当前位置：好文网>实用文>合同范本>建筑的合同

建筑的合同

建筑的合同通用15篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的建筑的合同，希望对大家有所帮助。

建筑的合同通用15篇

建筑的合同1

　　合同编号：

　　供货方：（以下简称供方）

　　需货方：（以下简称需方）

　　供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：

　　第一条、产品

　　第二条、供货日期：

　　从年月日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准（需提前三天通知）。

　　第三条、质量要求：

　　供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留20%的货款中扣除。

　　第四条、货款及费用等付款及结算办法：

　　1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

　　2、交货地点：

　　3、结算方式：。

　　第五条经济责任

　　（一）供方应负的经济责任

　　1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的`万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

　　2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

　　3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。

　　（二）需方应负的经济责任

　　1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

　　2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。

　　第六条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

　　第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。

　　第八条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

　　第九条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　第十三条本合同一式份，由甲、乙双方各执份。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　经办人：

　　负责人：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　年月日

建筑的合同2

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　按照《民法典》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

　　一、工程名称：________

　　二、工程地点：________

　　三、承包范围：设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工。

　　四、开竣工时间：________年____月____日至年____月____日。

　　五、配电工程线路架设总造价为人民币________元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款：________元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

　　八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

　　十、违约责任：按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的'有关规定执行。

　　十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期________年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕________年后失效。

　　甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑的合同3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　用工形式：______________________________

　　鉴证编号：______________________________

　　甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________(姓名)为_________(工程名称)工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。

　　第一条

　　甲方录用乙方从事_________(工作名称)

　　第二条

　　劳动合同期限从_________年______月______日起至_________年______月______日时止。其中试用期限为_____个月，至_________年______月______日止。

　　第三条甲方的基本权利义务是

　　一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。

　　二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。

　　三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。

　　四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。

　　第四条乙方的基本权利义务是

　　一、享受_________待遇(写明待遇的内容)。

　　二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

　　三、完成甲方分配的'生产任务和经济指标。

　　第五条工资待遇

　　_________(要写明确具体)

　　第六条工作时间

　　_________(每周不超过_________小时)

　　第七条劳动合同的变更和解除：

　　_________(写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。)

　　第八条

　　本合同_______式份，甲乙双方各执_______份，报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方(盖章)________________

　　乙方(签字)________________

　　________年_____月______日

　　签订地点：______________

建筑的合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工任务协商一致，特订立本合同。

　　一、工程名称及施工地点：

　　工程名称：施工地点：

　　二、工作内容：

　　1、工作内容：

　　2、承包单价：立方米14。00元计算，堵地下室窗洞口每个5。00元

　　三、验收及价款支付：

　　1、工程验收必须符合要求，土方回填时必须每30c夯实一次，每次夯实三边。任务单必须由项目部质量员、施工员、安全员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。

　　2、余款等2楼基础回填完毕后，与2楼首付的90%一次支付

　　四、合同工期及工程进度：1楼基础外围回填自________年____月____日起计算，截止____月____日结束。1楼基础地下室回填自________年若天气影响，工期相应顺延。

　　五、甲方责任：

　　做到计划周到，交底清楚，给各工种创造有利的工作环境；协调工序，工种配合；

　　六、乙方责任：

　　1、工程质量由承包方施工的所有分部分项工程必须达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。

　　2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方承担。

　　3、乙方自备本工种所必需的机具；

　　4。乙方必须按甲方的工作安排和进度要求施工，若不服从，每次罚款100元；

　　5。、各工种要紧密配合，不但要爱惜自身产品，同时要注意保护其它公众的产品，如出现损坏他人产品的情况，视情节每次罚款50500元。

　　6。、注意____团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众。如若发现，每次罚该班组200元，情节严重者，送公安机关处理。

　　7、把好进人关。如若发现盗窃行为，罚该人所在班组500元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的'损失，且无条件辞退此人。

　　8、以上各条乙方必须严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。

　　9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方；

　　七、未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，双方签字后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

建筑的合同5

　　发包方：_________(以下简称甲方)承包方：_________(以下简称乙方)

　　经甲乙双方充分协商，甲方将炎刘镇龙楼村卫生室二间平房工程承包给乙方，具体协议如下：

　　一、承包方式：包工包料

　　二、工程具体位置、结构、面积：工程位于炎刘镇龙楼村，砖混结构，建筑面积58.80㎡(长9.8米，宽6.0米(包括出沿))。

　　三、工程承包价：陆万零柒拾贰元捌角陆分(￥60072.86元)。

　　四、开工时间：20_________年1月10日

　　五、竣工时间：20_________年2月10日

　　六、付款方式：工程竣工验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部工程款。

　　七、乙方在施工中应文明、安全施工，在施工过程中若造成自身或第三方人身、财产损害，由乙方自行承担全部责任，与甲方无关。

　　八、房屋质量要求严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范要求。

　　九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑的合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　经甲乙双方充分协商，关于祥欣小区4、8、11楼的石子、毛石、土沙、清水沙的供货达成如下条款：

　　一、供货品种和价格：2-4石子送到工地价格每立方36元

　　1-3石子送到工地价格每立方45元

　　毛石到工地垒成价格每立方54元

　　土沙到工地价格每立方18元

　　清水沙到工地价格每立方24元

　　二、付款方式：乙方要求在本小区4楼购一套120平米左右房子，价格比售楼部价格每平米少50元。余款甲方向乙方付清。

　　三、质量要求达到国家合格标准。

　　四、乙方必须保证甲方工程进度的用料要求如因供料不足造成工地停工，因此而造成的损失乙方必须赔偿。

　　五、未尽事益双方协商解决。本合同一式贰份，双方各执一份，签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　建筑材料供货合同8

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　依据国家相关法律规定，甲、乙双方在平等自愿协商的基础上就乙方向甲方供货物一事，订立本合同以兹双方共同遵照执行。

　　第一条、乙方所供材料名称、颜色、规格型号、数量、单位、单价

　　第二条、质量要求

　　乙方所供材料必须达到国家相关合格标准，提供合格的证明检验报告，符合项目施工图纸及发包方的要求。

　　第三条、供货规定

　　甲、乙双方协商约定采用如下第种方式供货；

　　1、乙方一次性供货，具体交货时间：年月日前；

　　2、乙方分批供货，具体分为批供货；

　　第一批货物数量为，交货时间：年月日；

　　第二批货物数量为，交货时间：年月日；

　　第三批货物数量为，交货时间：年月日。

　　第四条、交货地点及运费负担

　　甲、乙双方约定交货地点为甲方施工现场，由乙方负责承担货物的运输费用及到达交货地点的卸车费用。

　　第五条、付款及结算方式、时间

　　第六条、经济责任

　　（1）乙方的责任

　　1、材料颜色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用的，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应向甲方支付 500元逾期交货的违约金，并承担因此给甲方造成工期延误等一切经济损失责任。

　　2、对乙方提供的所有产品甲方保持随时更换的.权利，已定的产品甲方可以退换。

　　3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 5% 的罚金。

　　4、由于乙方所供材料质量、技术性指标问题导致维修或返工，所产生的一切费用由乙方承担，因此造成工期延误及给甲方造成其他经济损失，由乙方来承担。并且甲方有权处以乙方 3000 元的罚款。

　　5、货物交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应支付甲方 500 元延期交货的违约金，延期超过20天甲方有权另找供货商，乙方除承担违约责任外还承担因此给甲方造成的全部损失。

　　6、在合同履行过程中，甲方发现乙方已经违约或已无法按时履约，甲方有权要求乙方及时采取补救措施，乙方采取补救措施仍无法履约或者不采取补救措施，甲方有权单方解除合同，另找供货商，乙方承担给甲方造成的全部损失。

　　7、如果发现乙方超领甲方材料款，乙方应及时返还，否则，甲方有权处以乙方每天1%超领款的罚款。

　　（2）甲方的责任

　　1、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量，应提前给予乙方通知，并顺延交货日期。

　　2、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____％付给乙方延期违约金。

　　3、甲方如中途退货，应在交货前7天告知乙方，否则乙方可不予退货。退货时乙方应退还甲方已支付的预付款等款项。

　　第七条合同争议的解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项

　　1、本合同自签字、盖章之日起生效。

　　2、本合同签订地：西安市高新区

　　3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

　　4、本合同签订日期：年月日。

　　甲方（章）：

　　乙方（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行

　　开户银行：

　　账号：

建筑的合同7

　　建设单位：_________(以下简称发包方)

　　施工单位：_________(以下简称承包方)

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：

　　工程名称：____

　　第二条：

　　工程地点：____

　　第三条：

　　建筑面积：____

　　第四条：

　　工程价款及付款方法：____

　　第五条：

　　工程期限(开工、竣工时间)____

　　第六条：

　　工程质量标准:____

　　第七条：

　　承包形式及材料设备供应:____

　　第八条：

　　发包方义务：____

　　1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“XX一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“XX一平”工作，另行签订协议执行)

　　2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　4.按协议负责按期拨款。

　　第九条：承包方义务乙方负责：

　　1.按协议分工负责材料供应。

　　2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　第十条：违约责任及奖励条款

　　第十一条：其他协助条款。

　　第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

　　第十三条：合同有效期及合同争议解决。

　　第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：_________(盖章)承包方：_________(盖章)

　　法定代表人：_____法定代表人：______

　　地址：________地址：_________

　　开户银行：______开户银行：_______

　　帐号：________帐号：_________

　　签约日期：________年____月____日

建筑的合同8

　　合同编号：建字第号

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，图纸为附件。

　　第一条工程承包范围：

　　第二条合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总历天数：天

　　第三条：工程质量要求：

　　第四条：合同价款及承包方式:

　　1、本工程承包方式为：总价不可调，工程总价为元大写：。

　　2、本合同价款采用固定总价方式包干，该总价中包含所有设备购置费、材料费、安装施工费、二次搬运费、机械费、测试费、检测费用等，并且乙方已经充分考虑到受市场原材料价格、人工机械费用等价格波动的影响，从本合同的履行至该工程竣工，不再对合同总价做任何增加。

　　第五条：

　　1、付款方式

　　2、本工程质保期为年，本工程自验收合格并交付之日起满一年后经甲方验收无质量问题后7个工作日内支付给乙方工程尾款，即; 元(大写：元);

　　3、甲方支付工程款的同时乙方应提供发票，乙方不能提供发票的，不支付工程款，由此带来的后果由乙方承担。

　　第六条：甲方权利义务

　　1、甲方负责向乙方提供本工程实施所需要的基础资料及相关资料。

　　2、在工程建设的整个过程中，甲方委派负责与乙方的现场协调工作，主管工程师负责工程技术指导及分项阶段验收工作。

　　3、甲方监督乙方的.施工质量，工程进度，组织安排本工程的验收工作，乙方予以协助。

　　4、甲方按照合同约定向乙方支付工程款。

　　5、工程完工验收合格后，甲方接收。

　　第七条：乙方权利义务

　　1、乙方确保按合同约定工期完成所有承包内容。

　　2、乙方对本工程的所有技术、质量、成品效果负责。

　　3、工程开工前日，乙方应向甲方提供资质、项目部人员组成名单、安全负责人名单、安装工程进度计划、方案、经甲方确认后方可签定安全文明管理协议书。

　　4、乙方在开工前日内将施工组织设计和工程进度计划提交甲方，甲方在日内提出书面意见或确认。

　　5、乙方在本工程所使用的混凝土、沥青混凝土均为商品混凝土。进场前，乙方需提供本工程商品混凝土及沥青混凝土检测报告等相关资料。

　　6、乙方严格按照国家规范、规定及施工图组织施工。

　　7、乙方指定具备项目经理资格的现场负责人，组织安排施工，并配合甲方做好协调工作。现场负责人。

　　8、乙方保证安全施工，严格按操作规程施工，在甲方接收工程前所发生的任何施工质量和安全事故责任，由乙方负全责。

　　9、乙方保证文明施工。乙方保证安全施工，进场人员必须通过现场安全考试方可进场，并且严格按操作规程施工，在施工过程中所发生的任何质量和安全事故及造成第三人的伤亡事故，均由乙方负全责。乙方保证文明施工，当天施工当天清理，工程竣工后保证现场清理干净，否则不予以验收。施工所产生的垃圾余土由乙方负责清理至园区内甲方指定位置。

　　10、乙方自行承担竣工验收前的成品保护工作。在竣工验收前由于成品保护不力所造成的一切损失由乙方自行承担。

　　11、工程经验收合格，乙方即向甲方移交该工程，乙方向甲方提交竣工资料及竣工图。

　　12、非经甲方同意，乙方不得将该工程的任何部分分包。

　　13、签定者不是乙方单位法定代表人的，则签定合同时即向甲方提供授权委托书，不能如期提供的，不与签定合同。

　　14、因乙方的原因致使建设工程施工期内及在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

　　第八条：验收

　　1、验收前乙方应提前向甲方申报，并做好竣工资料待甲方审核，验收具体时间由甲乙双方协商确定。

　　2、验收标准执行：。

　　3、对隐蔽工程及分项工程，必须经验收合格后，才能进行下一道工序。

　　4、如果验收没有通过，乙方必须在日内开始对工程进行调整，由此引起的一切费用均由乙方承担，直至验收合格为止。

　　5、验收日期以双方签定的验收交接单为准。

　　第九条：结算方式

　　1、竣工验收后，乙方根据验收单所述工程量，于竣工验收后日内向甲方报送结算材料;

　　2、甲方接到乙方结算材料后，审核无误符合要求的，甲方于日内向乙方支付工程款;

　　第十条：工程保修

　　1、本工程自验收合格并向甲方移交之日起，乙方保修年;

　　2、如在保修期内出现质量问题，乙方应于接到报修通知后日内派人保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可委托他人修理，费用由乙方承担。保修后，由甲方验收。

　　3、保修期过后，甲方组织验收，确定无质量问题后，向乙方支付保修款。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方不能按期报送施工组织设计和工程进度计划的，工程不能开工，每迟于合同约定开工时间一天，乙方向甲方支付合同总价的。

　　2、乙方逾期交付工程，每拖延一天，乙方向甲方支付合同总价的。如乙方延误工期达到天的，则甲方有权解除本合同，以本条甲方解除合同的，乙方应向甲方支付相当于合同总价的违约金。如甲方解除合同，则乙方应于收到甲方解除合同通知书后3日撤离施工现场，否则甲方对乙方施工现场物品有权自行处理，发生的相关费用由乙方承担。

　　3、如工程出现重大质量事故或隐患，乙方除修复外，还应向甲方支付合同总价的。对所发生的质量事故引起的一切损失均由乙方负责赔偿。

　　4、本合同签定后，双方都应认真遵守并执行。如有一方表示或以行动表示不能履行本合同，则另一方有解除权，以本条解除合同的，违约方应于收到另一方解除合同通知书后日内向对方赔偿相当于合同总价的的违约金。如甲方解除合同，则乙方应于收到甲方解除合同通知书后日撤离现场，否则甲方对乙方施工现场物品有权自行处理，发生的相关费用由乙方承担。如乙方解除合同，则甲方应于收到乙方解除合同通知书3日内对乙方实际完成的工程量进行结算。

　　5、甲方拖期付款，每拖延一天，甲方向乙方支付当期应付款项的。

　　第十二条争议解决办法

　　在合同履行过程中如果出现争议，双方应先协商解决，如协商不成，则向北京市区人民法院起诉。

　　第十三条合同生效

　　本合同自双方订立之日起生效，本合同一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。未尽事项双方另行补充协议，并与本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

建筑的合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方协商，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方完成。为加强项目管理，按规范、高速、优质、安全，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：福泉市综合医院项目

　　二、工程地点：贵州省福泉市金鸡山

　　三、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。

　　四、工程内容：

　　1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。

　　2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的'清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

　　3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);

　　5.包拉杆、钉子、铁丝、步步紧等辅材。

　　6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

　　五、工程质量：

　　六、工期：

　　七、劳务单价及结算方式：

　　1、劳务单价：

　　2、结算方式：按04定额面积计算规则计算面积;

　　3、付款方式：其余尾款在该分部工程完工验收合格后九十日内结清。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

建筑的合同10

　　购货单位：(以下简称甲方)

　　供货单位：(以下简称乙方)

　　为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条

　　材料品牌名称

　　规格

　　数量

　　单价交付时间

　　合计人民币金额(大写)：

　　1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。

　　3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4.乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和

　　处理意见。

　　第二条乙方的违约责任

　　乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。 2.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　3.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　第三条甲方的违约责任

　　1.甲方自提产品未按供方通知的___日期或合同规定的___日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的.代为保管、保养的费用。

　　2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　第四条不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第五条其它

　　按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　本合同自_____年____月_______日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。

　　购货单位(甲方)：

　　供货单位：(乙方)：

　　___日期：：

建筑的合同11

　　甲方(供方)：签订地点：

　　甲方经营部地址：签订时间：

　　乙方(需方)：

　　乙方公司地址：乙方施工地址：

　　因工程建筑需要，就建筑用材一事，根据我国《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经友好协商，在平等互利的基础上，为明确各方的'义务与责任，经双方协商一致签订本合同。

　　一、产品规格、单价、数量及付款计划

　　1、结算时货款和利息一并结清，不能只结货款不结利息。

　　2、甲方在送货过程中，应按照甲乙双方的协定，当甲方所送货款达到款。如乙方不按约定付款。甲方有权停止供货，并追收所送货款5%的违约金及全部货款。

　　3、乙方应在送货之日起月内付清全部货款，如不按约定付款，逾期每天加收余下货款的3%的违约金。

　　二、运输费用及责任：

　　1、以上材料由甲方负责运到乙方所指定现场。中途所发生的一切费用均由甲方承担。

　　2、乙方应提前三天向甲方通知具体供货计划及时间，甲方必须保证在双方计划三天内供货。

　　三、乙方指定授权收货人在收货单上签字确认，一经签字则视为甲方交货完全符合合同约定。

　　四、如乙方出现资金困难或者中途退场等不能按约定付款，余下货款由直接支付给甲方。此条款需盖章生效。

　　五、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商，其中一方可依法向所在地辖区人民法院起诉。

　　六、备注：以上产品单价不带发票，如需发票按3%收取。付款方式不能以承兑汇票方式支付。如遇市场波动价格双方协商。

　　七、本合同一式份，供方份，需方份。

　　本合同经双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑的合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　车号：

　　电话：

　　合同当事人就开阳县火车站建设土石方运输事宜，本着公平自愿、平等互利的原则，经协商达成以下协议：

　　一、内容概述：甲方租用乙方车辆运输开阳县火车站建设土石方运输的排放。

　　二、甲方的权利义务

　　1、权利：要求乙方按照合同规定保障车辆正常24小时到场参加运输渣土到指定地点。渣土运输过程中，甲方要求乙方对运输渣土加盖篷布、车辆出场要求对车辆进行清洗严禁撒落污染路面。对签订合同车辆如长期不到场运输影响工程进度，有权向乙方提出赔偿或解除合同。并应按有关规定结算乙方所有运输费用。

　　2、义务：甲方提供可供运输渣土，并保证乙方每天每车运输产值达叁仟元以上如因甲方不能满足运输要求则按每天贰仟元的台班计。合同规定准确、足额的给乙方结算运费。

　　三、乙方的权利义务

　　1、权利：在运输活动中，如甲方人员安排乙方为本合同之外的第三方提供运输的`，乙方有权拒绝。甲方如在规定期内未能按时结算出当期运费，乙方有权终止本《运输合同》，并根据情况进行追讨，追讨无效时有权向司法机关提请诉讼。

　　2、义务：在合同规定的期限内，对签订合同车辆保障车辆正常24小时到场参加运输渣土到指定的地点，如长期不到场运输影响工程进度，有权向乙方提出相应赔偿或解除合同。如有上述问题，应承担赔偿义务。

　　四、乙方承运资格

　　按国家有关规定提供以下相关有效证件复印件各一份：

　　1、车辆运营所必备的《行驶证》、《保险证》、《运营证》等合法证件。

　　2、年检合格的《个体经营户营业执照》、《税务登记证》(副本)。

　　3、乙方《身份证》、经年检合格的《驾驶证》。

　　五、乙方承运责任及违约管理

　　1、乙方如将渣土错运到货地点或无倒土场签字的，应无偿转运至甲方指定的倒。

　　2、装车按先来先装原则，不得随意插队，必须按甲方管理人员指定的路线运输，如有违规每次处人民币500元的违约金。

　　3、在无甲方管理人员具体安排或指派的情况下，乙方无权私自安排装车及运输，如有违规每次处人民币500元的违约金。

　　4、乙方在运输活动中有责任进行临时监督，不得给予装车人员小费，发现一次处以人民币200元违约金，违反以上约定三次的车辆，甲方可终止该车运输合同。

　　5、乙方在合同期内不得同甲方相关管理人员或收货方相关人员勾结多填多报吨位计时，及开虚假结算票据。如有此类情况，终止本《运输合同》并按具体损失进行赔偿，情节严重的交司法机关处理。

　　六、结算流程：

　　乙方在本月运输结束后将所有运输票据汇总 → 次月的1号—3号内将票据报送甲方，甲方于报送当月20号前将运输费付给乙方或乙方指定账户。(如遇不可抗拒因素或节假日时间顺延)

　　七、未尽事宜，协商补充，相关补充及合同附件具有同等法律效力。

　　八、本合同壹式贰份，甲、乙、双方各执壹份，有同等法律效力。自合同各方签署之日起生效。

　　九、本合同有效期从年月日到年月日止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑的合同13

　　需方： (以下简称甲方)

　　供方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就甲方购买乙方方木用于大众汽车变电站工程建设事宜并协商一致，订立本合同。

　　工程名称：

　　工程地点：

　　一、材料名称及规格、型号、材料数量、单价及总价

　　注：以上单价含税票及运输费在内。

　　乙方提供的方木应符合以下标准：

　　1、质量标准：到工地的方木必须无弯曲，精方达90%以上。方木规格按要求规格结算。

　　2、在正常使用情况下如有质量问题，进行免费调换。

　　3、材料的种类、规格、质量不符合合同约定要求时，甲方有权拒绝接收，由乙方自行运出现场，并承担费用。如乙方在货物内用断料及短料充数，发现一次按十倍扣除方量。

　　4、乙方供应的方木进入甲方施工现场或另行指定的地方后，由甲方指定人员及库管对方木的数量、规格、外观、材质质量按相关标准和规定进行验收。

　　二、合同期限

　　本合同期限为乙方第一次送货之日起，至货款付清为止。

　　三、供货及验收

　　由乙方送货至甲方承建的建设工程工地，或由甲方指定的地点。乙方送货所发生的所有费用由乙方自行承担。

　　1、交货日期按甲方的'工程进度计划，甲方提供需求计划，乙方应按照甲方要求在三天内送至甲方指定收货地点，乙方保证按时到货。货到时，甲方负责安排吊车和工人卸货及提供放置货物的场地。

　　2、乙方送货途中发生方木的损毁所产生的损失费用由乙方自行承担，甲方不予承担。

　　3、乙方供应方木数量、外观、材质进入甲方施工现场，由甲方指定人员及库管对质量的有关标准和规定进行验收。

　　4、供货的数量、规格应由甲方每次向乙方提供的材料计划单或电话信息为准，甲方指定收货人姓名： ( 身份证号 )验收;并在乙方发货、销售单上由甲方指定收货人签字并加盖甲方项目部章生效，其他人员收货签字无效(如签收人员有变化，甲方及时通知乙方)。乙方依此作为送货凭证，作为结算凭证。

　　四、货款结算及付款方式：

　　乙方货到甲方工地，现场经甲方验收合格后首付到场材料货款的70%，剩余的30%在第2个月内付清。每次付款前乙方将本次付款金额的税票送财务后再付款。

　　五、材料进场约定

　　乙方在每次发货前，必须将发货清单及货物到达项目部时间及签收单电话至甲方办公室，甲方将随时抽查货物质量、数量，如乙方未将发货清单及货物到达时间签收单电话至办公室，甲方对该批货物不予认可，如发现乙方供货质量、材质、数量有问题的，而引起甲方项目部发生的一切损失由乙方承担全部责任。

　　六、甲方责任

　　(1)甲方有权确定和要求乙方送货时间和送货地点。

　　(2)甲方有权对乙方所送货物进行检查，对检验不符合第一款约定的货物，甲方有权退货或要求换货，由此造成的损失由乙方承担。

　　(3)甲方将以现金支票的形式结算给乙方单位。

　　七、乙方责任

　　(1)乙方有义务向甲方提供符合合同约定树种、质量、数量的方木。如乙方提供的方木质量有瑕疵，数量减少，乙方违约。

　　(2)乙方有义务按照甲方合同约定的时间、地点，按时送达货物。否则乙方违约，并应承担由此造成的甲方所有损失。

　　(3)乙方有权利要求甲方按合同约定支付款项，如甲方不能按合同支付款项，乙方有权利停止供货。

　　八、争议的解决

　　凡本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互惠互利的态度，友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方可向合同签订地所在地人民法院提起诉讼。

　　九、合同效率及其他

　　(1)本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行失效，乙方应在甲方最后一次付款后向甲方出具合同终止函。本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，同具有法律效应力。

　　(2)本合同未尽事宜，双方另签协议，与本合同同时有效。

　　(3)本合同的附件包括双方的资格资料，送货收货清单，往来账单，支付证明等，与本合同同时使用，同时具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或其委托代理人：或其委托代理人

　　年月日：

建筑的合同14

　　年____月____日，_________（简称甲方），与_________（简称乙方），签订安装主机的项目合同。

　　1．安装工程名称：_________。

　　2．工程地点：_________。

　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。

　　5．安装工程总价格：_________美元整。

　　6．安装工程付款进度：第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即_________美元整；第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40％，即_________美元整；第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10％，即_________美元整；第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10％，即_________美元整。

　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________美元整。

　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。1

　　1．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的`一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　2．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。

　　3．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。1

　　4．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。相关的合同通用版83;英文建筑标准版标准合同书;房屋建筑装修施工标准版标准合同书;建筑工程施工安全合同协议书183;建筑安装施工标准版标准合同书;国际土木建筑工程标准版标准合同书;标准建筑工程施工合同通用版

　　5．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　6．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________主机保养服务一（1）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　签订地点：_________