购销合同（优选）
在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的购销合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购销合同 篇1
合同编号：
甲方（需方)：
乙方 (供方)： 供需双方在平等互利的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，就供需双方购销烟煤事宜，达成本合同条款如下：
一、交货时间及数量
交货时间式量原煤产地
自签定合同之日起 天供货完毕
二、交货地点：甲方货场
三、煤炭运输时间：按甲方要求时间运输。
四、质量要求(以甲方中心化验室化验数据为准)
1、收到基低位发热值：Qnet.ar≥5000Kcal／Kg
2、挥发扮： Vad 22％一28％
3、全水份：Mt≤8％
4、含硫量： st．ad≤0．7％
5、焦渣特性： 2—5
6、灰份： Aad≤30％
7、粒度：精度小于3mm占30％以下，大于3mm占70％以上
8、灰熔点：ST≥1250℃
五、价格及金额
乙方煤炭达到第四条要求， 在5000Kcal／Kg的基础t，定价为 元／吨(按l票结算)。高于5000Kcal／Kg的价格见本合同第七条第四款。
六、煤炭检验
1、煤炭检验数据以甲方中心化验室出具的检验报告为准。
2、煤炭到货后，须先经甲方中心化验室到乙方存货点(或车内)取样化验。如达到第四条质量要求，甲方通知乙方进煤200-300吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同，己方损失自负。
3、乙方批量供煤过程
(1)汽车运输甲方每500吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。
(2)火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验，确定是否接收，运输中每500吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。
4、在取样化验过程中，甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加，乙方安排人员参加，取样完毕后，按要求填写热电燃气总公司入场煤炭取样会签单。
5、在进煤过程中，发现乙方明显掺假作弊，立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部分化验，并将化验结果作为该批次的.结帐依据，由此造成的损失由乙方全部承担。
七、奖罚措施
1、合同签定的同时,乙方应向甲方交纳 万元的合同保证金(甲方尚欠煤炭款的除外)。
2、乙方严格按甲方进煤计划和本台同有关质量要求供货，因供货不及时或未达到本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失，由乙方承担，所交保证金甲方不再退还(或从尚欠煤炭款中扣除)。
3、全水份大于8％的部分，按比例扣除重量。
4、收到基低位发热值在4901—5000KCal／Kg之间，扣减 元／吨，在4801—4900KCal／Kg，扣减 元／吨，低于480KCal／Kg拒收，甲方终止合同，已入库部分按热值与吨煤产气量理论值折算扣款。
5、收到基低位发热值5000KCal／Kg-- 5500KCal／Kg内，每增加100KCal／Kg，价格上调 元/吨，在5500KCal／Kg--580KCal／Kg内，发热量每增加100KCal／Kg，价格上调 元／吨，大于5800KCal／Kg不再上调价格。
6、含硫量在指标要求范围内每高于0.1％，价格下调元／吨．
7、挥发份在指标要求范围内每降低1％，价格下调元／吨。 8灰份在指标要求范围内上升2%，价格下调 元／吨
八、数量计量
以甲方地中衡称量为准，双方共同监磅。如需外委称重，需备甲乙双方共同监磅，并在过磅单上签字。
九、付款方式及时间
全部接货并验收合格后，乙方按要求出具发票，甲方在十五个工
作日内付清货款。 十、合同附件：
供方、需方的有效资质证照扫描件。
十一、解决争议：
在本合同下发生的争议，供需双方应友好协商解决。协商不成可通过诉讼裁决，提起诉讼时由原告所在地法院管辖，其费用由败诉方承担。
十二、合同生效：
本合同一式四份，双方各执两份，合同经双方盖章后正式生效。电子签署合同同样有效。
十三、违约责任：
本合同履行中如遇任何一方违约，违约方应按《中华人民共和国合同法》承担违约赔偿责任。如供方收到需方1000万元押金，不按合同的时间发运至秦皇岛东站则视为违约，供方除退还1000万元押金给需方外，还应该赔偿给需方500万元经济损失。
十四、其他：
1、本合同经甲乙双方签字盖章即生效，条款的任何变更、修改或
补充均需得到双方书面确认。
2、本合同电子表邮箱及传真签约同样有效。
3、合同有效期限：自 年月日至 年月 日止。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人
开户行及帐号 开户行及帐号
年 月 日
购销合同 篇2
产方：_________
购方：_________
为了有计划地发展羊角大椒干生产，搞好收购，保证外贸出口，安排好市场供应，经产、购双方协商，订立本合同，共同遵照执行。
（一）产品数量：
_________。
（二）等级标准：
一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过22％，无霉变，黄X不超过2％，虫蛀不超过3％，破碎掉把不超过5％。
二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过22％，无霉变，黄X、虫蛀各不超过5％，破碎掉把不超过10％。
三等：色全红，黄X、虫蛀各不超过10％，破碎不超过20％，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。
等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。
青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。
（三）收购价格：
一等：每市斤_________角；二等，每市斤_________角；三等，每市斤_________角；等外，每市斤_________角；青椒，每市斤_________角。
（四）交货时间：
________年____月至________年____月，只要符合验级干度，分红级，即可交售，购方不准拒收。
（五）交货地点：
本社收购点_________。各社收购的等内椒交_________，等外椒与青椒交_________。
（六）结算办法：
产方凭购方收购单据，到购方办理开款。
（七）工作责任：
产方：要不误农时地整好土地，施足基肥，搞好播种或移栽，加强松土除草、施追肥料、防治病虫害、防旱排涝等椒田管理，适时收拔、晾晒、采摘、分级，保证将所订椒干全部交售给购方。
购方：积极帮助产方解决大椒种。按照上级规定，在生产季节适时下放预付化肥，椒干交售完毕，按照一斤一级椒干奖售标准化肥一斤；一斤二级椒干，奖售标准化肥八两；一斤三级椒干奖售标准化肥半斤的'标准，及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购，在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。
（八）违约处理：
产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量（人力不可抗拒的自然灾害除外），按欠交数量总值罚款20％，交付购方。
购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收部分的经济损失，并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。
（九）附则：
本合同一式_________份，正本_________份，产方、购方各一份。副本二份，工商所、县工商局各一份。
本合同如有未尽事宜，按《农副产品购销合同条例》规定执行。
产方（盖章）：_________
购方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
购销合同 篇3
原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX
被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的`位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
XX市XX区人民法院
具状人：王XX
XX年X月X日
附：本诉状一式二份
证据X件
购销合同 篇4
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》和相关规定，在平等互利的原则下，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：
第一条甲乙采购的物品内容和商定价格：附后
第二条质量技术标准
质量应符合国家现行建筑材料质量检测标准。乙方供货时同时提供该货物的质量保证书给甲方。
第三条交付和验收：
1、供货时间为：年月起至年月止。
2、交货地点为：长兴许家桥三期工程
3、运输方式和费用：运输方式为货车运输，运输、装卸费用由乙方承担。
4、运输途耗处理：运输途耗由乙方负责，途耗费用由乙方承担。
5、验收标准、方法：
一、供货时甲方以乙方提供的货物质量保证书为验收依据，并签认供货数量，货物质量认定以乙方货到工地7天内甲方送当地法定部门检测报告为准。如检测后发现质量不合格，甲方应在收到检测报告24小时内通知乙方，乙方负责退回并48小时内供应合格产品。
二、甲方在收货时对产品外观、质量如有疑问，可向国家质量检测部门送样复检，取样时必须通知乙方人员在场。检验合格时，检验费用由需方负担；检验不合格的由此产生的一切责任、费用及损失由乙方负责。
第四条价格及货款的结算
1、产品名称、规格、数量、单价
注：
1）蒸压加气混凝土砌块；
2）按需方实际接收数量进行结算。
2、结算方式货款：255元/立方此价格已含运输费、装卸费等一切费用。每月底结账，双方签字确认后结账单各执一份。到次月20日支付到已供货款的70%。供货接收三个月后付至总量的85%；余款到年日付清。逾期支付货款的`，按欠款的每天万分之五的比例支付违约金，结算超过合同价的5%。付款时甲方需电汇或转账至乙方指定账户
开户银行：
账号：
乙方需提供等额有效发票。
3、结算依据：采购合同，项目指定签收人员验收单其他人签收无效，不得作为结算依据。
第五条违约责任
1、乙方货到甲方合同所在工地后，如因为甲方其他外在原因导致乙方不能正常交货一切经济损失应为甲方全部负责，并由甲方承担由此所产生的一切费用。
2、乙方必须按甲方的指定的规格，要求的时间提供货源，否则视为乙方违约，一切损失由乙方承担。
3、乙方所交货物品种、规格、质量不符合验收标准的，由乙方负责包换货退货，并自行承担由此而发生的费用。
4、如甲方要求包装，则乙方将产品连同包装托板一起运至甲方工地，甲方负责保存托板并交换乙方，如有遗失，甲方按每个人托板人民币60元赔偿乙方。
第六条争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议，由当地政府建设工程质量检验中心进行仲裁检验，双方应服从该仲裁检验的结论，仲裁检验费用由负责任方承担。
2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决。协商不诚时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他
1、甲方指定代表人（待定）为本合同工程的蒸压砂加气混凝土砌块，并指定（待定）为供货数量与支付货款的最终确认人。甲方以书面、传真形式通知乙方所需采购的材料名称、规格、数量等，乙方应当按甲方通知，要求在72小时将所需材料供应至指定地点。甲方其他人员除书面授权外，无权行使本合同下甲方权利。
2、乙方指定付六宝与甲方结算并收款，其他人员签收无效，由此造成的经济损失由甲方负责。
3、本合同一式肆份，甲方一式三份乙方一份，合同双方签字盖章生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
购销合同 篇5
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行，购销合同书。
一、合同标的。
甲方所购产品名称为--------------，型号为---------，套数为----------。设备详细配置见清单，清单中未列出的设备不在本合同供应之列，如甲方有需要另行计价；
二、合同价款及支付。
1、合同总价为￥_________（大写_________元），
2、 签约后支付总价30%的定金；
3、 买受方处交付设备后，支付总价的60%的货款；
4 、保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第----月内支付
三、设备运输及风险承担采用------种方式。
1、乙方代办托运，运费由甲方支付，在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。乙方负责装车并承担装车之前的风险由，装车之后的风险由甲方承担；
2、乙方送货上门并负担运费，甲方负责卸货；卸车之前的风险由乙方承担，卸车及之后的风险由甲方承担。
四、设备交付。
1．交付时间：卖方应于本合同生效日后_____个月内分_____批将设备交付完毕。2．卖方应于交货日_____日之前，通过传真等方式将合同设备的`相关内容通知买方，以便买方做好接货准备。
五、设备的验收，合同范本《购销合同书》。
1、设备在交付的同时进行验收，甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收；2、如果发现产品不合规定，应在 天内向乙方提出书面异议；
六、资料交付。
卖方应于本合同生效日后______个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方。
七、售后服务。
1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作；2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务，在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换；3、易损件、人为因素和物料腐蚀（光气、氢氟酸、40%以上的NaOH、KHO浓溶液）等造成的设备损坏不在免费服务之列。
八、不不可抗力。
由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
九、违约责任。
1、乙方延期交货，逾期一天，乙方按未提供产品总价值的 %交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%；2、甲方逾期付款，应付款日的次日起，每日承担逾期付款部分总值的 %的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的20%。
十、争议的解决。
若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第____种方式解决。1．向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁；2．向原告住所地人民法院起诉。
十一、其它应注意事项：
购销合同 篇6
(××)××字第× ×号
立合同单位××××厂(甲方)，××××公司(乙方)。经双方共同协商，签定如下合同内容，以资共同信守：
一、订购商品；甲方向乙方订购××粮食壹佰万公斤，每公斤单价壹元贰角，计壹佰贰拾万元。
二、质量要求：部颁标准。
三、包装：乙方提供甲方化纤标新包装袋，每只收费捌角伍分。
四、交货日期：一九九一年八月一日
五、交货地点：乙方仑门交货口
六、验收方法：由甲方派人到乙方仑库取样，委托中心化验室化验合格后，由甲方自行提货。
七、结算方式；乙方委托银行办理托收承付。
八、违约责任：交货前，完全由乙方负责；交货后，完全由甲方负责。如有一方违约，以货款的千分之一处以罚款。
九、本合同有效期：自合同签订日起，至一九九一年八月一日止。
十、本合同一式四分，甲乙方各执二分。
甲方：××××厂 (印)
地址：××××
开户行账号×××办××××号
乙方：××××公司 (印)
地址：××××××
开户行账号×××办×××××号
一九九一年六月十日
购销合同 篇7
供方：
需方：
供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就化妆品、护肤品的采购事宜，订立本合同。
第二条 产品质量要求
1、产品质量标准，按国家标准、行业标准或双方约定标准中最高标准执行
2、保质期限：
供方所提供的产品，保质期限不少于12个月（特殊商品除外）。
第三条 产品包装
1、包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。
2、包装物由供方提供，费用由供方承担。
3、包装物处理按下列第_________项执行。
（1）包装物不回收。
（2）包装物由供方回收。
第四条 交提货方式
交提货方式，按下列第_________项履行。
1、供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至_________，运费由供方承担。
2、供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担。
第五条 验收方法
1、供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。
2、产品到达目的地后，需方应指定专人按双方约定的质量标准（应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等）及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，需方应在收货后一个月内书面通知供方，同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由需方所在地供需双方共同认可的'经计量认证的机构检验报告为准。
3、需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。
第六条 付款方式
需方选择下述第_______种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。
1、一次性付款方式： 日支付全部货款，计人民币_______元。
2、分期付款方式：
2、1 签署本合同时，支付货款全部的30%，
2、2 日前支付余款。
3、其他约定的付款方式：_________。
第七条 违约责任
1、供方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，违约金为合同总价款的5%；供方还应赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的，供方应继续履行本合同。
2、需方若未在规定时间内付款，须自延期之日起至实际付款日止，按银行同期贷款利率向供方支付违约金。
3、供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。
4、需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，需方应当承担由此所造成的相应的损失。？
第九条 解决争议的方法
1、供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份，供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。
需方签章：_______ 供方签章：_________
开户银行：_______________________ 开户银行：_________________________
帐号：___________________________ 帐号：_____________________________
年_____月______日 年______月___ 日
购销合同 篇8
买方(甲方)：
卖方(乙方)：
经双方友好协商，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：
一、甲方向乙方购买办公用品及耗材，具体见采购清单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。
二、在同等商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。
三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。
四、办公用品送到甲方后，由甲乙双方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方要求进行价格折扣。
五、每个月结束后 个工作日内，乙方提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按实际发生的`金额每月结算一次。
六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。
七、乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。
八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵，每出现一次承担 元违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。
九、其它约定
1、本合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。
2、本合同自签订之日起生效，有效期一年;本合同一式二份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
授权代表： 授权代表：
传真： 传真：
电话： 电话：
签订日期：
【购销合同】相关文章：
器材购销合同 医疗器材购销合同11-15
种植购销合同鸡粪购销合同01-02
（经典）购销合同09-19
购销合同[经典]09-20
（精选）购销合同09-17
【精选】购销合同10-02
购销合同[精选]09-15
(精选)购销合同09-26
【经典】购销合同09-21
购销合同04-01