钢材买卖合同

钢材买卖合同15篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的钢材买卖合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

钢材买卖合同1

　　乙方:　　________________

　　甲方:________________

　　第一条、工程名称

　　1、上海城开万源城项目;

　　2、上海意邦国际建材市场项目;

　　3、绿地江湾项目;

　　4、静安配套世博项目。

　　第二条、标的、数量

　　甲方因工程需要，不定时多批次向乙方采购钢材，数量约52650吨，合同总价暂定为贰亿零壹佰壹拾贰万元，按实结算。(本合同钢材用量、标的暂定)。

　　第三条、价格

　　一级钢(合格品)、二级钢(合格品)、三级钢(合格品)：当日西本价+150元/吨。

　　以上单价已包括以下费用：发票、装卸费、运输费、检测费、备料费、税金等。

　　第四条、(交)提货时间及数量

　　甲方可以通过书面、电话、传真或者用手机短消息方式通知乙方指定专门人员的钢材品名、规格、数量，乙方接通知后叁天内，根据现场实际路况安排车辆，将甲方要求数量的钢材送至工地甲方指定地点。数量以甲方指定收料人签收的入库单为准。此签字入库单作为甲乙双方结算的'初始依据。在甲乙双方每月达成结算单后，甲方回收所有的入库单，甲方指定人员签署的结算单作为最后的计算依据(入库单不作为最后结算的依据)。

　　第五条、质量标准

　　1、乙方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，每批次货物必须随车带质保单、检验报告等质量证明文件，并保证获得工地所在地质检站验收通过。否则，甲方有权扣留货款，直至乙方按甲方要求提供书面资料为止。

　　2、若乙方所供质量原因导致货物退场、返工、罚款等经济损失，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿额可以从货款中直接扣除。

　　第六条、结算及付款方式

　　1、自合同签订之日起，乙方按甲方要求供货;

　　2、甲方在签订之日起15日内，支付给乙方预付款合同总价的5%;

　　3、供货款每月结算一次，预付款抵充货款，直至预付款全部抵充完毕后，甲方每月结算确认之日起10内支付结算货款。

　　第七条、违约责任

　　甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同法和本合同的有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。

　　第八条、合同解除

　　一旦出现下列情形，甲乙双方都有权解除合同，合同解除后，剩余货款支付方式、时间仍按本合同约定执行：

　　1、甲方未按合同约定付款超过1个月;

　　2、乙方未按合同约定提供钢材或所供钢材在数量上弄虚作假;

　　3、乙方所供钢材质量不符合合同要求或所供钢材在质量上弄虚作假。

　　第九条、其他

　　1、履行本合同如发生纠纷，由被告所在地人民法院提起诉讼解决;

　　2、本合同未涉及的内容，甲乙双方协商解决;

　　3、本合同自签订之日起壹年内有效;

　　4、本合同一式两份，经甲乙双方签字/盖章后生效。

　　甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________________

　　代理人签字：________________代理人签字：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

钢材买卖合同2

　　需方：(简称甲方)

　　供方：(简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。

　　第一条、工程概况

　　1、建设单位：

　　2、施工单位：

　　3、工程名称

　　4、工程地点：

　　第二条、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

　　产品名称牌号

　　商标规格

　　型号生产厂家单价

　　（元/吨）计划

　　数量（吨）总金额

　　螺纹钢、线材8-25mm马长江参照安徽合肥“我的钢铁网”当日价格下浮50元/吨约1500吨

　　新兴

　　富鑫

　　贵航

　　临钢

　　合计人民币金额（大写）：

　　1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。

　　２、税率为17%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。

　　3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。

　　第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB1499.2—20xx钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB1499.2—20xx表3中的数值规定；若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。

　　第四条、交货时间、方式：

　　1、甲方根据工程进度需要，分期分批次向乙方购买所需要钢材，甲方每次要货时应提前三天把需要钢材的.规格、型号、数量等要求通知乙方，乙方接到通知后两天内将所需要钢材送货到工程施工现场。

　　2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到工程施工现场，并自行组织装卸货物。

　　第五条包装标准、包装物的供应与回收：铁皮整件包扎，不回收。

　　第六条、合理损耗及计算方法：

　　1、螺纹钢，按国标理论计算重量；圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。

　　2、线材，甲方对线材可按吊牌或过磅抽检重量，若乙方货单数量实际少于过磅抽检重量的3‰时，同批次所供货单重量按该过磅抽查重量缺少比例的3倍扣减。

　　3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。

　　第七条、验收标准、方法：

　　1、按本合同第三条约定标准进行验收。

　　2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收；如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。

　　第八条、货物签收和核对方法：

　　甲方授权数量签收人员卢纯荣（李茂龙），联系电话：13912670682，签收人员仅对货物的数量和外观质量进行签收，无权对价格、金额、违约金等进行调整或结算；超出授权范围，甲方有权不予认可；未经书面授权变更签收人员的签单，不能作为双方结算凭证。

　　第九条、结算方式、支付方式及期限：

　　1、每月 25 号，乙方凭上述数量签收人员签字的送货单，报到甲方财务部门进行核对，经核对无误后，再由甲方项目负责人陈建新和(或)甲方授权结算人员 签字确认，结算单据方可生效。

　　2、甲乙双方一致同意选择A （Ａ?Ｂ）种期限、方式结算：

　　Ａ、乙方根据结算单据开具税率为17%的增值税专用发票，甲方收到结算单、送货单和发票（三者同时具备）后当月内，支付乙方钢材款的100%。如逾期支付的，按照逾期支付金额的日万分之六向乙方支付违约金，所产生的违约金须在20xx年9月1日前全部付清。

　　Ｂ、乙方同意为本工程项目垫资万元，货款的结算方式为：

　　①在垫资额度 万元以内（含本数），乙方不向甲方计取利息；达到该额度的，乙方即可于三个工作日内向甲方结算垫资部分货款，垫资部分货款自结算次日起按日息万分之三由甲方承担垫资利息。

　　②超过垫资额度 万元部分的货款，甲、乙双方应每月结算一次，且甲方应于结算后五个工作日内将该超过垫资部分的货款支付给乙方，如逾期支付的，自第六日开始按照逾期支付金额的日万分之三向乙方支付违约金。

　　③垫资部分货款，甲方同意在本工程主体封顶后_ （建议时间为三个月左右）个月内付清。如逾期支付的，甲方同意垫资部分的利息自逾期日起从日万分之三提高至日万分之五，但不另行计取违约金。

　　3、甲方所付款项均系优先用于支付货款本金和垫资款本金，再支付垫资款利息、逾期支付货款违约金；甲方如确有违约逾期支付货款须承担违约金的，违约金应在最后一期货款支付的同时一并结算支付。

　　第十条、违约责任：

　　1、乙方如迟延供货，除赔偿甲方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的万分之六计算；

　　2、乙方所交产品品种、型号、商标、规格、厂家、质量不符合同约定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而支付的实际费用，同时赔偿由此给甲方造成的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。

　　3、如乙方未按合同履行，甲方有权通知乙方解除合同，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付未履行部分合同金额20%的违约金。

　　第十一条、双方约定的其他事项：

　　1、本合同所订一切条款，供、需双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　2、当价格降幅达15%以上时，双方协商调整价格，协商不成需方可解除合同。

　　3、乙方在结算单或送货单上等单方制作的任何条款或文字说明均不视为双方的约定，也不得作为变更本合同的依据和条件，如合同单价、付款方式、违约责任等重要条款如需调整，须以双方另行签订补充协议。

　　4、本合同履行中如甲方出具了盖有项目部“工程技术资料专用章”的有关结算、签收单或欠款等的凭证的，不得作为合同的结算依据。

　　5、每次付款前，乙方必须向甲方提供税率为17%的增值税专用发票。由于乙方未按时向甲方提供税务发票，甲方可以拒绝支付货款，由此导致甲方延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得向甲方主张此期间的违约金或利息等。

　　6、甲方的税务信息：

　　统一社会信用代码：913307837045832167，户名：歌山建设集团有限公司；开户行：；银行账号：；地址及电话：。

　　7、乙方税务信息：

　　统一社会信用代码： ，户名： ；开户行：；银行账号： ；地址及电话： 。

　　第十二条解决争议方式：发生纠纷时，双方协商解决，协商不成其解决争议方式为向浙江省东阳市人民法院起诉。

　　第十三条合同生效：

　　本合同经双方经办人员签字并加盖双方公司合同专用章或法人章后生效。

　　本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。

　　需方（盖章）：供方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订时间：签订时间：

钢材买卖合同3

　　卖方：_______

　　买方：_______

　　签订地点：_______

　　签订时间：_______年_______月_______日卖方和买方就《 》所用钢材供方一事本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜订立以下合同条款，双方共同遵守：

　　第一条：标的、数量、价款及交（提）货时间：

　　1、标的物为钢材，合同签订数量为

　　2、价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布地区合肥地区最新钢材价格为基础结算价_______________。

　　3、标的货物产地由买方指定生产厂家。厂家，品种，数量及价格以卖方开具的发货凭证或由买方签字收条中确定为准。生产厂家指定：

　　4、结算数量以买方实际收到钢材数量为准。

　　第二条：质量标准：GB/T701—1997，GB1499.2—_______。

　　第三条：卖方对质量负责的条件及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的'相关费用由卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料产。

　　第四条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计交货，螺纹按理重计量交货。

　　第五条：标的物抽有权自买方提货时转移。

　　第六条：交（提）货方式、地点：由卖方送货到买方书面指定地。

　　第七条：卖方提价的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内买方指定_________、_________、_________负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面方式通知卖方；卖方送货时，买方指定收货人员如不在现场，应由买方负责人_________在送货单据上签字或加盖买方公章方为有效；如买方不能按前述约定办理收货手续，卖方有权拒绝交付该批货物。

　　第八条：运输方式及到达站（港）和费用负担：汽运。运费、吊装费等其他费用由买方承担计_________元每吨。

　　第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收，检验合格后方可使用，如有异议收到货物7日内应书面提出，卖方无条件及时处理。

　　第十条：结算方式、时间及数量：货到工地后7日内买方付清货款免息。7日后结算价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布的合肥地区最新钢材价格的基础上每天吨加价1.2元，从提货之日起到付款之日止。

　　第十一条：违约责任：

　　1、卖方违约责任：买方每次需要钢材的数量，品种以书面形式（双方签字）通知卖方，卖方接到买方通知后3日内（如买方需要的规格合肥市场缺货，需要从外地购买，可延长5日）送货到买方，如因卖方接到供货通知没有及时给买方供货，造成买方停工的工期延误由此产生的违约责任由卖方承担。

　　2、买方违约责任：

　　①买方如果未能按照本合同第十条之约定付清货款，70日后卖方有权解除本合同，买方还应向卖方支付未付款部分每天每吨千分之伍的逾期付款违约金。

　　第十二条：合同期限：本合同自签订日起至_______年_______月_______日止。

　　第十三条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。

　　第十四条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。

　　第十五条：解决合同纠纷方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的向卖方所在地人民法院起诉。

　　第十六条本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　卖方：_______买方：_______

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　电话：_______电话：_______

钢材买卖合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　双方本着安全第一、预防为主的方针，加强管理，落实安全责任制，实现如下安全生产控制目标和责任目标合同(以下简称合同)。

　　(一) 安全合同控制目标：

　　1. 无因工死亡，无重伤事故。

　　2. 不得发生2 人以上轻伤事故。

　　3. 不得发生因安全生产防护状况、施工现场混乱，被上级和当地政府主管部门电台、电视台爆光、通报批评。

　　4. 认真落实甲方按上级规定安排的各项责任目标。

　　(二) 甲方的权力和义务：

　　1. 审定乙方安全生产等方面的规章制度和安全措施，并督促乙方遵照执行。

　　2. 监督乙方对普通工种职工进行安全生产知识教育和培训。通过培训，由甲方发给安全上岗证后方可上岗。特殊工种必须经当地有关部门培训持证上岗。

　　3. 督促乙方遵章守纪，按章操作，强化现场安全防护工作。乙方如有违犯，甲方有权对其批评教育，并视情节轻重，按规章制度进行处罚。

　　4. 甲、乙双方统一执行使用上级制定的文件、规定、规范及表格资料。

　　5. 乙方在施工现场的安全管理工作达到标准化，受到上级有关部门嘉奖、表彰者给予5000-10000 元奖励。

　　6. 乙方的施工现场受到上级有关部门通报批评的给1-2 万 元处罚。

　　(三) 乙方的权利和义务：

　　1. 自觉服从甲方对安全生产工作的安排、监督，严格遵守甲方的一切规章制度。

　　2. 乙方应严格按照现场安全防护标准化和要求管理现场，做好安全技术交底工作，教育职工提高自我保护能力，确保安全生产。

　　3. 乙方对职工必须进行三级教育，培训考核合格后，签订安全合同，登记造册报甲方安技部门发给安全上岗证后方可上岗。离队时甲方收回安全上岗证。乙方职工调换工种、人员应造册报给甲方，乙方对更换工种的人员及时做好安全教育。

　　4. 乙方对所使用的'机械和电气设备。做到安全防护、维修、保养等工作，使其正常运转并做到定机人。

　　5. 乙方对职工宿舍的管理，做到宿舍内严禁烧电炉、乱拉乱接电线、点大灯泡，文明、卫生、整洁。

　　6. 乙方应对甲方提出的安全方面的有关文件、规范、标准等要求严格执行。

　　7. 在合同期内乙方发生伤亡和机械设备事故等，甲方积极配合上级有关部门调查、处理，确认后所发生的一切费用由乙方负责。

　　(其中死亡一人罚款5 万 元，重伤一人罚款3 万 元)

　　甲方负责人：

　　乙方负责人：

　　公安机关：

钢材买卖合同5

　　供方(甲方)：__

　　需方(乙方)：___

　　乙方因三原亿澜宾馆钢构工程建设的需要，向甲方购买钢材150吨，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。

　　一、钢材数量与质量

　　二、甲方所供钢材执行国家质量标准，乙方使用钢材必须先检测后使用。乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担，甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担。

　　三、交货地点：_______。

　　四、计量方式：过磅计量，过磅误差在±3‰内，乙方可自行复磅，以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。

　　五、甲方为乙方垫资金额伍万元2个月从垫资之日起按2分钱利息收取，甲方货到工地，无质量、数量问题，一次付清。

　　六、如甲方延期或未按期足额供货，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付1000元/天的违约金。

　　七、1、乙方必须3月8日前将所有货款打入甲方指定账户。

　　2、乙方如不按合同付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材的数量向甲方支付10元/吨〃天的违约金，若一个月仍未按合同要求付款，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款3%的损失费。

　　2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款3%作为违约金。

　　八、1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。

　　2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关说明等。

　　九、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的`原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

　　十、甲乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，可交当地人民法院裁决。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

_________年____月____日

钢材买卖合同6

　　甲方(需方)：_______________

　　乙方(供方)：_______________市__________区北市__________日杂经销门市

　　第一条产品名称、商标规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。产品名称数量单位(kg)单价(元)金额备注铁线4号205/kg100合计壹佰圆整。

　　第二条质量要求：符合国家标准。

　　第三条计算方法：型材过磅，油漆过磅。

　　第四条运输方式及费用承担：由供方负担，由供方送到需方指定地点。

　　第五条乙方(供方)对钢材的质量负责条件及期限：货到现场，供方为需方提供相对应的材质单及相关资料。三日内如出现质量问题，请以书面形式通知供方，供方无条件退换货物。但是在复试未出结果前，甲方不得动用钢材，否则甲方将承担一切责任。

　　第六条结算方式、时间：货到现场，验收合格后十五日内付清全部货款。乙方向甲方提供正规发票。

　　第七条甲方(需方)违约责任：甲方如不按合同付款，供方有权到需方工地拉回同等价值的货物，甲方承担一切费用。乙方(供方)违约责任：如乙方所供货物不属甲方指定厂家范围，造成甲方工程质量问题，甲方没收乙方全部货款，并处以货款5倍罚款，并承担甲方所造成的`一切损失。

　　第八条合同争议的解决方式：如发生争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政部门调解，协商或调解不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

　　第九条本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_______________乙方：_______________市__________区北市__________日杂经销门市开户行：_______________中国农业银行户名：____________

　　___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

钢材买卖合同7

　　甲方(施工单位)：_______________

　　乙方(供货单位)：_______________

　　本着平等的原则，经甲乙双方反复协商，就钢材买卖一事达成如下协议：

　　一、乙方向甲方_______________项目部___________________楼供应钢材。

　　二、按原有合同的时间垫资一个月改为从现在_______年_______月_______日进货时开始计算时间期限为二个月付款。在此时间内的钢材从进货之日起计算方式为每天每吨钢材另加收10元资金占用费，大写拾元。如甲方到期不按协商的.时间付款，每超一天，乙方另加收甲方每天每吨千分之三的违约金，累计超过15天不能付清付款项，乙方有权终止合同并停止供货。

　　本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，并具有同等的法律效力，本协议未尽事宜，双方协商解决或通过乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　电话：_______________

　　电话：_______________

　　身份证：_______________

　　身份证：_______________

　　担保人：_______________

　　_______年_______月_______日

钢材买卖合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：________年____月____日 根据《民法典》有关规定，经供、需双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议。

　　三、运输方式及到达港和费用负担：汽车运输至需方工地，现场下车由需方组织，并承担下车费。

　　四、交货地点及方式： ，盘园按双方共同去过磅算量，直条、螺纹数根数按理论重量计量。

　　五、合理损耗及计算方式：按国家有关标准执行。

　　六、验收标准、方法及提出异议期限：以XX编号的钢材质检报告为验收依据，并委托XX抽样、签封、保存，如有质量异议，____日内，供需双方应将钢材封存样送____市质检中心检验仲裁。如有质量问题，所产生的.一切费用均由XX承担。

　　七、结算方式及期限：

　　八、确价方式：

　　九、违约责任：违约方按合同约定所付金额欠款部分支付月息5%的利息。以此类推。

　　十、供货计划：需方提前两天向XX提供钢材日计划通知。

　　十一、本合同未尽事宜，按《民法典》执行。

　　十二、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，供需双方各执行两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日：

钢材买卖合同9

　　钢材供应合同

　　需货方：（简称甲方）河南省第二建设集团有限公司

　　供货方：（简称乙方）郑州市管城区超胜物资供应站

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下：

　　一、 工程名称及地点： 平原新区凤湖人家1~6号楼项目部

　　二、 甲方购买产品名称、型号及厂家规定。

　　1、 物资名称：建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。

　　2、 规格型号：以需方预算规格为准。

　　3、 预算钢材数量：（ 1000吨 ）

　　三、 数量、运输、验收规定

　　1、 螺纹、圆钢均按国家理论计算核收，盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时，对于螺纹钢双方须当场清点支数，以现场确认的数量为准，若甲方现场不清点，则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算，若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准；若超过负千分之三，双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。

　　2、 未经检验合格，甲方不得动用钢材，否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议，应在货到之日起七日内提出，并出示国家认可的检测机构的'检测报告，乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告，视同此批产品全部合格。

　　四、 钢材价格及付款方式规定.

　　第一款、 该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨（或自供货之日起70日，先到为准）的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号，（规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基价，规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价，盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为

　　结算基价）。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项，后续采购价格均以第一款结算基价为准，直至结清所欠款项。

　　第二款、 上述价格均为含运费不含税的价格。

　　五、 违约责任界定

　　1、 经双方协商，甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清，每次甲方需现款转账支付货款（甲方若使用银行承兑汇票付款，愿意承担为此产生的贴现利息），超过三天（3天）后未结清，乙方有权停止供货，结算款应每天每吨加收3元违约金，直至结清。

　　2、 乙方所供钢材如出现不合格产品，应积极地做出调换该批产品的工作，不得影响甲方的正常施工，否则视为违约，应承担该批产品总值的千分之二的违约金。

　　3、 甲、乙双方在履行本合同时，甲方不得擅自购进他人钢材，否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的违约金并清付所欠所有款项。

　　六、 甲方指定收货人、打欠条人、对账人，向乙方提供上述人员的身份证复印件，指定收货人为： 身份证号： ，打欠条人： 身份证号：，对账人： ，身份证号：。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。

　　七、 争议的解决。

　　1、

　　2、 双方如有异议，可采取协商达成共识后签定补充协议。 若甲方中途终止合同，应立即付清所欠款项，并支付合同违约金拾万元整。

　　八、 其他事项

　　1、

　　2、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 未尽事项另行协商。

　　注：1、本合同签订地点为郑州市。

　　2、自发货之日起生效。

　　3、甲方付清货款后本合同自动作废。

　　甲方（印章）： 乙方（印章）：

　　代表人： 代表人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　电话：电话：

　　签订时间：年月 日签订时间：年 月 日

钢材买卖合同10

　　合同编号：

　　甲方（卖方）：

　　甲方法定代表人：

　　甲方委托代理人：

　　乙方（买方）：

　　乙方法定代表人：

　　乙方委托代理人：

　　合同履行地：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：xxx，求助钢材买卖合同。

　　二、乙方因工程需要，自（公历）20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约xx吨。

　　三、乙方工程日期：自（公历）20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日完工。

　　四、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，乙方指定xx作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

　　2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

　　3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。

　　4、前两个月甲方的送货量只限定在xx吨— xxx吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过xx吨，并不得少于xx吨；超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当天上海西本优质钢价每吨加xx元。

　　七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的'工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担，合同范本《求助钢材买卖合同》。

　　十、结算及付款方式：

　　1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月xx元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月日）同货款一同结算；

　　2、对于甲方最初两个月（即年月与年月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

　　3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起xx日内，对超出部分之货款用xx现金xx结算。

　　4、付款方式：xxx。

　　十一、违约责任：

　　1、若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金。

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金。

　　3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。

　　4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达xx日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金。

　　6、乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式：

　　若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项：

　　1、约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家。

　　2、“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

　　3、每月xx日作为结算日。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位（章）

　　乙方单位（章）

　　甲方委托代理人：

　　甲方委托代理人：

　　代理人身份证号码：

　　代理人身份证号码：

　　电话：

　　电话：

　　甲方单位开户行：

　　甲方单位开户行：

　　账号：

　　账号：

　　20xx年xx月xx日

钢材买卖合同11

　　签订时间：签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条所购钢材基本情况单位：

　　第二条质量标准：

　　第三条交货：

　　第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定

　　不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。

　　验收标准：

　　第五条付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。

　　1.签定合同时，买方支付定金元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款;

　　2.付款前，卖方应当向买方开具合法发票。

　　第六条违约责任：

　　1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货____日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的'违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。

　　第七条争议解决方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第

　　(二)种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项：

　　第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担

　　的责任的，仍以本合同为准。

　　第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

　　第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

　　买方(章)：卖方(章)：住所：住所：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号

钢材买卖合同12

　　甲方（卖方）：__________________

　　乙方（买方）：__________________

　　合同履行地：____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。

　　二、乙方因工程需要，自（公历）________年____月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。

　　三、乙方工程日期：自（公历）________年____月____日起至________年____月____日完工。

　　四、交易方式：

　　1．在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

　　2．在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

　　3．乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证；

　　4．前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

　　七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的'，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

　　十、结算及付款方式

　　1．基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：________年____月____日起至________年____月____日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月____日）同货款一同结算；

　　2．对于甲方最初两个月（即________年____月与________年____月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

　　3．若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算；

　　4．付款方式：________________________________________________________________________________ 。

　　十一、违约责任

　　1．若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金；

　　2．在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前____日通知甲方，并于通知到达甲方之日起____日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金；

　　3．因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期____日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金；

　　4．乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起____日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；

　　5．因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起____日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金；

　　6．乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于____日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项

　　1．约定钢材厂家为：

　　2．“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

　　3．每月____日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位：___________

　　乙方单位：______________

　　日期：

钢材买卖合同13

　　卖方：_______________(以下简称甲方)

　　买方：_______________(以下简称乙方)

　　_____________工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。

　　1、废旧钢材预计重量为出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。

　　2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收款按照预计总重量吨计算，预收款总价值为元。结算时以实际过磅数量及协商价格计算总价值，预收款超出部分的金额，带预算完毕后，甲方一次性退还给乙方。如果运输废旧钢材的实际数量超过本协议规定的废旧钢材数量时，需先再次预付废旧钢材超出部分数量的协议价格后才能将货运走。

　　3、乙方在签订协议后一日内按协议价格将废旧钢材预收款打入甲方指定账户，待废旧钢材预收款到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收款不予退还。

　　4、废旧钢材交货地点为：_______________

　　5、运输、拆、装、卸

　　费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。

　　6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，视为违约，如违约，立即清场且预付款不予退还。

　　7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的'法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。

　　8、乙方在废旧钢材提货装车时，应以墩模和槽钢等分别装车不得混装，影响核算，否则视为违约，如违约，预收款不予退还。

　　9、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中与地方村民发生的一切纠纷费用。

　　10、乙方将所有废旧钢材买走之后，双方结清全部货款，

　　甲方给乙方开具收据。

　　11、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。

　　12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。

　　甲方：_______________(盖章)乙方：_______________(盖章)

　　经办人签字：_______________

　　________年________月________日

钢材买卖合同14

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的'内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

钢材买卖合同15

　　买方(全称)：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二

　　号大院紫林广场B栋商住楼工程

　　贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程

　　卖方(全称)：贵阳秋林物资有限公司

　　签 订 时 间：20xx年8月30日

　　材料(钢材)买卖合同

　　合同编号：08

　　买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场B栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)

　　卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。

　　一、 物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：

　　二、 交(提)货时间、地点、方式：

　　按甲方指定地点(紫林广场B栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。

　　三、 交货的方式：

　　1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。

　　四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：

　　(1)、质量要求、技术标准：按国家标准GB1499.2-20xx、GB1499.1-20xx验收。

　　验收标准与方法：

　　(2)、材质证明书必须随货同行。

　　(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。

　　(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的'检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。

　　五、数量验收：

　　(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200Kg以内。

　　六、付款方式：

　　甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。

【钢材买卖合同】相关文章：

钢材买卖合同10-15

简单钢材买卖合同04-04

钢材买卖合同【热门】03-30

钢材买卖合同范本12-23

钢材买卖合同(15篇)03-16

钢材买卖合同(精选15篇)03-19

钢材买卖合同精选15篇03-19

2022年钢材买卖合同11-19

钢材买卖合同(合集15篇)03-25