【优选】实用的工程合同
随着法律观念的深入人心,合同的法律效力与日俱增,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编为大家收集的工程合同6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工程合同 篇1
1引言
建筑建设工程行业近些年取得了快速的发展,各个部分都有了很大的提高,其中非常重要的一个部分就是合同备案管理的工作,众所周知,因为合同的备案问题,往往会产生很多的民事纠纷,不利于行业的发展。笔者根据自己多年的工作经验,对如何加强建设工程的施工合同备案管理问题进行了相关的阐述,希望能够抛砖引玉。
2建设工程施工合同备案管理存在的问题
2.1法律意识淡薄,合同主体的法律意识有待提高
合同备案方面的工作与法律是非常贴近的,所以,这就要求从事相关行业的人员必须有良好的法律意识,从而能够更好的进行工作。而目前,我国的建设工程行业并不是如此,相关的从业人员法律意识淡薄,遇到施工合同备案的相关问题,比较容易解决的可以顺利进行,而如果遇到法律方面的难题,则很难更好的解决,这就需要我们对员工的整体素质引起足够的重视,对法律方面的知识进行及时的培训,提高他们合同主体法律意识的提高。
2.2部分合同签约方不具备签约的主体资格
这是非常严重的一个问题。在工程的发包过程当中,相关单位对工程承包单位的审查是非常严格的,但是对发包单位的审查力度却不够,这就对工程款项的正常支付造成了很大的困难,同时,有些企业为了中标,用贷款垫资的形式来满足业主的要求,这样就会造成拖欠三角债的现象,将会影响施工的正常进行,我们在进行施工合同备案管理的工作中一定要注意这种问题,避免发生。
2.3合同的文本条款不够规范
我们进行建设工程施工的合同备案管理工作,最为重要的一个目的就是要保证合同能够顺利的签订,从而使施工按照正常的轨道进行,所以,在备案管理的工作当中,保证合同文本的条款的规范性是非常重要的,必须使其科学合理。就目前的状况来说,合同的文本条款不规范的问题还是比较普遍的,在国家下一步的工作当中,要着力解决这个问题,有助于合同备案管理工作的有序进行。
2.4管理体制不健全
要保证工作的有序进行,就必须有一个良好制度的保证,管理体制不健全将极大的影响合同备案工作的有效开展。建设工程的施工管理是比较艰难的一项工作,工作性质很复杂,同时,合同所涉及到的方面也是非常多的,所以,我们需要一套完备的体制来保证合同备案工作的有序进行,随着社会的不断发展和行业的规范性越来越强,这个问题得到了一定的改善,但是仍旧不能适应我国目前的情况,和施工合同备案管理的实际需要。
2.5对不正当的竞争行为打击力度不够
由于我国近些年对建设工程的重视程度越来越高,所以,建筑市场的发展也越来越红火,但是监管力度的不够造成了市场上的很多问题,其中一个就是不正当的竞争行为,先开工,后签合同就是一个比较典型现象。此外,个别情况下,很多单位在签订了合同之后,仍然没有进行及时的备案,甚至出现转包和违法分包等行为,这些行为的产生将对建设工程行业造成非常大的负面影响。我国对不正当的竞争行为的打击力度还是不够的,造成了这些行为的发生,我们要不断规范市场秩序,出台相应的政策保证正常的竞争,从而更好的促进建设工程行业的发展。
3工程施工合同备案管理强化策略
3.1合同主体强化其法制观念
签订合同是一项法制行为,每一方都需要对自己的行为担负法律责任,所以,我们在进行施工合同的备案管理工作时,要求合同的主体必须有很强的法律意识。但是根据我国目前的情况,还达不到这样的要求,工作人员的法律意识淡薄,法律观念不够,在保送备案的过程中不能严格的按照规定程序做事,这样就会造成很多的问题。我们要不断加强工作人员的'法律意识和观念,完善施工合同的备案管理制度,把工作真正落到实处。此外,我们还要做好法制教育的宣讲工作,培养从业人员的装液素质和能力,保证合同的签订到履行都可以符合相应的法律规范要求。
3.2严格审核合同主体的资格和履约的能力
针对部分合同的签约方不具备签约主体资格的问题,我们要加强审核的力度,保证其履约能力。首先,我们要对发包主体的资格进行审核,包括其建设资金的来源,从而保证发包主体能够及时的拨付工程款,从而保证施工的顺利进行。其次,我们要严格的审核承包商的资格以及履约能力,包括企业的运行能力及资金周转的状况等等,避免出现贷款投资的行为。总而言之,我们要严格的做好审核工作,保证建设施工能够按照既定的计划进行。
3.3加强对工程施工合同的示范文本修订以及全面的推行
我们要制定出一个比较科学而又合理的施工合同示范文本,并推行下去,从而能够给合同的签订提供一个良好的示范作用。在备案的过程中,相关从业人员要注意做好施工合同的示范文本的修订和完善工作,并在备案之后,要对项目进行跟踪工作,从而确保合同的全面落实。
3.4建立健全合同的管理机制
我们要建立健全合同的管理机制,防范法律风险的发生,同时,相关的从业人员要明确合同中的管理相关流程、风险控制的关键点以及先关的岗位职责,要从企业的实际情况出发,将流程及风险控制点分解到各个岗位,明确不同岗位的工作职责。同时,还要进一步的完善企业的合同管理方面的规章制度,将合同管理的不同流程和岗位全面的结合起来。总而言之,一个完善和健全的合同管理机制对于建设工程施工的良好进行是十分有效的。
4结语
做好建设工程施工合同备案的管理是非常重要的,我们要加强施工合同的规范化和制度化,增强主体责任,建立一个统一、开放的良性竞争环境,为我国的建筑市场的发展做出贡献。
工程合同 篇2
甲方:
乙方:(身份证号:)
甲方聘任乙方担任工程师,双方就以下问题达成一致协议:
一、甲方仅在申请企业资质时使用乙方的工程师证(编号:),除此而外不参加与其他任何招投标活动及承接工程项目。否则由此发生的'一切后果由甲方负责。
二、甲方负责乙方的工程师证保管,乙方需要时甲方配合给回乙方,但保证十天内返回甲方,甲方如有遗失乙方证件应该负责补回且承担由此造成所有相关费用及损失。
三、乙方必须保证其身份证、和工程师证等证件的真实无误,如证件原因造成企业申请不到资质,甲方有权向乙方索赔20000元。甲方需要用到乙方身份证及毕业证原件时应提前通知乙方。乙方应随时配合甲方核对原件工作,否则甲方有权追回前所付费用。(乙方保证其证书及其他专业职称证书或执业资格证书曾未在北京市内挂靠过)
四、合同时间年月日至年月日。合同到期前一个月如双方达成一致意向,甲方可优先考虑聘用乙方,但需重新办理聘用手续。如双方未达到一致意向甲方需配合乙方办理迁出手续。
五、工资支付方式甲方付给乙方人民币(大写人民币整)年待遇,再无其他费用补助。乙方实行不坐班工作制。甲方收到乙方证件时付清全款(大写人民币),如因乙方原因无法申请资质,乙方退回甲方全部费用,并不再支付其他费用。
六、如甲方因建委核查资质需要本人配合,甲方支付差旅费人民币(大写人民币)如因乙方原因不能配合核查,后果由乙方负责。
七、本合同未尽事宜,双方协商解决。
八、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等效力。甲乙双方签字盖章生效。
九、甲方对资料信息有保密义务,不得将有关的证件资料转给第三方,除双方协商同意外。
十、甲乙双方地址、通信电话若有变动时,应须及时(不超过一周)通知对方。
甲方:
乙方:
签字:
签字:
电话:
电话:
年月日
年月日
工程合同 篇3
甲方: 乙方:
地址: 地址:
邮编: 邮编:
电话: 电话:
法定代表人(委托代理人):
法定代表人(委托代理人):
开户行: 开户行:
帐户: 帐户:
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条 工程名称 (指分包部分之间工程名称)
第二条 工程地点
第三条 工程范围
第四条 质量标准
可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条 承包人
(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条 工程总价
本工程包价计人民币 元整。
第七条 工程包价
本工程包价计人民币 元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条 付款办法
第九条 工程期限
按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工。
第十条 中间开工
本工程范围内的 工程,自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。 第十一条 双方联系制度及协作办法 。
第十二条 关于工程保密办法
第十三条 违约责任
第十四条 特殊条款
第十五条 合同有效期限
本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条 合同份数
本合同正式两份,双方各执一份,副本 份,总承包人收执 份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执 份。
第十七条 合同附件
总承包人: 负责人: 地址: 电话:
分 包 方: 负责人: 地址: 电话: 年 月 日订立
工程合同 篇4
1.在建设工程合同中,合同当事人一般应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的 资质条件,这是合同生效条件中( )的具体表现。
A.当事人必须是法人组织
B.意思表示真实
C.不违反法律或社会公共利益
D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力
2.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付, 则施工企业可以主张( ),然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同,无需通知对方
B.撤销合同,但应当通知对方
C.解除合同,无需通知对方
D.解除合同,但应当通知对方
3.招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当()。
A.仅允许排名前五名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
C.由排名第七的递补,维持六家投标人
D.重新进行资格预审
4.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享,由( )。
A.由发包人分担或分享
B.由承包人分担或分享
C.由发包人和承包人另行约定
D.由监理工程师确认
5.某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为( )。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
6.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先( )。
A.报经原审批机关批准
B.经监理人同意
C.经设计人同意
D.由原勘察、设计单位修改
7.附条件生效的合同,合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则应承担()。
A.违约责任
B.缔约过失责任
C.定金罚则责任
D.违约金责任
8.按照《中华人民共和国合同法》规定,要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人,才能取消该项要约。
A.要约到达受要约人之前
B.受要约人发出承诺通知之前
C.承诺通知到达要约人之前
D.受要约人发出承诺通知之后
9.建设工程合同的`纠纷由( )人民法院管辖。
A.被告住所地
B.合同签订地
C.工程所在地
D.原告住所地
10.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合理
B.评标标准不合理
C.评标委员会的评标过程不合理
D.受标底的约束
答案:D D C C A A B B C A
工程合同 篇5
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
签订地点:
临沂.沂水
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
管道保温
工程地点:山东XX厂区
工程工作内容:
管道保温、岩棉管壳50、镀锌铁皮005厚
二、工程承包范围:管道保温工程第一期
三、合同工期:
开工日期:年____月____日
竣工日期:年____月____日
合同工期总日历天数:
天。
四、合同价款:
合同总价:元(人民币大写
元整)
五、工程价款的支付与结算:
1、本合同签订生效后,乙方进入施工现场后,向乙方支付合同总价的%为预付
款;根据工程实际月进度付
%进度款。
2、双方根据实际验收合格的竣工验收证书进行结算工程的总金额。
3、付款方式:在以下方式中选择□电汇
□汇票
□承兑汇票。
4、工程竣工验收合格后并将有关竣工资料移交后,向乙方支付向乙方支付合同总价
的%,余下的%作为工程质保金,待工程竣工验收满________年后____日内全部结
清。
六、工程质量标准:
1、本工程质量标准双方约定为:标准,乙方按照施工图、国家现行施工验收
规范和技术条例组织施工,确保工程质量达到合同要求。
2、乙方必须严格按照施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料、保质保量,严禁
不合格的材料,半成品、成品在施工中运用。
3、施工过程中,甲方按规定进行检查,因乙方原因造成的质量不符合要求,达不到
本合同
约定要求的质量等级,甲方有权要求乙方返工、重新施工,乙方应满足要求,并在规定时间内完成,直至质量满足合同要求。
4、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后,乙方应进行自检,并在隐蔽工程或中
间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收,验收合格,乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方负责整改或返工,直至满足合同质量要求。
七、质量保证期:
1、正式移交签证之日起的________年时间内,是质量保证期。
2、凡属乙方责任造成的质量缺陷,由乙方负责无偿处理,直至工程质量符合验收
标准。如果乙方不能进行返修,甲方将另选委托单位承修,其费用在乙方质保金中扣除。
八、双方责任:
甲方责任
1、甲方派为该工程的项目经理,
为本工程安全监督负责
人、
为质量监督负责人。
2、在开工前10天向乙方提供施工图纸与说明书和有关的技术资料。
3、五天内完成工程施工技术交底。
4、施工用水用电、暖、路、负责接通,费用由乙方负责。
5、组织对工程的隐蔽工程验收、交工验收。
6、负责质量、安全的监督管理。
乙方责任
1、委派
为该工程的项目经理,负责施工期间的施工质量、进度和安全扥更
协调工作,并派为施工现场安全、文明管理的负责人。
2、工程开工前,必须按甲方要求编制安全方案报甲方安全管理部门审批提交开工报
告,落实安全措施和开工报告经总监批准后,才能施工。
3、对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防毒等教育并做好文明施工。
由于乙方原因造成的安全事故,责任由乙方自负。
4、必须严格按照施工图和说明很俗以及施工技术规范和操作规程进行施工,按规定
做好材料的试验确保工程质量,按期完工。
5、施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担。
6、交工验收后,施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。
九、合同内容的变更与解除:
1、本工程设计变更必须经业主项目的委托人签署的书面通知形式通知乙方,乙方按
要求报批预算及相关手续,经甲方确认后方能实施。
2、因甲方原因的签证,签证单要一事一签,并有详细的原因说明、具体位置、尺寸、
工程量及费用预算在五个工作日内甲方确认。未经批准的.签证单不能作为工程结算的依据。
十、违约责任:
1、甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的,工期延误。
a、不按期交出施工现场场地。
b、因图纸变更未能及时送达乙方。
c、不按期支付工程进度款。
d、因工程设计变更,使已经完成的工程拆改。
e、逾期组织验收。
2、乙方逾期交付使用或因质量问题返工逾期完工的,按合同工期规定逾期的次日起,
每逾期一天,甲方扣乙方元。
十一、争议的解决:
本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,可向工程所在地人民法院起诉。
十二、合同的生效与终止:
本合同经双方签字、盖章后生效(传真件有效)。在竣工结算、甲方工程款支付完毕,乙方将工程交付甲方,保修期满价款结清后合同终止。
十三、合同份数:
合同文本一式份,双方各自保留份。双方有关供货合同的协商、会议纪要、技术文件、招投标文书等书面协议或者文件视为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):河南XX公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:____省____县博爱路6号________年____月____日________年____月____日
【工程合同】相关文章:
工程工程合同11-07
标准工程工程合同03-07
关于工程工程合同11-15
工程合同书工程合同02-27
工程合同工程合同02-21
工程工程合同书03-03
精品工程工程合同03-01
实用工程工程合同02-20
常用版工程工程合同04-23
工程工程合同15篇11-13