当前位置:好职网>实用文>合同范本>装饰合同书

装饰合同书

时间:2023-02-19 09:33:25 合同范本 我要投稿

装饰合同书

  随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的装饰合同书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

装饰合同书

  装饰合同书 篇1

  甲方:

  乙方:

  本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成协议:

  一、 工程概况

  1. 工程名称:________________________________

  2. 工程地点:________________________________

  3. 工程价款(大写金额)_______________元,详见本合同附件《报价表》。增加项目及费用经甲、乙双方协商同意后,签字生效,另行计费。

  4. 工期:双方商定本工程工期为____天,按时按质完成全部施工及安装任务。即自____年____月____日(施工期以材料进场第二天算起)。

  二、 甲方工作

  1. 开工前负责办理好建设许可证,协助乙方办理施工许可证及夜间许可证。及负责办理因施工占用和共用空间报建手续。

  2. 负责向乙方免费提供完工的建筑主体、并提供施工所需的水、电。

  3. 开工前一天,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所在地滞留的家具、陈设等采取保护措施。若甲方不采取必要的保护措施,因而造成家具、陈设的损失由甲方承担。

  4. 对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

  5. 按时、按质、按量提供施工用的自购材料。

  三、 乙方工作

  1. 指派________为乙方驻工地监理,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。

  3. 严格按照图纸或说明进行施工,做好各项选题检查和施工记录。

  4. 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5. 乙方有权拒绝不专业的违反规范的要求及非法要求。

  四、 关于工程价款及结算的约定

  1. 方案设计确定后,甲方需交定金____元,才能进行施工图设计。如因甲方原因,中止本协议,甲方所交定金作为乙方设计的'补偿。

  2. 本合同签订后,甲方付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额的40%(包括定金),乙方进场施工。

  3. 工程施工过程中,泥、水、电工完成前期工程,木工进场前,甲方付给乙方第二批工程款,即报价单上确定的总金额与增加项目金额的和的30%。木工程基本完成,油漆、灰工进场前,甲方付给乙方第三批工程款,即报价表确定的总金额和所有增加项目金额的和的20%。甲方所付工程款以乙方财务部开出的票据为准。

  4. 工程竣工后,甲方应及时验收、结算并于结算当天内付清全部结算款(包括增加项目金额之和)

  五、 关于材料供应的约定

  1. 本工程所需的按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内甲方采购供应运到工地现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异对工程造成损失的,责任由甲方承担。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管。乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  2. 凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,若已使用对工程造成的损失由乙方负责。

  六、 关于双方责任的约定

  1、因甲方原因影响工期,损失由甲方承担,工期相应顺延。

  a. 不能按期供水电;

  b. 不有保证每天有8小时以上工作时间(含加班)

  c. 不能按期提供自购材料、设备

  d. 不能按期付款

  e. 因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费;

  f. 因甲方原因终止协议,而总造价工程量未过半,乙方拥有收取工程总造价55的设计费权利

  g. 逾期验收

  2、因乙方责任

  a. 不能按期开工或中途无故停工影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担;

  b. 对竣工验收后保修期____月内发现的证实属于乙方责任的质量问题,乙方免费返修;

  c. 由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害,责任乙方自负;

  d. 由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应给予修复或赔偿。

  e. 由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责,在工程结算款中扣除。

  七、 设计与施工及验收的约定

  1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。

  2. 乙方发布严格按甲方认可的图纸施工(安装)

  3. 在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以局面形式通知乙方,列明停止施工或变更增减项目的理由,工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变理所采取的措施,增减的造价,因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补尝停工和已采取材料(因变更了无法再利用而造成的材料损耗)等费用清单。甲方收到报告后两天内作出答复或协商调整。

  4. 隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,验收期为两天,甲方不按时验收,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。

  5. 由于甲方提供的材料、设备质量不合格,而影影响响工程质量。其返工费用由甲方承担,且工期顺延。

  6. 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  7. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后__天内验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。若另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  八、装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题的协议,作为合同的附件,与合同具有同等效力。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  十一、本合同经双方签章后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决;如协商调解不成时,双方同意由__________仲裁委员会裁决。

  甲方: 乙方:

  装饰合同书 篇2

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上,经协商一致,达成如下协议:

  一、工程概况:

  1、工程地点: 工程面积: 房屋户型:

  2、工程内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准)。

  3、工程承包方式:双方商定采用下列 种方式

  (1)包工包料

  (2)包工不包料

  (3)包工部分包料(预算范围内一次性包死)

  二、工程期限及保修期:

  1、工期 60 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。

  2、工程保修期: 月。保修期自本工程竣工发包人验收合格之日起,由承包人开具工程保修单。

  三、工程造价及付款方式:

  1、工程总造价:(大写) (小写) 元

  2、合同签订时按以下方式付款:

  4、双方款项往来,均应出具收据。

  四、施工过程中的义务

  1、发包人

  (1)发包人应在开工前,告知物业管理单位及相关权利人,并办理好相关手续。

  (2)开工前,发包人自行设计的相关要求应向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  (3)向承包人提供施工需用的水、电等必备设施,并说明使用注意事项,做好相关记录,并承担相应费用。

  (4)施工中使用公用部位操作,由发包人负责协调邻里关系,保证承包人正常施工。

  (5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线(不得损害建筑物安全、损害公共安全、影响公共环境),经乙方要求,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  (6)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  (7发包人要求比合同约定的工期提前竣工时,需征得承包人同意并应支付赶工费,待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。

  (8)发包人对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。

  2、承包人

  (1)发包人委托承包人设计施工图纸,承包人应向发包人提供施工图纸一份。

  (2)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交发包人审定并签字认可。

  (3)工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  (4)承包人委派驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由承包人负责的各项事宜。

  (5)在开工前检查水、电、燃气、房屋等事项,发现问题及时通知发包人,由发包人负责解决和协调

  (6)承包人应按工程进度提前通知发包人供应材料,并合理施工按期完成工程。

  (7)负责对现场设施和工程成品的保护,防止因施工造成的管道阻塞、渗漏、停电、等事故的发生,如有发生应尽快修复并赔偿损失(含有关部门的罚款)。

  (8)降低噪声(节假日及每日12时至14时19时至次日7时乙方不得使用噪声震动工具进行施工),保护环境,装饰垃圾由承包人负责运送到指定地点。

  (9)由承包人施工不当损害相邻权利人利益的,承包人应当赔偿损失。由发包人先行赔偿的`,有权向承包人追偿。

  六、施工安全

  1、承包人提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-20____和有关防火设计规范。

  2、承包人必须制定施工安全制度,施工人员必须严格遵守,如施工期间发生人身伤亡事故,由承包人自行解决由此引起的任何问题,承担由此产生的全部责任和费用。

  七、工程变更

  1、工程施工过程中发包人提出设计修改意见及增减工程项目时,须双方协商一致,签订变更单(附表四)和变更图纸,作为竣工结算和工期调整的依据,后方能进行该项目施工,所引起增减费用,可在工程结束时,一并结算。

  2、凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由发包人承担责任,给承包人造成损失的,发包人应赔偿。

  八、工程验收

  1、工程质量按GB50210-20____《建筑装饰装修工程质量验收规范》、GB50327-20____《住宅装饰装修工程规范》GB50325-20____《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行

  2、施工图纸、工艺质量说明,工程变更单的内容作为验收的依据。

  3、承包人应提前 2 天通知甲方对隐蔽工程、分项工程进行验收,如发包人在规定期限内不组织验收又不提出整改意见的视为验收合格。双方约定分下列阶段对工程质量和隐蔽工程进行验收:(1)电气管线、给排水安装工程(2)瓦木工程( 含防水、抹灰、吊顶、墙地砖、门窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墙纸等)(4)工程竣工验收

  4、承包人应通知发包人竣工验收。发包人自接到验收通知 3 日内组织验收,验收合格办理移交手续。如发包人在规定时间内不能组织验收,需及时通知承包人,另定验收日期,但发包人应承认竣工日期,并承担承包人的看管费用和相关费用。

  5、验收时,双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量进行验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用由承包人承担,工程质量符合约定及质量标准的,验证费用由发包人承担。

  6、装修后的室内环境必须达到GB-50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求,在装修过程中应使用符合国家环保标准的装修材料,可以在工程完成后由相关部门进行环境检测并出具检测报告(监测室内环境时应在工程完工至少7天后,监测时,家具、窗帘等含污染源的物品不得进入施工现场),如检测不合格,应分析原因,如果是承包人造成的,承包人应承担治理费用。

  7、验收合格后,双方应填写工程验收单(附表六)及保修单(附表八),承包人应提交工程结算单(附表七 )及有关资料给发包人,发包人自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并内结清尾款。

  九、工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人应与监理公司另行签订工程监理合同,并将工程监理单位及监理工程师的姓名告知承包人,承包人应配合监理公司的工作。

  十、违约责任

  1、发包人责任

  (1)未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由发包 人引起的其它原因影响了工程施工,除工程日期得以顺延外,还应偿付承包人因此造成停 工、误工的实际损失。

  (2)由于发包人提供的材料、设备质量问题或规格差异及其它原因影响了施工质量,承包人向发包人提出,发包人仍表示使用的造成工程质量问题,其返工费用由发包人承担,工期顺延。

  (3)工程未经验收,提前使用,发现质量问题,发包人承担责任。

  (4)发包人未按合同的约定付款,承包人有权解除合同。

  (5)发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原有建筑结构及设备管线,或改变房间使用功能造成损失或事故的,发包人承担赔偿责任。

  (6)违反本合同约定的其他条款给承包人方造成损失的,甲方应赔偿损失。

  2、承包人责任

  (1)承包人原因造成工程质量不符合合同规定,发包人有权要求限期无偿修理或返工,所造成损失由承包人负责赔偿。

  (2)由承包人原因逾期竣工,承包人应将发包人支付的全部款项如数退还发包人。

  (3)承包人应妥善保护发包人提供的设备、材料及现场陈设和其他物品,如有损坏,应予以赔偿。

  (4)未经发包人同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失(包括罚款)由承包人负责。

  (5)承包人提供的材料、设备是假冒伪劣产品或不符合国家质量标准以及不符合双方约定的,应无条件更换为符合要求的材料和设备,由此产生的费用由承包人承担,给发包人造成损失的承包人应赔偿损失。

  (6)发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原有建筑结构及设备管线,承包人有权拒绝,如承包人不拒绝,造成损失或事故的承包人承担连带责任。

  (7)由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,承包人应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

  (8)违反本合同约定的其他条款给发包人造成损失的,承包人应赔偿损失。

  3、本合同生效后双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自解除合同,开工前一方要解除合同,违约方将付给对方工程预算总造价 %的违约金,开工后一方要解除合同,违约方将付给对方工程预算总造价 %的违约金。

  4、如一方要变更合同内容须双方协商一致并签订补充协议

  十一、争议或纠纷的处理

  1、合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请建设主管部门及有关部门进行调解。

  2、双方协商或调解不成时,按下列第 种方式解决

  (1) 双方同意由南京市仲裁委员会仲裁

  (2) 依法向南京市人民法院起诉。

  十二、附则

  1、本合同正本一式二份,双方各执一份。

  2、本合同经双方签字、盖章后生效。

  3、双方另有约定可签订补充协议。

  十三、其它约定

  发 包 人:承包人 :

  年 月 日

  装饰合同书 篇3

  委任单位:

  施工单位:

  就装饰装修工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程项目内容:

  四、工程期限:本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

  五、工程造价为人民币:××

  六、付款方式:

  1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。

  2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)

  七、材料设备:

  本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

  八、工程施工:

  1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

  2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

  3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

  4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的'损坏,由施工方负责。

  5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。

  九、工程质量:

  1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

  2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。

  3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。

  4、装饰工程质量保修一年。

  十、工程验收:

  由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

  十一、违约责任:

  任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。

  十二、备注:

  本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

  十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

  甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):

  代表人: 代表人:

  日期: 日期:

  签订合同地点:

  装饰合同书 篇4

  甲方(委托单位):

  乙方(承建单位):济南世纪三强广告有限公司

  以上双方就店面装饰工程一事,经过友好协商达成以下协议。

  一、乙方工作范围:

  甲方委托乙方作为 店面装饰工程商,负责甲方店面装饰工程。

  二、工程概况:

  1.工程各称:

  2.工程地点:

  3.工期:

  4.XXX字的项目增加单追加工程款。

  5.工程造价:元。

  三、双方责权

  1.乙方负责按照甲方确认的设计图纸完成店面装饰工作。

  2.店面装饰期间的电费、场地管理费、由甲方承担,甲方还需协助乙方办理进场手续。

  3.乙方在店面装饰过程中派专业工作人员负责巡场维护,如在无外力情况下, 展台倒塌,乙方应承担一切损失。

  4.甲方在施工过程中需要增加项目,需与乙方协商,签定了工程追加项目单即可。但由此造成的工期延误则由甲方承担。

  5.因商场客观条件限制及不可抗拒的事件发生而导致乙方未能按原计划完成施工,乙方不承担责任,甲方不以此为由扣款。

  6.甲方因不按照合同规定的时间向乙方支付工程款,导致乙方不能按时开工或工期延误,因此造成的损失、后果由甲方自行承担。

  7.工程开工日期为合同签定日期。

  四、双方违约责任:

  1.甲方如未能按合同约定付乙方合同款,每迟1工作日,甲方将向乙方支付合同总价 1%的违约金。

  2.乙方如未能按本合同规定的'时间完成店面装饰工作,每迟1工作日,乙方将向甲方支付合同总价1%的违约金。

  五、验收标准:

  以甲方签字确认的设计图纸制作要求为验收标准。

  六、付款方式:

  1.合同签定后,甲方付给乙方工程总额%人民币元。 (大写 )作为装修材料预付款。

  2.乙方完成店面装饰后,甲方于工程结束第2天将总工程余款付清给乙方,即工程总额 %人民币 元。(大写 )

  七、本合同不因签约当事人离职或变动而改变。在甲方未付清全部工程款之前,店面装饰工程所有装饰物品的所有权归乙方所有。

  八、未尽事宜,经双方共同协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。

  九、双方如有异议,双方协商解决。

  十、合同附件:设计图纸(效果图、施工图)

  十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签章之日起生效,履约完毕后自动终止。

  甲方:乙方:济南世纪三强广告有限公司

  甲方代表人:乙方代表人:

  联系电话: 联系电话:

  日期:日期:

  装饰合同书 篇5

  上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。

  原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

  另查,原告并不具备房屋工程装修资质。

  原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。

  上诉人黄某上诉称:

  一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;

  二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。

  三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:

  1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;

  2、驳回被上诉人的诉讼请求;

  3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

  被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。

  本院对于原审认定的事实予以确认。

  本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的'讼争工程款87000元。

  首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。

  其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。

  至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:

  驳回上诉,维持原判。

  二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。

  本判决为终审判决。

  装饰合同书 篇6

  甲方(委托方):___________

  乙方(施工方):___________

  根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,双方协商一致达成如下协议,共同遵守。

  一、工程概况

  1、甲乙双方的条件:甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。

  2、装饰施工地点:_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。

  3、住房结构:_____室______厅______结构,建筑面积______平方米。

  4、装饰施工内容:详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。

  5、承包采用下列第______种方式:

  (1)乙方包工、包全部材料(见附件三);

  (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附件二、三);

  (3)乙方包清工。

  6、本工程由__________设计。

  7、工期:工程期限______天,从_____年_____月_____日开工,至_____年____月____日竣工。

  二、工程价款及结算方式

  1、总价款:(大写)_______元(其中:人工费_____元,材料费______元,设计费______元,管理费_____%,计_____元,税金_____%,计______元)。如双方认可变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  2、付款方式

  (1)合同签订后_____天内,甲方支付总价款的____%计_____元;

  (2)木工进场当天,甲方支付总价款的_____%计_____元;

  (3)油漆进场当天,甲方支付总价款的_____%计______元;

  (4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。

  三、施工准备及双方的义务

  (一)甲方工作

  1、甲方在开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取《住宅装修许可单》。

  2、甲方应在开工前,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的'房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备,并说明使用注意事项。

  3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

  4、指派_______为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

  (二)乙方工作

  1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派______为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。

  4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。

  5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

  6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  四、材料的供应

  1、甲方提供的材料:详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的、经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。

  2、乙方提供的材料:详见附件《乙方提供的材料报价单》。

  乙方提供的材料,均应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

  乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  五、安全生产和防火要求

  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

  六、施工内容和工期的变更

  在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  七、材料供应

  1、按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

  2、按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

  八、工期延误

  1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化或设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。

  2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延:因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  4、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  九、质量标准

  双方约定本工程质量按下列标准执行:

  1、《岳阳市住宅装饰装修验收标准》。

  2、双方商定条款:施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以鉴定,经鉴定工程质量不符合合同约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由乙方负责,经鉴定工程质量符合约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。

  十、工程验收和保修

  1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_________,乙方应提前二天通知甲方验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

  2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移手续。

  3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年,有防水要求的厨房,卫生间等保修期为5年。验收合格签字后,填写工程保修。

  十一、其它约定事项

  1、______________________________________

  2、______________________________________

  3、______________________________________

  十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  日期:____________________

  装饰合同书 篇7

  本合同双方当事人:

  发包方(以下简称甲方):_______________

  单位(名称)住所联系电话:_______________

  承包方(以下简称乙方):_______________

  名称:_______________

  工程责任人联系电话根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:

  1、工程地点:_______________

  2、工程承包方式:_______________

  3、工程期限:_________天,开工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日。

  4、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)______元。首付______元,第二次付_____元,第三次付______元。

  5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

  6、本工程自验收合格双方签字之日起保修______年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。

  7、施工范围:

  8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的`损失。

  9、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。

  10、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  11、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年______月___日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年______月___日

  装饰合同书 篇8

  发包人(简称甲方)___________________________________

  承包人(简称乙方)___________________________________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条工程概况和造价

  1、甲方室内装饰装修的室内空间系合法拥有甲方承诺有权对该建筑室内空间进行装饰装修,由此而造成的一切后果由甲方承担责任。

  乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业,企业施工资质等级_____。

  2、装饰装修施工地址____________区(县)________路_______弄(村)_______号_______楼_______室;小区或楼盘名称:_________。

  3、住宅建筑结构_______房型_____房_____厅_____厨_____卫_______阳台,套内施工面积_______平方米。

  4、公共建筑结构:______________________________。

  5、施工承包方式______________(包工包料、清包、部分承包)。

  6、总价款:¥_______元;

  总价款是甲、乙双方对当前的设计方案、工程预算价己互相确认后的金额,在一般情况下,竣工结舞的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款(预算价)的_____%。

  施工期间如甲方变更施工内容和材料的,工程款按实结算。

  7、工期:

  本工程自_______年____月____日开工,至_______年____月____日竣工,总工期为_____天。

  第二条材料供应

  1、甲方提供的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时送达现场。甲、乙双方对材料应办妥交接手续,如甲方委托乙方负贵保管的,其保管费、保管要求等可由双方书面约定。

  2、甲方提供的材料、设备,均应用于本合同规定的室内装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用,如乙方违反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  3、乙方提供的主材料、设备,应提前_____天通知甲方验收。

  4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,如甲方仍坚持使用的,由此造成工程质量问题,责任由甲方承担。

  5、甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。

  第三条工程质量及验收

  1、本工程执行地方、国家现行的《上海市住宅装饰装修验收标准》(31/30-20__)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(50210-20__)标准。

  2、本工程由_____方提供施工图纸,一式_____份。

  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期相应顺延。

  4、由于乙方原因造成工程质量事故的,其一切返工费用由乙方承担,原定工期不变,如需变化的,由甲、乙双方协商确定。

  5、合同生效后,甲方如提出修改设计、增减工程项目或变更主材料、设备,须提前与乙方协商,在签订《工程项目变更单》后正式生效,方能进行施工,由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。

  6、甲、乙双方均有责任及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,并共同开展现场验收。

  甲方不能按预约日期参加验收的,可先由乙方组织人员进行验收,对验收结果甲方应予以承认。

  甲方要求复验时,乙方应予以配合办理复验。

  若复验通过,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延;若复验不通过,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  7、工程竣工后,乙方应通知甲方在_____日内组织验收。

  验收通过的,由甲方按照约定付清全部价款,并办理工程项目移交手续(见附件三《工程质量验收单》),如果甲方在规定时间内不能组织验收的,须及时通知乙方,另定验收日期。

  8、工程竣工验收通过,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修单》。保修期按甲、乙双方确定。清包工的工程,仅对施工质量实行保修。局部室内装饰翻新工程,甲、乙双方应根据施工项目的`实际情况对相关部分实行保修。

  9、室内空气质量检测费用的支付,由甲、乙双方在本合同第八条中约定。

  第四条安全生产和消防

  1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要保证电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格,乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻的安全,防止相邻住宅或公共空间的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。

  如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复或赔偿;属于乙方贵任的,乙方负贵修复或赔偿。

  2、甲、乙双方共同遵守室内装饰和物业管理的有关规定,施工中不得改变或损坏房屋承重结构与拆改公共管线、设施。

  3、由于甲方提供的图纸或施工说明,违反有关安全操作规程,消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

  4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第五条工程价款及结算

  1、双方约定按下列第_____种方式支付工程款:

  甲方(签章):________

  乙方(签章):________

  法定代表人(签字):________

  法定代表人(签字):________

  委托代理人(签字):________

  委托代理人(签字):________

  地址:________

  地址:________

  电话:________

  电话:________

  邮编:________

  邮编:________

  签订日期:_______年_____月_____日

  签订地点:_______________________

  装饰合同书 篇9

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合室内装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1. 工程地点:

  2. 工程面积:

  3. 工程内容及做法:

  4. 工程承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式。 (1)乙方包工、包料

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料 (3)乙方包工、甲方包料

  5. 工程期限_________天,开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日。

  6. 合同价款:本合同工程造价为(大写):_________元

  第二条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  1. 甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份。

  2. 甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份,设计费_________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

  第三条 甲方义务

  1. 开工前_________天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;2. 提供施工期间的水源、电源;

  3. 负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4. 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审

  3.甲方在结清工程尾款时,留5%的滞纳押金在三个月之内退还给乙方。

  第四条 违约责任

  1. 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  2. 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

  3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的.经济损失。

  4 甲方未按期支付第二(三)(四)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元。12.5 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

  第五条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁

  (2)依法向人民法院提起诉讼。

  第六条 几项具体规定

  1 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责支付垃圾清运费用(大写)_________元(此费用不在工程价款内)。

  2 施工期间,甲方将外屋钥匙_________把,交给乙方保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装交付使用。

  3 施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。

  身份证复印件

  工程单价报价表

  甲方代表(签字):_________

  乙方代表(签字):_________

  装饰合同书 篇10

  甲方:

  乙方:

  签约地:

  为了发挥甲、乙双方各方的优势,增强企业的竞争力,甲方(资质方)经与乙方(挂靠方)经充分协商,就双方合作事宜达成以下协议:

  一、合同标的

  乙方承揽的____________________工程,属于甲方经营资质范围,乙方以甲方名义及其提供的经营、资质文件承揽施工,并接受甲方的行业指导意见,甲方向乙方收取项目管理费用。

  二、合作期限

  本合同项下合作期限为:自该工程施工合同签署生效起至该工程履行完毕止。

  三、管理费

  1、管理费用为该工程施工合同所反映的总金额的____%计收。

  2、该管理费用,若乙方从甲方账面过账的,甲方可以从到账金额中扣除;或甲方开具委托收款书由乙方收款时,由乙方交付给甲方。

  3、若建设方支付的工程款转入甲方帐户的,在三日内转给乙方;涉及甲方开出发票的`,税金由乙方承担;

  四、税费及权益

  1、凡由施工单位负责交纳的税费等有关费用,均由乙方负责;

  2、需由甲方开具发票的,税金包括:营业税 %。

  3、除涉及甲方的税金及管理费外,工程所获权益均属乙方;

  五、经营管理

  1、甲方必须合法经营,维护现行的商业信誉,提高企业竞争力,确保市场主体地位,确保并逐步提高相应的资格、资质;不得干预乙方的经营;

  2、甲方应协助乙方办理工程项目协议的签订、盖章等相关手续;

  3、乙方挂靠在甲方名下,在工程业务上自主经营、自负盈亏、独立核算,严格执行以甲方名义与建设方签订的项目协议并自觉维护双方的信誉,;

  4、合作期间,若乙方因承揽业务之需,需要招用、雇佣员工,由乙方自主决定;

  5、乙方须对自行招用的工人应加强管理、教育,在上岗前必须接受各项培训和安全教育;

  6、乙方在施工过程中,要严抓工程质量,若因乙方原因导致工程验收不合格的,其责任由乙方自行处理、承担,与甲方无关;工程结束后的质量保修责任亦由乙方全部负责;

  7、因业务上产生的纠纷(包括与建设方之间发生的纠纷),由乙方负责处理,责任亦由乙方承担;若因业务上的纠纷未能协调解决而在诉讼程序中解决的,甲方须配合乙方共同处理,甲方不承担经济责任;

  六、施工安全

  1、乙方必须严格按照相关法律、法规、施工技术规范、验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,并尽到安全施工、文明施工等作为施工人应尽的责任,避免安全事故的发生;

  2、在施工过程中,乙方的施工组织管理行为均由乙方独立完成并完全负责;

  七、违约责任和争议的解决方式

  本合同项下的相关事宜,若出现争议纠纷时,双方友好协商解决;协商不成时,任何一方有权向其驻地人民法院起诉。

  八、其他

  1、本协议双方签名盖章生效,相应工程合同执行完毕,本合同自动终止。

  2、本协议一式四份,双方各执两份。

  3、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

  甲方(章): 乙方(章):

  缔约代理人: 缔约代理人:

  日期: 日期:

  附:甲、乙双方企业营业执照复印件

  装饰合同书 篇11

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、 工程概况及承包方式

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程承包方式:包工包料

  4、 工程概况:建筑面积 平方米。

  二、 工程装修内容

  综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

  三、 工程造价

  工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

  工程造价为:¥ 元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

  四、 工程期限

  工程开工日期:年月日

  工程竣工日期:年月日

  五、 质量要求

  按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。

  六、 付款方式

  1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价30%

  2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的 70%

  3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的 100%

  4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。

  七、双方责任

  1、 甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的.材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

  2、 乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

  八、其它事宜

  经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

  3、 工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

  4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

  5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。

  甲方单位名称(盖公章): 乙方单位名称:(盖公章)

  法人代表:法人代表:

  年 月 日

  装饰合同书 篇12

  甲方:_______

  乙方:_______

  甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神,按有关条款规定,经双方友好协商,就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料),合作经营事宜达成一致意见,并签订如下合作协议:

  一、合作材料:“____”

  二、合作期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。

  三、____________:

  1、甲、乙双方总部直接签署合作协议,建立合作关系;

  2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议;

  四、产品价格:

  1、甲方向乙方提供材料的价格为装饰公司统一供货价、材料现行市场最低限价及市场标价;

  2、乙方必须严格执行甲方的价格制度,不得低于甲方材料现行市场最低限价销售,否则视为无效合同,因此而造成的后果,由乙方自负;

  3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权,并在调整价格前以书面形式通知乙方,同时将该材料的最新价格提供给乙方。

  五、结算方式:

  主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算,而后甲方及时将结算情况回执乙方,并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单,以便进一步办理相关手续。

  六、甲方权利、义务:

  1、权利:

  (1)对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为,甲方有权向乙方提出警告,直至终止协议;

  (2)对于乙方擅自违约的行为,甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿;

  (3)对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为,甲方有权向乙方提出索赔;

  (4)对于乙方攻击、贬低甲方产品,损坏甲方品牌形象的行为,甲方有权要求乙方做出合理解释,情形严重的,终止合作协议;造成甲方损失的,甲方有权追究乙方的法律责任;

  (5)如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失,甲方有权追究乙方的法律责任。

  2、义务:

  (1)甲方应向乙方提供营业执照复印件、产品目录、产品说明书、技术标准、检验检测报告、价格表等文件、资料;甲方应指定专人与乙方进行接洽;

  (2)甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准;

  (3)甲方在产品装卸、运输及安装过程中,应遵守双方约定的要求,并遵守乙方作业环境的要求;

  (4)甲方应对所供产品的安装承担保修义务,保修期为一年,自安装之日起算,甲方在其所供产品保修期内出现质量问题,由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

  七、乙方权利、义务

  1、权利:

  (1)乙方可以指定下属分公司(分店)与甲方指定的专卖店进行合作;

  (2)乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品,有权向甲方提出索赔;

  (3)乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按__________的约定,提出赔偿。

  2、义务:

  (1)乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的'产品;

  (2)乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜;

  (3)乙方按终端用户需求,应提前七天向甲方或甲方授权装饰公司会员店订购所需产品,按甲方制定的标准文本进行填写,注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联系电话及收取的订金金额(订金金额不得高于贰佰元人民币)等;

  (4)乙方应授权指定专人(含分部)与甲方进行接洽,代表乙方行使权利并对行为负责;如被授权人发生变故(调离岗位、离职等),乙方必须及时书面通知甲方;如因乙方未能及时通知甲方所引起的后果,甲方不承担任何责任;

  (5)乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。

  八、合同的解除:

  1、本协议规定终止之日前30日,双方协商续约事宜;

  2、本协议规定终止之日后没有续签的,本协议自动解除;

  3、本协议有效期内,经甲乙双方协商同意解除,本协议自动解除;

  4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行,本协议自动解除。

  九、其他条款:

  1、本协议未尽事宜,双方可协商解决,签署补充协议作为;补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力;

  2、凡因执行本协议过程中发生的争议,参照本协议第九条第1款解决;如经协商不能解决时,可提交_______区人民法院,采取法律诉讼解决;

  3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

  甲方:______________乙方:______________

  地址:______________地址:______________

  授权代表:_______授权代表:_______

  电话:_______电话:_______

  日期:_______日期:_______

  装饰合同书 篇13

  合同编号:____________

  签订日期:________________

  甲方(委托人):_________ 代表人:_________

  乙方(被委托人):_______ 代表人:_________

  一、装饰施工项目:

  1、装饰施工地点:

  ______区(县)______路(村)_____弄(巷)______号_____楼_____室。

  2、房屋结构:_________________ 。

  3、装饰施工内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准,见附表一)。

  二、工程期限及保修期:

  1、工期_______天:(日历)

  自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

  2、工程保修期:______月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起,由乙方开具工程保修单。

  三、工程造价及付款方式:

  工程总造价:(大写)_________(小写)_______元

  其中:设计费________元,人工费_______元,材料费_______元。

  合同生效时,甲方支付总价款的______%,计_____元,其余价款根据施工进度计划分期支付:

  ______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

  ______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

  ______年______月_____日前,支付总价款的'____%,计______元;

  余款:______元,工程验收后一次付清。

  双方款项往来,均应出具发票(或正式收据)。

  四、材料、设备的供应

  1、甲方提供的材料、设备(见附表二)

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场。

  甲方提供的材料抵现场后,经乙方验收签字,并由乙方负责保管,由于保管不当造成损失的,由乙方负责赔偿。

  2、乙方采购的材料、设备(见附表一)

  凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符,并提交购货发票,经甲方签字认可后再行使用。

  乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已作用,对工程造成的损失由乙方负责。

  装饰合同书 篇14

  甲方:

  乙方:

  本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务(包工包料) 为明确双方权利和义务,结合装修工程的具体情况,双方达成如 下协议:

  一、工程概况

  工程地点:

  房屋结构:

  1、工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式:

  (1) 乙方包工、包料(乙方提供装修材料明细表);

  (2) 乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料

  2、工程总造价和工程内容:,设计费元,管理费_____________元,税金________元,工程内容见工程预算清单、施工图。

  3、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。增加项目经甲、乙双方协商同意后,签字生效,另行计费。

  4、工期:双方商定本工程工期为,按时按质完成全部施工及安装任务,即签定开工报告之日起。

  二、甲方工作

  1、对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

  2、甲方向乙方提供施工所需的水、电。

  3、甲方在开工前到物业办理好一切装修手续。

  三、乙方工作

  1、指派工地施工监理,按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。

  2、按照国家建设部有关规定进行操作,做好防火工作。

  3、按照施工图纸进行施工。

  4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  四、关于工程款结算的约定

  1、签订施工合同当日付整。

  2、工程进场木工完工付整。

  3、工程验收后全部结清计元尾款。

  五、关于材料的约定

  1、乙方根据图纸的要求供应材料。

  六、关于双方责任的约定

  1、甲方责任

  A、不能按期付款而造成的'损失由甲方承担,工期相应顺延。

  B、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费,损失由甲方承担,工期相应顺延。

  C、因甲方原因(乙方违约除外)终止合同而工程量未过半,乙方应收取实际工程款。

  2、乙方责任

  A、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。

  B、在施工中违反操作规则造成人员伤害,责任由乙方自负。

  C、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责在工程结算款中扣除。

  D、其它未约定事项由双方协商解决。

  七、关于设计与施工及验收的约定

  1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。

  2、乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。

  3、在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,且工期不顺延。

  八、违约责任

  按《合同法》有关规定。.

  九、装饰工程报价单,施工图经双方协商,达成一致的其他具体问题协议,作为合同的附件,与合同具有同等效力。

  十、本合同一式两份,甲、乙各执一份。

  十一、本合同一经双方签章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【装饰合同书】相关文章:

装饰工程合同书04-07

装饰施工合同书04-19

装饰装修工程合同书03-06

装饰材料购销合同书03-07

装饰合同书15篇03-10

2023装饰工程合同书02-13

装饰材料墙纸购销合同书11-10

装饰装修工程合同书14篇04-01

家庭装饰装修工程合同书10-28