当前位置：好职网>实用文>合同范本>车位转让合同

车位转让合同

车位转让合同汇编15篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编精心整理的车位转让合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

车位转让合同汇编15篇

车位转让合同1

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　注册地址：

　　联系住址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　身份证：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。

　　乙方已购买甲方恒实平阳景苑项目号单元室房屋，并已签订《商品房买卖合同》。在此基础上，现购买甲方转让车位个，经友好协商，甲乙双方就车位具体购买事宜签订协议如下：

　　一、转让车位使用权内容

　　1、乙方有偿购买甲方出让的地下号车位，车位大小及位置编号以现场实地为准。

　　2、该车位总价款为人民币拾万仟佰拾元整，￥。

　　该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。

　　二、付款方式

　　1、乙方采用一次性付款方式。乙方于年月日前一次性付清车位有偿转让费。

　　2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。

　　三、交付日期

　　出卖人应当在签定本合同后的个工作日内向买受人交付该车位。

　　(甲方承诺按本合同约定的交付日期将该车位交付给乙方。但如遇不可抗力或本合同签订之后颁布新的法律法规或行政规章以及宏观政策调整、政府部门的行政行为等特殊原因，导致甲方不能按时将该车位交付乙方使用的，甲方可相应延期交付而无须承担延期交付的责任。)

　　四、违约责任

　　买受人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理：

　　按照逾期时间，分别处理(?1?和?2?不作累加)

　　(1)逾期在30日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金，合同继续履行。

　　(2)逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起10日内按照累计的逾期应付款的10%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金。

　　出卖人未按照约定的期限将该车位交付买受人的，按照下列方式处理：

　　按照逾期时间，分别处理(?1?和?2?不作累加)

　　(1)逾期在30日之内，自第十条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已付房价款万分之五的`违约金，合同继续履行。

　　(2)逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当退还买受人全部已付款，并按照银行同期活期存款利息支付给买受人。

　　五、使用权限

　　乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

　　甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并提供相关证明文件;登记时需支付的相关费用，由乙方自行承担。

　　该车位为机动车停泊专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自改变内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他业主人身伤害和经济损失的，均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用(电费、清洁、保安、设备维修等)。

　　4、车位的物业管理费为每月每个元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。

　　六、联系方式

　　双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

　　七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。具有同等的法律效力。

　　九、本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　签约日期：

车位转让合同2

　　协议双方当事人：

　　转让方(以下简称“甲方”)：_______________________

　　受让方(以下简称“乙方”)：_______________________

　　本车位使用权转让协议由以下协议当事人于________年____月____日在________市________(区县)签订。根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让东南__车位使用权相关事宜达成如下协议：

　　一、车位的基本情况

　　1.1本次转让使用权的车位为甲方开发的“东南__一期”商品房地下车位，用途：该车位仅作为停车专用，不得另作他用;车位编号为：_____________。

　　1.2地下室内墙面为普通水泥砂浆粉刷、涂料刷白，水泥砂浆地面。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由甲方划好车位分隔线;

　　1.3甲方保证对以上车位享有合法的所有权。甲方确保上述车位产权清晰，没有民事纠纷。

　　二、使用期限甲方同意将上述车位使用权转让给乙方

　　转让期限自本协议生效之日起至“东南__一期”商品房土地使用权期限届满时止。

　　三、转让价款

　　3.1转让按其座落位置以“个”为单位计价;

　　3.2甲、乙双方约定该车位使用权转让价款为人民币__________________________元(大写：______________元)。(此价款中不包含车位的物业管理服务费)。

　　四、付款方式甲、乙双方约定在本协议生效之日

　　乙方一次性向甲方付清全部转让价款。

　　五、乙方逾期付款的违约责任乙方未按照约定的期限付款的

　　按照逾期时间，分别做如下处理(不作累加)：

　　5.1逾期在____日之内，自约定的`转让价款应付次日起至实际支付之日止，乙方每日向甲方支付转让价款的违约金，协议继续履行。

　　5.2逾期超过____日，甲方有权解除协议。甲方解除协议的，乙方按照转让价款的______向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意后，合同继续履行，自约定的转让价款应付次日起至实际支付之日止，乙方每日向甲方支付转让价款______的违约金。

　　六、交付期限与方式

　　6.1甲方应于乙方付清全部转让价款后_____天内将车位交付给乙方使用。

　　6.2车位使用权的交付以双方签订车位使用权交接书为标志，如乙方无正当理由拒绝签订车位使用权交接书，视为甲方已完成交付。

　　七、甲方逾期交付的违约责任甲方未按照约定的期限交付车位的

　　自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，甲方每日向乙方支付转让价款_______的违约金，协议继续履行。

　　八、使用管理

　　8.1乙方应遵守停车管理人员指示和车辆停放规则有序停放;

　　8.2停车场专用设施设备的维修费用由全体车位使用权人承担;

　　8.3甲方检修、维护管道需借用乙方车位时，乙方必须无条件的予以配合;

　　8.4乙方不得擅自改变该停车位的用途，或利用该空间放置易燃、易爆、剧毒、放射性等有害物体;

　　8.5如果因乙方车体过大影响其他业主停放车辆，甲方有权单方决定为乙方调整车位，乙方应补足相应的费用;

　　8.6乙方如需将该车位使用权转让或出租给第三方，应当将转让或出租范围限定于本小区范围内的其他业主;

　　九、其他

　　9.1若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。

　　9.2_乙方签订本协议时，视为认可甲方委托的物业管理公司对车位进行管理服务，乙方须同时签署《临时管理规约》及《车位服务协议》等，并严格遵守。

　　十、协议争议的解决办法本协议项下发生的争议

　　由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向协议签订地人民法院起诉。

　　十一、附则

　　1.1本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力;

　　2.2本协议经甲、乙双方签字或盖章后生效。本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等法律效力;

　　3.3本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：________________________

　　乙方(公章)：_______________________

　　法定代表人：_______________________

　　委托代理人：_______________________

　　证件号码：____________________

　　日期：_______________________

车位转让合同3

　　转让人：______企业营业执照号码：______电话：______

　　受让人：______身份证号码：____________电话：______

　　根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，责任人和受让人在平等、自愿、公平协商一致的基础上，就地下车位使用权转让事宜达成如下协议：

　　一、车位的基本情况

　　该车位位于奎屯市康乐园5幢6幢楼负______层______号。规格为____________。

　　二、计价方式、价款及付款方式

　　转让人和受让人约定车位以“个”计价;该车位总价人民币元整______(大写：______);受让人在本合同签订时一次性付清全部价款。

　　三、转让人保证该车位没有使用权纠纷。因转让人原因造成该车位发生债权债务纠纷的，由转让人承担相应责任。

　　四、交付时间

　　受让人付清地下车位全额价款后______个工作日内，转让人交付该地下车位。

　　五、使用承诺

　　1、地下车位的使用应当遵守国家法律、法规遵守物业管理规定，服从小区物业的管理，缴纳相应的费用。受让人使用该车位期间，该车位仅作车辆停泊专用，不得另作他用，不得随意改变车位的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此发生事故，受让人除应承担恢复原状的费用外，还应承担相应的赔偿责任并承担后果。

　　2、受让人在使用该车位期间，有权与其他权利人共同使用与该车位有关的公用部位和设施。

　　3、受让人使用该车位停放车辆时，不得占用公共通道。

　　4、转让人检修维、护管道等基础设施需借用该车位时，受让人必须无条件配合。

　　5、如遇战事等紧急事态，政府需征用该车位时，受让人无条件服从。

　　六、权益约定

　　1、本合同转让人只进行车位使用权转让，无需产权登记。受让人购买该车位使用权的年限，与其在康乐园小区幢所购买房屋的土地使用年限相同，但不享有该车位占用范围内的土地使用权。

　　2、在受让人所购房屋的'土地使用年限内，受让人转让房产的，车位使用权相应一并转让。受让人不得向非本小区业主转让车位使用权。

　　七、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决;协商不成的可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式两份，转让人和受让人各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　转让人(签字或盖章)______受让人(签字或盖章)

　　______年______月______日______年______月______日

车位转让合同4

　　转让方(甲方)：身份证号码：地址：联系电话：

　　受让方(乙方)：身份证号码：地址：联系电话：

　　合同双方方兹同意转让条款如下：

　　1.甲方同意将位于的人防车位(以下简称该车位)使用权转让给乙方，位置详见车位附图。甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用年限内甲方的一切权利义务也一并转让给本合同乙方，甲方须将该合同及其附件一并交付乙方保管。

　　2.使用年限：该车位使用年限自本合同生效日起，至甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用截止日期止。即自本合同生效日至年月日止。本合同项下使用年限为上述车位使用年限的剩余期限。

　　3.甲方须在本协议生效后立即负责将该车位交予乙方使用。在此之前，甲方须付清一切有关该车位之杂费(包括但不限于管理费等)，并配合乙方到小区管理处备案及取得相关物业管理部门的使用权证明手续。如果以后开发商 xxx房地产开发公司或管理处 xxx物业管理有限公司通知甲方办理该车位的相关产权确认手续及其它合法权益,甲方有义务通知并配合乙方办理。

　　4、该车位使用权的转让费为人民币元整(小写：￥00.00 )。乙方须按下述方式付款：

　　甲、乙双方完成使用权移交手续后五个工作日内，乙方将全部车位使用权转让费人民币元整(小写：￥00.00 )转入甲方指定账户如下：

　　开户行： ;户名： ;帐号：甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。

　　5、甲方不能按上条规定交付车位予乙方使用时，每延期一日，应向乙方支付该车位售价的万分之五的.违约金，延期超过三十天，乙方有权解除协议并要求甲方双倍返还定金;如乙方逾期支付除定金之外的余款，则甲方有权没收定金。

　　6.该车位是以签约时之现状售予乙方，甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权，有关该车位在本次转让之前已产生的使用权纠纷、债务等事宜，甲方应在转让完成前清理完毕，并保证转让后乙方无须负责，否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方，否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。

　　7.甲乙双方均清楚该车位在只有发展商的车位使用权转让协议的状态下签署本合同，若因前述产权原因发生任何纠纷，由双方自行解决。

　　8.该车位移交后，由公司负责车位的物业管理，乙方应遵守物业管理相关规定，并承担相应车位管理费。

　　9.乙方在上述使用期限内，可以将车位使用权转让给其他第三方使用，并到管理处办理相关手续。

　　10.自本合同签订时起，甲乙双方就该车位之使用权转让关系确立。

　　11.本合同附图为合同的组成部分，与正文具有同等效力。

　　12.本合同一式两份，甲、乙双方各一份，均具有同等法律效力，合同自双方签字、盖章之日起生效。13.本合同如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，不能解决时可提交佛山市人民法院裁决。

　　转让方(签字、盖章)：

　　受让方(签字、盖章)

　　年月年月日日

车位转让合同5

　　转让方（以下简称甲方）：注册地址：

　　营业执照注册号：

　　法人代表：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　受让方姓名（以下简称乙方）：___________________ 国籍___________

　　【身份证号码】【护照】【营业执照注册号】【】：

　　联系地址：

　　邮政编码：联系电话：委托代理人姓名：国籍：

　　【身份证号码】【护照】【营业执照注册号】【】：

　　联系地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买“居易国际广场”地下车位等相关事宜，甲、乙双方达成如下协议。

　　一、转让标的

　　甲方位于“居易国际广场”地下车位第号的地下停车位使用权。

　　二、地下停车位使用权转让的价格

　　甲、乙双方同意将第一条约定转让的停车位使用权定价为人民币：

　　______________元整（大写：__________________元整）。此价格不含该地下停车位的物业管理服务费。

　　三、付款方式

　　乙方在签订本协议的同时一次性支付给甲方车位款_________元，即______

　　拾______万______仟______佰______拾______元整。

　　四、交付及交接手续

　　1、双方约定在____年____月____日办理该车位通行卡的交接手续，乙方取

　　得通行卡视为甲方办理交接，但乙方未付清全部车位款的，甲方有权暂不办理。

　　2、乙方应在约定的交付日或甲方通知的日期携带本合同及缴清全部车位款的票据按时到场办理车位交付手续。逾期未到，视为甲方已经履行本合同义务，乙方应当自约定交付日起承担相应的费用。

　　五、甲、乙双方其他事项约定

　　1、乙方对该购买的地下车位不享有产权，但享有与房屋主体同等年限的使用权。若国家法律、政策或地方政府等对地下车库使用权年限等相关事宜作出具体规定的，乙方所享有的`地下车位使用年限等均按国家法律政策或相关地方规定处理。

　　2、乙方购买的地下车位仅作为轿车类小型车辆停泊专用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意改变所购买的地下车位的用途、外观、结构和各类设施，否则乙方应当立即恢复原状并承担由此产生的一切费用，给甲方或第三方造成损害的，乙方还应赔偿甲方及/或第三方的损失。

　　3、乙方在本合同签订前已对该地下停车位分布图上的位置、大小、高度等相关情况已明确无误。

　　4、乙方付清本合同项下的全部转让价款且甲方交付地下车位后，本合同项下地下车位的使用权归乙方所有。本合同以及甲方出具的收款收据为乙方享有本合同项下地下车位使用权的权利凭证。

　　5、如该地下停车位属于人防工程，今后若遇政府因战争或其他原因需要征用防空设施，或关于停车位使用权的政策发生变化，该地下停车位的使用权按政府要求办理收回时，乙方应当无条件配合，且不得因此追究甲方任何责任。

　　6、若今后出台通过补缴税费等形式获得地下车位产权的法律、法规、规章及其他规范性文件，并且乙方要求办理所购的地下车位权属证书的，由乙方自行办理并承担办理所购买的地下车位的产权证所需支付的费用及所所有税费。甲方仅承担协助乙方办理上述权属证书的协助义务。

　　7、乙方日常使用应遵守物业管理规定及地下停车位的管理制度，且按时足额交纳相应的物业管理费用。

　　8、乙方使用地下停车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行，不得妨碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。因乙方不正确使用停车位或不按甲方的规定使用停车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

　　9、乙方在地下停车位使用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施（如反光镜、消防箱、房屋结构等），如造成损坏的，应由乙方负责进行修复或赔偿。

　　10、甲方或物业公司检修、维护管道需借用乙方停车位时，乙方必须无条件配合；检修方应事先通知乙方，并安排好其他临时泊位，确保乙方可以停车。乙方不按要求进行配合工作的，应承担由此造成的损失。

　　11、乙方未征得甲方或甲方委托的物业服务公司书面同意，或未付清本合同项下全部转让价款，不得将本合同项下的地下车位或本合同之任何权益以任何形式转让给他人。

　　12、甲方已经委托郑州新世纪物业服务有限公司对乙方所购的地下车位进行管理服务，乙方认可并接受甲方委托的物业服务公司对乙方所购地下车位的管理，包括但不限于管理方式、管理费用及其支付，具体以物业服务协议为准。

　　13、乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方或甲方委托的物业服务公司不承担赔偿责任；但有义务协助乙方向公安机关报案并配合公安机关对案件进行调查和处理。

　　六、违约责任

　　1、乙方应当按照本合同第二、三条的约定按时、足额支付本合同项下地下车位使用权的转让总价款。

　　（1）乙方逾期支付转让总价款不超过 30 天（含30天）的，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同约定转让总价款 0.1 %的逾期违约金；

　　（2）乙方逾期支付转让总价款超过 30 天的，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付转让总价款10%的违约金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到达乙方之日起，本合同终止，甲方有权另行处置本合同项下的地下车位（库）；甲方不行使解除权的，不免除乙方每日应当向甲方支付应付而未付款总额 0.1 %的逾期违约金的责任。

　　2、甲方应当按照本合同约定按时交付本合同项下地下车位，甲方未按时交付本合同项下地下车位的，每逾期一天，甲方向乙方支付已收取的转让价款 0.1 %的逾期违约金。

　　3、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，违约方须按本合同的有关条款之规定承担违约责任，并按转让总价款的10%向守约方支付违约金。

　　4、本合同对违约责任另有约定的，从约定。

　　六、附则

　　1、因不可抗力（包括政策等政府行为）导致合同不能履行的，双方均不负违约责任。

　　2、其它未尽事宜由双方协商解决。协商不成的，双方同意由物业所在地人民法院处理。

　　3、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效。各文本具有同等效力。

　　甲方（盖章）：

　　甲方代表：

　　签约时间：年

　　签约地点：

　　日乙方（签字）：委托代理人：签约时间：签约地点：年月月日

车位转让合同6

　　转让人：_____________ (以下简称甲方)

　　身份证号：_____________

　　联系电话：_____________

　　受让人：_____________ (以下简称乙方)

　　身份证号：_____________

　　联系电话：_____________

　　依据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲乙双方就湘湖人家三期编号为 389 的车位使用权(以下简称该停车位)转让的相关事宜经友好协商，达成一致意见后订立本合同。

　　一、甲方将湘湖人家三期编号为 389 的停车位使用权转让给乙方，停车位属性以开发商。

　　二、该停车位使用权的.转让价格为￥ 196000.00 元(大写：人民币拾玖万陆仟元整)，乙方应于本合同生效当日内付清。乙方所选择的付款方式为银行转账，该转让价格不含乙方以后支付的停车场管理费。甲方付乙方本年已产生的车位管理费120元。

　　三、甲方应于 20__ 年 3 月 26 日前将该停车位交付给乙方，乙方检验合格后应在《停车位交接书》上签字，乙方签字后视为完成该停车位的交接。该交接书一式两份，甲乙双方各执一份。

　　四、乙方凭甲方开具的收款票据和《停车位交接书》到物业服务公司办理登记手续，按规定支付停车场管理费。

　　五、经甲乙双方协商，乙方取得车位后，甲方租用乙方该车位，租期最长不超过20__年9月30日，租金按月交付，每月租金为350元(含管理费)。

　　六、本合同经甲乙双方签字按指纹后成立并生效。

　　七、本合同共两页，一式两份。甲方一份，乙方一份。均具有同等效力。(以下无正文)

　　签署本协议双方当事人：

　　甲方：_____________

　　_____年 ___ 月 ___ 日

　　乙方： _____________

　　_____年 ___ 月 ___ 日

车位转让合同7

　　甲方：乙方：联系住址：联系住址：联系电话：联系电话：身份证：身份证：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。

　　甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就xxxx项目停车位使用权转让事项，签订协议如下：

　　一、转让车位使用权内容

　　乙方有偿购买甲方出让的xxxx停车位一个。

　　二、付款方式

　　1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币xxxxx整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

　　2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的.相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

　　三、车位

　　本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。

　　四、使用管理

　　1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。

　　2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

　　3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。

　　4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

　　5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。

　　五、联系方式

　　双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

　　六、违约责任

　　本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。

　　七、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　八、本合同经双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　签约日期：签约日期：

车位转让合同8

　　转让方(以下简称“甲方”)：

　　受让方(乙方)：

　　身份证号码：

　　联系方式：

　　甲方为规范小区管理，维护小区良好生活秩序，拟将自己拥有使用权的车位有偿转让给盛达铭筑小区业主固定使用，甲乙双方经充分协商，自愿订立车位使用权转让协议如下，以供双方遵照执行。

　　甲方将位于郏县盛达铭筑小区的号车位，约 8 ㎡(以实测面积为准)使用权有偿转让给乙方，车位在小区内的所属位置(以车位所在的位置实际情况为准)。

　　转让给乙方的车位使用年限与盛达铭筑小区占有土地的剩余使用年限一致。即自 20_ 年 10月 16日起至 20____年 10 月 15 日止，使用期满若国家法律规定允许自动续期的，按照国家法律规定办理。

　　该车位使用权的转让费为￥元(大写：元)。乙方应当在本协议订立时一次性付清全部转让价款(该转让价款不包括乙方正常使用车位期间应交纳的物业管理费、垃圾清运费等)。

　　甲方在本协议生效并且乙方付清转让费后 10 日内将车位交予乙方使用，甲方在将车位交予乙方使用时为乙方办理使用车位停车证明并向物业管理公司出具相关文件。乙方不能按上述规定将转让价款付清的，延期超过二十日甲方有权解除本协议并将车位另行转让给其他第三方。

　　甲方转让给乙方的`上述车位仅作为车辆停泊专用，不得另作他用，不得任意改变该车位的性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此产生事故，乙方除应负担恢复原状费用外，还应赔偿造成他人的损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应管理费用。

　　乙方所受让的车位目前按有关规定，暂时不能办理产权证、土地证手续，若本协议订立后国家法律政策规定允许办理相应权属证明的，甲方及时与乙方配合办理。

　　本协议经双方签章，并在乙方付清转让价款之日起发生法律效力。

　　本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(盖章)：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

车位转让合同9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方经协商一致，现就乙方使用甲方停车位一事达成如下协议：

　　一、甲方向乙方提供停车位号码：_____，乙方车牌号码：___________。

　　二、租用期限及车位使用费：自_______年______月_____日至_______年______月_____日止共_____个月，每月：_____元，总计：_______元，乙方一次行给付所有月份的费用。

　　三、甲方收取的费用只限于该停车位场地使用费用，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地借用关系，不构成保管关系。乙方车辆应自行保险，对车辆发生碰撞、划伤、丢失等现象，乙方自行与物业沟通报案或出具相关证明，甲方不承担赔偿责任。

　　四、如有需要，允许甲方可提前两个月通知乙方以解除此协议，同时甲方需退还乙方剩余月份的使用费。

　　五、若乙方将车辆出入证遗失请及时到物业处报失并补办。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　电话：_________日期：_____年____月____日

　　人防车位转让合同三

　　甲方：________手机号：________

　　乙方：________手机号：________住址：________

　　现双方在自愿和协商一致的基础上，就地下停车位（非人防停车位或人防停车位）（以下简称车位）的使用事宜达成如下协议，并承诺共同遵守：

　　一、甲方向乙方有偿转让车位一个，该车位转让使用费用人民币（大写）。该车位不享有国有土地使用权和车位产权。

　　二、乙方付清全部车位使用费且车位交付使用后，享有与乙方所购住宅的.土地同等年限的使用权。

　　三、乙方须于签订本合同之日一次性向甲方付买卖定金。甲方把所有资料给乙方后，一次性把剩余费用交清。自交付使用之日起，乙方须向物业管理公司缴纳30元/月/车位的车位管理费。具体缴纳方式、时间及收费标准调整规则以乙方与物业公司有关协议为准。如遇物业部门调整或市场因素，此管理费上涨，则乙方不持异议，并同意物业公司最终以物价部门核定收取。

　　四、乙方须按照国家相关法律、法规、政策要求使用该车位。

　　五、本合同签署后，车位一经乙方选定不得退、换。

　　六、本合同双方签订且乙方付清车位有偿使用费后生效。

　　七、本合同一式贰份，甲方、乙方双方各一份，具有现等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

车位转让合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　联系住址：

　　联系电话：

　　身份证：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。

　　乙方现购买甲方转让车位个，经友好协商，甲乙双方就车位具体购买事宜签订协议如下：

　　一、转让车位使用权内容

　　1、乙方有偿购买甲方出让的『愉景华庭』地下号车位，车位大小及位置编号以车位现状为准。

　　2、该车位总价款为人民币拾万仟佰拾元整，￥。购买车位以个为准，不按面积大小计，但维修基金需以房产局实测面积交费。

　　二、付款方式

　　1、乙方采用一次性付款方式。乙方于年月日前一次性付清车位有偿转让费。

　　2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。

　　三、交付日期

　　暂定_______年______月______日

　　四、逾期违约责任

　　甲方如未按期交付车位，乙方有权要求甲方按银行同期存款利率支付已付车位有偿受让费利息；如逾期十天甲方仍未交付车位，甲方应支付车位有偿受让费0.1%的违约金给乙方。

　　五、使用权限

　　1、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

　　2、甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并提供相关证明文件；登记时需支付的`相关费用，由乙方自行承担。

　　3、该车位为机动车停泊专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自改变内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他住户人身伤害和经济损失的，均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用（电费、清洁、保安、设备维修等）。

　　4、车位的物业管理费为每月每个50元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。

　　六、联系方式

　　双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

　　七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　九、本合同经双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　签约日期：签约日期：

车位转让合同11

　　地下停车位转让合约(可适用于储藏室等转让)

　　甲方：_____________________。

　　地址：_____________________。

　　电话：_____________________。

　　乙方：_____________________。

　　地址：_____________________。

　　身份证号码：_______________。

　　电话：_____________________。

　　为了方便乙方在__________停放车辆，甲方向乙方有偿提供地下停车位。根据有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议：

　　一、乙方自愿向甲方购买__________编号为________汽车车位。

　　二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为人民币__________元整(大

　　写)。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。

　　三、车位的销售特征为：[现售车位]/[预售车位]

　　四、乙方在签订本合约三天内一次性付清汽车位使用费共计人民币__________元，凭缴

　　费清单领取汽车位使用卡，取得使用权。如在约定时间内未付清全部使用费，甲方有权解除

　　合同，并有权要求乙方支付合同金额________%的违约金。

　　五、乙方所购的上述车位作为车辆停泊专用，不得另作他用，不得任意改变该汽车位的

　　性质、外观、结构和各类设施，若有损坏或由此产生事故，乙方除应负担恢复原状费用外，

　　还应赔偿造成他人的损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交

　　纳相应管理费用。

　　六、乙方使用汽车位停放车辆时不得占用公共通道。

　　七、乙方所受让的地下车位按有关规定，无法办理产权证、土地证手续，但享有与所购

　　房屋土地同等年限的'使用权(不享有土地使用权);若国家法律政策对地下车库使用权年限

　　作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

　　八、甲方检修、维护管道需借用乙方汽车位时，乙方必须无条件配合。

　　九、甲方有权先期委托物业管理公司对地下车位进行管理服务，乙方在签订本协议的同

　　时，视为认可甲方之委托车位的管理方式。

　　十、在国家政策允许的情况下，乙方享有转让、继承的权利，涉及相关手续的变更，乙

　　方须书面告知甲方，经甲方同意后，重新签订变更协议，并且乙方需向甲方支付相关的手续

　　费，手续费按原车位转让价款的千分之二收取。

　　十一、代政府收缴的物业维修专项基金在签订本转让合同时按政府有关规定由甲方向乙

　　方收取。

　　十二、本合约经双方签字盖章后立即生效。

　　十三、本合约一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　十四、本协议更改无效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　xx年xx月xx日

车位转让合同12

　　转让方(以下简称“甲方”)：

　　受让方(以下简称“乙方”)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让某小区地下停车位相关事项，达成如下协议：

　　一、标的

　　本次转让的车位位于某小区幢与幢之间的地下停车库，编号为号的停车位，具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小不小于2.5米_5米。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线;甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

　　二、使用期限

　　甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与“ 小区” 商品房土地同等年限的所有权;转让期限自本协议生效之日起至“小区”商品房土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车库使用权年限作出具体规定，乙方所享有的'地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

　　三、付款方式及责任

　　1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币(大写) 元整(即元)(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

　　2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

　　3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。

　　四、使用管理

　　1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。

　　2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

　　五、生效条件

　　甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　六、契约收存

　　本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，物业小区执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　委托代理人：

　　住所：

　　签约时间：年月日

　　签约时间年月日

　　附：一、双方的有效身份证复印件;

　　二、车库明细图的有效复印件;

　　三、该车库原建设方向甲方转让车库的协议书复印件。

车位转让合同13

　　甲方(卖方)：______

　　乙方(买方)：______

　　关于乙方向甲方购车库事宜，双方经协商，达成协议如下：

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于盘锦市兴隆台区翠南小区17栋楼6号车库(车库所有权证编号，建筑面积平方米)以人民币元整(￥x)出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该车库。

　　二、甲方承诺:

　　1、向乙方提供符合要求的车库资料以备查核。

　　2、保证对出售的车库拥有独立产权

　　3、保证该出售车库未予出租。

　　4、自签订本协议起，保证将该车库按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将车库出售给第三人。

　　5、按照前述业务的需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续。

　　6、在办理产权过户时,乙方把各种手续资料给甲方，甲方负责办理产权过户

　　三、乙方承诺:

　　1、一次性按要求付清车库款给甲方。

　　2、按国家要求不改变车库的'结构。3、按照前述业务需要,及时签订各项合同文件和办理各种手续,办理产权过户时，所需费用由甲方承担聚效

　　四、违约责任

　　1、甲方违约，拒绝将车库出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。

　　2、乙方违约，没有向甲方购买车库，应向甲方赔偿因此受到的损失。

　　五、协议的定立、履行、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。

　　六、协议自双方签字或盖章之日起生效。

　　七、协议壹式两份，双方各执壹份。

　　甲方：______

　　______年______月______日

　　乙方：______

　　______年______月______日

车位转让合同14

　　转让方（甲方）：身份证号码：地址：联系电话：

　　受让方（乙方）：身份证号码：地址：联系电话：

　　合同双方方兹同意转让条款如下：

　　1。甲方同意将位于的人防车位（以下简称该车位）使用权转让给乙方，位置详见车位附图。甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用年限内甲方的一切权利义务也一并转让给本合同乙方，甲方须将该合同及其附件一并交付乙方保管。

　　2。使用年限：该车位使用年限自本合同生效日起，至甲方与开发商佛山市鸿翔房地产开发公司签订的《停车场租赁合同》所规定的使用截止日期止。即自本合同生效日至年月日止。本合同项下使用年限为上述车位使用年限的剩余期限。

　　3。甲方须在本协议生效后立即负责将该车位交予乙方使用。在此之前，甲方须付清一切有关该车位之杂费（包括但不限于管理费等），并配合乙方到小区管理处备案及取得相关物业管理部门的使用权证明手续。如果以后开发商_x房地产开发公司或管理处 x_物业管理有限公司通知甲方办理该车位的相关产权确认手续及其它合法权益，甲方有义务通知并配合乙方办理。

　　4、该车位使用权的转让费为人民币元整（小写：￥00。00）。乙方须按下述方式付款：甲、乙双方完成使用权移交手续后五个工作日内，乙方将全部车位使用权转让费人民币元整（小写：￥00。00）转入甲方指定账户如下：开户行：；户名：；帐号：甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。

　　5、甲方不能按上条规定交付车位予乙方使用时，每延期一日，应向乙方支付该车位售价的万分之五的违约金，延期超过三十天，乙方有权解除协议并要求甲方双倍返还定金；如乙方逾期支付除定金之外的余款，则甲方有权没收定金。

　　6。该车位是以签约时之现状售予乙方，甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权，有关该车位在本次转让之前已产生的'使用权纠纷、债务等事宜，甲方应在转让完成前清理完毕，并保证转让后乙方无须负责，否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方，否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。

　　7。甲乙双方均清楚该车位在只有发展商的车位使用权转让协议的状态下签署本合同，若因前述产权原因发生任何纠纷，由双方自行解决。

　　8。该车位移交后，由公司负责车位的物业管理，乙方应遵守物业管理相关规定，并承担相应车位管理费。

　　9。乙方在上述使用期限内，可以将车位使用权转让给其他第三方使用，并到管理处办理相关手续。

　　10。自本合同签订时起，甲乙双方就该车位之使用权转让关系确立。

　　11。本合同附图为合同的组成部分，与正文具有同等效力。

　　12。本合同一式两份，甲、乙双方各一份，均具有同等法律效力，合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　13。本合同如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，不能解决时可提交佛山市人民法院裁决。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

车位转让合同15

　　转让方（甲方）：

　　身份证号码：

　　地址：

　　联系电话：

　　受让方（乙方）：

　　身份证号码：

　　地址：

　　联系电话：

　　合同双方同意转让条款如下：

　　1、甲方同意将位于的车位（以下简称该车位）使用权转让给乙方，位置详见车位附图。甲方与开发商签订的所规定的使用年限内甲方的一切权利义务也一并转让给本合同乙方，甲方须将该合同及其附件一并交付乙方保管。

　　2、使用年限：该车位使用年限自本合同生效日起，至甲方与开发商___________签订的所规定的使用截止日期止。即自本合同生效日至___________年___________月___________日止。本合同项下使用年限为上述车位使用年限的剩余期限。

　　3、甲方须在本协议生效后立即负责将该车位交予乙方使用。在此之前，甲方须付清一切有关该车位之杂费（包括但不限于管理费等），并配合乙方到小区管理处备案及取得相关物业管理部门的使用权证明手续。如果以后开发商或管理处物业管理有限公司通知甲方办理该车位的相关产权确认手续及其它合法权益，甲方有义务通知并配合乙方办理。

　　4、该车位使用权的转让费为人民币___________元整（小写：___________￥）。乙方须按下述方式付款：

　　（1）乙方于___________年___________月___________日向甲方支付该车位使用权的转让费定金人民币___________元整（小写：___________￥）。支付方式如下：甲方与开发商签订的中约定的车位使用权转让费，作为本合同的定金，由乙方直接付款给开发商；

　　（2）甲、乙双方完成使用权移交手续后五个工作日内，乙方将第二部分转让款人民币___________元整（小写：___________￥）转入甲方指定账户如下：

　　开户行：；

　　户名：；

　　账号：；

　　甲方在收到转让款后应向乙方开具等额收据。

　　5、甲方不能按上条规定交付车位予乙方使用时，每延期一日，应向乙方支付该车位使用权转让费的万分之五的`违约金，延期超过三十天，乙方有权解除协议并要求甲方返还定金，并支付该车位使用权转让费的百分之十的违约金；如乙方逾期支付除定金之外的余款，则甲方有权没收定金，并要求乙方支付该车位使用权转让费的百分之十的违约金。

　　6、该车位是以签约时之现状售予乙方，甲方须保证对上述该车位享有完整使用权和处分权，有关该车位在本次转让之前已产生的使用权纠纷、债务等事宜，甲方应在转让完成前清理完毕，并保证转让后乙方无须负责，否则甲方应赔偿由此引起的乙方一切损失。甲方保证没有并不再私自售予第三方，否则甲方按本次转让价双倍赔偿给乙方。

　　7、甲乙双方均清楚该车位是在只有开发商的车位使用权转让协议的状态下签署的本合同，若因前述产权原因发生任何纠纷，由双方自行解决。

　　8、该车位移交后，由负责车位的物业管理，乙方应遵守物业管理相关规定，并承担相应车位管理费。

　　9、乙方在上述使用期限内，可以将车位使用权转让给其他第三方使用，并到管理处办理相关手续。

　　10、自本合同签订时起，甲乙双方就该车位之使用权转让关系确立。

　　11、本合同附图为合同的组成部分，与正文具有同等效力。

　　12、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，均具有同等法律效力，合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　13、本合同如发生纠纷，双方应通过友好协商解决，不能解决时可提交北京市海淀区人民法院裁决。

　　甲方（签字、盖章）：

　　___________年___________月___________日

　　乙方（签字、盖章）：

　　___________年___________月___________日

【车位转让合同】相关文章：