订购合同合集5篇
现今社会公众的法律意识不断增强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编精心整理的订购合同5篇,希望能够帮助到大家。
订购合同 篇1
签约地点:____________
签约时间:____________
买受人(甲方):____________
出卖人(乙方):___________镇(街道)村户
经甲、乙双方经过协商一致,现就桑苗的种植和收购签订如下协议。
一、乙方种植桑苗的产品名称、品种、数量、交售时间。
产品名称品种规格计量
单位订购数量其中:交售时间及数量
二、质量标准、用途:_________________________________________________
_________________________________________________________________________
三、收购价格:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
四、收购地点、时间及方式。
1、收购地点:_______________________________________________________
2、收购时间:_______________________________________________________
3、运输工具及费用负担:_____________________________________________
五、结算方式:经甲方验收合格后,货款结算办法按以下项执行。
1、当场结清乙方货款,货款两清。
2、于______年______月______日前付清。
六、违约责任:
1、给付定金的数额、时间:________________________,给付定金的一方违约,无权要求退还定金,接受定金的一方违约,定金应当双倍返还。
2、乙方应当按本协议约定的数量(面积)进行种植并如数交售桑苗,乙方因非自然灾害等不可抗力的客观因素而不履行合同或不能完全履行合同的,按合同应交部份货款的'______%偿付违约金。
3、甲方不按合同规定收购或无正当理由拒收的,应按未收或者拒收部份货款总值的______%向乙方偿付违约金。
七、合同争议的解决方式:
由双方当事人协商解决;也可向当地工商行政管理部门申请调解;协商或调解不成的,按下列______种方式解决:
1、提交__________________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
八、其他约定事项:___________________________________________________
本合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
买受人(甲方):____________出卖人(乙方):____________
委托代理人:____________ 委托代理人:____________
订购合同 篇2
签订购房合同并不是一件简单的事,要讲究一些技巧,否则可能留下各方各面的风险,为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时,一般会有以下流程及内容,应当注意逐条认真研究审查:
1、仔细审查开发商的销售(预售)许可证,看其内容是否有所购房屋的栋号,预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议,并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理,慎防开发商设置过重义务,日后无法履行。
4、所购房屋的`确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积(其中建筑面积、分摊面积应分别标出),房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质,产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间,免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽,免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任:
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定,以免交付使用时,对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任,应与开发商延期交付房屋的违约责任对等,由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期,不承担相应的违约责任,但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容,这些内容必须在合同中详细列出,以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇3
甲方:xx公司
乙方:xx窗帘店
根据国家有关法律、法规及相关规定,甲乙双方本着平等互利的原则,经双方友好协商一致,达成以下协议,供双方遵守执行。
一、甲方订购安装:甲方将安乡地质基础工程公司办公大楼的窗帘装修交由乙方制作、安装。
二、订购内容及单价:订制窗帘的材料由甲方决定,乙方负责按照设计效果图提供窗帘制作方案和各种材料供甲方挑选,甲方选定材料后由乙方制作订购材料清单,订购材料清单经双方签字后由乙方在约定的时间内按材料制作、安装窗帘。材料价格以订购材料清单为准。(以末次计算为准)
三、结算方式:甲方确定制作方案、签订采购清单后,由乙方做出制作窗帘方案和总价预算交由甲方核定,双方核定无误后由甲方先付订购款的50%作为定金,余款在窗帘验收结束后五个工作日内结清。
四、交货日期:从收到甲方定金之日起二十天内将所有的窗帘安装完毕,交付使用。如果因甲方原因需要延长工期,以甲方通知安装为准。
五、质量要求:乙方按甲方选定的、质量、花色供货。按国家行业相关质量标准执行(批次不同的布料允许有色差)。
六、服务范围:甲方应配合好乙方做好安装前的准备,乙方承诺由乙方生产安装的'窗帘在半年发现存在质量问题免费更换;一年免费保修。
七、违约责任:如果甲方无正当理由违反以上约定,故意不履行由乙方进行窗帘装修的约定则支付违约金3000元给乙方;乙方不按期、按质、按量、按款式交付给甲方,则支付合同总额10%的违约金,并负责有此引起的一切损失。
八、验收标准、方法及提出异议的期限:在安装完毕并由乙方通知验收之日起三日内甲方按乙方所提供的样板验收,如有异议需当场提出。
九、解决合同纠纷的方式:如有异议,双方本着友好、互利互惠的原则,协商解决,如不能达成一致,双方有权向人民法院诉讼解决。
十、本合同未尽事宜,需双方协商一致后,双方再做补充协议,补充协议签订后与本合同具有同等的法律效力。
十一、本合同一式叁份,甲方执两份,乙方执一份。双方签字盖章后即日生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
订购合同 篇4
供方(甲方):
需方(乙方):
甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致,订立合同如下:
一、品名、品种、规格、材质、数量
二、质量标准
三、产品单价及总金额
四、交货时间、地点、运输方式及费用负担
五、质量检验及验收方式
六、付款日期及结算方式
七、违约责任
八、争议的解决方式
九、其他约定事项
本合同一式份,双方当事人各执
份。
供方(甲方):
法定代表人:
开户行:
账号:
供方(乙方):
法定代表人:
开户行:
账号:
订购合同 篇5
合同编号:
重 庆 市 榨 菜 原 料 种 植 订 购 合 同(参考文本)
甲方(种植人):
乙方(收购人):
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,经双方协商一致,达成如下协议。
一、乙方向甲方订购榨菜原料,订购榨菜原料的有关情况如下
品种名称
品种规格
等 级
数 量
(公斤)
种植面积(亩)
备注
(注:空格如不够用,可另附页或加项)
二、质量要求
1、青菜头质量要求:
2、半成品盐菜块质量要求:
3、
三、价格
固定价格: 元/公斤,合计总价款为 元。
保护价格:基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时,以基准价收购。
浮动价格:基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)×%;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)× %。
四、种子提供方式
种子由乙方免费提供,乙方有偿提供,甲方自备。乙提供种子的数量、时间和方式为: 。种子应满足的条件为: ;种子价格为 元/ (单位),合计:元(甲方于 年 月 日前一次性付清;于交货时抵扣收购款)。
五、交货期限、方式
(一)交货期限:
(二)交货方式:
送货。甲方将所订榨菜原料 送到 ,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由 承担。
提货。甲方书面通知乙方到 提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由 承担。
代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订榨菜原料 托运到 ,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由 承担。
六、验收
(一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 为验收地点。
(二)验收时间:乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对榨菜原料 的质量、品种、数量等有异议的,应在验收之日起 日内书面向甲方提出。
(三)验收标准:
七、付款方式
(一)收购定金:
乙方 是/否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应抵作收购款/返还甲方。
(二)货款结算:
现金结算,验收合格后钱货当场结清。
银行结算,乙方在验收合格后 日内,把货款汇入甲方开户银行 ,账号 。
八、违约责任
(一)甲方违约责任
1、拒绝交付所订榨菜原料的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。
2、交付的榨菜原料少于所订数量的,按少交榨菜原料价款的 %向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订榨菜原料的,按逾期交付榨菜原料价款的 %向乙方支付违约金;逾期交付超过 日的,乙方有权解除合同。
4、因甲方原因造成所订榨菜原料质量不符合合同约定的,按合同总价款的%向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付榨菜原料;乙方不需要的,甲方自行处理。
(二)乙方违约责任
1、拒收所订榨菜原料的,按该榨菜原料价款的 %向甲方支付违约金。
2、少收所订榨菜原料的`,按少收榨菜原料价款的 %向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订榨菜原料,按逾期接收榨菜原料总价款的 %向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的,应支付完货款,按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第 种方式解决。
1、申请重庆仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院提起诉讼。
十、本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。未尽事宜,双方另行约定。
十一、其他约定事项:
甲方:(签章) 乙方:(签章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
住所: 住所:
身份证号码: 身份证号码:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
【订购合同】相关文章:
订购的合同01-12
蚕茧订购合同10-11
汽车订购合同10-14
粮食订购合同10-13
有关订购合同10-11
订购服装合同10-16
棉花订购合同11-15
校服订购合同11-01
蔬菜订购合同02-27
产品订购合同10-01