当前位置：好文网>实用文>合同范本>空调安装合同

空调安装合同

空调安装合同(汇编15篇)

　　随着人们法律意识的建立，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的空调安装合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

空调安装合同(汇编15篇)

空调安装合同1

　　需方：____________________________________(以下简称甲方)

　　供方：____________________________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及其相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的'基础上，达成如下协议：

　　一、产品名称、型号、数量

　　___________________________

　　二、合同价款及付款方式：

　　1、合同价款：

　　人民币金额(小写)：_________(大写)：_________

　　2、付款方式：

　　2.1合同签定即付合同价款的

　　2.2设备及人员进入甲方安装现场，甲方验收合格后付合同价款的(人民币_________元);

　　2.3工程结束甲方验收合格后两日内，甲方付清余款人民币_________元。

　　三、工期：

　　1、工期为日历日，具体从_________至_________竣工。

　　2、如遇下列情况，工期做相应顺延：

　　2.1甲方在合同规定开工之日前未能准备好施工用水、用电等开工条件;

　　2.2在施工过程中遇到停水、停电或其他影响到正常施工作业的情况;

　　2.3甲方提出设计变更造成施工量增加;

　　2.4因遇不可抗力因素(如：自然灾害、战争等)。

　　四、变更：

　　合同签定后如果需要变更，合同双方应协商一致，并签定本更协议。

　　五、验收标准及保修

　　1、验收标准

　　按照国家标准验收。

　　2、保修

　　2.1保修期：合同生效之日起，在正常使用状态下，整机保修一年，压缩机保修三年。

　　2.2在保修期内，若因设备本身或安装质量等原因引起的故障，乙方负责免费维修;如果因为甲方错误操作等原因造成设备不能正常使用，则由乙方负责排除故障，但相关费用由甲方支付。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

空调安装合同2

　　格力空调购销安装合同

　　签订地点：合同编号：

　　甲方（需方）：乙方（供方）：济宁通达经贸有限公司

　　甲方根据实际需要，就向乙方采购格力空调用于办公室一事，经双方友好协商，达成如下协议：一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：汽运。

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后，风险责任由甲方承担。四、安装地点：。五、产品安装调试：

　　（1）由乙方免费安装调试；

　　（2）甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　（1）分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的.空气开关等费用均由甲方承担。

　　（2）甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。

　　（3）配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用由甲方承担。

　　七、设备验收：双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限：。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定。

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，厂家保留贰份。

　　十三、其他约定：甲乙双方保证工程真实及合同签订数量、安装地址的真实，一旦有虚假，愿意承担责任，同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。

　　甲方：乙方：济宁通达经贸有限公司

　　联系电话：联系电话：详细签字：签字：谢谢盖章：盖章：日期：日期：

空调安装合同3

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　鉴于甲、乙双方己经过充分协商，双方约定:由乙方承包甲方之中央空调安装工程。为确保工程质量及工期的顺利完成,本着双方诚实守信的原则签定本安装施工合同。经甲乙双方协商达成以下条款:

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：中央空调安装工程（前述空调安装工程，本合同未作特殊说明的，以下简称“本工程”)。

　　2、工程地址：

　　二、承包方式：

　　三、工程工期：

　　1、本工程工期为__ _天，即自2011年__ _月__ _日至2011年_ __月__ _日;其中室内工程主体部分工期为 _ __ 天，即自2011年_ __月 __ _日至2011年__ _月 ___日。( 前述“本工程工期”在本合同中未作特殊说明的，仅指进场施工之日起至交付甲方验收之日止。)

　　2、如遇下列情况，经甲乙双方现场代表共同签字确认后，工期可以作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限:

　　（1）甲方在本合同规定进场施工之日前3日，不能提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通而影响乙方进场施工；

　　（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等，未能按本合同规定的日期进场,或向乙方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度；

　　（3）重大设计变更、实际操作与设计规定不符等原因而增加工程量；

　　（4）乙方在施工过程中因市政停水、停电连续影响8小时以上；

　　（5）因遇不可抗力的自然灾害(如:自然原因引起的地震、水灾、火灾、风灾、泥石流等)而影响工程进度；

　　四、承包范围及内容：设计施工图纸包含的全部内容。详见附件《分部分项工程量清单》。

　　五、工程价款及给付方式

　　1、工程价款：本合同工程价款为固定包干总价人民币万元（大写：元整）。

　　以上包干总价含：人工费、机具费、场地租用费、临时设施费，文明施工费，安装费，措施费，吊装费、规费，实验费、水电费，配合费，综合管理费，利润，税费，以及施工期间的一切风险费用等全部费用，为固定包干总价，不论市场如何变化，结算时均不作任何调整；在设计图纸不发生更改的前提下，不论乙方施工的工程量是否超出《工程量清单》，结算时都不作任何调整；若设计图纸发生更改而造成工程量增加或减少，则增加或减少内容按照附件《工程量清单》相应项目的综合单价进行结算相应的增加和减少。

　　2、给付方式：

　　（1）本合同签订后七个工作日内支付本合同总价 %的定金，即人民币元（大写：元整）

　　（2）甲方施工人员、设备及前期材料进场后七个工作日内支付总工款的 %，即人民币元（大写：元整）。

　　（3）空调主机及末端设备运至施工现场，经甲方确认后七个工作日内支付本合同总价款的 %，即人民币元（大写：元整）。

　　（4）管道隐蔽工程完工后，甲方组织隐蔽工程的验收，验收合格后，于七个工作日内支付合同总价的 %，即人民币元（大写：元整）。

　　（5）工程完工后，主机安装调试能正常使用，整个系统运行良好，经质量监督检验部门检验合格取得检收合格证，并“ ”综合竣工验收合格后十五个工作日内支付本工程总价款的 %，即人民币元（大写：元整）。

　　（6）剩余 %为质保金，质保期满后给付，若有应付款项的，应扣除相应款项后给付。

　　3、甲方向乙方付款时，乙方需出具税务部门认可的相关专业发票，否则，甲方有权拒绝付款。乙方应保证其提供的发票真实、合法、有效，否则，由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。

　　五、工程质量及验收标准

　　1、工程质量：合格

　　2、工程竣工验收，应以施工图纸、设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　3、乙方根据甲方要求，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、实验、试压、测试报告。

　　4、工程竣工验收合格后，如果出现因施工质量引起的漏水现象，一切由乙方负责。

　　六、甲乙双方的权利义务

　　（一）甲方权利义务

　　1、指派为甲方现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。

　　2、甲方提出任务需求，乙方作出施工组织方案，经甲乙双方代表签字(盖章)认可后，形成最终执行方案，并制定验收标准，作为工程项目验收的依据。

　　3、甲方根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，向乙方提供必要的电源、水源及临时施工场地、现场办公室、机具材料库房等。

　　4、在本工程施工现场，甲方负责向乙方提供必要的协调和帮助(如: 乙方在施工过程中与装修、消防等其他施工单位的协调工作等)。

　　5、甲方依据此合同对乙方的工作进行监督和检查。

　　6、如乙方有履行合同不利或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，甲方有权要求乙方采取包括更换乙方主要人员等在内的'相应改进措施。

　　7、涉及工程工期、质量、造价等较大问题变更时，应由甲乙双方共同确定可否变更和如何变更，并按国家有关程序办理。

　　8、严格按本合同书中第五条款的规定支付项目所需款项。

　　9、甲方应配备专业技术人员及管理人员协助乙方做好现场安装、调试、竣工验收等工作,按相关规定办理工程移交、协调项目实施过程中的有关问题，按时向乙方提供资金及必要的工作条件。

　　10、对于非乙方原因造成的工程量增加,经甲乙双方均认可的情况下，甲方须在5日内向乙方支付相应的由工程量增加而引起的费用(该费用由甲乙双方共同协商而定)。

　　11、对因甲方原因造成工期延误，导致乙方未能按本合同第四条1款“本工程工期”内的时间交付甲方验收，甲方必须对乙方作出相应误工补偿。补偿

　　标准由双方另行协商后签订《补充协议》。

　　12、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知甲方检查验收。甲方应在接到通知后24小时内到现场进行检验，甲方认可并在《隐蔽工程验收单》上签字后，方可进行下一工序施工；若甲方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续且承担质量检查部门的检验费用。如甲方提出异议，可再次进行复检，合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此而造成的工期损失由责任方负责。

　　13、工程完工后，由乙方向甲方发出《工程竣工通知书》，甲方在接到此通知书后10日内进行竣工验收，如超过10日而甲方仍未组织验收工作，则视为己验收合格。未经验收的工程，甲方不得使用，否则，由甲方自行承担质量责任，并视为己验收合格。

　　14、甲方应按合同规定日期(见本合同第四条2款)配合乙方办好本工程的竣工验收及决算等工作，并及时办理工程财务和工程尾款。

　　15、甲方不得泄露乙方申明的秘密。

　　（二）乙方权利义务

　　1、乙方必须按照本合同中的要求完成其全部职责。

　　2、向甲方提供了加盖公司公章的营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证、安全生产许可证等证明文件，并保证其真实、合法、有效。

　　3、指派为现场代表，负现调处理施工现场相关事宜。

　　4、施工设计和施工方案，施工进度计划，用水用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程验收单，并及时送甲方，经甲方、设计和监理批准后实施。

　　5、按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工，确保工程质量和安全，达到国家环保及相关职能部门的要求，并保证能通过综合竣工验收。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间:

空调安装合同4

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款______元，供方组织设备、调试的准备。

　　2、需方指定日期______年______月______日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　3、工程进展时，需方再向供方提供工程安装费______元。

　　4、工程结束（供需双方共同验收合格）。需方再向供方支付______元，以及部分加工设备。

　　5、______年______月______日前主要设备（空调主机）进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付______元，供方组织设备的安装、调试。

　　6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于______人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　1、中央空调工程方案设计说明及依据（见附表）

　　2、系统说明（见附表）

　　3、主要设备技术参数（见附表）

　　4、运行费用分析（见附表）

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　2、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　3、空调控制系统的安装调试。

　　4、空调水泵系统的安装调试。

　　5、空调供暖系统（板式换热器）的安装调试。

　　6、排风、新风管道系统的安装调试。

　　7、风机减振、消音系统的安装调试。

　　8、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　1、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　2、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　1、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起______个月或设备到货之日起______个月，以先到期者为准。

　　2、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起______个月或设备到货之日起______个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　1、严格按《工程施工规范》进行施工。

　　2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　3、严格实行《施工现场设备、人员、环境安全制度》。

　　4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　5、施工工期：

　　1、空调系统主体部分______天。排风系统______天。

　　2、其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在______个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行零部件更换及维修；若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在______个小时内赶到用户现场进行处理，并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在______小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。

　　b级监控单位工作内容：

　　详细的客户档案（需供方配合提供）

　　客户空调系统运行、维修记录

　　季节性设备保养、调试记录

　　定期预警记录

　　专人负责及交接记录

　　5、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　7、开通24小时技术支持电话：

　　八、需方责任：

　　1、提供合理的施工现场。

　　2、提供不小于______平米的库房。

　　3、提供专职现场协调人员。

　　4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　7、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　2、供方有义务协助需方采购各种材料，并保证采购价格的`合理性。

　　3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于______分贝。

　　5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于______分贝。

　　6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　1、施工明细图。

　　2、现场施工规范。

　　3、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

　　3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

　　4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过______元。超过部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　2、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

　　十四、合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方：

　　供方：

　　日期：

空调安装合同5

　　合同编号：

　　签订地点：

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　甲方根据实际需要，一事，经双方友好协商，达成如

　　下协议：一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间：

　　如在约定安装时间内，因甲方原因造成不能安装调试完毕，双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同，

　　如在约定安装时间内甲方需调整型号数量，乙方应予以配合；新增型号、单价另议。超过约定安装时间后，

　　甲方要求继续履行剩余安装合同的，若乙方价格上涨，按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲

　　方采购用途及安装地点与本合同内容不符，视为甲方违约，乙方有权终止合同，并有权向甲方收取违约金。

　　二、产品的运输方式和费用负担：

　　三、风险责任承担：货物到达甲方安装地前，风险责任由乙方承担，货物自到达安装地后，灭失的风险责任由甲

　　方承担。

　　四、安装地点五、产品安装调试：

　　1. 由乙方免费安装调试；

　　2. 甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用，以配合乙方安装调试。

　　六、其他费用：

　　1. 分体机室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。

　　2. 甲方特殊要求的`支架、护网等材料及制作费用的约定为3. 配管加长、附件增加（超出原厂包装配置）部分费用约定为七、设备验收：

　　双方约定验收时间期限为：乙方安装调试完毕，通知甲方对设备进行验收之日起十五日内，甲方验收完毕，

　　逾期视同验收合格。

　　八、结算方式及期限，甲方付款逾期十日，视为甲方违约。九、包修期限：按照国家三包法及厂家保修规定

　　十、违约责任：

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　十二、本合同一式份，其中甲方保留份，乙方保留份，生产厂家保留贰份。

　　十三、其他约定事项：

　　甲方单位名称：

　　乙方单位名称：

　　单位地址：单位地址：

　　法人代表（或委托代理人）：法人代表（或委托代理人）：

　　联系电话：联系电话：合同签订日期：

空调安装合同6

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲，乙双方秉着真诚合作，互惠互利的原则，就乙方所售出的空调甲方提供安装，维修服务达成如下协议：

　　一、甲方必须服从乙方的'统一安排和分配，并就乙方所售出的空调以最快速度，最好质量给用户提供安装，维修服务，尽量做到日事日毕,旺季日安装量须达24台以上。

　　二、甲方在提运，安装空调之时必须核对清型号，并负有保全责任。在安装分体机之时，安装前必须对室内机通电运行检查。

　　三、甲方对乙方所售出之空调给用户保修或维修服务，并实行城内____小时，城外____小时服务到位，否则乙方可对甲方作出处罚决定。

　　四、如属甲方安装原因引起的故障，甲方必须负全部责任。

　　五、甲方在安装或维修完毕之后，必须填写安装，维修单据，收回废旧零件及时交给乙方，以便乙方上网结算，否则乙方有权将迟交单据不予结算。

　　六、乙方按甲方每天所交回乙方的安装卡经审核无误后，按如下安装费标准结算给甲方;维修费按工厂标准每单乙方扣除_______元支付。

　　七、甲方必须有足够的服务能力来为乙方服务，否则乙方有权作出其他改变。

　　八、甲方必须切实保证安装，维修安全，安装维修之时必须穿上达乐工服并配戴安全带，发生工伤事故由甲方负全部责任。

　　九、甲方在给用户安装空调之时，如果没有用铁架必须拿回给乙方，否则一经乙方证实进行2倍罚款。

　　十、甲方交给乙方____元(从安装费中扣出)作为例约保证金。

　　十一、甲方必须确实配合乙方工程勘查并出具准确方案，同时对工程信息负有严格保密的责任。

　　十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲，乙双方签字当即生效，有效期一年从签字之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　代表：______________代表：______________

　　身份证号：_________________

　　_______年_______月_______日

空调安装合同7

　　合同编号：

　　签约时间：

　　工程地点：

　　发包单位：_________________________________(以下简称甲方)

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　　甲方代表：_________________________________

　　承包单位：___ ___(以下简称乙方)

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　　乙方代表：_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称规格型号单位数量

　　2、安装工程概况：

　　(1)工程地点及面积： ;

　　(2)工程造价：元;

　　(3)开工日期：20xx年月日;

　　(4)竣工日期：20xx年月日;

　　(5)付款方式：(1)、现金 (2)、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　(1)、20xx年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;

　　(2)、20xx年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;

　　(3)、20xx年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的.，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元(大写： );

　　(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写： );

　　(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写： );

　　(3)工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　第五条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;

　　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　(1) 工程量变化或设计变更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

　　(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1. 自验收之日起,工程保修期为壹年(由大森林林制冷提供)。

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附件一：中央空调安装施工项目确认表

　　附件二：中央空调安装施工内容和做法一览表

　　附件三：中央空调安装施工材料明细表

　　附件三：中央空调安装施工报价表

　　附件四：甲方确认的安装施工设计图

　　附件五：中央空调安装施工变更单(表)

　　附件六：中央空调安装施工增(减)单(表)

　　附件七：中央空调安装施工进场材料(设备)验收单(表)

　　附件八：中央空调安装施工隐蔽工程验收单(表)

　　附件九：中央空调安装施工竣工验收单(表)

　　发包方(甲方)：承包方(乙方)：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　代表人：代表人：

　　电话：电话

　　传真：传真：

空调安装合同8

　　甲方：（以下简称甲方）甲方：

　　乙方：（以下简称乙方）乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致甲方向乙方订购大金空调一批，并由乙方负责安装调试开通，同意签订如下合同条款共同遵守：

　　一、产品名称、型号、产地、数量、金额

　　二、产品质量 2 1 1 3 2 2 管

　　1、乙方供应的空调质量以上海大金产品的样本和说明书上的技术数据为标准。质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法德有关规定。

　　2、乙方保证其供应的空调设备是全新的合格产品。乙方承诺所提供的产品质量符合国家产品质量法要求。

　　三、交货时间

　　1、空调安装工期跟甲方装修同步配套进行。XX 年设备安装调试工作。

　　2、合同供货范围包括了所有空调设备、技术资料、安装、安装材料、风管等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且月日前完成空调

　　2 确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、配件等补上，且不计费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方与甲方一起进行空调调试运行验收。因空调设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应完全负责。乙方负责协调设备安装及调试运行的负责人为：

　　联系方式为：

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中的水、电等必要条件及其他相应配套工作。交货地点：

　　四、交货地点：甲方指定场地。

　　五、验收方法

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经各方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅是对货物的包装、外观、数量等的检验，最终质量以甲方验收合格为准。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准，由甲方组织各相关方参加，最终结论以各方签字确认为准。

　　3、在未征得甲方同意情况下，乙方不得擅自更换合同设备的主材、辅材的品牌、型号等，否则甲方有权向乙方收取合同总额 20%的违约金，并由乙方无偿调换至原品牌的规格、型号。

　　六、付款方式

　　1、设备到现场支付合同总价的 70%，空调设备安装并调试完毕甲方验收通

　　2、过后支付到合同总价的95%，余款 5%作为质保金，保修期到期后无息返还。

　　3、每次付款前乙方必须提供符合萧山当地税务要求的发票，支付到 95%时提供全额发票。

　　七、合同总金额

　　合同总金额为人民币（大写）：

　　八、违约责任：

　　违约责任：

　　1、若乙方未能按合同第三条所规定的.交货期交货并完成安装调试运行，乙方按 1000 元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、如乙方交付的空调不符合合同质量的约定，乙方应在甲方提出异议十五天内给予无条件免费更换。

　　九、质量保证期

　　1、质量保证期：保修期自验收合格之日起二十四个月。乙方在接到甲方书面通知和电话通知后 1 小时内，立即派合格的维修人员到达甲方所在地维修，直到修复为止。

　　2、售后服务方面，乙方所坚持的原则是先解决问题，后分析责任，把用户的损失减少到最低程度。

　　3、保修期内乙方免收配件及修理费用（非质量因素除外），保修期满后备品或易损件的更换只收材料费。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直到甲方满意。

　　十、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，当事人双方同意由合同履行地人民法院管辖，本合同履行地为：（￥元）。

　　十一、本合同壹式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份，同具法律效力。本合同自双方盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：

　　签订日期：XX 年月日签订日期：XX 年月日

空调安装合同9

　　需方：_________（以下简称甲方）

　　供方：_________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际情况，就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任，依据接待中心中央空调安装承包合同，达成如下协议：

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地点：

　　第三条合同价款：￥：_________元（大写：_________元整）包含设备、安装材料、运费等相关一切费用（详见报价单）。

　　第四条合同工期：以甲方电话通知开始施工，工期为签订合同后7日内

　　第五条工程承包方式：包工包料

　　第六条工程承包范围：空调系统安装及调试。

　　人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

　　第七条甲方的职责和义务：

　　1、监督乙方的整体生产和安全文明工地的.管理工作。

　　2、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

　　第八条乙方的职责和义务：

　　1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

　　2、根据现场设计施工图纸，参加图纸会审和技术交底。

　　3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

　　4、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

　　5、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸（设备安装线路分布注明分配走向等）。

　　6、由于乐分商城局部不吊顶，所有管线必须美观，东西及南北走向必须保持在一条直线。

　　7、施工中，如发生人生安全.财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

　　第九条合同价款的支付：

　　无支付定金，安装调试合格结束后一次性结清。

　　第十条本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并加盖公章生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　地址：_________地址：_________

　　代表：_________代表：_________

　　日期：_________年_________月_________日

空调安装合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工作内容：

　　乙方根据甲方提供的施工平面图进行施工。施工平面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买，并送到工地施工现场;乙方只负责施工。

　　乙方安装施工范围、内容如下：

　　序号安装项目单位数量备注

　　1 空调主机台

　　2 风机盘管台

　　3 空调箱台

　　4 水泵台

　　5 镀锌铁皮风管㎡

　　6 空调供、回水管项

　　7 冷凝水管项

　　8 开关、风口项

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。

　　(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。

　　(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。

　　(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔，费用由甲方负责;

　　(5)、如没有特殊情况，甲方不得以任何借口拖延工期，如果由于甲方原因拖延工期，甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。

　　(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。

　　(7)、空调主机吊装由甲方负责，费用由甲方承担。

　　(8)乙方根据施工图进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的'更改通知及费用签证单进行施工。

　　2、乙方责任

　　(1)严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工。

　　(2)严格遵守建设方的管理规定，做到文明施工;

　　(3)严格按照施工进度，施工质量进行施工。

　　五、工程安装费用表：

　　序号安装项目单位数量单价(元) 合价(元)

　　1 空调主机台

　　2 风机盘管台

　　3 空调箱台

　　4 水泵台

　　5 镀锌铁皮风管㎡

　　6 空调供、回水管项

　　7 冷凝水管项

　　8 开关、风口项

　　9 工程费用总计

　　工程安装总费用根据实际工程量进行结算。

　　六、付款方式

　　1、工程安装总费用为人民币￥元整，人民币大写元整。

　　2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币￥元整，大写：元整作为工程预付款;

　　进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币￥元，大写：元整作为工程进度款;

　　室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币￥元，大写：元整;

　　剩余工程总款的20%，人民币￥元，大写：

　　元整在工程安装调试验收完毕后，甲方一次性付清(注：工程安装、调试、验收完毕后，无论甲方是否收到工程款，都必须按合同支付清合同所有费用)。

　　七、工程保修期

　　工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。

　　八、其它约定

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，均具同等法律效率，在执行协议过程中如有不同意见，双方友好协商进行解决，解决不成，可向当地人民法院进行申诉解决。

　　甲方：乙方：

　　帐号：帐号：

　　日期：20xx年X月XX日

空调安装合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下：

　　一、工程概况：

　　工程名称：中央空调系统的安装调试

　　工程地点：项目工地（号）

　　二、合同范围：

　　本合同范围：项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

　　乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并承担全部责任。

　　甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

　　招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

　　三、合同造价：

　　本合同总造价为：￥元

　　人民币大写：元整

　　3.1“合同价格”是指项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外（甲方供应设备见附表），从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

　　3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

　　四、付款方式

　　4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价 30 ﹪为设备预付款；

　　4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价 30 %

　　4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价 20 ﹪。

　　4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价 15 ﹪。

　　4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款

　　五、工程工期：

　　根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

　　5.1 乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

　　5.2 在合同生效以后，叁日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

　　5.3 乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

　　5.4 如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工；或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5.5 遇不可抗力（由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件），工期顺延。

　　六、工程验收：

　　6.1 乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。

　　6.2 安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

　　6.3 甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

　　七、变更通知

　　7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

　　7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

　　7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

　　7.2 如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，按照国家2017年工程定额三类取费进行合同金额修订。

　　八、质保期

　　8.1 质保期从竣工验收合格之日起计算壹年，主机设备保修三年。

　　8.2 乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品，风机盘管及末端为上海三燕产品。

　　8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。

　　8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安装是满意的'，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

　　九、违约责任

　　9.1 由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

　　9.2 若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

　　9.3 乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款1‰的违约金（无法抗拒因素造成误工除外）。

　　十、不可抗力

　　10.1 如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素（诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况）而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

　　10.2 不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

　　十一、责任

　　乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

　　乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

　　乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

　　十二、合同终止

　　12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

　　12.2 凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

　　由于

　　12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。

　　12.2.2 当甲方确信乙方已无履约能力时。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

　　十三、仲裁

　　13.1 本合同适用的法律是《中华人民共和国合同法》。

　　13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

　　13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

　　13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

　　十四、合同生效及其他

　　14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

　　14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

　　14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

　　14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

　　14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　十五、其他未尽事项：

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托人：

　　开户行及帐号：

　　联系方式：

　　年月日

空调安装合同12

　　甲方：宣城百汇置业有限公司

　　乙方：河北明康机电设备有限公司

　　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

　　二、甲、乙双方的责任和义务

　　甲方

　　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

　　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

　　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

　　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

　　5、遵守本协议其他相关条款.

　　乙方

　　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

　　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

　　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

　　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

　　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

　　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

　　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;

　　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

　　9、乙方对所承担的'安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　　三、本工程施工范围、工期要求

　　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

　　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　　四、安装费用及付与方式

　　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

　　2、安装费用的付与：

　　(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　　(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;

　　(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　　(4)安装费的3%为总包配合费用。

　　五、甲乙双方需补充说明的事项

　　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　　甲方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

　　乙方(代表)签字：XX

　　XXXX年XX月XX日

空调安装合同13

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，就竹溪县供电局中央空调工程安装采购有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程范围：竹溪县供电局中央空调设备采购、施工安装、调试。

　　二、工程要求：按照甲方与业主签定的中央空调合同的.安装要求，按照确定的设计方案将中央空调以及末端等系统配置安装到位。

　　三、工程造价及费用支付：

　　1、本工程总造价为人民币：以上价格不包含主机基础，主机电源，主管道的钢架的使用费。

　　2、本协议签定后三日内甲方支付乙方工程全款，乙方进场施工。

　　3、乙方银行账户：

　　四、工程质量：

　　1、乙方必须严格按照甲方要求工期进度施工，若因工期逾期交工造成甲方损失，损失由乙方全额承担。

　　2、乙方使用的材料必须符合国家标准，对每批安装材料均由甲方技术人员抽查验收，对不符合要求的材料，甲方有权要求乙方更换，且由此带来的工程延误等损失由乙方自行承担。

　　3、乙方必须按照安装规范以及工艺要求施工，对安装过程中的安装质量和工艺，甲方技术人员有权进行检查，对不符合要求的，乙方必须无条件整改并自行承担一切误工等损失。

　　五、设备及工程报价一览表

　　六、售后承诺

　　1、系统保修：安装工程保修期为2年，保修起始时间为工程完工验收之日起开始计算。保修期内因安装质量导致故障，由乙方免费维修。若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障，乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商，维护事宜。

　　2、设备自出厂之日起保修2年，若因甲方操作不当或设备运行环境导致的故障，乙方不承担免费维修。保修期过后。甲、乙方可另行协商，维护事宜。

　　七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可向当地人民法院诉讼解决。

　　八、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效！

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签定日期：年月日签定日期：年月日

空调安装合同14

　　甲方(委托方)：_______________________________

　　身份证号码：___________________________________

　　电话：_________________________________________

　　地址：_________________________________________

　　乙方(受托方)：_______________________________

　　法定代表人：___________________________________

　　电话：_________________________________________

　　地址：_________________________________________

　　风险告知：因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的`合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商就空调设备安装维修服务事宜达成一致，签订合同并共同遵守履行。

　　第一条服务内容：

　　空调设备的安装、维修。

　　第二条安装、维修要求：

　　1、乙方须严格按照本合同及空调厂家提供的安装、维修说明和要求进行安装、维修、调试，保质保量完成工作，并接受甲方的监督。安装、维修质量不符合规定的，乙方须无条件修理或者返工并承担全部费用。

　　2、乙方自备空调安装、维修所需要的机械、设备、工具、材料，自备安全带等劳动保护用品，应保证安装、维修工具具备合格、良好的性能和质量标准。在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装、维修作业。

　　3、乙方安装、维修空调所需要的相关配件，均要从甲方领取(并按甲方收费流程操作) 。

　　4、乙方在用户家从事安装、维修工作时，应当使用文明用语，服务热情、周到，耐心细致解答用户问题，不得诋毁甲方商誉。自备清洁用品，安装、维修完毕做好场地清洁工作。

　　5、空调安装、维修维修要求：

　　(1) 严禁给未配插头的空调器擅自加装插头，必须使用空气开关和漏电保护开关取电;

　　(2) 严禁对供电电源有地线的，擅自剪断空调底线或不接地线;

　　(3) 严禁弃用上下防护板、过线胶圈、压线卡等防护性配件;