当前位置：好职网>实用文>合同范本>承揽加工合同

承揽加工合同

承揽加工合同[推荐]

　　随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的承揽加工合同，欢迎阅读与收藏。

承揽加工合同[推荐]

承揽加工合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一条乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

　　第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

　　风险提示：

　　原材料可以由定作人或承揽人提供。不管哪方提供，均要约定对原材料的质量要求。特别是定作方提供原材料的情况下，承揽方更要注意对原材料的质量验收，经验收合格后方可入库。根据合同法的'规定，承揽方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毁损、灭失的，承揽方应该负损害赔偿责任。为此，承揽方应该提高保管材料的风险意识。

　　第三条乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

　　第四条材料由_________方负责。

　　风险提示：

　　定作方应对自己提供给承揽方的图纸或技术方案予以认真审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要及时核实情况、组织论证、完善方案。切不可拖延推诿，由此将会承担承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。

　　第五条若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。

　　第六条验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。

　　第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

　　风险提示：

　　加工后的成品，一般有两种交货方式，一是由定作方在承揽方仓库提货，二是由承揽方送货到双方指定的地点。定作方提货和承揽方送货两种方式在货物的毁损灭失风险有很大的区别。为此，双方应慎重选择对自己有利的方式。

　　(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处_________违约金。

　　(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处_________违约金。

　　(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。

　　(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。

　　第八条通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

　　第九条乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

　　第十条按期交足定货而合格率为100%，给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95%，给予总价_________奖励金。

　　第十一条试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_________分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

　　第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核质量，交货期，价格这三项，每年总考核一次，划分等级。

　　第十三条付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方_________。

　　第十四条乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。

　　甲方(签章)：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方(签章)：_________

　　_________年_________月_________日

承揽加工合同2

　　合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承揽人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日

　　第一条加工物、数量、报酬、交货期限

　　加工物｜规格｜计量｜｜报酬｜交货期限及数量

　　数量

　　名称｜型号｜单位｜｜单价｜金额｜合计

　　合计人民币金额（大写）：

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第二条定作人提供的材料

　　材料｜规格｜计量

　　数量｜质量｜提供日期｜消耗定额

　　名称｜型号｜单位

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：

　　第四条加工物的技术标准、质量要求：

　　第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：

　　第六条加工物的.包装要求及费用负担：

　　第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：

　　第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在＿＿＿＿日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的＿＿＿＿日内答复。

　　第九条定作人（是／否）允许第三人完成加工物的主要工作。

　　第十条加工物的交付方式及地点：

　　第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限：

　　第十二条报酬的结算方式及期限：

　　第十三条定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十四条本合同解除的条件：

　　第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六条违约责任：

　　第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十八条其他约定事项：

　　定作人｜承揽人｜鉴（公）证意见：

　　定作人（章）：承揽人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份证号码：居民身份证号码：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）

　　账号：账号：经办人：

　　邮政编码：邮政编码：年月日

　　监制部门：印制单位：

承揽加工合同3

　　原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

　　被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________

　　1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

　　2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

　　3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________

　　原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的.要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年____月____日

承揽加工合同4

　　合同编号：_____________

　　签订日期：_____________

　　定作方：（以下简称甲方）_____________

　　承揽方：（以下简称乙方）_____________

　　根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　第一条加工成品品名：_____________货号：_____________面料：_____________颜色：_____________尺码：_____________

　　第二条服装数量

　　1、计量单位：_____________

　　2、数量：_____________

　　第三条原材料的提供由甲方提供原材料，具体见下：材料名称数量质量：提供日期：_____________单价：_____________总金额：_____________

　　第四条服装质量加工成品质量按甲方提供的样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。

　　第五条技术资料、图纸提供

　　1、甲方提供服装款式（样衣或图片）、标志图案等图样的技术资料。

　　2、乙方（fag）在生产过程中，发现甲方提供的图纸和技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在__2_天时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内没有答复，乙方有权停止工作，并在__2__内通知甲方，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。

　　4、未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

　　第六条报酬

　　1、加工单价：______________

　　2、总金额（元）：______________

　　第七条包装方式内用______________，外用______________包装，包装费由_______________方承担。

　　第八条服装交付

　　1、交货地：_____________

　　2、产品的交（提）货期限：______________。

　　第九条服装验收

　　1。验收期间：______________。

　　2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。3。验收方式：产品按30%抽检，抽样标准为：随机。

　　4、验收标准：与样衣款式、做工一致验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。

　　6、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。

　　7、对于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的验收标准再次检验，对于再次检验，不合格的加工成品交由甲方处理，并从甲方支付给乙方的加工费用中扣除不合格产品的成本价格。

　　第十条定金预付货款

　　（1）甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须双倍返还定金。

　　（2）甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款_元；甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还；乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。

　　第十一条报酬结算

　　1、付款期限：甲方应于验收无误收货之日起____日内，一次性付清合同约定的全部款项；

　　第十二条留置权如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。

　　第十三条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　（1）制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　（2）中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。

　　（3）未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

　　（4）超过合同规定期限领取定作物的，除按本条

　　第五款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限____日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时时，乙甲方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　（1）未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　（2）交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分甲方不再需要的`，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。

　　（3）未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。

　　（4）逾期交付定作物，应当向甲方偿付违约金为外发加工总费用的10%天。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。

　　（5）不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的10%。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。

　　（7）未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换，补齐的，由乙方对工作质量，数量承担责任。

　　（9）擅自调换甲方提供的原材料，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十七条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。

　　第十八条其他约定本合同经双方签字后于________年____月____日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　______年______月______日

承揽加工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：轻型钢架棚

　　2、工程地点：镇平工业园区，华宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：61.3×44.3=2715.59平方，附工程详单，见-3

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料（本钢架棚所有材料允许误差±0.3mm）含土建。

　　3、工程造价165元/㎡，总造价448072.35元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工，天交工。（备注：除不可抗拒外因素）。年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承揽加工合同6

　　委托方：______________

　　签订地点：______________

　　承接方：________________

　　日期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

　　第一条：广告承揽要求。

　　1.1项目(制作)

　　1.2广告及活动内容及有关证件的名称、编号

　　1.3发布地点或形式：______________

　　1.4颜色：______________

　　1.5规格或材料：______________

　　1.6刊播次数、起止日期及时间：

　　第二条：费用及支付方法

　　2.1费用

　　本次活动总金额为______________，(大写圆整)

　　2.2结算方式和期限：

　　____________________________

　　第三条：验收方式及时间：

　　______________

　　第四条：违约责任

　　4.1委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金;逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　4.2承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金;不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的'1%偿付违约金。

　　4.3其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

　　第五条：纠纷解决方式

　　发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第(2)项规定办理。

　　1.向地经济合同_____机关申请_____;

　　2.向连云港市当地人民法院起诉。

　　第六条：双方商定的其他事项：

　　第七条：附则

　　本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日终止。

　　委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：

　　单位名称(盖章)单位名称(盖章)

　　地址：______________地址：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　电话：______________电话：______________

承揽加工合同7

　　承揽方：___________

　　地址：___________

　　电话：___________

　　开户银行：___________

　　帐号：___________

　　法定代表人：___________

　　定作方：___________

　　地址：___________

　　电话：___________

　　开户银行：___________

　　帐号：___________

　　法定代表人：___________

　　定作方委托承揽方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　品名：___________

　　规格：___________

　　单位：___________

　　数量：___________

　　备注：___________

　　第二条加工成品质量要求：___________。

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　1、用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方。定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3、定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交（提）货的时间和地点：

　　1、交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2、交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准。委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准。自提定作物的，以承揽方通知的.提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间。双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担：___________。

　　第九条运输办法及费用负担：___________。

　　第十条结算方式及期限：

　　第十一条其他：

　　1、根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2、根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金。有余款的可以请求返还。

　　第十二条承揽方的违约责任：

　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价。不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任。经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理。少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　4、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_________元。（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________％（10％——30％幅度）或酬金总额的_________％（20％——60％幅度）违约金。

　　6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任：

　　1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　2、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的_________％（10％——30％幅度）的违约金。不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_________％（20％———60％的幅度）违约金。

　　3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失。承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方。变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分。如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金。以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　7、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决。协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份。合同副本一式__________份，交_________（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方（盖章）：___________

　　代表人（签字）：___________

　　_________年____月____日

　　承揽方（盖章）：___________

　　代表人（签字）：___________

　　_________年____月____日

承揽加工合同8

　　合同编号：______________

　　发包方：______（以下简称甲方）

　　承包方：______________（以下简称乙方）

　　根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方书架制作、油漆的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：标的

　　乙方承揽甲方所需书架制作、油漆的加工与安装合同标的额暂定为：298345.8元。最终标的以______县财政局预（决）算审查中心决算价为最终标的。

　　第二条：制作书架的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币______元）计取

　　注：整个承揽加工合同按每个书架的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条：加工制作与安装的要求

　　1、书架安装后稳定、可靠，空间利用充分。

　　2、使用材料：所有材料须按甲方要求的规格进行多家比选采购，且有材料合格证书。

　　3、规格：图书馆钢制双柱双面书架，规格型号：____，_____年______月______日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证书架在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条书架安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的书架进行安装；

　　②、经乙方安装的书架，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的`，甲方按该书架价值扣除%做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

　　④、乙方承诺对甲方使用的书架进行终身维护。

　　第七条：结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后5日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款。

　　②、乙方交货后5日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后5日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的90%。

　　④、剩余的合同标的额______%价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条：甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作书架期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额______%的违约金；

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支______%%的违约金。

　　第九条：乙方违约责任

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除2%违约金；

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　③、乙方未按合同要求的时间交付书架，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除______%的违约金。

　　第十条：纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第2种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交______委员会仲裁；

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

　　第十一条：附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作书架数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，书架规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　发包方（全称）______________（盖章）承包方（全称）______________（盖章）

　　经办人：______________经办人：______________

　　单位地址：______________单位地址：______________

　　开户银行：______________开户银行：______________

　　账号：______________账号：______________

　　电话：______________电话：______________

　　传真：______________传真：______________

　　邮政编码：______________邮政编码：______________

　　_______年_______月_______日____年____月____日

承揽加工合同9

　　甲方：

　　乙方：身份证号码：

　　经甲乙双方共同协商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原则下达成以下协议。

　　一、承包方式：乙方给甲方采伐每棵树，甲方给乙方支付1元钱的代班费及安全管理的'保证金。

　　二、工资价位是现场论价，价款方式是一处完工到另一工地时，支付前一工地的工资，年底结清半年的所有工资。

　　三、安全需求：甲方需求乙方承包人管理好从业人员的安全，森林防火，一旦发生火灾安全事故，由乙方自行承担，甲方不负责乙方因安全事故所带来的一切损失和责任。

　　四、所有从业人员必须听从承包人杨正均的工作安排。

　　以上条款，甲乙双方仔细阅读后无异议，特签此合同，本合同至签字之时产生法律效益。

　　甲方：

　　乙方：

承揽加工合同10

　　承揽方：_________________

　　身份证号：_________________

　　电话：_________________

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：_________________

　　电话：_________________

　　_____________家具有限公司(定作方)委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条：加工产品及工价(见产品清单)

　　第二条：加工产品质量要求(依照定作方公司品质部要求)

　　第三条：资料、图纸提供办法：

　　1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时通知定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。

　　2、.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第四条：工资：

　　依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账(有特殊约定的除外);

　　第五条：验收标准和方法：

　　依照定作方公司品质部要求验收。

　　第六条：交货时间和地点：

　　依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货流程入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。

　　第七条：结算方式及期限：

　　按定作方品质部验收合格的.产品数据结账(平时借支除外)。

　　第八条：其他约定：

　　1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。

　　2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。

　　第九条：承揽方的违约责任：

　　1、承揽方未按合同规定(生产排产单)的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任;产品质量不达标的要进行返工处理(返工费用由承揽方自行负责)，经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同(订单)规定，应当向定作方提出报损及申请补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任;

　　3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失;

　　4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方承诺并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。

　　第十条：定作方公司的责任：

　　1、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等;

　　第十一条：纠纷的处理：

　　合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时向人民法院起诉。

　　第十二条：合同效力：

　　1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;

　　定作方(代表人)________________________

　　签订地点：________________

　　________年________月________日

　　承揽方(代表人)：________________________

　　签订地点：________________

　　________年________月________日

承揽加工合同11

　　签定日期：xx年xx月xx日

　　定作方（甲方）：xxxx

　　电话：xxxxxx

　　承揽方（乙方）：xxxx

　　电话：xxxxxx

　　经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。

　　品名

　　规格单位数量加工费单价金额

　　定作方供应原材料：

　　原材料

　　规格单位数量日期成品单位耗用量

　　1．技术资料、图纸提供办法：xxxxxxxxxx。

　　2．产品检验标准和方法：xxxxxxxxxxxx。

　　3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担：xxxxxxxx。

　　4．货款及费用结算办法及期限：xxxxxxxxxxxx。

　　5．本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。

　　甲方（盖章）：xxxx

　　乙方（盖章）：xxxx

承揽加工合同12

　　甲方：（委托方）_____________

　　乙方：（承揽方）____________

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　名称：_______焊接轨道板。

　　数量：附加工图纸36份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜：

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，（甲方提供适当的`运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜）

　　3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：该项目合同总体加工费用20万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付2%的39；违约金。

　　六、其他事宜：本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______盖章：______签约人：______职务：______电话号码：______

　　乙方：______盖章：______签约人：______职务：______电话号码：______

　　时间：________年____月____日

承揽加工合同13

　　甲方：_______________公司

　　法定代表人：_____________

　　乙方：___________有限公司

　　代理人：_________________

　　甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民终字第____号）达成如下和解协议：

　　1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的.加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。

　　2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次补偿甲方人民币元，甲方向乙方出具相关收款发票。

　　3、双方无其它经济纠纷。

　　4、本协议自双方签字后生效。

　　甲方：__________________有限公司

　　法定代表人：____________________

　　乙方：__________________有限公司

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

承揽加工合同14

　　购货单位（甲方）：

　　供货单位（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经甲乙双方协商，特订立此合同，以便双方共同遵守。

　　一、产品名称及价格

　　产品名称

　　规格

　　数量（约）

　　单价

　　（元）

　　合计

　　（元）

　　备注

　　60单面铝塑窗

　　约

　　4000

　　300.00

　　1，200,000.00

　　中空白色玻璃，铝隔条。

　　合计

　　1，200,000.00

　　人民币（大写）：壹佰贰拾万元整

　　备注：1、采用海螺牌单面铝塑复合型材；

　　2、颜色：外层铝材为咖啡色（静电喷涂），内白色（塑钢）

　　3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫钢彩用1.5mm镀锌衫钢。

　　4、以上价款包括：窗型设计、制作，运输，安装费用。

　　5、乙方根据实际情况对窗型进行合理的二次设计，最后按甲方确认后的图纸进行加工。

　　二、产品要求及技术标准

　　1、产品符合《单面复合铝塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企业标准。

　　2、按《铝塑门窗安装及验收规程》（JGJ/103-96）标准执行。

　　三、供货时间及安装日期

　　根据甲方需要时间开始供货安装，但甲方必须提前30日通知乙方。

　　四、施工方法

　　湿法或干法安装由双方根据实际情况商定。

　　1、干法施工：膨胀螺栓固定，发泡胶保温，打密封胶。

　　2、湿法施工：连接片用射钉枪固定，发泡胶真充，工地抹灰，打密封胶。

　　五、产品保护

　　门窗进入现场后由甲方提供存放场地，安装上墙，由施工负责产品保护（外包装由乙方负责）。甲方提供必备的安装条件，提供电源线位，垂直运输由甲方帮助协调，保证乙方顺利安装。

　　六、结算付款方式

　　1、按甲方提供尺寸结算面积。

　　2、

　　七、验收

　　以玻璃全部安装完为最后工序，视为工程结束。7日内甲方须组织人员验收，如不验收视为合格。

　　八、售后服务

　　1、本公司生产安装的门窗保修期为一年，从工程验收竣工报告后生效之日起，一年内设专人跟踪服务，随叫随到。

　　2、保修期外，仍然坚持门窗本身质量问题免费维修，人为造成的质量问题给予维修，需收取工本费。

　　九、其它事项

　　1、双方在合作过程中，如果出现违反约定的`事情时，双方尽量通过友好的方式进行协商解决。

　　2、在本合同中如果出现补充协议，双方均应以书面形式确认，否则视为无效。

　　以上条款望双方共同信守，未尽事宜共同协商解决。

　　本协议经双方法人或法人授权代表人签字盖章生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

承揽加工合同15

　　承揽方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：____________

　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1。（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　2。（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3。交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料、图纸提供办法

　　1。承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2。承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3。定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1。按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2。定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3。当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点

　　1。交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2。交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其他约定

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作方偿付违约金____ 元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%（10%～30%）或酬金总额的____%（20%～60%）的违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%（10%～30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的'，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%（20%～60%的幅度）违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成按（）项处理：

　　1。向仲裁机关申请仲裁；

　　2。向人民法院起诉。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交____________（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方：________________________