当前位置：好文网>实用文>合同范本>施工补充协议

施工补充协议

　　在当下社会，协议的使用成为日常生活的常态，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。一般协议是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的施工补充协议，希望能够帮助到大家。

施工补充协议

施工补充协议1

　　发包人：

　　法人代表：

　　承包人：

　　委托代表人：

　　经双方自愿协商一致，本着互惠互利共同发展的基本原则，在履行_______施工合同的基础上，变更和补充事项如下：

　　一、合同价款：

　　建筑工程量总造价为________万元整（________￥）

　　二、发包范围及单项技术要求：

　　工程承包范围包括施工图纸标注的土建、装饰、钢结构、彩钢板夹聚苯板屋面和墙、水暖、给排水，电气工程等内容。

　　单项施工技术要求及标注如下：

　　（1）按变更后施工图纸要求施工。

　　（2）室内门材料为实木门，每扇门不低于_____元。

　　（3）窗户为塑钢窗，每平米不低于_____元。

　　（4）地面砖每平米不低于_____元。

　　三、合同工期

　　_______年____月____日开工，_______年____月____日竣工（按实际施工天数算共计___天）。

　　四、付款方式：

　　基础完工，支付工程总造价_____%，为_______元。所有梁安装完后支付工程总造价__%，为_______元。余款于_______年____月____日前付清。

　　本协议经双方盖章签字后生效，原工程格式条款合同及本补充协议未尽事宜，双方互谅协商。如因合同发生争议，送交当地仲裁机构。

　　本协议一式二份，发包人和承包人各执一份。

　　发包人：

　　负责人签字：

　　_______年____月____日

　　承包人：

　　委托代理人签字：

　　_______年____月____日

　　餐厅补充协议

　　甲方：________有限公司

　　乙方：________餐厅

　　经双方友好协商，乙方从______年____月____日开始提供给甲方来客招待餐，并协议如下：

　　（1）人员配制：

　　所需人员由乙方自行配制，工资待遇与社会保险由乙方负责，甲方提供住宿，每月补贴乙方费用________元。从______年____月____日开始计算。

　　（2）招待标准按甲方开具规定要求进行提供。利润不得超过成本的`_____%

　　本协议一式两份，双方签字生效（此份协议是_________合同的一部分）。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

施工补充协议2

　　甲方：乙方：

　　经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下：

　　一甲方权利和义务

　　根据中标施工合同：

　　（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；

　　（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；

　　（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；

　　（4）甲方负责向业主催付进度工程款；

　　（5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的50%履约保证金。

　　二乙方权利和义务

　　根据中标合同：

　　（1）履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整

　　（2）20xx年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。

　　（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；

　　（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；

　　（5）配合甲方协调周边施工环境；

　　（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；

　　（7）向甲方支付工程总额的'5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；

　　（8）乙方提供正规的税票；

　　（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。

　　三．违约与仲裁：

　　（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正当施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。

　　（2）乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，如果不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

　　本协议一式四份，自签订后一日内生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方担保人：乙方担保人：

　　20xx年3月1日

施工补充协议3

　　发包人：________

　　承包人：________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________

　　2.工程地址：________

　　3.建筑面积：________

　　4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

　　5.设计单位：________

　　6.监理单位： ________

　　二、工程内容及承包范围

　　1. 外墙面砖改为外墙漆

　　2. 客厅推拉门取消

　　3. 本工程为满七层，结构找坡

　　4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光

　　5. 外墙40 × 40 深灰色栅格取消

　　6. 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房，协议书《工程施工补充协议书范本》。

　　7. 其余均按原图施工

　　三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

　　1.开、竣工日期

　　1.1开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四、付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的`20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五、合同生效与终止、争议处理

　　1. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　3. 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4. 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

　　5. 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　银行账号银行账号：

　　签定合同代表：签定合同代表：

　　年月日年月日

施工补充协议4

　　补充协议

　　发包人：（以下简称：甲方）

　　承包人：（以下简称：乙方）

　　经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：

　　一、写明具体补充的内容。

　　二、如有未尽事宜，双方另行协商。

　　三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

　　四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的'组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　甲方：乙方：

　　（盖章）（盖章）

　　法人代表或代理人：法人代表或代理人：

　　年月日年月日

施工补充协议5

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为确保工程质量符合设计要求，如期完成本工程，经双方协商达成补充协议，具体条款如下。

　　一、原设计为机械钻孔桩，现采用人工挖孔桩，乙方承诺如下：

　　1.按设计要求达到桩体施工质量合格。

　　2.确保安全施工，若因乙方安全措施不到位，因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。

　　3.乙方确保施工工期，满足施工进度所需的人员，至少____人每天以上，工期____天。由____月____日计算工期，其它因天气影响施工的因素，以现场签证为准。

　　4.由机械钻孔桩改为人工挖孔桩，无论任何因素，不再增加额外签证费用。

　　二、乙方确保按图纸，安全、文明施工。现场材料有序堆放，若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工，所发生的停工整改通知，在整改期间所用的'工日不予在工期中扣除，若因甲方调协不到位，所造成的工期延误，由甲方签证给予顺延工期，窝工费按每人每天____元计取（不含管理人员）。

　　三、工期延误，每天考核____元。

　　四、合同范围外的增项内容，以现场甲方负责人签证为准，计算增加费用。

　　五、原材料、砼，桩体等要求报验、报检的材料和项目，由乙方按监理的指定取样送检、报验。由甲方协调，检测、检验费由乙方负责。

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　________年____月____日

施工补充协议6

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方就工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构形式：

　　建筑面积：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：包工包料、施工图纸全部内容。

　　三、合同日期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期年月日

　　合同日期总日历天数：天

　　承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金，属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。

　　四、质量标准：

　　工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）和设计文件要求。

　　质量验收标准：合格。

　　五、合同价款：

　　金额（暂估）：大写：

　　六、工程价款结算方式：

　　执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。20xx年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。

　　七、工程款支付方式：

　　1.主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款

　　（1）基础至±0，拨付割算款75%；

　　（2）一层至二层，拨付割算款75%；

　　（2）三层至四层，拨付割算款75%；

　　（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。

　　2.装饰阶段拨款：

　　（1）内、外墙完成拨付割算款75%；

　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

　　（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%，余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。

　　八、发包人材料供应：

　　1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。

　　2.电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。

　　3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。

　　4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。

　　5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。

　　九、承包人材料采购：

　　1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。

　　2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的'材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。

　　4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。

　　十、材保费和配合管理费：

　　1.甲供材乙方计取材保费：1%。

　　2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；

　　3.定品牌认价的材料不计取材保费。

　　4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。

　　5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。

　　十一、隐蔽工程和中间验收：

　　工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，，承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　十二、安全文明施工与民工工资：

　　1.安全文明施工：

　　承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。

　　2.民工工资：

　　乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任，因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。

　　3.工程资料：

　　承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。

　　十三、工程质量保修：

　　保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。

　　十四、现场管理：

　　1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。

　　2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。

　　3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。

　　4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。

　　十五、其他：

　　1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。

　　2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。

　　3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监督电话：13562693000或18765639658。

　　十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。

　　本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　发包人:（盖章）承包人：（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　签约时间：年月日

　　签约地点：

施工补充协议7

　　建设单位：_________________(甲方)

　　施工单位：_________________(乙方)

　　万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

　　1.增加工程：_________________凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。

　　2.新增工程计价均按20xx贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。

　　3.凡招投标范围内的.工程量执行原清单价目进行竣工结算。

　　4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。

　　5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

施工补充协议8

　　甲方（全称）：有限公司

　　乙方（全称）：有限公司

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。

　　鉴于：

　　前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的`原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分：

1) 按照表一计价。

　　2) 按照表二计价。

　3) 表一

　　序号

　　项目

　　单价

　　单位

　　备注

　　零星材料及零工

　　笔

　　据实结算

　　钢筋制作绑扎费

　　吨

　　预埋件制作安装费

　　吨

　　模板制作安拆费

　　㎡

　　模板材料费

　　㎡

　　方木材料费

　　浇筑混凝土人工费

　　租赁费

　　笔

　　据实结算

　　土方开挖及回填外运

　　税金

　　管理费

　　利润

　　4)表二

　　序号

　　项目

　　单价

　　单位

　　备注

　　零星材料及零工

　　笔

　　按实结算

　　钢筋制作绑扎费

　　吨

　　预埋件制作安装费

　　吨

　　模板制作安拆费

　　㎡

　　模板材料费

　　㎡

　　方木材料费

　　浇筑混凝土人工费

　　租赁费

　　笔

　　按实结算

　　土方开挖及回填外运

　　税金

　　管理费

　　利润

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：（合同章）乙方：（公章）

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

　　签字：_________________ 签字：_________________

　　年月日年月日

施工补充协议9

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　(以下称发包人)实施的(____)标段，由(以下称承包人)中标，并于年月日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为_________________ (大写)(￥ _________________元)。现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协议：

　　1、计划竣工日期为_________________年_________________月_________________日。

　　2、本补充协议仅对工期顺延，其余不作调整。

　　2、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。

　　3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。

　　4、本补充协议一式陆份。双方各执叁份。

　　发包人：_________________ 承包人：_________________

　　法定代表人(或委托代理人)：_________________ 法定代表人(或委托代理人)：_________________

　　日期：_________________年_________________月_________________日日期：_________________年_________________月_________________日

施工补充协议10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。

　　一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。

　　二、承包内容：

　　1、改移水管

　　2、水沟

　　3、硬路肩

　　4、临时网片的拆除

　　三、承包数量：见附件1。

　　四、承包总价：231235元。(大写：贰拾叁万壹仟贰佰叁拾伍元整)

　　五、支付方式：执行原合同条款。

　　本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工补充协议11

　　发包人：

　　承包人：

　　经发、承包人协商就**“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：

　　一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。

　　二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。

　　三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。

　　四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。

　　五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。

　　七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。

　　八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）

　　九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的.发票给发包人。

　　十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。

　　十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。

　　十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。

　　十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。

　　十四、本工程计价依据只采用【贵州省建筑工程计价定额】、【贵州省建筑工程装饰装修计价定额】20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。

　　发包人（盖章）：

　　法人代表（盖章）：

　　年月日

　　承包人（盖章）：

　　法人代表（盖章）：

　　年月日

施工补充协议12

　　星海湾1号工程施工补充协议

　　甲方：福建星海房地产有限公司（以下称“甲方”）

　　乙方：********* 建筑工程公司（以下称“乙方”）

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：星海湾1号（1#、2#、3#、5#、6#~13#、15#~18#、商业一~商业六楼及地下室）工程。

　　2、工程地点：平潭县**镇上楼村。

　　3、建筑面积：规划建筑面积218392.54㎡

　　4、建筑结构：框剪结构。

　　第二条：工程承包范围和内容

　　工程承包范围根据甲方提供的本工程施工图纸和相关资料，具体包括如下：

　　1、单体土建工程（不含花岗岩、入户门等）。

　　2、单体水电工程：给水以入户阀门〈含阀门〉为界；雨污管道以出外墙第一个窖井为界（暂按出外墙1.5米计）；电力以电表箱为界〈不含箱〉。

　　3、各专业工程在单体内的预埋（电力、弱电、安防智能化系统的预埋管出外墙第一个手孔井为界（暂按出外墙1.5米计），管内应设置铁线并保持管内畅通）。

　　第三条：工期

　　1、开工日期：自20xx年*月*起计算合同工期。

　　2、合同工期：各幢的合同工期分别为 ***个日历天（含法定节假日）。施工进度计划控制点如下：

　　以上各施工计划控制点在完成后，由乙方报甲方及监理方确认，作为竣工结算的依据。若未出现下以下工期顺延的原因造成控制点时间延迟，则乙方应向甲方支付违约金，每延迟一天，按每日合同总价的万分之*计算逾期违约金，逾期违约金甲方可直接从当期工程款中抵扣。

　　3、工期顺延：因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：

　　①非乙方原因施工用水用电连续停止供应8小时以上。

　　②省、市气象台发布红色天气警报及其以上。

　　③甲方未按本协议约定支付工程款。

　　④不可抗力（按GF-1999-0201《建设工程施工合同》范本第39条约定）。

　　第四条：工程质量标准

　　1、工程质量必须达到合格标准或以上。

　　第五条：有关材料价格、专业（专项）工程等计价的约定

　　1、钢筋、水泥由甲方确定品牌乙方自购，按总量包干计取，今后不再调整（因设计变更或现场签证引起的除外）。钢筋（含马凳筋、拉结筋等）用量和水泥用量详见双方核对确认后的工程量清单（附后）。

　　钢筋、水泥的预、结算价按以下约定执行：

　　①钢筋预算价暂定按约定的品牌在20011年*月份《福建工程造价信息》福州市**区20xx年*月钢材主要品牌价格（以下简称信息价）中公布的价格计取（分线材、Ⅱ级钢〈Ф10、Ф12、Ф14、Ф16-25〉、Ⅲ级钢〈Ф10、Ф12、Ф14、Ф16-25〉等规格）。工程结算时，钢筋预算价按使用品牌自基础垫层施工月份开始至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止，上部工程从底层主体结构施工月份开始至主体结构封顶的月份为止)，期间各月份信息价的平均价与基期20xx年*月信息价进行比较，若差价在±3%以内（含±3%），则钢筋结算价不作调整。若超过此约定范围时，则超出约定范围部分按实调整，增减调整部份仅计取综合管理费和税金。

　　②水泥预算价按约定的品牌在20xx年*月份《福建工程造价信息》福州市**区20xx年*月水泥主要品牌价格（以下简称信息价）中公布的价格计取（分袋装32.5R、42.5R和散装水泥42.5R三种）。工程结算时，水泥预算价按使用品牌自基础垫层施工月份开始至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止，上部工程从底层主体结构施工月份开始至主体结构封顶的月份为止，装饰工程从装修开始月份至装修结束月份为止)，期间各月份信息价的平均价与基期20xx年*月信息价进行比较，若差价在±3%以内（含±3%），则水泥结算价不作调整。若超过此约定范围时，则超出约定范围部分按实调整，增减调整部份仅计取综合管理费和税金。

　　2、甲方定价定品牌的主要材料或项目，施工时遇市场价格变动或甲方调整品牌的，其实际价格或

　　最终品牌经甲方审核确认后，结算时其差价部分可按实调整（工程量除因设计变更或现场签证增减外，均按甲方双方共同确认的清单执行）；

　　3、甲方只确定品牌、规格的材料，该项材料的预算价格参考20xx年*月份《福建工程造价信息》福州市区材料信息价并结合市场询价取定包干。安装工程材料的预算价格参考《20xx年福州市安装工程材料价格(1～6册)》并结合市场询价经双方确定。

　　4、没有指定品牌的材料，乙方在采购时应先报送材料样品经甲方认可，否则视同乙方认可将对该材料不予计价，结算时甲方亦不予计算，同时乙方承担由此引起的损失及违约责任。

　　5、所有材料的原价及其运杂费、损耗费、采保费、运转费、检验试验费及其他有关费用均已包括在包干总价内，不再另行计算。

　　6、除钢筋、水泥及甲方定价定品牌的主要材料或项目外，其他材料价格的涨跌变动风险均已考虑并包括在包干总价内，施工过程材料价格的涨跌变动均不调整。

　　7、入户门及消防、人防、通风、安防智能化等专业(专项)工程暂未列入本包干价中（单体内预埋已含在本包干价内），该专业(专项)工程由甲方与乙方另行签订专业(专项)工程施工协议或三方合同。

　　专业（专项）工程的计价程序为：含税工程造价=[专业（专项）工程直接费+配合费]×（1+综合管理费费率）×（1+税金3.381%），专业施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内，配合费按如下标准计取，乙方综合管理费费率（包括规费、企业管理费、利润及其他费用）按**%包干计取，甲方不再另行支付其他任何费用。

　　对上述专业(专项)工程，乙方必须严格按甲、乙双方签订的专业(专项)工程施工协议，自觉、主动的与专业(专项)施工单位签订协议并承担总包管理责任。乙方的总包管理责任包括且不仅限于以下职责：

　　①统筹管理、协调各专业(专项)工程的工程进度、工程质量、安生生产、质量保修等工作； ②督促各专业(专项)工程施工单位编制专项施工组织方案，统筹安排专业(专项)工程施工单位的生产、临时设施；

　　③按时支付工程款项；组织各专业(专项)工程质量检查和竣工验收；负责各专业(专项)工程竣工档案资料的统一管理、汇总归档并报送相应管理部门。

　　④专业(专项)施工单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成的其他损失，乙方承担连带责任。

　　8、电梯、煤气、自来水、电力、电信、宽带、有线电视等专业（专项）工程未列入本包干价中（单体内预埋已含在本包干价内），进场施工时乙方应予以配合并不得计取配合费。

　　9、本工程采用钢管脚手架，由乙方按相关施工规范要求及安全规范要求制定安全围护措施方案，包括外围全封闭并局部加强的措施，其费用已含在含税包干总价内。

　　10、本工程主体结构采用泵送商品砼。价格套用20xx年*月份《福建工程造价信息》**区泵送商品

　　砼信息价（水泥采用“**”牌散装水泥，水泥单价参照本协议第五条第1款约定进行调整），泵送商品砼由乙方自行采购，其采购和施工质量均由乙方负责，所产生的所有费用已含在含税包干总价内。

　　若乙方采用现场自拌砼方式，需报甲方审批同意并由双方另行议价，并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续，所产生的施工质量责任和协调费用由乙方自行承担，同时乙方必须提供散装水泥发票，作为甲方申请退还散装水泥押金的凭证。

　　11、本工程使用人货两用施工升降机及塔吊，由乙方按相关施工规范要求及安全规范要求制定具体的措施方案，经甲方、监理单位审批确认后并以此包干计价，其费用已含在含税包干总价内。若乙方在施工过程改变垂直运输方式，需报甲方审批同意，并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续，所产生的所有安全责任和协调费用由乙方自行承担。

　　12、场地开挖后直至工程竣工，在施工过程中的抽、排水费按**万元包干(结算时仅另计综合管理费**%和税金3.381%，不再计取其他任何间接费用)，不再另行签证。

　　13、地下室土方开挖及外运（运星海湾1号地块以外）按**元/m3含税包干，场地1KM以内土方的开挖、装卸、运输及回填等的直接费按**元/m3包干，上述费用已含在含税包干总价内。

　　第六条：工程造价

　　1、本工程含税包干总价按直接费×（1+综合管理费**%）×（1+税金3.381%）进行计算，暂估为 ****万元，含税包干总价以双方核对工程量清单后确认的'金额为准。

　　其中：

　　①直接费：

　　（a）#、#及地下室工程

　　直接费按直接费＝[人工费+材料费+机械费+措施费]×(1+**%)进行包干计取，直接费包干价暂估为 ****万元（直接费包干价以双方核对后的工程清单为准），施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内，甲方不再另行支付其他任何费用。

　　在施工班组满足甲方质量、安全、进度的条件下，经甲方审核同意后，#、#及地下室工程在工程结算时，可在结算后直接费的基础上另行增加1%作为施工班组满足甲方质量、安全、进度条件的奖励。

　　（b）#、#、#楼工程

　　②乙方综合管理费：由规费、企业管理费、利润及其它费用等组成，综合管理费按直接费的**%包干计取，暂估为 **** 万元；

　　③工程税金：依据闽建筑[20xx]60号，工程税金按3.381%包干计取，由乙方代收代缴，暂估为***万元。若今后税率调整按有关文件执行。

　　2、除非本协议另有规定，本工程的含税包干总价均被理解为包括完整的人工费、材料费、机械设备费、施工水电、措施费（含安全、文明、临时设施等费用）、企业管理费、规费、利润、税金以及市场风险、价格变动风险、施工风险、责任风险、个人和企业所得税等除不可抗力自然灾害外的所有风险及费用。

　　3、本工程的含税包干总价在今后的合同实施期间应保持不变，即不因乙方过失引起的缺项、漏项、增减量而调整，不因材料市场价格的涨跌变动而调整，不因甲方提供的图纸资料中的计算误差而调整，除因设计变更、现场签证而发生工程量的增减外。施工期间若省市造价主管部门有正式行文公布进行人工费调整或其他工程造价政策性调整的，经甲方确认后可按施工阶段分别进行调整。

　　4、合同外工程量增减计价

　　工程实施中的设计变更、现场签证引起的工程量增减部分的直接费按下列方法计算，综合管理费及工程税金参照本协议第六条第1款的约定计算。

　　①甲方与乙方共同确认的清单中有的项目，则按清单内相应细目单价；

　　②甲方与乙方共同确认的清单中没有的项目，其直接费计算：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20xx）、《福建省建设工程工程量清单计价指引（建筑、装饰装修、市政）》（闽建筑[20xx]22号）、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-20xx）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-20xx）、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》20xx版、《福建省建筑安装工程费用定额》20xx版、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（闽建筑[20xx]24号）、《福建省施工机械台班单价》（20xx年第*季度）及有关省市工程造价部门发布的文件规定，即：#、#及地下室工程，直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]*(1+**%)；#、#、#工程，直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]*(1+**%)。

　　材料价格参考20xx年第*期《福建工程造价信息》福州市**区材料信息价并结合市场行情进行取定。 ③清单中没有且定额也没有的项目，根据当时市场价格，由双方商定。

　　④设计变更或现场签证以甲方盖章确认为准，未经甲方盖章确认的不得作为变更或签证处理（遇紧急情况，乙方应根据甲方现场代表要求先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续）。

　　因变更或签证增加的工程量或费用，乙方应在变更或签证项目发生之日起在《建设工程施工合同》规定的期限报甲方审批，逾期申报视为乙方主动放弃；甲方应在15个工作日内对有效签证予以回复，逾期回复视为甲方同意。签证确认必须实事求是，并附简图，标明几何尺寸、标高、面积或体积、工程量计算式等（方为有效签证），不得笼统签注工程量。

　　5、本协议约定之含税包干总价依据以下图纸、资料进行包干计算，下述图纸、资料为本补充协议的附件：

　　①*********有限公司设计的星海湾1号工程施工图、修改通知或便函及图纸答疑；

　　②星海湾1号地下室基坑支护施工图及土方工程工程量计算条件。

施工补充协议13

　　甲方（全称）：乙方（全称）：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订施工合同编号为的《施工合同》（以下简称“原施工合同” ）中的定义相同。

　　鉴于：

　　甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分为：

　　1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于方。

　　2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。具体包括：

　　2.1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超24小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；

　　2.2、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超24小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；

　　2.3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过48小时乙方有权停运，由此产生的'经济损失由甲方承担；

　　2.4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造

　　成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。

　　3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另议。

　　二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。

　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　（公章）（公章）

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人签字：_________________ 签字：_________________ 年月日年月日

施工补充协议14

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的`《天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：

　　一、甲乙双方于年月日签订的《天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：

　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。

　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：

　　现场代表：乙方代表：

　　年月日年月日