乙方提供材料设备（详见合同附件二，《工程预算书》），如不符合质量要求或有规格差异（在允许偏差范围外），应禁止使用，对工程造成损失由乙方负责。

　　2、甲方提供材料、设备，应符合设计要求，并按时供应。如因甲方未按时提供或产品质量问题引起的误工或返工，其各项费用由甲方承担，同时甲方承担工期延误责任。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，若因乙方事物造成材料损坏由乙方负责赔偿。

　　第五条价款支付

　　1、合同签约时预付总造价50﹪，木工完成时再付总造价的45﹪，整体工程完工竣工验收时交付5%。

　　2、甲方在应付款日期未付款属违约行为，乙方有权停止施工，验收合格未付清工程款时，工程不得交付使用。

　　3、工程项目在施工过程中有增减变动时，双方需要补充合同。增减项目的价格，签订补充时一次付清。

　　4、甲方未按合同规定期限预付工程款，则逾期一天应按付工程款的1﹪支付违约金给乙方。

　　第六条工程工期

　　1、在正常施工情况下，乙方延误工期，按每天五十元支付违约金给甲方。如因甲方原因延误工期由甲方按每天五十元支付违约金给乙方。

　　2、在施工过程中由于下列情况影响工期时不计误工，工期顺延：

　　（1）增加工程量、设计变更或材料变更；

　　（2）累计停水、停电二小时以上/每天；

　　（3）甲方未按本合同第五条付款方式支付工程款；

　　（4）甲方原因拖延造成误工；

　　（5）不可抗力和因素；

　　（6）甲方同意给予顺延的其它情况。

　　第七条工程验收

　　1、在施工过程中，乙方通知甲方分段验收。工程完工后，乙方组织甲方进行全面验收，双方办理工程结算和移交手续。

　　2、乙方通知甲方进行工序验收或竣工验收，甲方应在三天内组织验收，逾期视为甲方验收合格，如有问题甲方自行负责。甲方未经竣工验收自行入住，视为验收合格，并承担违约责任。

　　3、甲方因特殊原因不能如期验收，应用时通知乙方，另定日期。但甲方需承认工程的竣工日期，并承担相应的看管费。

　　4、验收时，甲方若对个别装修质量小问题有异议时，双方因本着公平、合理解决问题的原则相互协商，不能以此为由，拖延验收时间。

　　第八条双方职责

　　一、甲方

　　1、提供原房屋平面、水电、煤气线路图，并向乙方现场交底。

　　2、如需拆、改元件建筑结构或设备、管线，应向有关部门办理相关手续，并承担相关费用。

　　3、免费提供施工期间的正常用水、用电。

　　4、负责与物业管理部门做好协调工作，保证每天正常施工时间10小时（含强烈声操作）或负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　5、及时解决工期、质量等现场发生需要协商的有关事宜并负责工程竣工验收。

　　二、乙方

　　1、严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　2、负责施工现场安全，因施工造成管道堵塞、渗漏水等事故需尽快修复并承担费用。

　　第九条违约责任

　　1、乙方如不能如约保证质量，造成返工，费用自付。

　　2、若甲方不按合同支付所应付的款项，超过约定三天时间的，乙方有权向甲方发出要求付款通知，甲方收到通知后仍不付款，乙方可以在发出通知的三天起停止进场或施工，由此造成的工期拖延及损失均由甲方负责。超过约定支付15天，乙方有权单方面解除合同，甲方必须一次性赔偿乙方5000元人民币。经甲、乙双方确认扣除一万元赔偿款外上余的'工程款，乙方必须在三天内退还给甲方。

　　3、在施工过程中，未经对方同意，任何一方私自更改施工内容，所以引起的质量问题，责任方负责。

　　4、工程验收合格三天内，甲方应向乙方决算并结清工程尾款，每逾期一天甲方应付50元看管费予乙方。在未付清工程款时如甲方擅自更换门锁或入住，视为违约。甲方须每天付100元违约金给乙方并承担其它违约责任。

　　5、合同生效后，履行期满前，擅自解除合同的一方，给对方造成的损失应按时赔偿，并按合同价款的10﹪支付违约金。

　　6、在一方要求解除合同另一方同意的情况下，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。

　　第十条保修条款

　　工程验收后装饰主体工程保修12个月。 12个月保修期过后，保修费用由甲方负担。

　　第十一条合同文本

　　1、本合同正本两份，甲方一份、乙方一份。

　　甲方：乙方：

　　（签名）（签名）

　　地址：地址：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

工程合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据施工的需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：

　　施工图纸的范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

　　六、质量要求：

　　严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必须满足流水作业的需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理双方责任：

　　a、甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

　　2、提供外脚手架及安全防护网；

　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　4、及时将支模用的材料供应至现场；

　　5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；

　　6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的`最终确认者；

　　7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；

　　8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；

　　9、按合同约定进度支付工程款。

　　十、乙方责任

　　1、施工之前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；

　　3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；

　　4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；

　　6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；

　　6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；

　　7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；

　　8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。

　　9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。

　　11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。

　　12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。

　　13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任。

　　14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

　　17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　十、工程变更：

　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。

　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：乙方（施工责任方）：

　　签约地点：

　　签约日期：

工程合同篇8

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同编号：

　　设计证书等级：

　　发包人：

　　设计人：

　　签订日期：

　　发包人委托设计人承担“XX”工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　1、合同依据

　　本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（20xx）。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　2、工程概况

　　(1)工程名称：

　　(2)工程地址：

　　(3)项目规模：总建筑面积㎡，室内设计面积㎡（其中地上约㎡，地下约㎡）.

　　(4)该项目主要使用功能：.

　　(5)投资估算：约万元人民币.

　　3、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务

　　3.1设计范围

　　□建筑室内装饰设计；

　　□给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计；□给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计；□智能化专项设计；□厨房工艺设计；□专业照明设计；□家具设计与选型；□陈设配饰设计与选型；□室内建筑声学设计；

　　□装修引起的结构修改设计；

　　□室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计)；□舞台机械设计；□舞台灯光设计；□设计概算;□施工图预算；

　　□BIM验证设计；□特殊工艺设计。

　　不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计；不含超越设计人资质范围的专业设计。

　　3.2设计阶段

　　包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。

　　3.3设计深度

　　满足20xx年11月住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。

　　3.4设计规范

　　本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。

　　3.5设计服务

　　解决施工中与设计相关的技术问题，解答业主咨询的与设计相关的技术问题。

　　4、设计费及支付

　　4.1本合同暂定设计费为元（大写：）。

　　4.1.1包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日，每人每次不超过2天。超过约定人次日赴项目现场所发生的'费用（包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人方另行支付。

　　4.1.2长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。

　　4.1.3以建筑面积收取设计费时，当项目实际设计面积与合同设计面积不符时，按实际设计的建筑面积核算设计费，多退少补。

　　4.2付费进度

　　注：合同履行完毕后，定金抵作设计费。

　　注：1在发包人方所提供的设计资料（含设计确认单及开始下一阶段设计指令等）能满足设计人进行相应

　　阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。

　　2）上述设计时间不包括国家法定的节假日。

　　3）设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。

　　5、发包人责任

　　5.1发包人按本合同第5条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　6、其他约定事项

　　7、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

　　8、本合同履行完成后自动终止。

　　9、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代理人：代理人：

　　签订时间：签订时间：

　　单位地址：某公司单位地址：

　　邮政编码：邮政编码：

工程合同篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，乙方承担号楼节能工程质量检测工作，为明确双方职责尽快完成检测工作，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本合同，甲乙双方必须严格执行。

　　一、检测依据

　　1.GB50411-20xx《建筑节能工程施工质量验收规范》

　　2.GB50189-20xx《公共建筑节能设计标准》

　　3.DB45/T393-20xx《民用建筑节能检验规范》

　　4.DB45/T221-20xx《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》

　　二、检测内容、数量及单价

　　1、墙体节能工程

　　1)相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件(外墙保温系统)传热系数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组，检测费单价为元/组，计组，共元。

　　2)外墙节能构造：根据《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计算，抽样数量为组，检测费单价为元/组。

　　2、屋面、墙体节能工程

　　1)屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按《建筑节能工程施工质量验收规范》4.2.3条规定2万平米以下3组，2万平米以上6组。检测费单价为单种材料导热系数元/组，计组，共元。

　　3、建筑外窗节能工程

　　a)单层玻璃遮阳系数(可见光透射比)检测抽1组，检测费为元/组。计组，共

　　元。

　　4、配电与照明工程

　　a)电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体建筑最少抽2种规格，检测费为元/规格，计种规格，共元。

　　b)电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体最少抽2种规格，检测费为元/(规格·每芯)，计规格x芯=组，共元。

　　三、检测费用及付款方式

　　1.检测费用：合计元优惠至八折进行结算，检测费用计元(元整)。(最终检测费用按实际检测数量为准)

　　2.付款方式：本协议签订后一周内，甲方支付总检测费用的%给乙方。乙方向甲方提供最终检测成果报告后，甲方一次性支付完检测费余款，甲方付清款项前，乙方应向甲方提供全额发票。

　　四、甲方责任

　　1.负责提供检测所需的设计图纸等技术资料;

　　2.负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验室。

　　3.按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

　　五、乙方责任

　　1.乙方严格按现行规范或规程及本合同要求组织检测，为工程提供准确、科学和公正的服务;

　　2.乙方对检测报告质量负责。检测工作按照相关国家及地方相关标准、规范、条例、要求进行;

　　3.按单位工程完成所有检测工作后，7个工作日内，乙方按每个单位工程向甲方提交检测报告一式肆份;

　　4.负责提供等金额的正式检测发票。

　　六、其他

　　1.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　2.本合同如遇不可避免的客观原因，而导致无法全部按规定执行，必须修订或终止时，由甲乙双方协商解决。

　　3.本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼，并依据《中华人民共和国经济合同法》中的有关规定处理。

　　4.甲方对检测报告若有异议，应在收到报告之日起10天内向检测单位提出。安排双方认可的`具备相应检测资质的单位进行复检，复检结果与原检结果相同，复检费用由甲方负责;复检结果与原检结果不符时，复检费用由乙方负责，乙方按有关规定重新检测，并出具合格报告，承担由此造成的一切损失。

　　5.本合同自双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　(或授权人)：(或授权人)：

　　开户行：

　　户名：

　　帐号：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

工程合同篇10

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就劳务分包工程施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：安徽太平矿业新副井井口房工程

　　二、承包范围

　　楼层、设备设施的所有砌体工程。

　　三、承包工作内容及承包单价

　　1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具，队组自检并配合受检，运输道搭拆，整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。

　　2、清理基层，拉线，弹线，吊线，立皮数杆，筛砂，调制砂浆，配合做砂浆试块，搭拆所有砌体架子（含超高），砌体外架翻板，选砖，铺浆，砌砖，勾缝，安放木砖、铁件，构造柱、圈梁、和门过梁以及卫生间反边制捣（包括模板制作、安装和拆除、还包括混凝土捣制）、隔板、垫块、砼预制构件，预留水电空暖孔洞凹槽，门边及规定部位空心砖灌砼或灌浆，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。

　　3、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。

　　4、属设计变更的，按建设单位的签证或双方协商解决。

　　5、承包单价

　　（1）按砖0、35元/个计算，。

　　（3）承包工作内容以外的工程量，如果按计件计算，双方协商单价并签字确

　　四、承包方式

　　乙方在以下1、2点前提下提供劳务。

　　1、甲方根据施工进度适时配备以下机具工具及材料：卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋冷拉机、焊机、插入式振动器、平板振动器、斗车，钢管、扣件、脚手板、安全网、安全带、门型架，模板（胶合板或木板散板）、方木、顶撑木、焊条、钢筋、砂、石、水泥、砖，施工用水电。

　　2、乙方必须自备以下材料和机具工具：铁钉、铁线、扎丝，园盘锯及锯片、电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、撬棍、钢筋扎勾、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、铁铲、铝合金靠尺、钢批、灰桶、灰刀、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、电钻及钻头等上述第1点未提及的其它需用料具。

　　五、施工质量

　　甲方对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照国家施工规范进行施工，工程质量经过实测实量均要符合质量验评标准，以国家现行质量验评标准评分为依据，实测合格率达到100%。

　　六、施工安全

　　1、甲方按政策规定购买施工人员人身意外伤害保险。

　　2、乙方必须严格按照国家安全规范进行施工，做到文明施工，在安全措施没有保证条件下不能进行施工，做到不违章指挥，不违章作业，杜绝安全事故。

　　3、在施工中若发生劳务人员伤亡事故，属乙方责任由乙方负责，属甲方责任由甲方负责并按国家政策和甲方上级公司的有关规定执行。

　　七、施工进度

　　乙方必须按照甲方编制的'进度计划按时完成，服从项目部的管理及工作安排。如业主原因造成进度影响而给予甲方顺延工期的签证，则甲方同步给予乙方签证，否则不予顺延。甲方进度影响期间所发生的费用由乙方自理，甲方不予签认。如乙方达不到甲方的进度要求，甲方视所造成的损失大小对乙方进行经济处罚。如乙方中途以借口退场，乙方所完成的工作量按合同单价的50%进行结算。

　　八、人工费结算及支付

　　工程完毕，甲方付工程款的60%，余款在工程竣工验收完毕之后结算支付。

　　十、合同解除、终止

　　1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。

　　2、如在甲方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。

　　3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

　　4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　十二、其它

　　1、本合同条款与甲方此前其它文件规定相抵触的，以本合同为准。本合同未尽之处，按（1）双方协商增加补充协议或（2）甲方有关规定执行。

　　2、本合同一式2份。本合同经双方盖章、相关负责人签名后开始生效，合同解除后或合同条款履行完毕后自行失效。

　　3、补充条款：

　　甲方（章）：乙方（章）：