当前位置：好职网>实用文>合同范本>承揽加工合同

承揽加工合同

【荐】承揽加工合同

　　在当今不断发展的世界，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的承揽加工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【荐】承揽加工合同

承揽加工合同1

　　原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

　　被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________

　　1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

　　2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

　　3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________

　　原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的.合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年____月____日

承揽加工合同2

　　合同编号：________

　　订立合同双方：________

　　定作人：___________（以下简称甲方）

　　定作人法定代表（负责）人：_______ 签约人：________

　　定作人承办单位：______联络人：_______联系电话：_______

　　定作人机构地址：_________传真电话：_______

　　承揽人：______（以下简称乙方）

　　承揽人法定代表（负责）人：________签约人：________

　　承揽人营业执照：_________生产报刊亭许可证明：________

　　承揽人机构地址：________联系人：______联系电话：________

　　银行开户许可证：________ 开户行：______帐户：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条标的

　　乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：XX万元。

　　第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币万元）

　　注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条加工、制作与安装、要求

　　1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于XX平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于XXmm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于XX%，使用XXmm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。

　　第四条验收标准和方法

　　①、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

　　②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验.

　　第五条交货时间和地点及包装运输要求

　　①、交货时间：乙方必须保证在XX年XX月XX日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条报刊亭安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的报刊亭进行安装；

　　②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在XX日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除XX％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；

　　③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题，XX年内免费进行保修，超过XX年或属甲方原因损坏进行维修的，需付工本费；

　　④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

　　第七条结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30％的预付款。

　　②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的'额35％的价款，累积达到合同标的额的95％。

　　④、剩余的合同标的额5％（XX元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额XX‰的违约金；

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付XX ‰的违约金。

　　第九条乙方违约责任

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XX‰违约金；

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；

　　③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除XX‰的违约金。

　　第十条纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第XX种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁；

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　甲方：__________ 乙方：_________

　　签约人：_________ 签约人：_______

　　签约地点：____________ 签约地点：____________

　　签约日期：____年____月____日签约日期：____年____月____日

承揽加工合同3

　　委托方：签订地点：

　　承接方：深圳斯拉欧加文化传播有限公司订日期：____年____月____日

　　依照《合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

　　第一条：广告承揽要求。

　　1、项目（制作）：________

　　2、广告及活动内容及有关证件的名称、编号：________

　　3、发布地点或形式：________

　　4、颜色：________

　　5、规格或材料：________

　　6、刊播次数、起止日期及时间：________

　　第二条：费用及支付方法

　　1、费用

　　本次活动总金额为________。（大写________元整）

　　2、结算方式和期限：________

　　第三条：验收方式及时间：____________

　　第四条：违约责任

　　1、委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　2、承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金；不能按期履行合同义务的'，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　3、其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

　　第五条：纠纷解决方式

　　发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（2）项规定办理。

　　1、向地经济合同仲裁机关申请仲裁；

　　2、向连云港市当地人民法院起诉。

　　第六条：双方商定的其他事项：

　　第七条：附则

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日终止。

　　委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：

　　单位名称：（盖章）单位名称：（盖章）

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：___________日期：___________

承揽加工合同4

　　签订地点：

　　签订时间：年月日

　　定作方（甲方）：

　　承揽方（乙方）：

　　按照《_____》的有关规定，本着平等互利、协商一致的.原则，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价

　　序号货物名称规格数量单价：元/m2 备注

　　1 钢质防火门甲级

　　2 乙级

　　3 丙级

　　合计：（樘）?O_________元/?O=元。

　　114樘/363.06?O

　　金额（大写）：（不含税）

　　注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍珠岩模压板；表面处理为静电喷涂；颜色；门板为平板；按实际发生数量结算。

　　三、交货日期：

　　根据现场进度交货。

　　四、交货地点：

　　工地现场。

　　五、技术质量要求：

　　1、产品执行防火门国家标准GB12955-20_________。

　　2、产品保证通过消防部门验收。

　　六、承包方式：

　　含运输及安装。

　　七、付款方式：

　　1、合同签订后，预付总货款的%，货物全部进场，再付总货款的%，安装完毕再付总价的％，剩余％为质保，质保期结束结清。

　　八、售后服务承诺

　　（略）

　　九、违约责任

　　1、按《_____》的相关规定执行。

　　十、争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

　　十一、附则

　　本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　电话：

　　年月日

承揽加工合同5

　　答辩人：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　被答辩人：

　　住所地：

　　法定代表人：

　　风险提示：一份严谨的民事诉讼答辩状，首先需要分清是否属于法院主管，是否有需要写民事诉讼答辩状;

　　其次是弄清楚受理法院的管辖;

　　再有就是检查诉讼主体是否遗漏，是否有误;

　　此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。

　　在明显存在上述问题时，不要急于答辩，答辩时在答辩中明确提出异议，往往能事半功倍，即可令对方“败诉”。

　　答辩人就答辩人与______装饰装修工程纠纷一案做出答辩。

　　答辩意见如下：

　　答辩事项：

　　答辩人请求人民法院依法驳回被答辩人不合理且不合法的请求。

　　风险提示：制作民事答辩状时，应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。

　　答辩人有权否认对自己不利的“不能成立的”和“无证据证明的”事实。

　　进而有取舍地阐述对自己有利的，及对方当事人没有提及的事实，特别在一些双方当事人存在“混合过错”或都有违约行为的案件，答辩人更应当注意如何“承认”、如何“反驳”及如何“确立”自己的观点。

　　从而达到以自己的“事实和理由”和对方的“事实和理由”相抗衡。

　　事实与理由：

　　一、被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。

　　被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程，并且将装修项目列入结算范围，该项诉求与事实不符，故意扩大了施工范围。

　　______年______月______日，答辩人与被答辩人就承包工程签订了协议合同。

　　该合同约定：被答辩人以全包的方式承包答辩人所属酒店的拆除以及新址的土建工程。

　　合同明确约定被答辩人的`施工范围为土建，并不包括装修装饰工程。

　　被答辩人将部分装修装饰工程纳入其承包范围，将装修项目纳入结算书，违背事实。

　　二、被答辩人诉称其承包的实际工程量与事实不符。

　　被答辩人在起诉状中称其于______年______月______日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料，并称答辩人并未提出异议，与事实不符。

　　事实是，尽管答辩人于______年______月______日收到了相关结算资料，但并未在结算单上签字。

　　未签字的原因是被答辩人结算的资料失实，与实际工程量差距太大，工程量重复计算严重。

　　______年被答辩人曾交给答辩人一份结算书，结算数额为120.62358万元，而______年______月______日被答辩人提交的第二份结算书结算总额为550.7064万元，差距为430.08282万元。

　　同时，答辩人对工程总造价也进行了核算，核算总造价为59.966665万元。

　　可见，被答辩人提供的结算书严重脱离事实，核算的随意性非常大。

　　三、被答辩人诉称答辩人应当支付给被答辩人的工程价款与事实不符。

　　被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩余价款346.7064万元。

　　被答辩人诉称该数字是通过结算总价款扣减答辩人已支付的金额而得出的。

　　被答辩人的此种计价方式随意性大，与事实不符。

　　(一)被答辩人的该项诉求的计价依据是______年______月______日交付给答辩人的结算书。

　　而该份结算书与______年被答辩人交付给答辩人的结算书以及答辩人自行核算的结算书无论从实际项目工程量的核算还是工程总价款的核算都存在巨大差异，虚构成分很大，与事实不符。

　　即被答辩人的该项诉求的计价基础就是不符合事实的，因此其要求的总价款当然也是没有事实基础的。

　　(二)______年______月______日的协议合同中约定：被答辩人应当支付答辩人80万元，其中50万元即付，30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中，最终按照所产生土建发生量进行工程造价的计算，多退少补。

　　该30万元最终应从工程总造价中核减。

　　但是被答辩人并未在工程总造价中核减，与约定不符。

　　(三)被答辩人在起诉中所称，截止到答辩人最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款205万元，与事实不符。

　　截止到答辩人最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款284.5210万元。

　　四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符，要求答辩人支付逾期利息不合法、不合理。

　　被答辩人交付给答辩人的两份结算书矛盾丛生，与事实严重不符，同申请人核算的工程总造价差距更大，双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。

　　鉴于对被答辩人提供的结算书真实性的怀疑，答辩人才停止支付工程款。

　　因此，答辩人停止支付工程款的前提是被答辩人所报工程量以及工程价款的严重失实，是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。

　　被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。

　　进而，被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不合法、不合理。

　　五、答辩人认为应本着实事求是的原则，对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定，在重新核定的基础上，明确双方债权债务，维护双方当事人合法权益。

　　在答辩人与______工程纠纷中，答辩人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重新核定，以达到还原事实真相的目的。

　　在重新核定的基础上，双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意，进而双方在已支付工程款基础上多退少补，最终解决双方争议。

此致

　　______区人民法院

　　答辩人：

　　______年_____月_____日

　　风险提示：在答辩时，答辩人(被告)对自己所提出的主张负有举证责任。

　　注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处;

　　列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着;

　　列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

　　另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

　　附：答辩书副本_____份;

　　证据材料______份。

承揽加工合同6

　　甲方(加工方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方(承揽方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致，订立本合同，共同遵守。

　　第1条加工地材名称及单价

　　地材名称单位单价(元/t)备注

　　利用路基挖方料自行开采

　　砂t

　　碎石t

　　片石t

　　砂石料加工为综合包干单价，单价内含人工费、材料费、场内装车费、场内运输费、试验检测费、机械及料具费、动力和照明费、机械人员设备的进出场费、管理费、利润以及除资源税以外的税金等。

　　第2条原材料提供方式

　　甲方提供原材料开采区由乙方自行开采加工，或乙方利用路基挖方料进行加工。

　　第3条加工砂石料质量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》以及项目办下发的其它相关质量标准，相关标准由甲方提供。

　　第4条加工砂石料数量

　　本工程预计加工砂石料数量合计为万吨，具体数量由甲方向乙方下达使用计划，乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工计划，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划，乙方需服从甲方整体安排。

　　第5条砂石料数量确认方法及价款支付方式

　　5.1 每月日甲方组织相关部门对本月砂、碎石、片石等用料清理汇总，以过磅清单作为计算依据制作计价单，该计价单由甲方合同部、工程部、物设部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖甲方印章，作为支付乙方价款的凭据。

　　5.2 甲方根据业主每期拨付款情况按比例支付计量款,并在每期计量款中扣留作为工作安全、质量保证金，保证金待合同履行完毕后或合同终止个月内不计利息退还。如合同履行期发生产品质量问题造成的损失，甲方书面通知乙方，乙方在收到后日内无答复即视为同意扣除。

　　第6条甲方权利义务

　　6.1 指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收。

　　6.2 若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，或终止与乙方的合同关系。

　　6.3 负责将施工用电引入到乙方加工场地。

　　6.4 负责交纳资源税。

　　6.5 负责下达砂、碎石、片石等石材需用量计划。

　　6.6 负责组织车辆运输并承担运输费用，甲方提供地磅进行验收。

　　第7条乙方权利和义务

　　7.1 在满足合同约定的前提下，乙方有权对自有人员、设备等进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的开采、加工等相关事项。

　　7.2 提供反击破破碎机、振动筛等加工砂石料所需设备。

　　7.3 自行修建砂石料加工场及相关临时住房，并承担相应费用。

　　7.4 上足本工作的生产工人，保证生产需要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。

　　7.5 乙方在开采、加工过程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三废”等有关环保、水保的相关事项应当按照有关法律、法规的规定办理。

　　7.6 在合同期内，乙方应在开采及生产加工区域内设置安全警示标志，做好砂石开采、生产加工过程中的安全管理工作;按照国家、地方政府、业主及甲方有关安全生产的各项规定，确保安全生产，对因实施本合同而发生一切安全及其它事故均由乙方自行负责;若因乙方原因造成甲方损失或对外承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿。

　　第8条违约责任

　　8.1 未按合同规定的质量交付砂石料，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。

　　8.2 乙方加工出的`合格产品量必须完成甲方下达的使用计划用量，因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购时，价差费用由乙方承担。除此外，另按未完成生产量总价的 %向甲方支付违约金。

　　8.3 原材料、成品或半成品仅限于本项目建设使用，乙方不得对外销售;生产线设施、设备，仅用于本项目砂石料加工，乙方不得对外承接其他加工任务。否则，乙方承担万元人民币的违约金，连续两次发生上述行为，甲方有权解除合同。

　　8.4 乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。

　　8.5 乙方应采取有效安全保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件，相关损失由乙方自行承担。

　　第9条履约保证

　　乙方采取方式提供履约保证。

　　方式一：提供履约保证金万元;

　　方式二：以开采区机械设备作抵押担保并签订抵押合同。甲方有权根据合同约定，在乙方出现违约情况时，全部或部分扣除履约保证金。合同履行完毕或终止后个月之内，甲方应将剩余履约保证金不计利息退还乙方。

　　第10条争议解决方法

　　在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由贵阳铁路运输法院审理。若诉讼标的超过贵阳铁路运输法院的管辖权限，则由其上级法院成都铁路运输中级法院裁决。

　　第11条协议的生效

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　第12条附则

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜,双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执三份;乙方执一份。

　　签署时间：年月日

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人或授权代表(签字)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人或授权代表(签字)：

承揽加工合同7

　　甲方：_______(姓名，身份证号码，住址，电话)

　　乙方：_______(姓名，身份证号码，住址，电话)

　　甲方拟将位于___县__镇__村__组的房屋地基以及主体工程交由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下，经协商自愿签订本合同。

　　一、双方权利义务

　　1、甲方负责提供建设所需原材料(石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等)。

　　2、乙方确保具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并根据甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工过程中应合理、节约用料，严禁浪费。乙方每天完工后清理墙角灰，做到工完场清料净，并按常规要求配比施工。在施工中若发现造成材料损失、浪费，甲方有权责令整改并罚款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具，如：架管、架板、搅拌机、升降设备、模板、模具、斗车、振动棒、焊接机、撮箕、桶、防护网等及焊条、切割片等辅材全部由乙方自行解决，费用由乙方自理。

　　4、工期从_____年___月___日开始建设，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。

　　5、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的一切安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

　　二、工程质量及施工要求

　　1、乙方应当本着保质保量的.原则，按照甲方的要求施工并加强质量监督和管理。

　　2、涉及房屋主体及沉重结构的关键性(如地基、浇铸)部分须经甲方验收后方能进行下一工序。

　　3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求(包括但不限于口头要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。

　　5、基础：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石头30立方米。

　　6、墙体：外墙高米，内墙高米，砌筑时内外错缝采用水泥沙浆，为避免砖块间空隙较大必须采用三·一砌筑法(一快砖、一铲灰、一挤揉)，且灰缝厚度不得超过mm。

　　墙体经水泥清光后面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：过梁高度不低于公分，钢筋直径不宜小于毫米，刚箍直径不低于毫米，最大距不宜超过毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋顶：现浇厚度为公分，表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款结算及支付

　　1、工程款总额及计算方式：工程款为人民币：69580元(大写：陆万玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面积为基准，按245元/平方米(贰佰肆拾伍元每平方米)计284平方米(贰佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款时间：地基完工经甲方验收合格后___天内给付地基工程款;主体工程完工经甲方验收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括内外墙清光且水泥地坪完工)并经甲方检验合格后____天内给付余款。

　　四、违约责任

　　1、由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿。

　　如果一年内现浇渗漏，乙方须赔偿因此给甲方造成的损失，并一次性支付合同总价款的25%作为违约金。

　　因乙方原因致使合同无法履行的，乙方应承担本合同总价款25%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失(包括但不限于要求实现上述违约金产生的合理费用)。

　　2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。本合同总价款25%的违约金。

　　五、争议解决方式

　　因本合同履行过程中发生的一切争议时，双方应友好协商解决;协商不成，双方可将争议提交房屋所在地人民法院进行裁决。

　　六、附则

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　2、本合同中甲方与乙方及乙方任何工人之间均不存在雇佣关系。

　　3、因合同履行过程中的未尽事宜，经双方协商同意签订补充合同的，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签订时间：年月日

承揽加工合同8

　　需方:________(甲方)

　　供方：_______(乙方)

　　合同编号：___________________

　　签订日期：____年____月____日

　　为了规范建筑门窗购销行为，保护供需双方合法权益，根据《xxx民法典》及有关法律、法规，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。

　　1、建筑门窗用途概况工程名称：________________建筑结构：_______________工程地址：_____________________使用层次：__________

　　2、建筑门窗供应要求

　　本合同中的单价是指门窗到________________________交货的价格。

　　交货点详细地址：____________________________________。

　　其它要求：___________________________________________

　　3、结算和付款方式

　　结算方式：

　　付款方式与期限：____________________________________________

　　4、技术要求

　　乙方供应的产品应严格执行并符合__________标准，(标准名称代号)___________________________________________________________。

　　乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。

　　产品运输方式及包装标准_____________________________________。

　　5、验收标准、方法及提出异议期限

　　验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。

　　甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，应妥善保管，并在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降的，不得提出异议。

　　如发现产品有严重质量问题，甲方应在48小时内向____市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告，同时用书面通知乙方及时分析解决。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方因此受到的损失，由乙方按违约责任承担。

　　6、违约责任

　　甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照民法典有关条款及双方的约定，向对方偿付违约部分货款的____%的违约金。

　　如另行商定责任赔偿规定的'，应在“其他约定”一栏中予以写明赔偿方式、方法与金额。

　　7、解决争议的方式

　　本合同在履行过程如产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可提请分中心进行调解或通过有关法律程序解决。

　　8、其他约定事项

　　乙方在门窗运抵交货点后，甲方应提从堆放场地，并及时做好相应的验收工作，如出现问题应及时协商解决。

　　乙方如遇特殊原因不能正常供货时，应提前天通知甲方协商解决，否则造成后果乙方负责。

　　甲方如遇特殊原因不能按合同规定缴付货款时，应及时主动通知乙方协商解决，否则造成后果由甲方负责。

　　如遇人为不可抗拒因素(如台风、洪水等)和其他不可预见事故发生而不能履行合同时，免除承担违约责任。

　　其他约定：

　　9、本合同自双方代表签字，加盖双方印章后生效，如有未尽事宜，须由甲、乙双方共同协商解决。

　　本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，____市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心备案一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　单位名称：________

承揽加工合同9

　　乙方：_________

　　甲方：_________

　　甲方委托乙方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品：

　　第二条加工成品质量要求：________________________________________________

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　1.用乙方原料完成工作的，乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，甲方有权要求重作，修理，减少价款或退货。

　　2.用甲方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。甲方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。乙方对甲方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3.原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料，图纸提供办法：

　　1.乙方在依照甲方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知甲方，因此造成的损失，由甲方赔偿。

　　2.乙方对于承揽的工作，如果甲方要求保密，应当严格遵守，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。

　　3.甲方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。

　　第五条价款或酬金：

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法：

　　1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。

　　2.甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复或退换。

　　3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交(提)货的时间和地点：

　　1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2.交(提)定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的，以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以乙方通知的提取日期为准，但乙方在发出提取定作物的通知中，必须留给甲方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担：_____________________________________

　　第九条运输办法及费用负担：_____________________________________

　　第十条结算方式及期限：_________________________________________

　　第十一条其他：

　　1.根据国家有关规定，甲方可向乙方交付定金。定金数额由双方协商确定。甲方不履行合同的，无权请求返还定金。乙方不履行合同的，应当双倍返还定金。

　　2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，甲方可向乙方给付预付款。乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。

　　第十二条乙方的违约责任：

　　1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。

　　3、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由乙方赔偿损失。

　　4、逾期交付定作物，应当向甲方偿付违约金_________元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向甲方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_________%(10%--30%幅度)或酬金总额的_________%(20%--60%幅度)违约金。

　　6、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由甲方代保管时，应当偿付甲方实际支付的保管，保养费。

　　7、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。

　　9、未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换，补齐的，由乙方对工作质量，数量承担责任。

　　10、擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条甲方的违约责任：

　　1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、中途废止合同，属乙方提供原材料的，偿付乙方的未履行部分价款总值的_________%(10%-30%幅度)的`违约金;不属乙方提供原材料的，偿付乙方以未履行部分酬金总额的_________%(20%-60%的幅度)违约金。

　　3、未按合同规定的时间和要求向乙方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工待料的损失。

　　4、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限六个月不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。

　　5、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　6、无故拒绝接收定作物，应当赔偿乙方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　7、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理：

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各执一份;合同副本一式_________份，交_________(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　_________年____月____日

承揽加工合同10

　　认立合同双方：

　　承揽方：________

　　定作方：________

　　定作方委托承揽方加工____________________________________的工作，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品编号名称规格单位数量

　　第二条加工成品质量要求：

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量：

　　日期计算，双方协商。

　　第四条技术资料、图纸由承揽方提供，在加工量达到__%，定作方付给承揽方______元，在加工量全部完成时，在定作方验收合格后支付给承揽方______元，预留元作为质保金一年后付清。定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。双方另有约定的，按约定的方法计算。)

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其它

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金______元;以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的______%或酬金总额的______%违约金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的.，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照____________银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之______偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条^纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自______年______月______日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式______份，交______各留存一份。

　　定作方：____________承揽方：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　地址：____________地址：____________

　　电话：____________电话：____________

　　开户银行：____________开户银行：____________

　　帐号：____________帐号：____________

　　______年______月______日订

承揽加工合同11

　　定作方：（以下简称甲方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　委托代理人：

　　身份证号：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　委托代理人：

　　身份证号：

　　住所：

　　邮编：

　　联系电话：

　　鉴于甲方是在北京市合法注册的，生产和经营的有限责任公司，并需要加工部件；

　　鉴于乙方是在合法注册的，经营范围为的公司，具备承揽加工的资质和条件。

　　依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下产品：

　　品名

　　规格

　　单位

　　数量

　　备注

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：年月日。

　　2、甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验，并将确认情况书面通知甲方。甲方提供的原材料确实存在缺陷或者不符合合同约定的，应当予以更换、补齐。

　　3、乙方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：：年月日。

　　4、乙方应当将所提供的原材料交由甲方检验。甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验，并将确认情况书面通知乙方，由乙方在日内予以补正。

　　三、技术资料及图纸

　　1、甲方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付乙方。

　　2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前，乙方应当进行检验。乙方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当即时通知甲方；甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复，提出修改意见。

　　3、乙方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。

　　4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前，甲方应当进行检验。甲方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。

　　四、质量要求：

　　1、乙方加工产品应当符合标准。

　　2、乙方按甲方质量要求和图纸，先做规格样品，由双方代表当面封存样品，作为验收的依据。（也可不约定此项目）

　　五、加工成品验收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。

　　2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准，数量以合同规定为标准。

　　3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的，甲方有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在时间内发现加工成品不符合质量要求的，仍有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方应于年月日将产品全部送至甲方仓库，地址为。甲方如指定北京市以外的交付地点，应承担乙方因此而多支出的费用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须事先与对方达成书面协议，并按协议执行。

　　3、实际交付日期，乙方自行送达的，以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。

　　4、乙方交付的加工成品超过约定数量的，甲方认可的，就超过的部分按照超过的比例支付报酬。

　　七、报酬及支付：

　　1、甲方应支付乙方的加工报酬为：每件元（或总报酬元）

　　2、报酬的支付采取以下方式

　　a甲方应于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日内支付。乙方应于每次收款同时将发票给付甲方。发票作为双方结算依据。

　　b甲方于乙方每交付件时给付甲方元，乙方于收款时向甲方出具收据。收据作为双方结算的依据。收据载明款额累计达到元，由乙方向甲方开具发票，同时收回相应款额的收据。

　　八、包装要求及费用负担：由乙方负责包装，以加工产品不受损坏为准；包装费用由乙方承担。

　　九、运输及费用承担：

　　1、甲方提供材料的运输由甲方负责，运输费用由甲方承担。

　　2、加工成品的.运输由乙方负责，运输费用由方承担。

　　十、乙方违约责任：

　　1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分总报酬的1%向甲方支付违约金。逾期交付超过60天，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已经支付的报酬，并就乙方支付的违约金不足赔偿甲方损失部分予以据实赔偿。

　　2、乙方如未按合同规定的质量交付加工成品，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方元违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。

　　3、乙方交付定作物的数量少于合同规定的，甲方仍然需要的，乙方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；甲方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由乙方赔偿。

　　4、因乙方包装不善造成定作物毁损的，由乙方赔偿损失。

　　5、乙方不能交付加工成品的，应向甲方偿还交付部分报酬，并支付该部分报酬的30%作为违约金。该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应据实赔偿。

　　6、由乙方负责送货的，如运输中造成加工成品损坏，乙方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则甲方有权拒收。

　　十一、甲方违约责任：

　　1、甲方如中途变更加工产品的数量、规格、质量或设计等，由此造成的乙方交付迟延，损失由甲方自行承担。给乙方造成损失的，甲方应当予以赔偿。

　　2、甲方未按照本合同约定的时间向乙方提供图纸或原材料的，对延迟提供的期间，乙方交付成品的日期得以顺延。甲方并应当偿付乙方因停工待料的造成的损失。

　　3、甲方延迟付款的，就所延迟付款的部分，每延迟一天支付乙方万分之四的违约金。

　　十二、不可抗力：

　　1、在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使加工成品或原材料毁损、灭失的，乙方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但乙方应当采取积极措施，尽量减少损失。

　　2、如乙方延期交付期间发生不可抗力的损失，不免除乙方责任，乙方应承担不能交付的违约责任。

　　3、在甲方迟延接受期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

　　十三、合同争议的解决：

　　双方在履行合同中如发生争议，应协商解决，如协商不成，通过如下第

　　种方式解决：

　　1、向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉；

　　2、向北京仲裁委员会提请仲裁；

　　十四、本合同未尽事宜，双方另行协商签订书面合同作为附件。

　　十五、本合同签订于北京市区，由双方授权代表签字，并加盖公司印章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　授权代表：

　　年月日

承揽加工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的`有关法律、法规，双方议定书柜制作、油漆的加工与安装，此项合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条：书柜尺寸

　　长180cm，高170cm，宽45cm，层数7层。

　　第二条：材料要求

　　站脚60×30扁管厚度3cm，每层25方管套25角铁。 25×25方管厚度：2cm。25×25角铁厚度：2cm。

　　第三条：层板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求喷清面漆。

　　第四条：书柜漆要求，红丹打底，再上蓝氨基漆。

　　第五条：每个书柜大写壹仟贰佰陆拾元整(￥1260.00元)，共16个，总价为人民币为大写贰万零壹佰陆拾元整(￥ 0.00元)

　　第六条：必须运到校园内，运费由乙方负责。

　　第七条：交货时间：乙方必须保证在年7月29日前全部交货。

　　第八条：甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方方可付款。

　　第八条：税费由乙方承担。

　　第九条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

承揽加工合同13

　　承揽方：以下简称甲方

　　定作方：以下简称乙方

　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．

　　第一条加工成品

　　品名规格（长，宽，高cm）单位数量备注

　　玻璃柜台130x40x90件120

　　塑料台面柜台180x100x95件10其中不带抽屉

　　玻璃台面柜台180x100x95件20

　　棉布货架180x40x200件10

　　大百货电器货架180x80x200件5

　　小百货货架180x50x200件80

　　第二条加工成品质量要求：

　　一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．

　　三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便．

　　四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．

　　第三条原材料由甲方提供．

　　第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．

　　甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．

　　第五条工程价款：

　　按核定价格单计算款25000元．

　　第六条验收标准和方法：

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．

　　第七条交货的时间和地点：

　　一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．

　　第八条包装要求及费用负担：

　　由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担．

　　第九条运输办法及费用负担：

　　由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．

　　第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．

　　甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．

　　第十一条结算方式及期限：

　　乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．

　　第十二条甲方的违约责任

　　一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的.，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿．

　　二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．

　　三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．

　　五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金．

　　六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．

　　第十三条乙方的违约责任

　　一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．

　　二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值３０％的违约金．

　　三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．

　　四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金．

　　五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失．

　　六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用．

　　第十四条不可抗力：

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失．

　　第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．

　　本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效．

　　本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．

　　甲方：（盖章）

　　代表人：（签名）

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　年月日

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　年月日

承揽加工合同14

　　一、订立合同单位

　　发包单位：______(以下简称甲方)

　　承包单位：______(以下简称乙方)

　　二、工程概况

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、承包范围：钢构件、屋面与墙面围护的制作安装

　　三、工程工期：20______年______月______日开工至20______年______月______日竣工，总工期50天。

　　1、乙方必须按照甲方的要求组织施工，接受甲方对进度、质量的检查监督。

　　2、乙方必须按照合同约定时间开工竣工。

　　3、在施工过程中，如遇以下情况则工期延误：______

　　四、合同文件

　　合同文件应能互相解释、互为说明，组成合同的文件及优先顺序如下：

　　1、本合同协议书

　　2、施工图纸(包括土建施工图)

　　3、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件等业主认可的工期延误。收到预付款之日起20天内施工现场达不到钢结构安装条件。甲方原因造成的工期延误。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

　　五、承包方式

　　1、本单位工程采用综合单价包干，平米造价220元/平米，平米造价：330元/米，建筑面积：共计______平米。

　　2、工程总造价：______万元(元)以上全部为含税价格。

　　3、本工程所有吊车等机械设备、施工脚手架搭设、其它辅助设施及制作、转运所需机械设备、施工工器具均由乙方负责。

　　4、承包工作内容如下(不限于以下内容)钢构件、屋面与墙面围护的制作安装。(包人工，包机械)

　　5、安全文明施工：甲方确定区域内要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保护各类安全防护设施搭设等)

　　6、未经甲方同意，乙方无权私自转包本工程。若发生，甲方将追究违约责任或有权终止合同，由此所引起的各种损失由乙方负责。

　　六、工程造价的确定及工程款支付

　　此工程总造价为元，在乙方各种材料、工具进入工地开始施工时甲方付乙方总款的百分之三十，合计______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合计______元，留取百分之十的质保金______元，一年后此工程无任何质量问题全额付清。

　　七、工程变更

　　1、工程设计变更

　　1、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　2、在施工中甲方涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的代用，须提前通知乙方，否则甲方承担由此发生的费用，并赔偿乙方的有关损失，并延长延误的工期。

　　八、材料、机械

　　8. 1、由于本工程为总价包干。所以乙方供应的所有材料必须是符合设计方案和国家规范的标准产品，对与设计和规范要求不符的产品，甲方拒绝收用。

　　本工程主要材料如下：

　　8.1.1、围护部分：墙体标高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白单彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上蓝下白单彩涂板+玻璃丝棉毡+锡箔纸+镀锌铁网，彩涂板负差不小于0.03mm

　　8.1.2、钢架部分：钢梁为焊接H型钢(480～285)X200X6X10，节点板为22mm厚钢柱为焊接H型钢470X280X6X10风柱为热轧H型钢346X174X6X9钢板负差应符合国家标准《钢板、钢带厚度允许偏差表》GB-709-88

　　8.1.3、墙檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5屋檀为卷边槽形冷弯薄壁C型钢C160×20×2.5钢板负差不大于0.3mm

　　8.1.4、梁与柱连接、梁与梁连接均采用10.9级大六角高强螺栓

　　8. 2、乙方自购材料的装、卸、运输等费用均乙方承担。

　　8. 3、劳动用品和随身手动、电动工具由乙方自备。

　　九、工程施工

　　1、乙方施工人员、技术人员应与甲方工程部、技术部密切配合，严格按照施工方案施工。

　　2、施工过程中甲方应保证施工场地不受外界部门或人员的干扰。

　　十、安全责任

　　1、乙方应严格按照施工建设安全要求组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。

　　2、甲方指派专职安全员负责指导，监督施工现场的安全生产，乙方必须配合甲方安全管理人员，监督安全管理人员的工作，接受并服从甲方管理人员的指挥。

　　3、乙方应遵守甲方制订的各项安全管理规章制度。

　　4、严禁非施工人员进入施工现场，乙方必须做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改，杜绝重大伤亡事故。

　　5、现场人员发生伤亡事故后，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行堪察。

　　6、现场责任：

　　乙方在施工过程中如发生意外事故，责任由乙方自行承担。并承担事故中家属所提费用。甲方不承担乙方发生事故的任何责任。

　　十一、质量安全及验收

　　1、本工程质量目标：乙方必须确保承包范围内单项工程质量达到甲方质量目标。

　　2、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、监督、检验。

　　3、乙方对自己施工中的工程半成品、成品质量负责，必须符合质量验收标准。

　　4、施工中经检查检验工程不合格或未达到国家验收规范质量要求，乙方应按照甲方要求进行返工、返修，费用由乙方承担。

　　5、乙方在保质期内及使用过程中此施工钢架发生倾斜、倒蹋、开裂，乙方应无条件给予修复。因倒蹋发生的财产损失和人身伤亡全部由乙方承担。

　　十二、文明施工目标

　　1、乙方必须遵守当地政府主管部门、建筑行业中文明施工的有关规定，按照甲方要求对工人实行标准化管理。

　　2、乙方必须派专人清理施工现场及生活区，保持施工现场及生活区的整洁，做到无垃圾和污水。

　　3、搞好施工现场保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。

　　4、乙方必须在施工过程中做到施工材料及工具堆放整齐。

　　十三、双方权利和义务

　　甲方的责任

　　1、甲方协助乙方处理好施工现场及有关各方的关系。

　　2、提供施工电源到施工区域，提供施工水源到施工区域。

　　3、如有变更甲方应提前2天以书面形式通知乙方，否则造成的损失由甲承担。

　　4、乙方在工程验收合格并交付甲方后，甲方方可进行装饰、装修。

　　5、及时进行中间验收。

　　6、组织乙方学习现场的进度、质量、安全管理规定。

　　乙方的责任

　　1、按合同文件的规定，按期、保质、保量完成承包范围内的`全部工作。

　　2、乙方的施工人员和管理人员必须符合而且满足现场施工的需要。

　　3、服从甲方的工作安排，遵守甲方的各项规章制度。

　　4、做好安全生产、文明施工。

　　5、爱护公共设施及设备，若损坏则照价赔偿。

　　6、执行甲方的安全计划安排，参加甲方组织的安全例会，施工中坚决杜绝重大人员伤亡事故发生，若发生质量及安全事故，及时向甲方报告并协助甲方进行调查处理。

　　7、接受甲方代表的监督、检查。

　　十四、竣工验收

　　1、工程具备验收条件，乙方向甲方提出工程竣工验收申请。

　　2、甲方收到工程竣工验收申请后应尽快组织有关人员进行验收，并在验收后7天内给予认可或提出的修改意见(否则视为合格)。乙方按照要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。

　　十五、违约金

　　1、如乙方的施工进度，工程质量不能满足甲方总体要求，同时甲方对乙方的实际履约能力总体平衡后认定乙方实质上无能力确保工期，质量要求时，甲方有权终止合同或另行委托别的有能力施工队伍完成本工程施工，以确保本工程工期、质量目标。但乙方必须承担因此给甲方造成的所有经济损失。

　　2、因乙方原因造成合同无法履行或乙方不愿履行合同规定的义务时，乙方应承担未完工程造成的甲方的所有违约损失，此违约金从乙方工程款中扣除。

　　3、因甲方不能按工程进度支付工程款或甲方不愿履行合同规定的义务时，甲方应承担未完工程造成的乙方的所有违约损失，并向乙方支付违约金。

　　十六、仲裁和诉讼

　　1、甲乙双方如果就合同或工程施工发生争端，双方应友好协商。但甲乙双方的义务在工程施工过程中不得因正在进行的协商而改变。

　　2、双方应严格执行合同条款，并本着友好合作精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

　　(1)双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的5天内，双方应保证合同的继续执行。

　　(2)双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在工商行政管理部门关进行仲裁。

　　(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　十七、其它

　　1、本协议未尽事宜，双方友好协商解决。

　　2、本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　甲方：______(章)乙方：______(章)

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　帐户名：______帐户名：______

　　帐号：______帐号：______

　　开户行：______开户行：______

　　______年______月______日______年______月______日

承揽加工合同15

　　甲方（定作方）：

　　代理人：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方（承揽方）：

　　代理人：

　　地址：

　　联系电话：

　　甲、乙双方本着平等合作、互惠互得的原则，依据《民法典》和其他相关法规的.规定，就___________（地点）玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：

　　一、品种、规格、数量、单价：

　　玻璃品种： ___________，规格： ___________，数量：___________，单价：___________。

　　交货地点：

　　运输方式、费用：

　　1）由乙方负责送货，运输费用由乙方承担.玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责.

　　2）产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编统一贴在白玻面，以便区分。

　　二、交货期：

　　合同签定后，乙方收到甲方订单后十日内供货，补片玻璃应在七日内完成。

　　三、验收方式：

　　1）玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应以及时予以检验，若有异议应在三日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。

　　2）_________玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准.

　　六、结算及付款方式：

　　甲方根据玻璃保修期给乙方一张远期支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。

　　七、违约责任：

　　1）双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付3%作为违约金.

　　2）如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。

　　八、其他：

　　本合同未尽事宜，由双方协商解决，合同争议双方均有权提起诉讼。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。

　　十、保质期及保修

　　1、保质期为二年（验收之日起）

　　2、执行本项目保修期，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，执行保修内产品所附有的责任。

　　甲方：

　　代表：

　　账号：

　　户行：

　　___________年___月___日

　　乙方：

　　代表：

　　账号：

　　户行：

　　___________年___月___日

【承揽加工合同】相关文章：

承揽加工合同09-30

加工承揽合同09-30