当前位置:好文网>实用文>合同范本>工程合同

工程合同

时间:2024-10-23 00:45:56 合同范本

精选工程合同范文锦集8篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多的场景和场合需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编帮大家整理的工程合同9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

精选工程合同范文锦集8篇

工程合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规,甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议,以资双方遵守。

  第一条:拟建住房建筑面积约 平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准),项目位于项目一期的第 号楼第 单元第 层 房,价格每平方元,房号为,共计 套。合计建房款人民币(小写) 元,金额(大写)。

  第二条:拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内,甲方支付拟建房款总额的50%即元,金额大写 。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元,金额大写。

  第三条:拟建住房竣工时间为:年月日前。

  第四条:本合同期内,甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名),甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。

  第五条:甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款,乙方

  可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工,甲方可以解除本协议,乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。

  第六条:双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间,到指定地点签订《认购书》,甲方所交的建房款无息退还。

  第七条:在履行本协议中各方如发生争议,可协商解决,协商不成的,可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。

  第八条:乙方委托律师事务所对本协议的`履行提供全程法律服务,为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号: 电话: )。

  第九条:本协议壹式叁份,甲方执壹份,乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

  甲 方:乙 方:

  电 话:法定代表人:

  身份证号: 开户行:

  地 址:账 号:

  E-mail:

  签订日期 年 月日

工程合同 篇2

  甲方:(发包方) 秦宝肥牛世界

  乙方:(承包方)陕西红花绿叶

  根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律的规定,结合本

  工程具体情况,经双方友好协商,达成如下协议:

  一、工程概况

  1.1、工程名称: 雕塑牛(2座)

  1.2、雕塑规格: 以20xx年10月25日合同加工的模具为标准

  1.3、雕塑材质: 玻璃钢

  1.4、表面效果:仿铜效果

  1.4、承包范围: 设计、 制作、运输、安装

  1.5、安装地点: 西安市 长安区陕西省档案馆

  二、工程价款及结算的约定

  2.1、工程总价:¥ 元,大写:

  2.2、付款方式:

  1、合同签定2个工作日内预付工程预付款人民币 元;

  2、工程完成出厂前甲方支付剩余工程款

  三、工程质量及验收

  3.1、根据甲方认定的样品为造型基准,以双方签字认可的规格、材质、尺寸、重量、工艺等为标准进行工程质量的验收。

  3.2、中间验收时间,届时由乙方提前3天通知甲方。甲方应按乙方提前通知的时间按时参加验收,并签署明确书面意见。若甲方因故不能按时验收,要求顺延验收期限,由此造成工程停工或窝工待验,工期顺延 。

  3.3、项目完成后甲方自接到验收通知3日内须及时组织验收,如无法及时验收,应及时通知乙方,另行安排验收时间,并作好保护工作,如甲方在自接到验收通知15日内未进行验收的,视工程通过甲方验收。

  五、甲方责任

  5.1、按工程付款约定,及时支付进度款。

  5.2、即时指派代表甲方履行合同,对工程进行阶段性验收,按时组织竣工验收。

  5.3、提供作为样品的浮雕

  5.4、甲方须配合乙方进行浮雕的.制作

  六、乙方责任

  6.1、即时指派代表乙方履行合同,严格按甲乙双方确定的雕塑方案制作。

  6.2、及时向甲方通报工程各阶段进展状况。

  6.3、提前通知甲方对工程进行阶段性的验收和完成验收。

  6.4、乙方须在完成试制品并由甲方书面认可后方可批量生产,量产

  须严格按照甲方认可的试制品进行(包括但不局限于工艺、重量、材质尺寸)。

  6.5、乙方须在合同规定的时间内完全完成制作,如为能完成,按本合同规定的条款进行赔偿

  七、违约责任

  7.1、甲方若不能按合同约定的时间按时付款,由此产生的工程顺延等责任由乙方承担。

  7.2、乙方除不可抗力因素或甲方原因外,不能按时交工,须赔偿甲方经济损失(每周百分之 3% 合同总价)。

  八、争议或纠纷处理

  8.1、合同在履行过程中,双方发生的与合同有关的争议,由双方协商解决,若协商解决不成,向人民法院提出诉讼。

  九、附加条款

  9.1、浮雕的造型、尺寸、表面颜色等严格参照甲方所提供的样式,经甲方审定后,乙方按照审定后的样式进行制作加工,其设计版权归甲方所有。

  十、其他事项

  10.1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,协商后所形成的文件与本合同有同等效力。

  10.2、本合同一式_四__份,双方各执_两__份。

  甲方(签章):_____________ 乙方(签章):_____________

  代理人:__________________ 代理人:__________________ 地址:____________________ 地址:____________________ 电话:____________________ 电话:___________________ 签订日期:________________ 签订日期:_______________ 签订地点:________________ 签订地点:______________

工程合同 篇3

  建设单位: (简称甲方)

  施工单位: (简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  一、工程概况:(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。

  二、工程承包方式: 包 工包料包质量包安全

  三、工程材料确认: 图纸上标示的有些材料规格市场上没有 ,由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通 。因市场上木型材的特殊性,

  四、工程日期: 10天

  五、工程质量:严格按甲方提供的图纸施工,工程质量必须达同行业验评之合格标准。

  七、工程验收方式:

  工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程),根据图纸和合同要求,甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告,办理结算。未经验收,不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

  八、付款期限和方式: 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款,按日万分之五支付滞纳金,并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。

  九、保修内容和期限 一年 。

  十、双方的其它义务: 所以廊架上的80*200防腐木 ,足只有80*185。 六、工程造价: 合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)

  甲方义务:

  1、用地和施工许可证:

  2、施工现场应具备开工条件,并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

  3、甲方驻工地代表应当深入施工现场,对乙方的进场材料进行验收,检查各分项工程施工质量,保持与乙方工地负责人的'沟通,搞好协作,一旦发现问题,应及时指出并督促整改,在乙方提出书面报验后,及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为 高经理 。

  4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等,除工期顺延外,另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天 元,机械按每台班 元计算。)

  乙方的义务:

  1、必须使用符合规定的各种原材料,确保工程质量。

  2、施工安全均由乙方负责,甲方不负任何责任,但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

  十一、 违约责任:

  本合同自愿订立,签字生效,若一方违反,应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

  十二、本合同若有未尽事宜,须双方协商,订立补充协议,补充协议与本合同同等生效。

  十三、本合同一式 2 份,双方各执 1 份,签字盖章生效。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  住所: 住所:

  电话: 电话:

  开户行: 开户行:

  银行帐号: 银行帐号:

  签订合同时间:

工程合同 篇4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其相关法律法规和相关文件的规定及本工程的特点,为明确甲乙双方在合同中的权利、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致,达成如下合同条款,以便共同遵守。

  一、工程概况:

  工程名称: 工程地点:

  二、承包工程的内容:

  按甲方大合同、同步。

  三、工期:

  开工日期: 竣工日期:

  四、付款方式:

  完工第一次付款,付款比例为已完工工程量的70%,每月按工程量的.70%支付工程款,主体封顶后付到工程量的95%,其余5%为保修金,保修金期满一年内付清。

  五、结算方式:

  同甲方大合同同步。

  六、工程进度结算:

  6.1、乙方办理工程结算,以甲方质监部门出具符合合同约定的质量要求的凭证才准予办理,按面积计算。

  6.2、甲乙双方预决算由审计部门共审为准。

  6.3、如按期付不清工程进度款,甲方应向乙方做出以下承诺:按合同工程进度工期10天内支付工程款,如甲方不按时支付工程款所造成的一切经济损失由甲方承担。

  6.4、保证金合同签订后,乙方一次性向甲方打如万元,基础完工后,退保证金。甲方向乙方返还50%的保证金,工程完成本项目封顶,返还全部保证金。

  七、工程质量:

  按照符合国家规定的工程质量验收标准进行验收,达不到合格,如出现质量问题,由乙方承担全部责任。

  八、安全:

  8.1、本工程安全目标:杜绝重大伤亡事故,乙方必须对施工人员买保险一份。

  8.2、乙方不遵守甲方要求指令,造成的人员伤亡事故,由乙方全部负责和法律刑事责任。

  九、文明施工:

  9.1、现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放,乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池,且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。

  9.2、如乙方不听从甲方指定,甲方有权罚款。

  9.3、如甲方按时不能开工,以及施工证件不全,造成停工由甲方负责一切责任,注明一切施工手续由甲方办理。 本合同一式三份,经双方签字生效,并附甲乙双方身份证复印件一份,双方各执合同具有同等效用。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

  工程名称:________________工程地点:________________合同编号:________________发包人:法定代表人:委托代理人:通讯地址:联系电话:设计人:设计证书等级:身份证号:通讯地址:联系电话:发包人委托设计人承担________________工程设计,工程地点为________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

  第一条 本合同签订论据

  1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

  2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  3、建设工程批准文件。

  第二条 设计依据

  1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件

  2、发包人提交的基础资料

  3、设计人采用的主要技术标准是:________________________

  第三条 工程项目

  1、建筑规模:_____层;建筑面积________平方米;

  2、设计阶段

  (1)方案:

  (2)初步设计:

  (3)施工图:

  3、估算总投资:___________元,(大写)___________________________元整。风险提示:设计费

  合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:

  首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约;

  其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

  4、估算设计费:___________元,(大写)___________________________元整。

  第四条 设计内容设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件,主要内容包括:

  1、发包人_________区总平面布置;

  2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;

  3、发包人技术经济效益分析与预测。

  第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注

  第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数提价日期备注说明:

  1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

  2、在提交

  最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

  3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

  4、本合同履行后,定金抵作设计费。

  第七条 费用发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元,分两期支付,具体如下:

  1、本合同签署后____个工作日内支付_________元;

  2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。

  第八条 支付方式风险提示:定金

  定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。

  在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

  1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

  2、设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_____%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

  3、双方委托银行代付代收有关费用。

  第九条 双方责任

  1、发包人责任

  (1)发包人按本合同

  第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同

  第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  (2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

  (3)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  (4)发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

  (5)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额______%的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

  (6)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  (7)发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

  (8)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

  (9)承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

  2、设计人责任

  (1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同

  第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的'设计文件的质量负责。风险提示:设计合理使用年限

  设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限,主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类:

  第

  一、对于临时性建筑,其设计使用年限为________年;

  第

  二、对于易于替换结构构件的建筑,其设计使用年限为2________年;

  第

  三、对于普通房屋和构筑物,其设计使用年限为________年;

  第四,对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构,其结构设计使用年限为________年。

  对于专业建筑工程,则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目,其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内,工程承包人应当对该工程的主体结构(包括地基基础)进行保修。

  对此如果仍存在疑问,建议制定合同的时候咨询专业律师,或者交由律师帮您起草,避免定制的合同违反规定而无效。

  (2)设计合理使用年限为________年。

  (3)负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。风险提示:赔偿金的确定

  由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

  如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当

  首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。

  若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。

  (4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的______%。

  (5)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  (6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

  (7)设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件________年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在________年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。风险提示:保密、知识产权

  发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权;不得要求设计人违反国家有关标准进行设计;未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向

  第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,并给设计人以补偿;

  另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向

  第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

  第十条 保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向

  第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条 纠纷解决方式

  1、本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解;

  2、调解不成时,双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_______________人民法院起诉。

  第十二条 合同生效及其他

  1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

  2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

  3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  7、本合同双方签字盖X即生效,一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。

  8、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人:(盖X)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)项目经理:(签字)住所:XX编码:电话:传真:开户银行:银行账号:设计人:(签字盖X)住所:XX编码:电话:传真:开户银行:银行账号:建设行政主管部门备案:(盖X)备案号:备案日期:________年____月____日鉴证意见:经办人:鉴证日期:________年____月____日

工程合同 篇6

  发包方(以下简称甲方):____________________________________________

  地址:___________________________________________________

  联系人:__________________________联系电话:____________________________

  电子邮箱:______________________________________________

  承包方(以下简称乙方):____________________________________________________

  地址:________________________________________________________________________

  联系人:__________________________联系电话:____________________________

  电子邮箱:__________________________________

  甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成以下协议:

  第一条:工程概况

  1.项目名称:______________________________________________(以下简称项目)

  2.工程地点:____________________________

  3.施工期限:

  工场制作开工日期:________年____月____日

  工厂制作竣工时间:________年____月____日

  现场安装开始时间:________年____月____日

  现场安装完成时间:________年____月____日

  4.工程造价:本合同工程制作价格________元(大写:____________圆整)

  (具体见附表:工程施工报价单及工程施工图)

  5.计价方式:包工包料。

  第二条:施工图纸

  1.甲方设计并提供施工图纸,图纸一式叁份,甲方、乙方和监理工程师各执一份__(见附表二:工程设计施工图纸)。

  2.乙方应按照图纸以及进行施工。

  甲方有权在施工过程中对图纸进行一定修改。修改增加的工作量不超过总工作量10%的情况下,乙方不另行收费;超过该标准时,双方协商增加费用。

  第三条:甲方权责

  1.甲方应按时付清工程款。

  2.参与工程质量和施工进度的监督、协助工程竣工验收。

  3.甲方免费提供乙方在现场施工用水用电。

  4.甲方负责协调周围邻里的关系。

  第四条:乙方权责

  1.按时开工,竣工,负责材料进场。

  2.________年____月____日之前,向甲方及甲方客户提供材料样本,2套,经甲方确认后方可使用。

  3.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  4.保证施工现场的清洁,施工完工后负责清扫施工现场。

  5.严格按照双方确认的材料及图纸施工并按时完成。

  6.施工中负责有关材料、现场的看管、保护。

  7.__乙方负责提供资质证明复印件,施工证件,负责到有关部门办理相应的审批手续。(甲方协助)。

  8.在业主方违约时,应协助甲方追讨欠款。

  9.__施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。如因乙方施工造成质量问题(如断裂、倒塌、电路引起火灾)造成甲方或第三方损失的,由乙方承担赔偿责任。如施工中乙方及乙方人员的财产或人身受到损害的,由乙方自行承担责任。施工过程中如因乙方原因造成甲方及甲方人员的财产或人身损害的,由乙方承担赔偿责任。

  10.__乙方工作人员与甲方不建立劳动关系、劳务派遣关系或劳务关系,乙方应自行与员__________工签订劳动合同,履行劳动法所规定的用人单位义务。

  第五条:质量标准

  以甲乙双方事先约定的质量标准为依据,同时参考监理工程师的意见。

  第六条:工程质量

  1.__施工过程中出现工程质量问题而造成的返工,返工费用由乙方承担,合同工期不顺延。

  2.甲方未按期支付工程款、施工过程修改方案和其它原因使乙方不能正常进行施工,合同工期相应顺延。

  3.因货柜质量问题造成业主方逾期付款、少付款的,甲方有权相应的逾期付款、少付款给乙方。

  4.因工程质量问题造成甲方向业主方赔偿损失的,乙方应承担甲方因此产生的损失。乙方认可甲方有权就工程质量问题向甲方客户通过协商谈判方式达成赔偿或通过减少工程款等方式进行和解,甲方因此种协商或和解所付出的.赔偿及所减少的收入视为甲方的损失。

  第七条:工程验收和保修

  1.工程竣工验收时,甲乙双方均要到场,验收合格应填写工程验收单,乙方负责一年保修(由于使用不当造成的损坏乙方负责维修并收取相应费用)。____

  2.工程验收时,乙方应保证工程中使用的材料与合同约定的材料品牌、种类、质量等项目相辅。

  第八条:工程款支付

  合同生效后,甲方再按下表中的约定向乙方支付工程款:

  支付次数

  支付时间

  支付百分比

  支付金额(元)

  签定本合同后三日内

  ¥__________元

  人民币:______元整

  ____________,道具工厂施工完成,现场安装完毕后支付第二笔

  ¥__________元

  人民币:______元整

  __________商场验收合格后一个月内

  ¥______元

  人民币:____元整

  第九条:违约责任

  1.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  2.甲方未按期支付第二、次工程款的,每延误一天向对方支付未付金额0.1%元(违约金)。

  3.__由乙方所造成的工程延误或放弃,所造成的经济损失按总工程款的100%金额赔偿给甲方。

  4.__乙方理解,合同工期对工程至关重要,工期延误将使整个工程失去作用,同时使甲方对客户承担严重的违约责任。因此,若乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总金额_10%元(违约金).

  5.__若因乙方工程存在质量问题严重影响甲方客户店面正常使用的,或因乙方不能制作完本工程项目,导致甲方客户店面不能按时开业的,乙方需按合同工程款总额的200%赔偿给甲方,并赔偿甲方损失。甲方损失包括向业主作出的所有赔偿、补偿、违约金、扣款等。

  6.乙方严格按照双方确认材料及图纸施工并按时完成,若乙方未能完成,甲方有权追究相关责任,双方协商解决。

  第十条:附则

  1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  3.与本协议相关的任何争议,如协商不成,双方应向协议签订地(____________市________区)有管辖权的法院提起诉讼。

  签订日期:________年____月____日__

  甲方(盖章):________________________

  授权代表:______________________

  乙方(盖章):___________________

  授权代表:______________________

工程合同 篇7

  在市场经济的今天,工程施工的经济业务活动,主要是通过合同形式进行的,水利工程项目也不例外。现今,市场竞争激烈、投标报价偏低、利润率低,一个项目的经营盈亏和施工合同管理有密切关系,加强合同管理是争取项目工程盈利的最佳途径;放松合同管理,就很难取得工程盈利,而是往往会造成工程亏损。笔者作为水利工程施工单位职员,以本人在项目施工合同管理中的经历,总结其中的经验、教训。

  1 项目合同管理概述

  项目合同管理,是指对项目合同的编制、签订、实施、变更、索赔和终止等的'管理活动。对于施工单位来说,项目合同主要有:1)与发包人签订的施工合同,包括协议书、专用合同条款、通用合同条款等;2)与分包商签订的分包合同,包括劳务分包合同、材料采购合同等;3)施工过程中形成的洽商记录、变更签证等。施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因产生的洽商、变更内容,其作为合同的组成部分,也应以书面形式签认。

  2 协议书宜细不宜粗

  根据《招标投标法》第46条规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同(水利工程项目常称“协议书”)。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  对于施工单位来说,参加了投标,就表示接受招标文件的规定,就算有些规定不合理也须接受,而协议书一般采用协商方式,只要其内容不背离招投标文件的实质性内容,都可对细节内容进行谈判、约定(需用说明的是,现阶段有的招标文件中已明确了“协议书”的格式内容,这种情况可通过形成“补充协议书”来约定)。

  协议书内容宜细不宜粗。不要忽视这些细节问题,在签订协议书阶段,这些问题一般由施工单位、建设单位的合同管理人员谈判协商来约定,数天内就能确定下来;而如果把这些细节问题留到施工阶段再来处理,施工单位按程序须先提交至监理单位,再由监理单位与施工单位进行协商,或组织建设单位、监理单位、施工单位三方协商处理,1个细节问题有可能拖上数月都解决不了。

工程合同 篇8

  单选题:

  1.施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由【D】组织。

  A.发包人

  B.承包人

  C.监理人

  D.设计人

  2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由【B】进行审查认可。

  A.承包总体工程设计的设计单位

  B.发包人

  C.监理工程师

  D.设备安装承包商

  3.在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更 【B】。

  A.须经工程师同意

  B.不须经工程师同意

  C.发生的费用由发包人承担

  D.发生的费用由承包人承担

  E.发生的费用由双方约定承担

  4.对于发包人供应的材料设备,【C】等工作应当由发包人承担。

  A.到货后,通知清点

  B.参加清点

  C.清点后负责保管

  D.支付保管费用

  E.如果质量与约定不符,运出施工场地并重新采购

  5.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以【A】。

  A.招标文件为准,开标时间后延

  B.招标文件为准,开标时间不变

  C.书面解答为准,开标时间后延

  D.书面解答为准,开标时间不变

  6.在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括【B】。

  A.仲裁申请书

  B.请求仲裁的意思表示

  C.仲裁事项

  D.选定的仲裁员

  E.选定的仲裁委员会

  7.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称【C】。

  A.全过程承包

  B.施工总承包

  C.设计总承包

  D.联合承包

  8.投料试车的组织和试车工作由【D】负责。

  A.承包人

  B.发包人

  C.工程师

  D.设备供应商

  9.材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,【D】。

  A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

  B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

  C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

  D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

  10.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差,修正此错误的原则是【D】。

  A.以大写金额为准

  B.以金额高者为准

  C.以小写金额为准

  D.以金额低者为准

  多选题:

  1.材料采购合同履行中,双方发现对部分货物的交货地点约定不明确,则可【ACE】确定交货地点。

  A.由双方协商

  B.由采购方自行

  C.按交易习惯

  D.由供货方自行

  E.按供货方所在地

  2.划分委托监理合同包的工作范围时,通常考虑的因素包括【ADE】。

  A.工程规模

  B.招标方式

  C.潜在投标人数量

  D.工程项目的专业特点

  E.被监理合同的难易程度

  3.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括【ABCE】。

  A.施工现场记录

  B.各类财务凭证

  C.合同履行过程中的往来信函

  D.招标文件

  E.汇率变化表

  4.要使索赔得到公平合理的解决,监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是【ACD】。

  A.公平合理地处理索赔

  B.及时提出和处理索赔

  C.尽可能通过协商达到一致

  D.诚实信用

  E.独立自主

  5.某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则【BCDE】。

  A.投标人可以修改投标文件的实质内容

  B.投标人不得修改投标文件的实质内容

  C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

  D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

  E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

  6.依施工合同示范文本规定,下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法,正确的是【BCD】。

  A.由监理工程师组织试车

  B.承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知

  C.发包人为试车提供必要的条件

  D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字

  E.监理工程师未提出延期试车要求,也不参加试车,不应承认试车记录

  7.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于转让的表述正确的有【BDE】。

  A.合同主体不变,仍为甲乙公司

  B.转让必须征得乙公司同意

  C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

  D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

  E-丙公司应承担与主债务有关的从债务

  8.合同履行过程中的同时履行抗辩权的`适用条件是【CDE】。

  A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

  B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉

  C.合同中未约定履行的顺序

  D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务

  E.对方的对价给付是可能履行的义务

  9.施工合同示范文本规定,属于承包人应当完成的工作有【BCDE】。

  A.办理施工所需的证件

  B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备

  C.按规定办理施工噪音有关手续

  D.负责已完成工程的成品保护

  E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

  10.施工中如果发包人出于某种考虑,要求提前竣工,应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议,其内容包括【ABC】。

  A.提前竣工的时间

  B.发包人为赶工应提供的便利条件

  C.提前竣工所需的追加合同价款

  D.工程提前竣工的原因

  E.承包人应承担的义务

【工程合同】相关文章:

工程工程合同(经典)06-04

工程工程合同03-26

工程工程合同05-20

有关工程工程合同03-28

工程工程合同模板04-13

标准工程工程合同03-07

关于工程工程合同05-25

工程合同书工程合同02-27

工程合同工程合同02-21

常用版工程工程合同10-26