当前位置:好职网>实用文>合同范本>建设工程合同

建设工程合同

时间:2023-01-29 19:13:19 合同范本 我要投稿

建设工程合同【热】

  随着法律观念的深入人心,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家整理的建设工程合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

建设工程合同【热】

建设工程合同1

  建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工、监理等合同。建设工程合同是工程承发包双方实现市场交易的重要方式和依据。《建筑法》、《合同法》和《质量管理条例》对于建设工程合同都做出了明确的规定。其要点有:

  建设工程的发包单位和承包单位应当依法订立书面合同。《合同法》明确规定,建设工程合同应当采取书面形式。因此,以口头方式或其它形式订立的建设工程合同不符合法律规定,是无效合同。合同履行时发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务,不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。

  合同的`主要内容规定为:勘察、设计合同应当包括提交有关基础资料和文件的条款;施工合同的内容应当包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;监理合同应当包括发包方委托监理的内容、发包方与监理方权力责任的划分、监理费用及付款方式等条款。

  建设工程竣工后,发包人应及时按照约定支付价款,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告。发包人如逾期不支付,除按建设工程性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包方协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。折价和拍卖款,承包人享有优先受偿其被拖欠工程款的权利。

  为了保护发包与承包双方的合法权益,依照《合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》,建设部和国家工商局组织编写了建设工程施工合同文本等示范合同文本。以建设工程施工合同文本为例,其主要内容如下:

  1、协议书

  协议书包括发承包双方全称;工程概况;工程承包范围和方式;合同工期、质量标准;合同价款;组成合同的文件;甲方关于按照合同约定支付合同价款的承诺及乙方按照合同约定进行施工、竣工交付工程及质量保修的承诺;生效日期及条件。

  2、通用条款

  通用条款是双方都需认可的词语、合同文件和对于工程事务的处理方法。包括双方的一般权利和义务;施工组织设计和工期;质量与检验;合同价款与支付;设备材料供应;工程变更;竣工验收与结算;违约、索培和争议;其他有关安全施工、发现文物及地下障碍物的处理方法、工程分包、不可抗力、保险、担保、合同解除、合同生效与终止的处理方法。

  3、专用条款

  规定以上内容和结合具体工程的一些特殊规定。

  4、附件

  建设施工示范合同文本的附件有:

  (1)乙方承揽工程项目一览表;

  (2)甲方供应材料设备一览表;

  (3)工程质量保修书。

建设工程合同2

  甲方:(发包人);单位:

  乙方:(发包人);单位:

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同:

  一、工程名称:厂房;

  二、工程地点:____县官墩乡;

  三、清包工;

  四、承包范围:本工程设计图纸中的`所有钢筋工,甲方提供钢筋,塔吊,其余都由乙方自己负责;

  五、开工日期:________年____月____日(具体时以发包人通知单为准);

  六、工程单价:按每平方米43元计算;

  七、付款方式:工程开始到一层现浇面结束,____日内付工程款量的20%,二层现浇面结束后____日内付工程量的20%;三层现浇面结束后____日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后____日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;

  八、双方责任:

  1、甲方向乙方提供一套完整的图纸,相互交流,如有不符要求应及时向甲方提出,否则后果自负;

  2、乙方配备现场施工用电至电箱;

  3、乙方配合甲方专职人员,负责现场协调,安全文明施工;

  4、上报施工队人名单,保证农忙不停工,所有参加施工人员均为合法公民,所有个人必须自行买保险;

  5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;

  6、对甲方材料做到按需使用,不得浪费,如有合理,可以节约,要向甲方提出,如让甲方查出浪费材料,予以重罚;

  九、工期延误如重大设计变更,因气候影像较大,停电,时间则相应顺延;

  十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽,上班时不得喝酒、打架、聚会闹事,发现一次相关事件由相关人员负责,并且甲方对乙方进行经济处罚500次;

  十一、质量管理质量等级,合格,乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;

  十二、施工安全、施工生产目标承诺

  1、杜绝重大安全事故,事故后果由乙方承担;

  2、杜绝设备、火灾事故;

  3、安全生产、文明施工;

  十三、合同有效期限自________年____月____日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;

  十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁;

  十五、本合同一式两份,由甲方双方各执一份,本合同经双方签字盖章后生效!

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程合同3

  抵押人:

  (以下简称“甲方”)地址:

  邮编:法定代表人:

  营业执照号码联系方式:抵押权人:

  (以下简称“乙方”)地址:

  邮编:法定代表人:

  营业执照号码联系方式:债务人:

  (以下简称“丙方”)地址:

  邮编:法定代表人:

  营业执照号码联系方式:

  1、________年____月日,本合同乙方与丙方签订的编号为____的《合同》(以下简称“主合同”,详见附件1)、

  2、甲方自愿以其在建工程作为抵押物,担保丙方按期履行付款义务、经平等协商,各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同,以资共同信守、

  一、主债权

  1、本合同所担保的主债权为:依据主合同约定_________ 、

  二、抵押物

  1、坐落位置:_________区_________街路_________号(详见附件2《抵押物清单》)、

  2、用途:_________,建筑结构:_________、

  3、建筑面积:

  ,占地面积:

  4、已完成部分:层数_________

  建筑面积_________平方米、

  5、竣工时间:

  6、土地使用权取得方式:

  出让划拨

  使用年限:________年____月____日起至________年____月____日止、

  7、证件(详见附件3—7):

  (1)国有土地使用证号:

  (2)建设用地规划许可证号:

  (3)建设工程规划许可证号:

  (4)建设工程开工许可证号:

  (5)开工许可证号:

  (6)预售销售许可证号:

  8、其他:

  【配套、装修等】

  三、抵押物价值及抵押率

  1、本合同项下抵押物共作价人民币(大写)

  元整,抵押率为百分之

  —,实际抵押额为人民币(大写)

  元整、

  四、担保范围

  1、抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的费用(仲裁、诉讼费用、差旅费、律师费等等)、

  五、抵押登记

  1、各方应于本合同签订后5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请及相关资料:

  2、乙方应于抵押权消灭后5个工作日内,向登记机关送达撤销抵押登记的通知,协助甲方办理撤销登记手续、

  3、各方应当协力提供登记所需文件、资料等、

  (1)甲方:

  (2)乙方:

  (3)丙方:

  4、因抵押登记和撤销登记所发生的费用,由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的,由各方承担各自的费用、

  六、抵押物的使用与处分

  1、抵押物由甲方占有、使用,全部收益归甲方所有、

  2、未经乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外、

  3、抵押物灭失的,丙方应当另行提供担保或提前清偿债务,乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权、

  七、行使抵押权的`条件

  1、出现下列情况之一时,乙方有权依法处分抵押物:

  (1)主合同约定的付款期限届满,丙方未依约支付合同价款的;

  (2)丙方被宣告解散、破产的、

  2、处分抵押物所得价款,不足以偿还主债务的,乙方有权另行追索;价款偿还主债务后还有剩余的,乙方应退还甲方、

  3、乙方行使抵押权后,甲方有权向丙方追偿、

  八、抵押权的消灭出现下列情形之一时,抵押权消灭:

  (1)主债权消灭;

  (2)抵押权实现;

  (3)法律规定的其他情形、

  九、违约责任

  1、由于甲方保管不善,造成抵押物毁损的,乙方有权要求恢复原状,或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款、

  2、未经抵押人同意,乙方与丙方变更延长主合同付款期限的,可自行解除本合同,、

  十、争议解决方式因履行本合同产生的纠纷,经各方协商仍无法解决的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼、十

  一、合同的生效本合同自各方代表人签字并加盖单位印章之日起生效、(此页无正文)此页系合同签署页

  甲方:(印章)

  代表人:

  乙方:

  (印章)代表人:

  丙方:(

  印章)代表人:

  签订时间:________年____月____日

  签订地点

建设工程合同4

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务,针对小湾电站场内捌柒联营体10KV施工电源架设工程具体情况,双方协商达成如下协议。

  第1条工程概况:

  1.1工程名称:小湾电站场内八七联营体10KV施工电源架设工程,具体工程项目如下:

  ①GJ-35mm2线路架设;

  ②YJV22-3*35电缆的敷设,电缆头的制作、安装;

  ③水泥电线杆的架设;

  ④跌落保险开关购置、调试、安装;

  ⑤避雷器购置、调试、安装;

  ⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;

  1.2工程建设地点:小湾电站现场。

  1.3工程承包方式及承包范围:

  1.3.1工程承包方式为:10KV线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。

  1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试,以及变压器除外的所有设备材料购置。

  第2条甲方责任:

  2.1负责由甲方提供的变压器的'运输、装卸、验收、保管。

  2.2负责对乙方的施工质量进行监督。

  2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。

  第3条乙方责任:

  3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。

  3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。

  第4条工程开工、竣工日期:

  4.1工程开工日期:____年____月____日

  4.2工程竣工日期:____年____月____日

  4.3总日历工期:4天

  第5条工程质量要求及验收:

  5.1乙方本着“质量第一”的宗旨,加强工程施工过程中的质量自检、自查,确保工程质量。

  5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35KV及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。

  第6条施工安全:

  6.1在施工过程中,乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范,贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针。

  6.2施工中人员、设备的安全及安全责任全部由乙方自行承担。

  6.3线路、设备自投产运行日起运行维护工作由甲方负责。

  第7条合同价款;

  7.1该工程线路及设备安装的价款总计:29987.66元(线路架设及设备见预算表)。工程完工后即可结算。

  第8条工程验收:

  8.1工程竣工验收投产后交一式二份验收报告附简图给甲方。

  第9条工程保修期限:

  9.1工程保修期为一年,保修期自工程投产3日后计起。保修金为合同总价款的5%。如在保修期内无质量问题,保修期满后,甲方无息支付全额保修金给乙方。

  9.2保修期间因乙方采购的设备装置性材料质量及施工质量造成的质量问题由乙方无偿保修。因不可抗力事件如飞石、山体滑坡、机械损伤、人为破坏等造成的事故由乙方负责有偿维修,须另计费用。

  第10条工程款的结算与支付:

  10.1工程竣工验收投产后结算支付95%工程款给乙方,工程款的支付方式为转帐支付。

  第11条合同纠纷的解决办法:

  11.1甲、乙双方在合同执行过程中发生的纠纷由双方协商解决。

  第12条其他:

  12.1本合同有效期自甲、乙双方签定日起生效,至工程竣工验收质保期满工程款付清后,本合同自行失效。

  12.2本合同正本____份,甲方____份,乙方____份;副本____份,甲方____份,乙方____份。

  甲方(盖章)负责人(签章)

  乙方(盖章)负责人(签章)

  日期:

建设工程合同5

  建设单位:〔以下简称甲方〕;

  拆迁户(单位): 市(县)区(镇)街(路)号房主(代表人)〔以下简称乙方〕。

  根据建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。

  第一条 乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间,共平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于年月日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

  第二条 乙方应于年月日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。

  第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

  1.乙方自行找房周转,每人每月补助元;

  2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助元;

  3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。

  第四条 甲方安置乙方的住房位于,共套间,层号,配有等装备。

  第五条 乙方家庭的全部成员(18岁以上者)等人一致签字同意作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的'各项费用,一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。

  第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。

  乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。

  第七条 其他:。

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式份,交市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委等单位各留存一份。

  甲方:_________________乙方:_________________

  地址:_________________地址:_________________

  电话:_________________电话:_________________

  代表:_________________代表:_________________

  签约日期:_____________签约日期:_____________

建设工程合同6

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  工程名称:

  本合同依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经双方协商,本着友好合作原则,达成如下分包合同:

  一、承包范围:

  二、承包方式:

  三、质量标准:

  四、工期:

  本工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工,工期为 天。

  五、收费标准及支付方式:

  1、经双方协议,本工程总量为 米,收费标准为 , 共计: (大写: )

  2、合同总价依据实际完成工程量进行结算。

  3、付款方式:

  六、变更及工程费用调整:

  1、本工程进行中,发包人对本工程与技术要求提出变更时,发包人应在变更前 天内发出书面通知。承包人接到变更后 天内予以确认。

  2、变更后及承包增加施工费用,发包方按市场价予以调整。

  七、发包责任:

  1、发包方在开工 2 日前向承包方提供本工程施工组织设计、技术交底与要求、设计图纸及放线定点轴线。

  2、开工前,发包方应办理开工许可证、工作场地使用等手续,及时解决好有关扰民和影响正常工作的有关问题,并承担相应费用。

  八、承包方责任:

  1、承包人按本合同所规定的时间完成本工程的工作内容

  2、严格按本工程设计方案及技术要求进行施工,确保施工质量。

  3、施工中如发现问题应及时汇报,并提出相应的处理方案,经发包方确认后进行施工。

  4、负责好现场测量放线、桩体定位、施工技术资料记录工作,并如实及时提交发包方,如因承包方的遗漏、错误造成工程质量问题,承包方应负责补救并承担相应责任,情况严重时,发包方有权向承包方追偿相应损失。

  5、遵守国家及北京市有关施工管理规定,服从现场指挥与领导。

  九、违约责任:

  甲方或乙方不能按照本协议条款约定履行各自的各项责任及发生与本合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任。

  十、材料与设备

  1、发包人及承包人对各自所提供的材料及机械设备进场负责,并经双方验收合格后方可使用。

  2、若造成窝工、误工所造成的损失,责任是甲方的由甲方负责,是乙方的由乙方负责。

  十一、报告、成果、质量检查与验收

  1、发包方负责组织对承包人交付的`报告、成果、文件进行检查与验收。

  2、承包方应对其所确保提交的报告、成果、文件的真实性进行负责。

  3、隐蔽工程检查由承包人自检后,通知发包方进行检查与验收,经发包方签字确认后方可进行下一道工序。检验不合格,承包人负责在规定的时间内必须进行修补。

  十二、本合同未尽事宜,经双方协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十三、其它约定事项:

  十四、合同终止

  本合同自发包人、承包人签字盖章后生效,发包人、承包人履行完成合同所规定的义务后终止。

  本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建设工程合同7

  甲方:________(以下简称甲方)

  乙方:________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、工程概况及承包方式

  1、工程名称:________

  2、工程地点:________

  3、工程承包方式:包工包料

  4、工程概况:建筑面积________平方米。

  二、工程装修内容

  综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

  三、工程造价

  工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据。

  工程造价为:________¥元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

  四、工程期限

  工程开工日期:________年________月________日

  工程竣工日期:________年________月________日

  五、质量要求

  按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。办公室装修合同范本

  六、付款方式

  完工一次性结算

  七、双方责任

  1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求。提供现场使用的水、电位置。提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸。对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明。施工场地要平整。

  2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

  八、其它事宜

  经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延。如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以"现场签证形式"由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的.材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

  3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

  4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上饶市仲裁委员会进行申诉。

  5、其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

建设工程合同8

  合伙人(以下简称甲方):____________

  身份证号码:________________

  合伙人(以下简称乙方):____________

  身份证号码:________________

  经协商,甲乙双方就合作施工合同工程施工事宜达成一致意见,以便共同遵守。

  第一条工程实施责任及要求

  1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担(包括该合同项下的全部变更工程)。

  2、工期、质量必须满足主合同要求。

  第二条甲方责任

  1、负责及时办理主合同的预付款手续。

  2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权,解决只能由甲方解决的事项。

  3、负责沿线地方政府的协调工作及本工程的通知、图纸等。

  第三条乙方责任

  1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

  2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程,自担风险、自负盈亏。

  3、自觉接受甲方的各项监督检查。

  4、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的'活动。

  5、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务,及时支付民工工资。

  第四条费用、结算与支付

  1、本工程采用包工包料包安全的方式,一次包干价:_________元,按甲方给乙方提供的图纸所注明的工程量,超出图纸部分另行计算。

  2、经双方协商,乙方开工之日起一个月内,甲方开始支付乙方工程款,按实际完成工程量支付(基础完工后付工程总造价的___%,一层封顶付总造价的___%,二层封顶付总造价的___%,封顶付总造价的___%,内外粉刷时付___%,工程竣工付___%,余款___%工程完工后________年内付清)

  第五条违约责任

  1、对于主合同所规定的甲方的合同责任,如因甲方工程款支付不及时造成停工引起的损失由甲方承担一切责任。双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约,违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

  2、工期5个月,质量达到合格标准。

  3、由于乙方自身原因产生安全事故,导致乙方、甲方或

  第三方人身财产受损,乙方须自费承担事故处理费用,向受损方赔偿。 其他未尽事宜,双方友好协商,并签订补充协议。补充协议作为本协议的补充,不得与本协议相抵触,应与本协议一起共同执行

  1、本协议经双方签字盖章后生效。履行完协议约定的全部义务、工程竣工验收合格,保修期满,结清各项费用后终止。

  2、本协议一式三份。甲方二份,乙方一份。

  甲方:____________

  联系方式:________________

  乙方:____________

  联系方式:________________

  签订日期:________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程合同9

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  一、承包事项:平顶山飞宇国际汽贸城XX楼及室外管网道路工程技术资料

  二、承包方式:

  1、平米包干X元。2、总建筑面积为:67002,价款为:10050元。大写:一万零伍拾元。

  2、室外管网定价包干价款为:()。

  3、合计:合同总价款为:(大写:)。

  三、合同工期:合同工期为________年____月____日至________年____月____日。

  四、付款方式

  1、甲方每月支付乙方工程资料费20。00(大写:两千元整)如果甲方在达到资料费支付条件后____日内无法支付乙方工程资料费,乙方保留停止工作和解除合同的权力。

  2、如果在合同工期内,甲方未完成所有施工任务,导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,则在延期的月份内,甲方需按月支付乙方工程资料费20。00(大写:两千元整)。延期月份15天以下(含15天)按半月计算,15天以上的按全月计算。

  五、承包范围:工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。

  六、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。

  七、工作分工

  乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步的,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

  ①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料的'、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。

  ②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。

  ③资料签字由乙方找相关人员签字的,要求与工程同步。

  ④分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。

  八、合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

建设工程合同10

  建设工程合同按照工程不同的性质、阶段、内容通常可作如下分类:

  一、 按承包方式分类:

  工程总承包合同、承包合同、专业分包合同、劳务分包合同。

  工程总承包合同,又称为“交钥匙承包合同”,亦即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人。

  承包合同,是指总承包人就工程的勘察、设计、建筑安装任务分别于勘察人、设计人、施工人订立的勘察、设计、施工承包合同。

  专业分包合同,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的合同.如单位工程中的'地基、装饰、幕墙工程。

  劳务分包合同,是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的合同。

  二、 按工程实施的不同阶段和职能分类:

  勘察合同、设计合同、施工合同、招投标代理合同、监理合同、工程咨询合同、物资采购合同、工程保险合同、工程担保合同等

  三、 按工程计价方式分类:

  固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同。

  其中固定价合同可分为固定总价合同和固定单价合同;可调价合同可分为可调总价合同和可调单价合同。

  四、 按施工内容(单位工程、分部分项工程)分类:

  主体结构合同、地基与基础合同、设备安装合同、水电合同、装修合同、电梯合同、幕墙合同、弱电工程合同、锅炉合同、垃圾处理合同、室外道路合同、园林绿化合同等。

  五、按行业的不同分类:

  建筑工程合同、市政工程合同、水利工程合同、公路工程合同、铁路工程合同、通讯工程合同、航空工程合同、港口工程合同等

建设工程合同11

  发包人:__________

  承包人:__________

  发包人委托承包人承担__________工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理__________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,

  经发包人、承包人协商一致,签订本合同。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程建设地点:

  1.3岩土工程任务:cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务

  1.4承包范围:cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。

  1.5预计的岩土工程工作量:cfg桩、碎石桩合计3700米,褥垫层120m

  第二条发包人向承包人提供的有关资料文件

  序号

  资料文件名称

  份数

  内容要求

  提交时间

  1

  基础图

  1

  已提交

  2

  地勘资料

  1

  已提交

  第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件

  序号

  资料文件名称

  份数

  内容要求

  提交时间

  1

  竣工报告

  1套

  施工完毕

  第四条工期

  本地基处理工程自____年_____月_____日开工至____年_____月_____日完工,工期为天不含检测。

  第五条收费标准及付费方式:

  5.1本岩土工程单价cfg桩、碎石桩__________元每米,褥垫层__________元每立方,预计总价__________元(大写:____________________);

  5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%,待工程检测合格后,支付工程总款80%,提交成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用。

  第六条发包人、承包人责任。

  6.1发包人责任

  6.1.1发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

  6.1.2在工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

  6.1.3发包人应及时为承包人提供并解决施工现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

  6.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

  6.2承包人责任

  6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

  6.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的100%。

  6.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

  6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的.建、构筑物,古树、名木和地下管线(通道)、文物等。

  6.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

  6.2.6承包人应对施工段相应的安全责任事故负责。

  第七条违约责任

  7.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成停、窝工或来回进出场地,工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

  7.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

  7.3发包人应按时按双方约定时间支付工程款,在约定时间未支付工程款每推迟一天应承担以应付工程费千分之一计算的滞纳金。

  7.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

  7.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,由承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

  第八条报告、成果、文件检查验收

  8.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

  8.2工程完工,发包人应在3天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

  8.4工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工时期。

  8.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起15天内,承包人应将岩土治理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。

  第九条本合同未尽事宜,经发包人与承包协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第十条其它约定事项:

  第十一条争议解决办法

  本合同发生争议时发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解。发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向当地人民法院起诉

  第十二条合同生效与终止

  本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

  本合同一式___份,发包人____份、承包人___份。

  发包人名称:__________(盖章)承包人名称:__________(盖章)

  法定代表人:__________(签字)法定代表人:__________(签字)

  委托代理人:__________(签字)委托代理人:__________(签字)

  电话:__________电话:__________

  传真:__________传真:__________

  开户银行:__________开户银行:__________

  银行帐号:__________银行帐号:__________

  ____年_____月_____日____年_____月_____日

建设工程合同12

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同协商,将龙泉1号商住楼及洛门福顺佳园1号住宅楼、3号住宅楼的铝合金门、窗加工制作安装承包给乙方张应红,商定条款如下,以资共同遵守。

  一、承包范围:本工程图纸设计范围内的所有铝合金门、窗及阳台整体承包。

  二、承包方式:采用包工包料带安装的方式。

  三、结算价格:铝合金窗及阳台综合价175元╱m2,龙泉1号商住楼门面地弹门220元╱m2.要求型材为宏达牌,1mm厚,电泳香槟色。

  四、付款方式:签订协议后,龙泉1号商住楼加工前甲方付乙方材料款3万元整(大写:叁万元整);洛门福顺佳园1号楼加工前甲方付乙方材料款7万元整(大写:柒万元整);3号楼加工前甲方付乙方材料款10万元整(大写:拾万元整)。其余金额待所有工程完工结算。

  五、双方的权利和义务

  1、甲方须按照双方约定支付乙方价款,如甲方未能按协议付款,影响到工程进度,一切责任由甲方负责承担。

  2、乙方在施工过程中要服从管理,管好自身作业人员,如在材料款支付到位的.前提下,未能赶上工程进度,一切责任由乙方负责承担。

  六、特别约定:在签订此协议时,甲方将洛门福顺佳园3号住宅楼的二单元四层西户(401号)住宅房一套以每平方米2300.00元的价格出售给乙方使用,房款结算定为到该承包协议整个工程完工后,根据乙方门、窗工程款长退短补一次性结清。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,工完账清自行失效。

  甲方:(签字)

  年 月 日

  乙方:(签字)

  年 月 日

建设工程合同13

  编号:(工字)第号 委托保证人(总承包商,以下称甲方) 住所: 法定代表人: 电话:

  传真: 保证人(以下称乙方) 住所: 法定代表人: 电话:

  传真: 鉴于甲方与(以下简称供货商)于________年____月____日签订编号为《买卖合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。

  第一条定义

  1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证。当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。

  1.2本合同所称货款是指。

  第二条保证的范围及保证金额

  2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。

  2.2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%,数额最高不超过人民币___元(大写:)

  第三条保证的方式及保证期间

  3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。

  3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。

  3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间,经乙方书面同意后,保证期间按变更后的.时间做相应调整。

  第四条承担保证责任的形式 乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时,由乙方向供货商支付。

  第五条担保费及支付方式

  5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

  5.2双方确定的担保费率为: .

  5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元(大写:)

  第六条反担保 甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

  第七条乙方的追偿权 乙方按照合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。

  第八条双方的其他权利义务

  8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向供货商出具《总承包商付款(供货)保函》。

  8.2甲方如需变更名称、经营范围、注 册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前____日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

  8.3未经乙方同意,甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同。未经乙方书面同意,甲方不得将其主合同的权利、义务转让给

  第三人。

  8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。

  第九条争议的解决 本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决。协商不成的,通过第款约定的方式解决:

  9.1向法院起诉;

  9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)

  第十条甲乙双方约定的其它事项

  第十一条合同的生效、变更和解除 1

  1.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。 1

  1.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

  第十二条附则 本合同一式份,甲乙双方各执份。 甲方:

  乙方: 法定代表人:

  法定代表人 (或授权代理人)

  (或授权代理人)________年____月____日________年____月____日

建设工程合同14

  甲方

  乙方

  甲方建商住楼一幢,施工场地地已平整,道路畅通,水、电设施齐全,各种建设审批手续完备,已完全具施工条件。为使楼房尽快建设,明确双方的权利义务,经甲乙双方共协商,自愿达成以下建房协议,以便共同遵守。

  一、工程名称为:

  商住并用房。

  二、工程结构:

  商住并用房层,其中1层为框架结构,以上为砖混结构。

  三、图纸和文件的保管与提供:

  协议书成立后日内,甲方交付施工图两套,交付乙方的图纸由乙方保管,并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方承担。设计变增的工程量由甲方支付施工费,变减的工程量可相应减少工程费用。

  四、承包范围及要求:

  承包范围为该工程的地基处理(地基高于公路公分后,再三步阶梯计公分为一层的地坪),结构建造(土建施工),内外墙水泥粉墙(外墙贴瓷砖),室内水泥地坪,墙内及室顶的电话线、有线电视线,网络线路、空调线、照明电线等暗线的安装,上下水道预留管道的处理及防水处理,房顶的建设及防水处理,天然气管道的`预留处理,木工施工,楼梯的建造。要求:严格按照施工图纸施工。

  五、承包方式:

  包工不包料

  六、工程期限:

  20xx年xx月xx日开工,20xx年xx月xx日峻工,有效工期为xx天。不能如期峻工,承担甲方因此而付出的看管费、劳务费,造成材料损失的,以购买价承担材料费。甲方变更设计增加施工量的相应增加工期。自然条件造成不能施工的自动延长工期。乙方无正当理由停工天以上,甲方有权解除协议,未支付施工费用不再对付。

  七、施工设备的提供:

  施工设备及机械由乙方全部提供,并与本协议书成立后,图纸交付之日起日内运到施工场地。施工设备、施工机械的数量,以有效保证正常施工为限。

  八、价金及支付方式:

  以上工程总承包金为元。变更设计的,变更后的工程量,按总价金与总工程量的比例,计算变更价金的增减。

  支付方式:采用现金分期支付的方式。施工机械施工设备到施工场地付总价金的xx%,三层主体结构完成后付总价金的xx%,全部主体结构完成后付总价款的xx %,墙体粉墙完成后付总价款的xx%,全部工程完工付至价款的95%,下余5%作为保修费用一年以后支付。

  九、材料供应:

  工程所需材料由甲方提供,乙方对不符合质量的材料有义务要求甲方更换,不履行此注意义务而发生的损失由乙方承担责任。

  因材料供应的原因至工程延误的,乙方有权同等地延长施工期限。

  对材料的使用应依合理为原则,不得有浪费的情形,否则甲方有请求乙方有赔偿的权利。

  十、质量要求:

  严格按施工图纸和有关建设部门的规定施工。

  十一、施工安全:

  乙方全面负责本施工过程中的施工安全,施工中出现的一切事故均由乙方承担。

  十二、工伤事故的处理:

  对到施工场地的施工人员,乙方必须按实际人员,办理施工人员及第三人人身生命财产办理保险,支付保险费用。

  施工中发生的一切人身损害和第三人人身损害,由乙方承担。

  十三、质量保修:

  乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修,并保修期内承担质量保修责任。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。

  十四、违约责任:

  本协议书中各条款任何一方不履行或不完全履行即构成违约,违约方承担守约因此而造的全部损失。

  十五、本协议未尽事宜另行协商。

  十六、本协议一式份,甲乙双方各持一份,交保管一份。

  附:施工图纸以及施工图中对各项标准,参数及施工要求等是本协议书的组成部分。

  甲方

乙方

  20xx年xx月xx日

建设工程合同15

  甲方:

  乙方:

  为了明确甲乙双方的权利、义务和经济责任,在平等互利的基础上,经双方友好协商定立本合同。

  第一条 工程项目

  一、 工程名称:冷干机安装工程

  二、 承包内容和范围:空压机及冷干机的连接、安装。

  三、 工程地点:甲方公司内空压机房(甲方指定的地点)

  第二条 施工准备

  一、 甲方责任:

  指派工程负责人,对施工进行协调,监督施工质量、工程进度和施工安全等有关事项,施工期间的施工安全问题均由乙方自己负责。

  二、 乙方责任:

  1. 乙方严格按甲方提供图纸、技术参数施工,无图纸部份乙方提供方案由按甲方认可再施工,辅助材料均由乙方负责提供;

  2. 确保安全施工及文明施工,安全责任自负,遵守甲方及政府的各项规章制度,否则后果自负。

  3. 在设备安装、调试运行后一年内,如出现因乙方造成的质量问题,由乙方负责维修或更换。

  第三条 工程期限

  1. 20__年5月1日施工,并于当天完成。

  2. 如遇下列情况,经甲方现场负责人签证后,工期顺延:由于甲方提出重大设计变更而影响进度的;人力不可抗因素而延误工期的`。

  第四条 工程价款的支付与结算。

  1. 工程造价:20__.00)

  2. 工程款支付:验收合格见票30天内以银行转账方式支付100%货款。

  第五条 违约责任

  1、乙方在施工过程中损害甲方利益。乙方负80%责任即承担甲方80%损失费用。

  2、乙方正常情况下,不能按时完工,甲方将以每逾期一天,从工程总款中扣除2%工程总款,并以递加方式计算。

  3、乙方在施工过程中,甲方不进行必要的协助,视为甲方违约。每违约一天甲方赔偿乙方1%工程总款,并以递加方式计算。

  第六条 合同争议

  各方应严格执行本合同,认真履行各自权利和义务。如有争议,双方协商解决。协商不成可向人民法院起诉。

  第七条 附则

  本合同一式二份,每方各执一份。双方签字盖章后即生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

【建设工程合同】相关文章:

建设工程合同10-10

工程建设合同11-16

建设工程基本建设借款合同02-17

建设工程招标合同04-18

标准建设工程合同03-31

电力建设工程合同04-03

【推荐】工程建设合同03-29

建设工程投标合同03-25

热门建设工程合同04-19

工程建设合同【推荐】03-31