安全合同

精选安全合同汇编9篇

　　随着人们法律意识的加强，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编帮大家整理的安全合同9篇，希望对大家有所帮助。

安全合同 篇1

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　为加强建设工程安全生产管理，落实安全生产责任，防止和减少生产安全事故，经甲乙丙各方在平等、自愿的基础上协商一致，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规的规定，达成如下合同：

　　一、建设工程安全生产管理目标及必须达到的安全事故控制指标

　　遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无重大机械事故等各类安全生产事故。即：

　　1、因工死亡率为零。

　　2、因工重伤率为零。

　　3、因工轻伤事故率不高于15%。

　　4、不发生损失额2万元以上的机械、设备、交通和火灾事故。

　　二、本合同有效期限

　　自乙方入驻施工场地之日起，至工程竣工验收合格交付甲方使用时止。

　　三、甲方的安全生产管理权利

　　1、监督检查乙方的各项安全生产工作，对建筑工地现场实施日常检查和定期、不定期的巡查。

　　2、在实施检查、巡查过程中，发现建设工程存在安全事故隐患的，有权要求乙方暂时停止施工进行整改，直至消除安全事故隐患，且工期不予顺延。

　　3、查阅与检查、巡查事项有关的文件、资料。并可根据实际情况，对施工现场进行检测、拍照、录音、摄像等。

　　4、乙方违反安全生产约定或规定时，甲方有权要求其支付违约金，并承担其他违约责任。

　　四、甲方的安全生产管理义务

　　1、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准要求。

　　2、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

　　3、对乙方施工现场采取的安全施工技术措施，根据乙方的'请求，提供必要的协助。

　　五、乙方的安全生产责任与义务

　　1、乙方应当在其资质等级许可范围内，并具备安全生产许可证的条件下承揽工程。

　　?2、乙方应当严格按照建设工程安全生产的法律、法规、规章及安全生产的标准、规程的有关规定，组织工程施工，并对工程建设施工的安全生产工作全面负责。因乙方安全生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　3、建立、健全与落实安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程。

　　4、设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

　　5、根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。强化对基坑开挖、起重吊装、模板工程等危险性较大的工程施工的监控和安全防护措施的落实，严防高空坠落、施工坍塌等安全事故的发生。

　　6、随时接受甲方实施的安全检查、巡查、并按照甲方的要求进行整改，消除安全事故隐患，确保安全生产。

　　7、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

　　8、乙方应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候气象的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。确保雨季等特殊气候气象情况下的施工安全。

　　9、对建设工程施工进行定期和专项安全自检，并做好安全检查记录，及时发现并消除安全生产事故隐患。

　　10、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电等各项消防安全管理制度和操作规程。

　　11、制定实施工程现场生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

　　12、根据安全生产法律、法规、规章及相关标准、规程的规定，乙方应承担的其它责任与义务。

　　六、现场停工整改约定

　　1、甲方在乙方施工现场检查、巡查过程中，发现存在安全事故隐患，认为必须暂停施工的，应以书面形式下达停工整改通知。乙方对甲方的停工整改通知应予以执行，并按照甲方要求停止施工进行整改，妥善保护已完工程。

　　2、乙方进行整改后，经甲方检查已消除安全事故隐患的，可以进行复工。

　　3、若在一个月内由于乙方出现安全事故隐患，被甲方下达停工整改通知累计两次的，则乙方同意甲方暂不支付其当月的工程进度款，该月工程进度款延期至工程竣工验收合格后再行支付。

　　七、安全生产保证金的缴纳与补缴约定

　　1、本合同采用第 ① 种缴纳方式。

　　① 乙方承诺，自本合同生效后7个工作日内，向甲方指定的安全生产保证金专用账户，汇付安全生产保证金，安全生产保证金缴纳标准为：合同暂定总价的 1 %。

　　② 安全生产保证金缴纳标准为承包工程费用的 / %，乙方同意，该款项在每月的工程验工计价中扣除，扣除的款项不计利息分 / 次扣完。

　　2、甲方承诺，乙方汇付至甲方上述专用账户的安全生产保证金，专项存储，专款专用。

　　3、甲方按本合同的约定，从乙方安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金后，乙方应在甲方安全生产保证金补缴通知书要求期限内补足安全生产保证金。

　　4、乙方如不按期限足额缴纳安全生产保证金或补缴安全生产保证金，甲方有权从应向乙方支付的工程款中予以扣缴，直接汇付至安全生产保证金专用账户。

　　八、安全生产奖励约定

　　若乙方在本合同约定安全生产期间，全面实现建设工程安全生产管理目标，无安全生产事故发生，并且未违反本合同约定，未被甲方发出停工整改通知单与要求支付违约金的，甲方按以下方式给予乙方安全生产奖励。

　　奖励标准为：xx 。奖励金额为：xxx 。

　　九、安全生产违约责任

　　1、若乙方未能实现本合同约定的安全生产管理目标，发生安全生产事故的，乙方同意，甲方从安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金。具体扣除办法以下述约定为准。乙方对此不持异议。

　　2、甲方在进行安全生产检查与巡查过程中，若发现乙方违反本合同约定，甲方有权从安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金。违约金金额由甲方根据乙方违约的事实、性质、情节及危害程度等因素综合计算确定，但每次违约金金额最高不超过乙方缴纳的安全生产保证金总金额。

　　? 3、甲方从安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金时，应当以书面形式通知乙方。其中：

　　（1）乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按本合同约定的缴纳标准缴纳的全部安全生产保证金。

　　① 发生人员死亡的生产安全事故；

　　② 发生人员重伤的生产安全事故。

　　（2）乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按本合同约定的缴纳标准缴纳的安全生产保证金的15%。

　　① 发生人员轻伤的生产安全事故累计超过三次或一个月内连续发生两次；

　　② 发生2万元以上的机械、设备、交通和火灾生产安全事故。

　　③ 当非本单位人员负主要责任时。

　　4、甲方按本合同约定从安全生产保证金中扣除一定金额作为违约金，并不能免除乙方应承担的有关国家机关行政处罚与民事赔偿责任，以及应负的其他法律责任。

　　十、安全生产保证金返还约定

　　建设工程竣工验收合格移交甲方后，甲方在结清奖励，扣除违约金金额后，若乙方缴纳的安全生产保证金有剩余，则经乙方提出书面申请，经甲方审核确认后将剩余安全生产保证金（不计利息）返还乙方。

　　十一、附则

　　1、本合同所称安全生产保证金是指安全生产风险抵押金。

　　2、本合同与各方签订的工程施工合同具有同等法律效力。工程施工合同中没有约定或约定与本合同冲突的，均以本合同约定为准。

　　3、本合同自各方签字盖章或盖章后即生效。

　　4、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

安全合同 篇2

　　甲方：中铁十三局一公司泉三高速公路SMA10合同段项目部隧道队

　　乙方：

　　为在福建省泉州至三明高速公路永安段的SMA10合同段劳务承包工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好SMA10合同段的安全管理工作，围绕实现无重伤以上事故的安全生产目标，根据江西通威公路建设集团有限公司和泉州泉三高速公路有限责任公司签定的《工程安全生产责任合同书》，以及《泉三高速公路泉州段建设项目安全生产管理实施细则》，特签定安全生产合同：

　　一、 甲方职责

　　1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

　　2、 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3、 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

　　4、 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

　　5、 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

　　二、 乙方职责

　　1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

　　2、 坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。劳务承包工程队里的承包人、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的.各项规定，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

　　3、 建立健全安全生产责任制。从劳务承包人到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。劳务承包的承包人是劳务承包工程队安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。劳务承包工程队的安全员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

　　4、 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

　　5、 乙方必须具有建筑安全管理部门要求的资格（在劳务工程主体合同签定审查），参加施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准执行上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，承包人必须承担管理责任。

　　6、 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

　　7、 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工班组长和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

　　8、 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

　　9、 施工中采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

　　10、 乙方必须按照本工程项目特点，组织完善、落实甲方制的本工程实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

　　三、 乙方应遵守的具体要求

　　1、 确保施工作业人员的防护用品、施工中的防护措施以及重要环节的防护设施，按安全技术规范配备。

　　2、 做好施工时的安全生产风险控制，确保进入施工现场的作业队具备安全作业条件、施工机具具备安全作业状况、施工现场环境。

　　3、 严格按要求对待每一道生产工序，认真做好安全技术交底和交换班制度。

　　4、 向甲方安监办提供专职安全员的专项奖励基金。

　　5、 服从甲方安监办的管理，接受甲方的安全生产监督。

　　四 、 违约处理

　　1、 乙方应建立健全安全组织机构，并制定具体规章、制度。若组织机构、规章制度不完整，除限期补充、完善外，并处以乙方1000元的违约金。

　　2、 经检查，乙方施工现场有安全隐患的要及时排除，无视劝告的处以500元违约金。

　　3、 如果乙方不遵守安全规章制度、安全操作规程及安全管理规定而造成安全事故的，处以乙方1000元~3000元，对造成重大安全事故的，以安检部门的鉴定，由此所造成的一切损失由乙方承当，同时处以警告、通报批评、限期整改、停工整顿。构成犯罪的，将移交司法机关，追究其刑事责任。

　　4、 特种工作人员，无法上岗的，则初以乙方500元/人的违约金，并责令更换无证人员。

　　5、 劳务工有如下情况之一者，每人每次处以违约金100~500元。

　　⑴、 违章指挥，强令施工人员违章作业者。

　　⑵、 不遵守安全生产技术操作规程，擅离职守者。

　　⑶、 违返劳动纪律，不坚守工作岗位，擅离职守者。

　　⑷、 发现事故隐患苗头，未采取积极有效措施及时整改者。

　　⑸、 发生事故隐瞒不报告，或隐瞒事故真相，或未保护好事故现场者。

　　⑹、 采购安全生产用品不符合使用质量要求者。

　　⑺、 对上级有关文件精神及安全会议内容不作及时传达落实，造成安全生产工作脱节者。

　　⑻、 无证驾驶、酒后开车，疲劳驾驶机动车者。

　　⑼、 爆破作业炮工不按安全规定和操作规程者。

　　⑽、 在油库、炸药库、仓库等禁火地点吸烟或动用明火者。

　　⑾、 未配带安全防护器具者。

　　6、 如发现打架、闹事、偷盗、吸毒的人员，则处以乙方1000元/次的违约金，严重者移交司法机关追究其刑事责任。

　　甲方：中铁十三局一公司泉三高速公路SMA10合同段项目部隧道队

　　乙方：

　　20 年 月 日

安全合同 篇3

　　项目名称：

　　培训单位：

　　学习单位：

　　计划时间：

　　年 月 日

　　培训安全合同

　　为了加强安全管理，确保安全生产，遏制各类事故的发生，经培训、学习双方协商，同意签订如下培训安全合同书，并遵照合同书条款，严肃认真地履行各自的安全职责。

　　一、培训、学习双方承担的安全责任

　　1、认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行国家和上级及本公司颁发的有关安全生产的法规、标准、规程、规定、制度及反事故措施。

　　2、严格遵守安全操作规程，互相监督双方人员的行为，发生违章行为及时制止。

　　二、培训方应承担的安全责任

　　1、负责对学习人员进入生产现场前的三级安全教育，经考试合格后方可进入生产现场。

　　2、保证生产现场公用安全防护设施的完好使用。

　　3、监督学习方配备符合要求的个人劳动保护用品、用具。

　　4、有权对学习方人员的行为进行监督检查，及时制止各类违章行为，对违章者依据本公司的奖惩规定进行处罚。

　　三、学习方应承担的安全责任

　　1、认真遵守生产现场各种安全管理制度，并主动接受培训方的'监督、管理和指导

　　2、组织学习人员进行身体检查，保证学习人员符合国家有关规定，身体健康，胜任所承担的学习岗位。

　　3、发生人身和生产事故，及时报告培训方安监部门，主动接受和配合事故调查。

　　4、进入学习现场前向培训方交纳安全文明学习保证金（由学习方向培训方单位安监部门交纳5000.00元，作为安全文明学习保证金。对学习过程中发生的事故，按情节轻重情况扣除部分安全文明学习保证金）。

　　四、事故考核

　　1、发生下列情况之一者，由学习方负全部责任：

　　（1）不遵守安全管理规定、不执行安全技术措施所造成的事故；

　　（2）违反劳动纪律造成的事故；

　　（3）使用存在隐患的工器具或拆除安全防护设施后所造成的事故；

　　（4）在生活区因自身原因造成的各类事故

　　2、学习期间，由于违反规定发生的安全事故，除按相关法律处罚外，扣除一定数量的安全文明学习保证金；发生死亡事故，扣除安全文明保证金的100%，发生重伤事故扣除安全文明保证金的50%，发生轻伤、违章、违纪现象，按有关规定考核。

　　五、其它

　　1、本安全合同书在学员进入生产现场前签订。

　　2培训方安监部门为履行合同的培训方代表。

　　六、安全合同应补充的条款

　　培训方代表（签章）

　　年 月 日

　　学习方代表（签章）

　　年 月 日

安全合同 篇4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　乙方承担的________________铁路简支箱梁工程在甲方管内既有线进行施工。本工程需甲方在工程配合、施工日常监控既有设备安全方面给予配合，为确保施工顺利进行和既有线运输安全，经双方协商，特制定施工安全协议如下。

　　一、工程概况

　　1.施工项目：____________________

　　2.作业内容：____________________

　　3.施工地点、主要工作量及时间

　　（1）施工地点及主要工作量

　　____线：________公里，____________________

　　____线：________公里，____________________

　　（2）施工时间：____年____月____日～工程结束。

　　二、施工责任地段和期限

　　1.施工责任地段：____线：____公里，____线：____公里。

　　2.施工期限：____年____月____日～工程结束。

　　三、双方遵循的技术标准、规程和规范

　　严格遵循并按照____铁师[____]____号《营业线施工及安全管理实施细则》进行施工。

　　四、安全防范内容、措施及结合部安全分工

　　1.乙方在正式施工72小时前，应向甲方提出施工请求，包括施工计划、施工地点及影响范围。

　　联系电话：甲方调度电话：____________乙方调度电话：____________

　　2.乙方要严格按批准的设计文件和施工方案进行施工，并执行有关技术标准、作业标准、工艺流程和卡控措施，严禁超范围作业，以确保施工安全。

　　3.乙方施工期间，每天要坚持同甲方保持通信联络，保证信息畅通。

　　五、双方的安全责任、权利和义务

　　1.乙方是施工安全的'主体，对施工安全负全面责任。对因施工造成甲方设备损坏和影响行车安全，构成列车事故的，乙方应承担全部责任，并按实际损失赔偿。乙方未经甲方同意或监护人员未到现场擅自施工及违反程序及安全技术标准构成的列车事故负全面责任。

　　2.甲方对乙方的施工安全负有监护责任。甲方应根据乙方施工项目制定监护内容，对乙方施工作业进行全过程的监督检查。发现施工安全隐患甲方有权停止乙方施工，责令施工单位立即纠正。乙方对自身未履行施工安全协议造成列车事故的要负全面责任。

　　3.乙方在施工中，必须积极配合并主动接受甲方对施工安全的监督。

　　4.甲方应积极协助乙方检查既有设备情况，提供相关技术资料。

　　六、发生责任列车事故的处罚办法

　　施工期间，发生的责任列车事故按____铁师[____]____号文件有关条款办理。

　　七、安全监督和配合费用

　　施工期间，涉及的配合费用按____铁师[____]____号文件有关条款办理。

　　八、其他事宜

　　1.甲乙双方必须严格履行协议的各项条款，如有违约，违约方必须承担其造成的一切损失。

　　2.甲乙双方在履行本协议过程中发生异议时或有争议时，双方应首先进行充分协商，协商不成时，可通过上级安全主管部门仲裁。

　　3.协议书经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　4.本协议书一式4份，双方各持2份，并报双方上级主管部门和有关部门。

　　甲方代表签字：___________ 乙方代表签字：___________

　　盖章：___________________ 盖章：___________________

　　_______年______月______日 _______年______月______日

安全合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为防止和减少安全事故，有效促进双方全面履行运输经营合同，维护双方的合法权益，依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和道路交通安全法》及其他相关运输安全法律、行政法规和规章，在平等、自愿、公平、诚信的原则下，双方就本项目运输安全事项协商一致，达成如下协议：

　　一、本协议履行期限与双方签订的运输合同，履行期限相同，属运输合同的附件之一，具有与运输合同同等的.法律效力。

　　二、甲方负责将货物按乙方要求装车，乙方负责封车、运输。

　　三、乙方应设立安全管理人员，配备有专业知识、技能的人员并明确责任，建立、建全安全规章制度，为其雇佣的从业人员提供安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程和安全操作技能教育和培训。

　　四、乙方应接受甲方的安全管理监督，遵守甲方的安全规章制度。

　　五、乙方在货物装车过程中，非甲方直接原因发生人身、财产安全事故，所造成的损失，均由乙方自行承担。

　　六、乙方在货物运输过程中，必须确保运输安全，运输车辆如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方自行负责。

　　七、争议的解决

　　本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　八、责任期：自双方签字(捺印)生效日起至乙方所承担的运输项目结束日止。

　　九、本协议壹式两份，甲乙双方各执壹份。

　　十、本协议经签字(捺印)后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人(代表人)签字： 代表人签名或捺印：

　　签约日期： 年月 日

安全合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方因与 发生经济纠纷，向 人民法院申请诉讼财产保全，金额为 元。根据人民法院的要求，乙方请求甲方为其诉讼财产保全提供担保，乙方经与甲方协商，在平等互利的基础上，达成如下协议：

　　一、甲方同意为乙方向人民法院提供的诉讼财产保全(诉前、诉中)提供担保,担保金额为 元，担保的方式为 (一般保证或连带责任保证)。

　　二、乙方同意在签定合同后五日内按诉讼财产保全金额的 %向甲方一次付清财产保全担保费，甲方同意乙方交纳担保费后三日内向乙方出具诉讼财产保全担保书。

　　三、甲方出具诉讼财产保全担保书后，在乙方不违反本协议的情况下，不得撤保，否则，应退回所收担保费，如因此给乙方造成经济损失的，还应赔偿乙方损失。

　　四、甲方为乙方出具诉讼财产保全担保书后，无论人民法院采取财产保全措施的效果如何，甲方均不退所收的担保费。乙方经法院裁定准许撤诉的或甲方为乙方出具诉前财产保全担保后，未及时起诉造成法院解除财产保全措施的，乙方可持相关证明文件，甲方退回一半担保费。

　　五、针对甲方的诉讼保全担保，乙方承诺履行以下义务：

　　1、如实提供起诉状、财产保全申请书、能够证实其诉讼主张的证据等诉讼材料的复印件。

　　2、及时反馈财产保全措施的.执行情况，并将取得的人民法院的保全裁定，冻结、扣押、查封清单复印件送给乙方备存。

　　3、如诉讼保全申请错误给甲方造成经济损失的，乙方同意对甲方的经济损失承担全部赔偿责任。

　　4、及时向甲方反馈乙方诉讼的进展情况，及时将对方的答辩状和相关证据、人民法院的判决、裁定、调解书等法律文书的复印件提供给甲方。

　　5、如出现对方反诉的情况，及时将获取对方的反诉状、相关证据的复印件提供给甲方。

　　五、如乙方违反本协议第四条的约定或提供虚假证据或恶意诉讼的，可能造成甲方损失的，甲方有权与法院协商撤回财产保全担保，申请法院撤消财产保全措施，由此造成的经济损失由乙方自负，且所收担保费不再退回，并应按财产保全担保金额的10%支付违约金。

　　六、本协议一式二份，双方各执一份，双方签字或盖章生效。

　　甲方：南阳市中小企业信用担保中心

　　乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

安全合同 篇7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　甲方委托乙方承建农村居民住房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的`有关规定，结合该工程具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房过程中坚持安全、优质、高效、低耗原则，现经双方充分协商，同意签订本合同，以期共同遵守。

　　施工安全

　　1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用，一概与甲方无关。

　　2、乙方应对所有人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。

　　本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，双方签字、按手印后生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。

　　甲方(手印)：

　　乙方(手印)：

　　年 月 日

安全合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　工程项目：

　　为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中，经甲、乙双方协商，签订如下合同：

　　一、甲方安全责任

　　1、甲方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

　　2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。

　　3、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

　　4、指定专人负责监管该项目的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。

　　5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的`危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。

　　6、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

　　二、乙方安全责任

　　1方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

　　2方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》做好安全工作。

　　3施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。甲方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。

　　4施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。

　　5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

　　6乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉《建筑安装工程安全技术规程》，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全教育的人员，都不许参加施工。

　　7乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

　　8在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。

　　9乙方对工程施工对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生，乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。

　　10尽事宜，双方协商解决。

　　建筑施工安全合同书-三联阅读

　　三、该合同一式两份，甲乙双方各持一份。签字之日起生效，工程终止后本协议即告终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

安全合同 篇9

　　合同编号：_________

　　市场经营管理者（以下简称甲方）：____________

　　食用农副产品经营者（以下简称乙方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《上海市商品交易市场管理办法》、《上海市食用农副产品安全监管暂行办法》等法律、法规和规章的规定，为明确双方的权利和义务，就甲方允许乙方在本市场内从事（食用农副产品）交易活动，保证该类上市产品食用安全等有关事宜，协商一致，达成协议如下：

　　第一条 甲方的权利和义务

　　（一）甲方应当核验乙方的经营资格，并建立档案、录入有关监管系统。

　　（二）甲方应配置食用农副产品安全卫生质量检测设施，配备专业检测人员，并建立相应的检测工作规程和管理制度。

　　（三）甲方有权向乙方索取产品及原料检验合格证明。甲方按有关质量标准和管理制度的规定，对乙方经营的食用农副产品安全卫生质量状况负责检验、检疫、检测和管理。甲方应将抽检结果及时告知乙方，并在市场公示栏、上海市食用农产品流通安全网等媒介上予以公示。对抽检不合格的产品，甲方有权按本合同第三条第（三）项的规定处置。因抽检、处置不合格产品而产生的相应费用由乙方承担（甲方可向乙方收取或在乙方的守约保证金中扣除）。

　　（四）甲方禁止乙方销售并有权当场销毁含有“瘦肉精”等有害成分的畜禽产品和施用过甲胺磷等剧毒高毒高残留农药、不符合国家强制性标准的食用农副产品。甲方有权处置乙方上市的法律、法规、规章规定禁售的其他物品。

　　（五）发现乙方已出卖的产品存在安全隐患的，双方均应及时采取措施告知买受人，积极消除隐患。

　　（六）乙方侵犯消费者合法权益，消费者难以及时从乙方获得赔偿的，甲方有义务向消费者先行赔偿，并有权向乙方追偿。

　　第二条 乙方的权利和义务

　　（一）乙方办理证照（农民自产自销备案）等入场经营身份证明、交纳守约保证金人民币_________元等手续后，方可在甲方指定区域内从事经营活动。乙方在本市场经营，应当自觉遵守甲方制定的管理制度、经营规则，并接受甲方监管。

　　（二）乙方保证自己经营的食用农副产品食用安全、质量合格，不销售假冒伪劣、有毒有害、质量不合格、国家明令禁售的产品。乙方应保存并向甲方出示能够证明合法进货来源的原始发票、单证等资料（农民自产自销食用农副产品的除外）。

　　（三）特约经销品牌商品的，乙方应出示供货方的授权证明。乙方经营畜禽及其产品，应携带产地检疫合格证明、肉品品质检验合格证明，外省市出产的产品还应出示由本市指定的入境道口出具的运入证明、接受防疫检查合格的证明。乙方应保证单证真实齐全、单证上的品种、数量与实际相符。

　　（四）入场经营政府规定或甲方认定应当抽检的产品，乙方不得擅自销售，应先到甲方指定处申报，经甲方抽检合格后，方可在甲方指定区域交易。经甲方抽检为不合格的产品，乙方有权要求甲方复检，但乙方须预付复检费用（复检合格的，返还复检费用）。

　　（五）乙方出售食用农副产品，应当按照国家有关规定或者商业惯例，向购买者出具由本市税务部门监制的.统一发票或者其他购货凭证。

　　（六）乙方经营豆制品、肉类、粮食及其制品的，应建立购销台账（政府部门另有规定的从其规定）。

　　（七）甲方在收到乙方退出请求并依法终止入场经营（租赁）合同，或甲方按本合同约定取消乙方的入场经营资格，对守约保证金，双方应在合同终止之日或取消乙方入场经营资格之日起_________天内，在扣除消费者先行赔偿金、乙方违约金等发生的费用后，按“多退少补”原则结算。

　　第三条 违约责任

　　（一）甲方对乙方上市的食用农副产品未尽抽检、管理义务，给乙方或消费者造成损害的，应当承担相应的赔偿责任和由此产生的其他法律后果。

　　（二）乙方入场经营政府规定或甲方认为必须抽检的产品，乙方未按规定申报或故意逃避抽检，或伪造、私自涂改产品单证，或单证上的品种、数量与实际不符，或出售掺杂使假以及国家明令禁售产品的，除承担法律和本合同规定的相关责任外，还须向甲方支付违约金人民币_________元。

　　（三）乙方违反市场管理制度和本合同的规定，经营的食用农副产品来自非合法渠道，或经甲方或政府部门抽检不合格的，甲方有权对乙方采取以下处理方式：

　　1．教育；

　　2．警告；

　　3．当场销毁经抽检不合格的、有毒有害的食用农副产品；

　　4．暂扣来路不明或来自非合法渠道的产品，交有关部门处理；

　　5．写出书面检查，并予以公示；

　　6．收取抽检和组织销毁、处置有毒有害食用农副产品的实际费用；

　　7．责令限期补足守约保证金；

　　8．收取违约金；

　　9．单方解除合同，取消乙方的入场经营资格。

　　第四条 争议解决方式

　　本合同产生的争议，由双方协商解决；协商不成时，任何一方可以向当地工商行政管理部门申请调解；一方或双方不愿调解或调解不成时，双方选定下列其中一种方式（在□内打√）予以解决：

　　1．提交上海仲裁委员会仲裁□；

　　2．依法向甲方所在地人民法院起诉□。

　　第五条 附则

　　其他约定：_________

　　甲方选定的现行合法的食用农副产品安全卫生质量标准，以及甲方依法制定并公示的市场管理制度、经营规则和抽检工作规程是本合同的附件。

　　本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_______________

　　住所：_______________________

　　法定代表人（签字）：_________

　　身份证号：___________________

　　委托代理人：_________________

　　联系地址：___________________

　　邮政编码：___________________

　　联系电话：___________________

　　其他通讯方式：_______________

　　_________年_______月_______日

　　乙方（盖章）：_______________

　　住所：_______________________

　　法定代表人（签字）：_________

　　身份证号：___________________

　　委托代理人：_________________

　　联系地址：___________________

　　邮政编码：___________________

　　联系电话：___________________

　　其他通讯方式：_______________

　　_________年_______月_______日

【安全合同】相关文章：

安全的合同01-14

安全合同【精选】08-18

安全合同08-18

施工安全合同10-01

安全保障合同11-23

安全生产合同12-28

运输安全合同11-26

安全施工合同11-24

劳动安全合同12-18

机械安全合同01-13