当前位置:好职网>实用文>合同范本>机械租赁合同

机械租赁合同

时间:2023-07-13 11:12:20 合同范本 我要投稿

(荐)机械租赁合同

  在人们愈发重视契约的社会中,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编收集整理的机械租赁合同,希望对大家有所帮助。

(荐)机械租赁合同

机械租赁合同1

  甲方(出租方):

  乙方(承租方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。

  第一条产品编号名称.品牌型号.售价租价等。

  ______________________________

  第二条租赁期限:

  测量仪器的租赁期限暂定自_____年_____月_____日至_____年12月30日。如遇特殊情况,乙方应在归还日之前一天通知甲方,征得甲方同意后,在不超过规定时间的12小时内归还仪器。如因乙方技术不成熟需暂停租赁,则在悬挂期内甲方可给予免费,但悬挂期不得超过7天。

  第三条租金和租金的交纳期限:

  按月计算租金,当月25日甲方凭甲乙双方签字确定的结算单,并开具有效发票,乙方按发票金额进行支付。

  第四条租赁期间租赁仪器的维修保养:

  1、甲乙双方确认租赁关系之时,双方应对仪器的质量、成色共同确认,租赁仪器由甲方移交给乙方之时起,甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。

  2、因乙方使用不当,导致租赁仪器硬件出现故障或受损无法使用,乙方不得自行拆机维修,应返还甲方维修,费用由乙方支付。

  第五条出租方与承租方的变更。

  1.在租赁期间,甲方如将出租仪器所有权转移给第三方,应通知乙方,征求乙方同意后可用相同性能的仪器代替出租,但甲、乙双方应对价格进行再次确认并订立新的合同。

  2.在租赁期间,乙方可随时终止租赁,缴纳的租金以实际使用时间所属期间支付给甲方;

  3.乙方享有仪器的使用权,但不得转让或作为财产抵押,未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件。

  第六条违约责任:

  1、甲乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

  2、甲乙双方一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的',对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

  3、甲乙双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。

  4、甲乙双方一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任。甲乙双方一方和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

  第七条

  争议的解决方式:甲乙双方可协商解决或到当地仲裁机关申请仲裁,仍不能解决时可诉之于法。

  第八条

  本合同在规定的租赁期届满前日内,双方如愿意延长租赁期,应重新签订合同。本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经合同双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同一式贰份,合同双方各执一份。

  甲方经办人:

  乙方经办人:

  委托代理人(签章):

  委托代理人(签章):

  签约地点:

  签约时间:

  地点

  签约时间:_____年_____月_____日

机械租赁合同2

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租费双方的权利和义务,经双方协商,待订立本合同,以便共同遵守:

  第一条 设备名称、型号、规格及数量

  设备名称

  型号规格

  机械编号

  数量

  发电机

  发电机

  第二条 租赁期限

  _________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。lOcAlhOst合同期满如需要继续租用,应在本合同期满前十五日内,重新签订合同或办理续租手续,否则甲方有权将设备另行安排。

  第三条 工程项目,工作内容和施工地点

  3.1 工程项目:_________________________

  3.2 工作内容:_________________________

  3.3 施工地点:_________________________

  第四条 租赁方式及所有权

  4.1 租赁方式:本设备的租赁由甲方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

  4.2 租赁设备的所有权:合同附件所列租赁设备的所有权属于甲方,乙方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

  4.3 未经甲方同意,乙方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由乙方承担。

  第五条 租赁价格计费时间及租费的签认

  5.1 租赁价格:本设备按每月_________元(大写:_________)收取租赁费,以后使用时间,按三十个日历天数计算壹个月租费,最后使用时间,不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

  5.2 租赁计费起止时间

  5.2.1 _____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后乙方仍不开工,租赁时间照常计算

  5.2.2 在机械租赁期间,因乙方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,乙方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

  5.2.3 机械退租时,乙方必须向甲方发出书面通知,甲方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

  5.3 运转时间及租费有签认:机械到达工地之日属甲方原因若不能发电施工不作计费,乙方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

  5.4 机械的进退场费:机械的进出场运输由甲方负责办理,乙方协助装卸车。机械的进出场费全部由乙方承担。

  第六条 付款方式

  6.1 设备发运之前,乙方须先预付给甲方一个月的租费______________(大写_________元整)及设备返程运费_________(大写_________)共计__________。

  6.2 以后按每月预付一次租费,每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

  第七条 双方义务和责任

  7.1 甲方的义务和责任

  7.1.1 密切配合乙方的施工生产,满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安

  排,但有权拒绝乙方的违章指挥。

  7.1.2 负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上,则超过的天数不收台班费。

  7.1.3 负责操作人员的工资及设备维修配件

  7.1.4 与乙方共同办理机械设备的租费签认工作。

  7.2 乙方的义务和责任

  7.2.1 负责工作期间租赁机械和操作司机的`安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,乙方承担一切责任损失。

  7.2.2 免费提供甲方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

  7.2.3 负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。

  7.2.4 负责租赁期间设备保护及看守,确保发电机安全。

  7.2.5 提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由乙方承担。

  7.2.6 租赁期间,如甲方购买零配件及材料,乙方应提供交通方便,所需资金在乙方挂支,在租费中抵扣。

  7.2.7 负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。

  第八条 租赁机械的毁损和灭失

  8.1 乙方承担在租赁期内发生的乙方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

  8.2 在租赁机械发生毁损和灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用。

  8.2.1 将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

  8.2.2 更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。

  8.2.3 当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时,乙方应按合同附件之规定的损失赔偿金额,赔偿甲方。

  第九条 违约责任

  9.1 乙方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,甲方设备将延迟进场功停机。

  9.2 未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

  9.3 乙方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:

  9.3.1 要求乙方及时付清租费和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失。

  9.3.2. 终止本合同,收回租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

  第十条 本合同的附件

  本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件,租赁机械发运及到达签认收据,双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

  第十一条 争议解决

  本合同如发生争议,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,也可向人民法院起诉。

  第十二条 本合同签字,盖章生效,合同一式四份,双方各持二份。

  甲方(盖章):_______ 乙方(盖章):_______

  负责人(签字):_______ 负责人(签字):_______

  _________年____月____日 _________年____月____日

机械租赁合同3

  出租方(甲方):______________

  承租方(乙方):______________

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方和承租方的权利和义务,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议。

  一、租赁设备概况:

  ________________________________________________________

  二、设备的使用地点及工程情况:

  _____________________________________________

  三、设备的所有权

  本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

  四、甲方的基本责任

  1、提供良好的设备和操作驾驶员。

  2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。

  3、在施工过程中,甲方驾驶员必须听从乙方的安排,如果工作现场出现险情不能施工的',甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工,造成事故和经济损失由乙方负责。

  4、合同履行期间,机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。

  五、乙方的基本责任

  1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。

  2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

  3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间,施工现场范围内地上地下设施及不明物,如有损坏由乙方负责赔偿。

  5、进出场拖车费用:_____个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出_____个月,由甲乙双方各承担一半的费用,乙方负责进场的拖车费,甲方负责出场的拖车费用。

  六、结算方式及相关事宜

  1、租赁期间:租期自_______年____月___日开始计算租金,至_______年____月___日结束。租赁期满,乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后,办理退场手续。

  2、单价:______________(大写:_________________)

  3、结算方式:设备租赁费按___________(月/天/小时)计算,乙方确认设备后向甲方支付定金___________元(大写:______________)。

  4、在租期内,乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。

  5、油料提供:负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。

  6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方的书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

  七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  八、违约责任

  (1)在合同期间,如果甲方违约,罚款_____元。

  (2)在合同期间,如果乙方违约,支付往返拖车费及__________元租金。

  (3)如果乙方拖欠租金,从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。

  九、争议的解决

  有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

  十、此合同共五页,壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。

  甲方代理人:___________________(签章)

  住址:________________________

  身份证号:_____________________

  电话:__________________________

  日期:_______年____月___日

  乙方代理人:______________(签章)

  住址:_________________________

  身份证号:______________________

  电话:_________________________

  日期:_______年____月___日

机械租赁合同4

  承租单位:_________________________________ ____ ____ 以下简称 甲方

  出租单位:_______________________________ ____ ____ 以下简称 乙方

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方本着平等、互利和诚信的原则,经甲乙双方友好协商,就本合同第1条所述设备(以下简称租赁设备或设备)的租赁事宜达成以下协议。

  1、租赁设备

  1.1、设备情况

  设备名称:塔式起重机

  规格型号:

  产权单位:

  设备编号:

  总高度:

  组装高度:

  起重臂长:

  1.2、乙方应向甲方提供乙方的营业执照、机组人员的操作资格,以及市建委核定的特种设备检测中心审发的各种有效证件和拆装单位的拆装资质证书复印件。

  1.3、乙方保证提供的租赁设备经特种设备检测中心合格检测报告,技术性能良好。

  2、设备交付

  2.1、约定交付时间和约定交付地点。乙方应在 年 月 日之前将租赁设备交付到位。

  2.2、甲方变更上述约定交付时间和约定交付地点应提前14天书面通知乙方。乙方无法交付租赁设备也需要提前14天书面通知甲方。因未能及时通知给对方造成损失的应当给予赔偿。

  2.3、设备交付时,甲乙双方应派代表清点设备及附属配件,并填写交接清单,由甲乙双方代表签字。双方代表的签字时间为实际交付时间。

  3、设备安装与验收

  3.1、乙方应在2.1约定的交付时间14天以前向甲方提供准确的基础制作图纸和技术要求,并指派专业人员协助甲方完成设备基础的'施工工作。

  3.2、甲方根据乙方提供的技术资料,确定机械设备基础施工方案并负责设备基础的施工和提供汽车吊。基础验收后将相关技术资料复印件由甲方盖章或甲方代表签名后交付乙方签收,上述费用由甲方承担。

  3.3、甲方应向乙方出具一份现场平面图,提供坐标尺寸及详细的地质资料,标明设备位置。甲方负责提供专用的一级配电箱,负责接通电源,提供充足的组装场地,保证设备进出场道路畅通和作业方便。若因现场不具备安装、拆卸和设备运行条件而造成的损失应由甲方承担。

  3.5、设备安装由乙方负责,拆立塔、装卸车的机械费用由甲方承担。

  3.6、安装完毕后,乙方负责验收工作、组织验收资料并承担全部费用。甲方配合乙方进行验收。应当有双方代表参加验收并在验收报告上签字,双方各执一份。

  4、合同价格及支付方式

  4.1、甲方应支付乙方设备进出场费 元(大写: ),甲方应在设备进场时支付 元(大写: )。

  4.2、设备租赁期限暂定为 年 月 日至 年 月 日。设备月包干租赁费(不计加班)为每月 元 (大写: )。

  4.3、设备到场时甲方支付进出场费和前三个月的租赁费,以后费用按月结清。如甲方拖欠租赁费,乙方有权停塔,停塔期间照常收取租赁费,造成的一切经济损失由甲方承担。

  4.4、本合同价格是甲乙双方根据招标文件和乙方投标报价经充分协商确定。本合同价格己经充分考虑了施工中可能遇到的诸种复杂因素和一切必需的费用。除本合同中另有规定或经双方协商变更,在合同履行期间不论发生其他任何情况任何一方均不得要求变更合同价格。

  5、租赁设备的维修、保养和运行

  5.1、乙方负责租赁设备的维修、保养服务。租赁期间的一切维修保养费用均由乙方承担。

  5.2、设备发生故障,乙方维修人员白天应在8个小时之内赶到现场,最大限度地减少施工损失。乙方塔机故障维修保养而停机每月少于48小时,属于正常维修,甲方不扣减租赁费用。因维修或保养停机每月超过48小时,超过部分按实际停机天数扣减租赁费用。甲方不得要求乙方承担因停机造成的其他损失。

  5.3、乙方负责为租赁设备配备机组人员二人(司机)。机组人员要接受甲方的指挥,配合施工,保证租赁期间24小时待命服务。对不遵守工地管理制度,无故刁难甲方施工人员的机组人员,甲方有权向乙方提出更换要求。乙方在收到甲方的通知后应在48小时内予以更换。乙方配备的机组人员必须持证上岗。

  5.4、甲方应配备足够的专职信号工、挂钩人员,且必须持证上岗。信号工不得违章指挥。如因违章指挥或挂钩不当造成的事故,一切后果由甲方负责。

  5.5严禁甲方人员擅自操作、修理塔机。因甲方擅自操作修理塔机造成的一切后果由甲方承担。因甲方司机自己操作而发生的事故,由甲方承担责任。

  5.6、多台设备作业时。甲方应制订详尽的作业方案和安全措施,并向信号工和机组人员作出书面安全交底。

  5.7、甲方负责提供住宿,保证机组人员必要的休息。

  5.8、当塔吊需要升高时,甲方应在7日前通知乙方 。 甲方应根据乙方提供的数据和需求,认真做好预留孔洞和作业平台的搭设等准备工作。

  5.9、乙方应保证机械维护保养制度的落实,使设备处于良好的运行状态。机组应按照《起重机械安全规程》(GB6067-20__)和《塔式起重机安全规程》(GB5144-20__)的规定做好设备的日常检查和月检,认真执行交接班制度,并做好检查记录存档。甲方有权检查设备的运行档案和日检、月检记录。

  6、出租变更

  6.1、在租赁期间乙方如将租赁设备所有权转移给第三方,应正式通知甲方,租赁设备新的所有权即成为本合同的当然出租方,继续履行甲、乙双方在本合同中约定的权利义务。

  6.2、在租赁期间,甲方不得将乙方塔机转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。

  6.3、甲方未经乙方同意不得转移租赁设备;否则,因甲方擅自转移设备造成的损失由甲方承担。

  7、设备保管和风险责任

  7.1、从租赁设备实际交付给甲方,到设备交还乙方为止,这一期间设备保管的责任由甲方承担。

  7.2、租赁设备发生意外事故后,最终赔付责任按照甲乙双方在事故中的实际责任负担。

  8.设备交还

  8.1甲方使用设备完毕,要求归还设备应书面通知乙方。

  8.2乙方收到通知的时间为租赁费计算的截止时间。

  8.3乙方收到归还设备的通知以后应在 24小时内到达设备现场与甲方办理设备交还手续。

  8.4甲乙双方在清点设备以后要在交接清单上签字,各持一份。

  9. 需要补充协议内容:_______________

  10. 附则:

  (1) 本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,

  (2) 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

  (3) 其他未尽事宜可另行约定。

  (4) 本协议一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

机械租赁合同5

  出租方(甲方):___________________

  承租方(乙方):___________________

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

  一、设备的使用地点及工程情况

  ____________________________________

  二、租赁设备概况

  设备名称:_____________________

  规格型号:_____________________

  数量(台):___________________

  随机人员(人数):_____________

  机手补助:_____________________

  租赁金额:_____________________

  三、设备的所有权

  本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

  四、甲方的基本责任

  1、提供技术型良好的设备。

  2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

  3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

  五。乙方的基本职责

  1、为甲方机手提供食宿。

  2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备。人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

  3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

  4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

  5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

  六。结算方式及相关事宜

  1、租赁期间:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。

  2、结算方式:设备租赁费按包月计算,首月_________万元/月,次月_______万元/月,第三月______万元/月,第四月______万元/月,第五月______万元/月,第六月______万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元,并且完全支付进场和反程运费押金______元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算(元/天)。

  3、运费的承担:设备的.进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

  4、工作时间:每月工作时间不得超过______小时,超出部分按______小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

  5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。

  6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过______元以上的部分由甲方承担,______元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片。滤芯等低值易耗品的费用。

  7、设备因故障造成的停工每月累计布超过______天(维修时累计______小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。

  8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

  七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表。租赁机械收据。及甲。乙双方通过协商做出的补充规定。

  八、争议的解决:______________________________

  有关本合同的一切争议,甲。乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

  九、本合同一式二份,由甲。乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。

  十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。

  甲方:______________________________

  法人代表:__________________________

  委托代理人:________________________

  地址:______________________________

  电话:______________________________

  传真:______________________________

  开户行:____________________________

  帐号:______________________________

  乙方:______________________________

  法人代表:__________________________

  委托代理人:________________________

  地址:______________________________

  电话:______________________________

  传真:______________________________

  开户行:____________________________

  帐号:______________________________

机械租赁合同6

  出租方:(简称甲方)

  租赁方:(简称乙方)

  经甲、乙双方协商,乙方从甲方租QTZ31.5C中文塔机一台,协议如下:

  一、机械进出场费由乙方负责,乙方负责安装拆除验收。

  二、乙方租赁前付押金 元,租赁费每天 元。

  三、租赁物维修:租赁物进场安装后试车完毕,以前维修由甲方负责,试车完毕后由乙方负责。

  四、机械在使用中造成的一切损失由乙方负责。

  五、付款方式:租赁费每月结算一次,如到期未结清费用,甲方有权停止机械使用。

  六、自安装之日 起到工程完工用完为止为租赁日期,结算时以收款收据为准,机械用完由甲方试机检查,确认无损坏方可由乙方拆除送回甲方指定地点。

  七、乙方不得以任何理由转租租赁物或抵押,由于承租方原因造成设备扣押,无法追回,乙方按设备原价16万元负责赔偿,如在及一切相关损失由乙方负责。

  八、租赁物租赁日期最少不低于六个月,少于六个月按六个月结算租赁费。

  九、报停:春节期间报停最多不超过30天。

  十、机械在报停前十天,乙方必须书面通知甲方,以便甲方为下一项工程做准备,逾期如未通知甲方,甲方有权在押金中扣除十天的租赁费。

  以上条款望双方共同遵守。

  甲方:

  乙方:

  姓名:

  身份证:

  签订日期: 年 月 日

机械租赁合同7

  承租人:______________

  出租人:______________

  行业确认证书号:________

  依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下:

  第一条机械设备租赁及租金计算与支付

  1、机械设备租赁及租金计算明细

  2、机械设备租赁及租金计算表

  机械名称:_________________

  数量:_______________________

  规格/型号:_______________________

  生产厂商:_______________________

  租赁期限/起止时间:___________

  租金标准

  租金小计

  3、机械设备操作人员工资计算表

  工种类别:___________________

  人数:__________________________

  月工资:__________________________

  工作期限/起止时间:____________

  4、租金计算。机械设备租金每月合计____________________元。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资,租金每月共计____________________元。不足月的尾数________日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用________日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。

  支付方式:____________________。

  支付时间:____________________。

  第二条项目名称、使用地点

  项目名称:____________________。

  使用地点:____________________。

  第三条租赁期限

  1、因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前______日内,续签合同。

  2、租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效甲方承诺租赁期不少于____个月,则按实际租赁时间结算少于____个月,按____个月结算租赁费。

  3、本合同签定之日起____________日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用________日甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用________日。停用日须经双方书面确认。

  4、由于甲方的原因,造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用________日为验收合格时间或组织验收时间。

  5、机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。

  第四条保证金

  1、合同签订后甲方向乙方支付____________________元作为本合同的履约保证金。

  2、甲方应在机械设备进场前____________日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。

  3、其他约定:________________。

  第五条机械设备操作、维护与修理

  1、双方约定机械设备由________方负责操作、由________方负责维护。

  2、因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起____小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起____小时/________日内未能修复的,自故障发生第____________日起免收租金直至机械设备恢复正常作业________日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。

  3、双方约定机械设备正常维护保养时间为____小时/月,具体时间安排为:_______________。

  第六条双方权利义务

  甲方权利义务

  1、有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。

  2、有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。

  3、按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

  4、为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的`,应赔偿乙方损失。

  5、负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。

  6、甲方应在机械设备进场安装完毕之日起____________日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。

  7、负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。

  8、按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

  9、未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。

  乙方权利义务

  1、有权按照合同约定按月收取租金。

  2、机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。

  3、负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照等。

  4、负责提供机械设备司机____名/台,指挥工____名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。

  5、按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。

  6、负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。

  7、机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置。

  8、租赁期满后_____日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。

  第七条双方安全责任

  甲方安全责任

  1、甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。

  2、施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。

  3、甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。

  4、甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。

  乙方安全责任

  1、负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。

  2、在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。

  3、当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。

  双方共同安全责任

  1、本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。

  2、机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。

  第八条违约责任

  甲方违约责任:

  1、甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日________________元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满____________日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。

  2、按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过____________日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金________________元。

  3、甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

  4、其他约定:____________________。

  乙方违约责任:______________

  1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________________元。

  2、乙方未按合同约定________日期提供机械设备的,应按照每逾期一________日每台次________________元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满____________日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金________________元。

  3、在合同期间因乙方原因导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次________________元/日的违约金。累计停工超过____________日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

  4、乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日________________元的标准向甲方支付违约金。

  5、其他约定:____________________。

  第九条不可抗力

  当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之________日起日内向对方当事人提供证明。

  第十条争议解决

  本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第____种方式解决。

  1、向_________人民法院提起诉讼

  2、向_________仲裁委员会申请仲裁。

  第十一条其他条款

  1、本合同自双方签字并盖章之________日起生效。本合同及附件共____页,一式____份,具有同等法律效力,其中甲方____份,乙方____份。

  2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  4、合同签订地:____________。

  5、其他约定:____________。

  承租人____________出租人____________

  住所:_______________住所:_______________

  法定代表人:___________法定代表人:___________

  委托代理人:___________委托代理人:___________

  电话:_______________电话:_______________

  传真:_______________传真:_______________

  开户银行:___________开户银行:___________

  帐号:_______________帐号:_______________

机械租赁合同8

  出租方: (以下简称甲方)

  承租方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种装备安全法》及相关法律、法规,本着公平互利的原则,为明确双方的权利和义务,就乙方租赁甲方起重机械设备的相关事宜,经双方友好协商,同意达成以下合同条款,供双方遵守、履行。

  一、租赁物

  甲方将公司持有的起重机械设备(以下简称“设备”) 捌 台,有偿提供给乙方使用。设备名称、规格型号、数量及技术参数详见本合同附件。

  二、设备租赁期限

  本合同租期自20xx年 7 月 30 日起,至20 19 年 6 月 14 日止。

  三、设备费用交纳及付款方式

  1、设备租金

  1.1 根据友好协商,乙方同意按照月交纳 捌 台设备的租金,每月合计 25000元(大写:人民币贰万伍仟元整)。

  1.2 本合同下,如遇须计算设备日租金的,则日租金=月租金/30天。

  2、押金

  乙方同意自本合同签订之日起的五个工作日内交纳 75000 元(大写:人民币柒万伍仟元整)作为合同定金,乙方在计租期开始后,合同定金自然转为合同押金,合同押金(定金)不计息。合同期满时,如乙方无违约行为,甲方按合同订立时的押金原数返还给乙方。如有违约行为,甲方有权从押金中扣除有关违约费用。

  3、付款方式

  3.1 经甲、乙双方协定,本合同从20xx年 7 月 30 日开始计租,每月15日为计租日。乙方自计租日起开始交纳设备租金;由于甲方原因,设备在20xx年7月15日仍未办理《特种设备安全使用证》的,则乙方自甲方办理完设备《特种设备安全使用证》之日起开始交纳设备租金。

  3.2 乙方同意采用先付费后使用的租赁方式租用设备,即乙方根据合同第三条第1款约定,在收到甲方提供的增值税发票后五个工作日内向甲方交纳设备租金。

  3.3 逾期交纳设备租金的,乙方须按应交租金总额的万分之五乘以实际延迟天数交纳滞纳金。

  四、机械设备维护与修理

  1、甲方为乙方提供 捌 台设备一年的质保期,质保期以株洲市技术监督局或相关职能部门验收合格之日起计。

  2、甲方负责质保期内设备的定期保养、维修等工作;乙方自行负责台设备质保期外的定期保养、维修等工作。

  3、乙方对设备负有保管、日常保养的责任,乙方应及时向甲方报告和反映设备的`运行状况。

  五、双方权利义务

  1、甲方权利义务

  1.1 有义务在质保期内对设备进行定期维修和保养。

  1.2 有义务负责应由甲方承担的设备检测、年检等。

  1.3 有义务保证出租的设备符合国家相关标准和法律法规的要求,保证出租设备及其配套(如轨道和供电等)安全可靠,无安全隐患。

  1.4 因甲方原因导致设备损坏或安全事故的,甲方应承担相关责任和损失。

  1.5 因乙方原因导致设备损坏或者出现故障无法使用的,甲方有权要求乙方更换同等品牌、型号、性能的设备或赔偿损失。

  1.6 负责设备保修期内设备检查过程中发现的问题和隐患进行及时整改。

  2、乙方权利义务

  2.1 有权要求甲方按照合同的约定提供符合要求的设备。

  2.2 有权要求甲方按照合同约定提供设备的定期维修保养服务。

  2.3 乙方应保证安全、正常地使用设备。因乙方原因导致设备破损和安全事故的,乙方应承担相关责任和损失,

  2.4负责操作人员、指挥工的日常安全教育和现场技术交底,并签订安全生产责任状,报甲方备案。

  2.5 由乙方指派的操作人员必须持证上岗,按照设备操作规程和合同约定管理使用设备,不得违规或超负荷作业。

  2.6 为设备提供维护保养作业的便利和安全作业环境,负责设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。

  2.7 因乙方操作人员违规或操作不当造成的设备或设备配件损坏,由乙方负责相关费用;

  2.8 因乙方安全管理和保管不善而造成的设备或设备配件损坏、丢失的,由乙方照价赔偿损失或丢失的部分。

  2.9 未经甲方书面同意,乙方不得将设备转让、转租及抵押,不得对设备进行改造或增设他物。

  2.10 在合同期满后,乙方应保证设备配件齐全,能够继续正常、安全使用。

  六、双方安全责任

  1、甲方安全责任

  1.1 负责质保期内设备安全保护装臵的定期检查和维护,对设备的安全可靠性负责。

  1.2 在质保期内对设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,甲方对机械设备及相关作业人员的安全负责。

  1.3 负责联系制造厂家为乙方操作人员提供使用前的培训。

  2、乙方责任

  2.1 乙方负责制定设备生产安全事故应急救援预案。

  2.2 施工现场有多台设备交叉作业时,乙方负责组织制定并实施防止设备相互碰撞的安全措施。

  2.3 乙方负责做好设备周边电线、障碍物的防护工作。

  2.4 乙方负责在机械设备活动范围内设臵明细的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。

  2.5 乙方应对操作人员、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放臵、绑扎符合安全要求。

  2.6 当设备出现故障或发生异常情况是,操作人员应及时通知甲乙双方相关人员,设备应立即停止使用,待排查故障之后方可重新投入使用。

  3、双方共同安全责任

  本着“谁操作谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。

  七、违约责任:

  1、在合同有效期内,任何一方不得无故终止合同,否则将以支付一个月设备租金作为违约金支付对方作为违约责任。

  2、如乙方延期支付租金及费用,乙方须按本合同第三条第3.3款缴纳滞纳金。如乙方延期一个月仍未交纳或未交齐设备租金的,经催告之日起10个工作日内仍未交齐,甲方有权采取终止对乙方水、电供应等限制措施。

  3、如乙方延期两个月仍未交纳或未交齐设备租金,经催告之日起10个工作日内仍未交齐的,甲方有权解除本租赁合同,乙方须在补交未交齐租金和费用的同时,支付甲方一个月设备租金作为违约金。甲方在收取违约金的同时不再收取乙方本合同第三条第3.3款中约定的滞纳金。

  4、乙方在租赁期间,如将该厂房及设备转租,需事先征得甲方的书面同意;如果乙方擅自中途转租,甲方有权在押金中扣除一个月设备租金作为违约金。

  5、如甲方无法提供合同约定的设备或提供的设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,乙方有权解除合同并要求甲方支付一个月设备租金作为违约金。

  6、如甲方在20xx年 7 月 25 日仍未将设备安装完成,甲方须向乙方支付违约金,违约金为乙方应交年租金的万分之五乘以实际延迟天数,同时,乙方有权从应交付甲方的租金中直接抵扣违约金。

  7、因甲方发生产权、债权纠纷等事项,影响乙方正常生产经营或违反合同规定的,应承担违约责任,因违约给乙方造成经济损失的,应赔偿直接损失。

  七、其它

  1、除双方另有书面约定外,乙方确认如下地址及收件人为乙方的通讯联系地址及联系人、电话。

  联系地址:

  联 系 人:

  联系电话:

  甲方以上述地址及收件人为收件对象向邮局投递的邮件(文件)即视为合法送达。

  3、如遇不可抗力事件造成的一切损失,甲、乙双方均不承担责任。

  4、本合同中的租金均为含税金额,乙方将款项付至甲方在本合同中指定的账户中,如有变动,须另行书面通知。

  八、附则

  1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

  2、本合同在履行过程中发生纠纷,由甲、乙双方协商解决;若未达成一致,可诉于租赁物所在地人民法院裁决。

  3、合同一式陆份,甲乙双方各持叁份。均具同等法律效力。

  4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

机械租赁合同9

  出租方: (以下简称甲方)

  承租方: (以下简称乙方)

  根据现由承租方向出租方租用施工升降机壹台,为了共同协作完成好施工生产任务,明确双方责、权、利等关系,经共同协商,达成合同协议条款如下:

  一、租用施工升降机型号及高度:型号 总高100米。

  二、计划租用期限;以实际租赁期为准。

  三、机械进场时间: 年 月 日之前

  四、租赁费用结算及付款方式:

  (一)该项租用机械使用台班收费标准为 元/月。租赁机械起始月和终止月按工程施工情况,不能足月计算台班的,双方按实际使用日数,由承租方按月台班的日均数标准结算于出租方。冬期停工不计取租赁费,但停、开工以双方签字确认为准。出租方用收据支取所有费用。

  (二)机械进出场费(进场运输、安装、拆除)为 元。

  (三)台班计取从机械进入施工现场安装调试完毕之日起,以双方签字为准开始计算,停止计取以承租方提前3天通知出租方停机日期。

  (四)由于建设资金不到位或遇到不可抗拒因素的情况发生,造成机械停滞时,双方应及时协商解决。

  (五)施工升降机租赁费当月25号双方结算一次,结算后于次月10日前付给出租方。

  (六)机械进出场费在合同签订生效三日内付给出租方;

  五、双方责任:

  双方应按机械管理有关规定,严禁违章操作和违章指挥,确保安全生产。

  (一)、出租方责任:

  1、向租方按期提供完好的机械设备,使用过程中保证施工升降机的性能完好。所提供的施工升降机必须有生产厂家制造许可证、产品合格证、安装拆卸许可资质证明、当地有效的施工升降机检测报告和准用证、安装拆卸作业人员有效上岗证和司机上岗证的复印件及国家规定的相关资料。

  2、施工升降机装拆和使用要严格执行国家规范和企业制定的方案与措施。

  3、请具有法定检测资格的部门检测,并对检测出不合格项目及时整改。

  4、负责对施工升降机的日常保养和检查维修。

  5、机组人员必须遵守承租方施工现场的有关制度,参加承租方安全教育,服从承租方合理的工作安排,不得消极怠工。

  6、对施工升降机的维修、保养要尽可能的利用施工间歇时间进行。发生故障在保障作业人员安全的条件下应积极抢修。

  7、出租方选派一名司机人员,承租方承担人员的工资 元/月,操作人员不得疲劳操作。

  8、为承租方提供施工升降机应安装位置的'优选方案和施工升降机基础施工的结构图。

  9、承租方应对该机械的安全工作负责,机械操作及检修由承租方负责。

  (二)、承租方责任:

  1、根据出租方提供的施工升降机安装位置的优选方案,确定施工升降机座落的齟位置,保证地上电线、公用设施、建筑物等与施工升降机有一定的安全距离并要考虑到防洪、防滑坡和地下隐蔽物不受影响:无偿提供符合国家规定的电源和专用电闸箱,电闸箱位置距离施工升降机基础节3米以内,提供施工升降机折半所需的场地和进出场道路等。

  2、根据出租方提供的基础施工图纸,负责施工升降机地基的施工质量和施工费用(含砌筑基础挡土墙,墙内抹水泥沙浆和回填土方);负责基础的维护,地基内严禁进水,防止地基不均匀下沉。

  3、应把进入工地的施工升降机纳入施工现场保卫工作范围之内,如有破坏和被盗由承租方负责。

  4、承租方应对该机械的安全工作负责,机械操作及检修由承租方负责。

  5、做好使用台班及停滞台班记录,停止施工升降机应提前3天书面通知出租方,同时结算费用。

  六、违约责任:

  (一)、承租方未按照合同约定时间支付出租方施工升降机租赁费而引起的损失由承租方承担。

  七、本合同一式四份,双方各执两份。

  八、本合同自双方签字盖章之日起生效至施工升降机出场和双方办清财务手续时失效。

  九、解决合同纠纷方式:由当地人民法院裁定。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

机械租赁合同10

  出租方(甲方):

  承租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就以下机械租赁事宜协商一致,订立本合同。

  第一条 设备名称、型号、规格及数量

  第二条 租赁期限

  设备租赁期限,即自20xx年8月10日至20xx年12月31日。

  承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前 5 日内,重新签订合同。

  第三条 租金及支付

  1.租金及计算:各设备租金按照机备【20xx】15号文件执行。

  2.租金支付:乙方确认设备后向甲方支付所有设备首月租金30%,并且完全支付进场费用和返程运费押金 35万 元。返程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算。

  3.租赁计费起止时间

  (1)20xx年8月10日为本次设备租赁的计费开始时间.

  (2)在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

  (3)机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

  4.运转时间及租费签认:机械到达工地之日,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。

  5.机械的进退场费:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

  第四条 租赁方式及所有权

  1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

  2.租赁设备的所有权:合同所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

  3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。

  第五条 甲方的基本责任

  1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。

  2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。

  3.负责操作人员的工资及设备维修配件。

  4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

  第六条 乙方的基本职责

  1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。

  2.免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

  3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。

  4.负责租赁期间设备保护及看守,确保挖掘机安全。

  5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。

  6.租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。

  7.负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。

  8.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

  第七条 押金

  经双方协商,出租方收取承租方押金 100万 元,租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。

  第八条 租赁机械的毁损和灭失

  1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

  2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。

  (1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

  (2)更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。

  (3)当租赁机械毁损灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。

  第九条 其它相关事宜

  1.工作时间:每月工作时间不得超过 450 小时,超出部分按 8 小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

  2.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的.停机以及损失由乙方承担。

  3.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过100元以上的部分由甲方承担,100元以下的部分由乙方承担。

  4.设备保养:乙方每月因提供 2 天正常设备保养时间,超出正常保养时间造成的停工每月累计不超过 2 天(维修时累计 20 小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费(特殊原因除外,如机器配件缺少等)。

  5.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

  第十条 违约责任

  1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。

  2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额 20 %的违约金。

  3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:

  (1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;

  (2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

  第十一条 争议的解决

  未尽事宜,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

  本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。 本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

机械租赁合同11

  上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司(以下简称B公司)因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司(以下简称A公司)、原审第三人北京C房地产开发有限公司(以下简称C公司)之间租赁合同纠纷一案,不服密云县人民法院(20xx)密民初字第438号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后,依法组成由法官孙田辉担任审判长,法官张岩、刘茵参加的合议庭,并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理,上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华,被上诉人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  A公司一审起诉称:20xx年8月10日,B公司与A公司签订塔吊租赁合同,B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台,用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场,B公司使用至今也未退还塔吊,至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 851.45元、进出场费13 000元,B公司仅支付12 000元,尚欠191 851.45元。现工地已停工,塔吊仍未返还,租赁费也未支付,故A公司诉至法院,要求解除双方租赁合同,B公司返还A公司塔吊(登记编号为MY-T01151号,出厂编号182号),支付进场费及租赁费至20xx年3月5日,共计191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天,按日租赁费453.33元计算,共计165 465.45元),并负担本案诉讼费。

  A公司向法院提交以下证据予以证明:租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

  B公司一审答辩称:C花园四标段工程确系B公司承建,但B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任,故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担;A公司出具的租赁合同原件公章不清楚,无法辨别是否为B公司所盖;A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部(以下简称九项目部)章,B公司并无此下属部门,该结算单与B公司无关;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据,故不同意A公司的诉讼请求。

  B公司向法院提交以下证据予以证明:工程承包协议。

  第三人C公司一审述称:C公司为工程开发商,与本案的租赁合同无关,作为第三人也不需承担任何责任。

  第三人C公司向法院提交以下证据予以证明:承诺书。

  经一审法院庭审质证,三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议,法院予以确认。

  三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议:

  一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚,无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部,工程包给了付中荣,毛洁林是付中荣下属,而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可;第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为,综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。

  二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的.是证明B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为,本案为租赁合同纠纷,对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关,故法院对该两份证据不予采信。

  一审法院根据上述认证查明:20xx年8月10日,A公司与B公司签订租赁合同,约定B公司租赁A公司塔吊,用于长城环岛南侧工地,机械进出场费13 000元,机械租赁费用实行包月制,30天为一个月,月租费13 600元,每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章,并有毛洁林签字。后A公司塔吊(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)运到B公司工地。20xx年11月28日,B公司为A公司出具了结算单,结算单显示,20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元,结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日,九项目部张杰签字证明,塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日,北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告,检验报告显示,工程名称为C花园四标段24、25号楼,样品统一编号为密 BT01151,样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。

  另查,20xx年8月3日,C公司(发包人)与B公司(承包人)签订建设工程施工合同,由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。

  再查,(20xx)密民初字第7051号民事判决认定,B公司存在下属九项目部,且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料,对外签证。此判决现已生效,B公司未提出上诉。

  一审法院认为:A公司与B公司签订的租赁合同,是双方当事人的真实意思表示,该合同依法成立并生效,当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认,20xx年共计发生租赁费25 386元,此款B公司应予给付,B公司对九项目部的存在表示异议,但并未举证证明,B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任,但因担保合同属内部约定,故对B公司此辩解意见,法院不予采信;B公司承认C花园四标段工程确系其承建,而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认,A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新开始运行,至A公司主张的20xx年3月5日,A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工,但B公司并未向A公司发出停工通知,且塔吊继续在B公司工地处,A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费(按日租赁费453.33元计算)。另B公司尚欠A公司进场费13 000元,已付A公司租赁费12 000元。综上,B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 851.45元,对A公司此项诉讼请求,法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除,A公司有权收回塔吊,鉴于该塔吊仍在C花园工地,而工程已停工,故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此,法院为保护当事人的合法权益,维护社会正常的经济秩序,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第(四)项、第九十七条、第二百二十六条之规定,判决:一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同;二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

机械租赁合同12

  甲方(承租方):

  乙方(作业方):

  租赁使用地点:

  为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。

  一、甲方的权力和义务

  1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。

  2、甲方提供作业任务。

  3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。

  二、乙方的权力和义务

  1、提供8成新以上的挖机一台,机械操作手两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方保留处罚的权力。

  2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支,以及业务往返的差旅费用。

  3、乙方应服从甲方的`合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

  三、租赁期间作业时间规定:

  租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排,工地视24小时均为工作时间,作业人员保证随叫随到。

  四、进退场费用规定

  甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进出场费用由甲方承付;达到2个月以上(含2个月)的进场费由甲方承付,乙方负责出场费用。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

机械租赁合同13

  甲方(承租方):

  乙方(出租方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工机械租赁事宜协商一致,订立本合同。

  一、租赁机械名称、规格型号及数量:

  二、承租施工地点:

  三、租赁期限:从该机械设备进场天后计算租赁时间至甲方通知乙方报停为止。

  四、租赁方式及费用,采用下列第种方式租赁。

  1、按月包干制,每月租金(大写):元,:元。

  2、按天计算单价,每天租金(大写):元,:元。以上租金包含设备操作人员工资及税金等费用。

  五、费用结算及支付:租赁费用双方按月结算,具体付款方式为。

  六、乙方责任

  1、负责向甲方提供机械性能良好、运转正常、无安全隐患的机械设备。

  2、负责向甲方提供租赁设备的相关资料(包括使用说明书、操作规程、装配图纸)、基础施工图纸、地脚预埋件等,以书面形式向乙方提供装配及基础施工的各项要领,并在乙方需要时派人现场进行帮助和指导。

  3、负责配备随车使用配件、备件及修理工具,保证设备的正常使用。

  4、配备名持证上岗的熟练设备操作人员。

  5、负责设备日常维护、故障修理。

  七、甲方责任

  1、按相关规程安排设备进行正常作业,不对设备违章指挥。

  2、负责提供机械操作人员的住宿场所,其伙食由,费用由方承担。

  3、安排时间由乙方操作人员对设备进行正常的维护和保养。

  4、负责本合同其他条款约定的由甲方承担的责任。

  八、设备进场、出场、安装、拆卸及验收双方责任及费用的约定:

  九、设备维修

  1、乙方应履行租赁设备的维修义务。包括设备在出租期间出现故障,在正常使用过程中出现的磨损及其他故障,日常维护(定期检查、上油等)。

  2、设备发生故障,甲方应当天通知甲方,乙方应视情况对设备进行维修或更换,按月租赁的设备每月总维修保养时间不能超过三天,否则,超过时间按有效工作日(27天)标准扣减租赁费用。按天租赁的`设备以实际使用时间结算费用。

  3、设备发生故障,甲方通知乙方后次日内乙方未进行修理的,甲方可在

  第三天安排设备修理事宜,相关费用由乙方承担。因条件所限甲方不具备修理条件,乙方未按甲要求时限进行修理或更换的,给甲方造成的相关损失由乙方承担。

  十、安全责任

  1、乙方应对操作人员进行必要的安全教育,以保证其按安全管理规定和操作规程操作机械设备,因操作人员违章操作所导致的相关责任由乙方承担。

  2、甲方应按相关规定对设备进行合理调度、指挥,因违章指挥造成的损失由甲方承担。

  3、乙方应提供性能完好的机械设备,因设备质量不合格造成的安全责任由乙方承担。

  十、双方其他约定

  十一、争议

  双方在履行合同时发生争议,应协商和解或要求有关主管部门调解,和解或调解不成的,可向甲方所在人民法院起诉。

  十二、合同生效

  1、合同订立时间________年____月____日

  2、合同订立地点:

  3、双方约定本合同后生效。

  4、本合同一式四份,双方各执两份,具有同样效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

机械租赁合同14

  第一条签订双方  

  承租方(甲方):

  出租方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就以下机械租赁事宜协商一致,订立本合同。

  第二条租赁期限

  设备租赁期限为5天,即自________年____月____日至________年____月____日。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。

  第三条租金及支付

  1.租金及计算:租金249000(大写:贰十肆万玖仟)元;

  2.租金支付:甲方确认设备后向乙方支付首笔租金100000(大写:拾万)元;待租期满一半之日时,甲方向乙方支付第二笔租金100000(大写:拾万)元;结束之日付清尾款。

  3.租赁计费起止时间

  (1)________年____月____日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后甲方仍不开工,租赁时间照常计算。

  (2)在机械租赁期间,因甲方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,甲方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

  (3)机械退租时,甲方必须向乙方发出书面通知,乙方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

  4.运转时间及租费签认:机械到达工地之日,甲方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。

  5.机械的进退场费:设备的进场费用由甲方承担,退场费用由乙方承担。如租期不足,则退场费由甲方承担,甲方应在设备退场前____日内通知乙方。

  第四条工程项目、工作内容和施工地点

  1.工程项目:集装箱吊装及运输

  2.工作内容:

  3.施工地点:

  第五条租赁方式及所有权

  1.租赁方式:本设备的租赁由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

  2.租赁设备的所有权:合同所列租赁设备的所有权属于乙方,甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。

  3.未经乙方同意,甲方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由甲方承担。

  第六条乙方的基本责任

  1.密切配合甲方的施工生产,满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排,但有权拒绝甲的违章指挥。

  2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。

  3.负责操作人员的工资及设备维修配件

  4.与甲方共同办理机械设备的租费签认工作。

  第七条甲方的基本职责

  1.负责工作期间租赁机械和操作司机的'安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,甲方承担一切责任损失。

  2.提供乙方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

  3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。

  4.负责租赁期间设备保护及看守,确保机械设备的安全。

  5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由甲方承担。

  6.租赁期间,如乙方购买零配件及材料,甲方应提供交通方便,所需资金在甲方挂支,在租费中抵扣。

  7.负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。

  8.甲方对乙方进入施工现场的操作人员要进行安全注意事项培训。

  出租人(盖章):       承租人(盖章):

  地址:            地址:

  法人代表(签字):      法人代表(签字):

  承办人:           承办人:

  开户银行:          开户银行:

  帐号:            帐号:

  电话:            电话:

  担保人(盖章):

  签订日期:  年  月  日

  签订地点:

机械租赁合同15

  甲方:_______________

  乙方:________________

  根据工程施工生产需要,租赁一台________________型平地机,经双方协商就以下事项达成协议,共同遵守。

  第一条:工程名称:________________

  第二条:工程地址:________________

  第三条:工程施工内容:平整路基土方和道路刮平。

  第四条:价格:平地机租金为_________________元/月。

  第五条:施工期限:自_______年_______月_______日起至________年________月_______日止,以实际施工期限为准。

  第六条:拨款及结算方式:按______月结算,不足一个______月的,按______月租金折算成平均每天的单价计算,待承包项目完工后,全部拨付。

  第七条:甲乙双方应尽责任和义务一、甲方责任和义务

  1、为乙方提供必要的临时施工现场。

  2、对乙方工作进行全面领导管理和监督。

  3、负责派人对乙方工程质量进行监督检查。

  4、负责派人对乙方进行工作任务安排和调配。

  5、负责对乙方完成的'工作量进行验收及工程价款的结算。

  6、甲方负责机械设备操作人员的食宿场所

  7、甲方提供主燃油。

  二、乙方责任和义务

  1、服从甲方的领导、管理。

  2、服从甲方对施工机械的调配及工作任务的安排。

  3、乙方必须保证机械设备完好率在_______%以上,确保按时完成施工任务。

  4、机械设备的折旧费、大修费、经常修理费、副油、人工费及税金由乙方负责。

  5、机械设备单程调遣费用由乙方承担。

  6、乙方必须保证安全生产,负责处理安全事故,并且承担由此发生的一切费用。

  7、乙方必须保证工作效率达到或超过机械设备正常水平。

  8、乙方应保证甲方工期,并且达到甲方要求的施工质量,如果由于乙方的原因造成工期拖延及质量事故,乙方则包赔甲方全部的经济损失。如果乙方的设备不能满足质量标准,甲方有权辞退,并要求乙方赔偿损失。

  9、乙方应遵守国家的法律法规,文明施工。

  第八条:附则未尽事宜,甲乙双方签订补充协议,补充协议与合同具有同等效力。

  本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。

  甲方:____________乙方:____________

  日期:____________日期:____________

【机械租赁合同】相关文章:

机械租赁合同10-02

租赁机械合同04-19

机械安全租赁合同10-26

关于机械租赁合同02-17

机械吊车租赁合同03-14

【推荐】机械租赁合同12-05

【精】机械租赁合同01-09

【热】机械租赁合同01-09

【热门】机械租赁合同01-01

机械租赁合同【推荐】12-21