当前位置:好文网>实用文>合同范本>承包合同书

承包合同书

时间:2023-05-29 07:09:28 合同范本 我要投稿

承包合同书(15篇)

  随着法律观念的日渐普及,合同的法律效力与日俱增,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编收集整理的承包合同书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

承包合同书(15篇)

承包合同书1

  甲方:

  乙方:

  根据市政府有关加强安全、治安保卫、消防的有关规定,本着“谁承租、谁使用、谁负责”的原则,在租赁期间必须遵守“安全生产”和“消防安全”的管理规定,承租人为安全第一责任人确保安全,对安全负责。经甲乙双方协商订立安全承包合同如下:

  一、承包责任人、期限、责任范围。

  1、《中华人民共和国安全生产法》规定企业法人为安全生产第一责任人。甲方同意乙方指定的 同志为乙方安全、治安、保卫、消防工作主要负责人,具体负责乙方安全工作。

  2、安全责任期限与房屋租赁协议期限同步,自 年 月 日至 年 月 日止。

  3、责任范围为乙方承租厂房、简易房、场地的.全部使用范围。

  二、安全、治安、保卫、消防合同细则

  1、乙方从事的生产经营必须遵守国家的有关法律法规规定,并领取正式营业执照,办理安全、消防相关手续,合法经营。违法违规的责任自负。

  2、乙方就严格遵守甲方的各项管理制度,认真执行有关安全、治安、保卫、消防、环保的各项方针、政策和法规。要经常对自己的职工队伍进行安全、治安、保卫、防火、防盗、环保的教育,接受甲方及主管部门的检查监督。

  3、乙方安全责任如下:

  1)无重大伤亡事故和设备事故(特殊设备必须按规定期限年检,特殊工种必须持证上岗、特殊行业必须遵守其相关规定)。

  2)无火灾、爆炸事故发生,管好用好电器设备,安全用电,自行配备规定数量的消防器材,保证消防通道畅通。

  3)无重大刑事治安事件发生。

  4、乙方因管理不善,执法不严在其责任范围内发生的一切安全事故,由乙方自行承担全部责任。若因不可抗拒因素造成的安全责任事故,乙方不承担任何责任。

  5、甲方在日常安全生产检查中如发现乙方存在事故隐患,将及时发出书面整改通知书,乙方必须在规定期限内完成整改,并将整改完成情况及时通报甲方。如遇乙方拒不整改,甲方有权终止租赁合同,并向有关安全保卫、消防等部门汇报协助处罚,后果由乙方负责。

  6、节假日暂停营业的租赁户,需报甲方保卫部门备案,经安全检查后方可封门。

  7、本责任书所有条款甲乙双方均已仔细阅读,明确了各自的权利和义务。在本责任书的同时,乙方向甲方交纳安全责任保证金壹仟元,(下次签合同时,如无问题,则同合同顺延,无需再度交付)。如有违章,处罚将在保证金中扣除。

  8、本责任合同书一式贰份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  代表人: 代表人:

  签约时间: 年 月 日

承包合同书2

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲方现有耕地,乙方愿意承包。经甲与乙方研究协商,特定出以下协议:

  一、甲方愿意把村南片的南坡地租给乙方,总面积为xx亩,租期四年(即从xxxx年x月x日至xxxx年x月底止)。每亩每年租金x元,共计人民币x元(一次性交清)。

  二、甲方所承包给乙方的耕地不准开采、种树及种植香附经济作物,只限于种植农作物,如番薯、水稻、甘蔗、花生等。

  三、甲方所承包给乙方的耕地期满后要保持耕地的原状交付给甲方。

  四、乙方在承包期内因地权纠纷造成经济损失的'由甲方承担所有赔偿责任。

  五、乙方因承包期满后农作物不及时收获,甲方应酌情延长租期一个月以内,不收租地金。

  六、乙方所在租地的一切设施在租期满后归乙方所有,甲方无权干涉。

  七、乙方租期满后,甲方若要把耕地承包给他方,同等条件,应优先给乙方承包。

  八、在租期内,非经乙方同意,甲方如提前终止承包,按使用年限赔偿给乙方经济损失。

  九、在租期内,此块耕地若被政府征用,甲方要给乙方退回剩余时间相应的租金。

  十、甲乙双方非经对方书面同意,不得擅自变更或终止本合同。

  十一、本协议一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。未尽事宜,双方研究再做决定。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同书3

  发包方 (以下简称甲方) :

  承包方 (以下简称乙方) :

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  1.1 工程名称:10 / 0.4 KV变配电安装工程

  1.2 工程地点:

  1.3 工程内容:

  1.4 承包范围:

  1.5 承包方式:

  二、双方责任范围:

  2.1甲方责任范围:

  2.1.1甲方负责本工程有关的土建、接地网等项目的施工和安装,负责开通施工场地与城乡公共道路的通道,施工场地内的主要道路,满足施工运输工具及25吨吊车的行驶及操作需要,并保证施工期间的畅通,以保证乙方设备的顺利进场。

  2.1.2 如土建、接地网等部分工程确需乙方设计及施工的,甲方在乙方施工前必须完成红线图以外"三通"(通水、通电、通路)及红线图以内场地平整等,以保证设计和正常施工的需要;并在开工前办妥建设许可证、建筑许可证、开工证和施工临时用地、占用道路等合法手续。

  2.1.3 根据工程需要,及时把施工图纸交给乙方,所有图纸一式 五 份,并负责组织施工图纸会审和设计交底。

  2.1.4 负责施工组织设计和施工方案的审批,组织工程质量验收。

  2.1.5 委派 为驻工地代表,负责前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款项等工作。

  2.1.6 协助乙方办理进场施工的有关手续;乙方在电气安装过程中如出现需要土建配合时,由甲方负责协调配合。

  2.1.7 合同签订后 天内向乙方提供报装资料。

  2.2 乙方责任范围:

  2.2.1 根据甲方委托,乙方在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方确认后使用,并于 年 月 日前暂提供甲方 份施工图,乙方设计应满足供电部门的报装要求。合同执行期间,在系统设计符合甲方要求和馈电回路不变的情况下,为使系统设置和开关布置更为合理、紧凑,乙方可以调整开关回路的排列。工程竣工后提供三份竣工图(供电部门的图纸由乙方另行提供),甲方承担设计费用。

  2.2.2 参加施工图纸会审,编制施工组织设计和施工方案,并在开工前送甲方审定,作为甲方对工程施工监督的依据。

  2.2.3 负责本工程安装、调试的质量与安全,按期、保质、保量、按国家规定标准文明施工。

  2.2.4 委派 为项目负责人。

  2.2.5 接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。

  2.2.6 负责向甲方报送施工实际进度表。

  2.2.7 及时编制、移交有关工程竣工资料。

  2.2.8 严格执行施工方案,遵守地方政府及有关部门对施工环境卫生的管理规定;工程完工后,清理施工现场。

  三、工期:

  3.1甲方负责的配电房土建工程须在20 年 月 日前完工,在确认具备进场施工条件后,交付乙方安装。乙方于 20 年 月 日前安装、调试完毕,并具备投运条件。

  3.2 如配电房土建工程不能按时交付乙方安装, 乙方则按配电房土建工程所延误的时间顺延施工工期。

  3.3 因以下原因造成工期延误的,经甲方驻工地代表确认,工期相应顺延:

  3.3.1 甲方未能按合同书约定提供开工条件;

  3.3.2 甲方提供的设备到货延迟, 影响工程正常施工;

  3.3.3 甲方未能按合同书约定拨付预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

  3.3.4 甲方要求变更设计;

  3.3.5 甲方未能按要求提供报装资料造成报装不能如期审批;

  3.3.6 遇到不可抗力及驻工地代表同意顺延的其它情况。

  四、工程承包价款:

  4.1 甲、乙双方根据乙方提供的施工图预算, 经审核后商定该工程合同价款为人民币大写 元整(小写: 元)。

  4.2 因甲方要求的设计方案修改、设计变更而发生的工程量增减,乙方以签证单形式经甲方确认后,合同价款可以调整。

  4.3 乙方应当在发生第"4.2"条款情况下 天内,将调整原因和金额以签证单通知甲方。甲方确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。

  五、合同价款的支付:

  5.1 甲方在本合同生效后5天内向乙方支付预付款,以供乙方采购设备及材料(工程施工中预付款抵作工程款),预付金额为合同总额的30%,共计人民币: ¥ 元(大写):元。

  5.2 主要设备(变压器、高低压柜)进场后5天内,向乙方支付合同总额的40%,共计人民币:¥ 元(大写): 元。

  5.3 甲方在工程竣工验收并办理交接证明后10天内,向乙方支付合同总额的30%,共计人民币:¥ 元(大写): 元。

  5.4 甲方不按约定付款,并在乙方发出要求付款的通知后3天内仍不付款的,乙方有权停止施工,并由甲方承担违约责任,赔偿乙方由此而造成的一切经济损失。

  5.5 甲方逾期付款的,每逾期一天按未付款项数额的千分之三向乙方支付违约金。

  5.6 甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权不予通电。

  5.7 合同生效后,若出现暂停施工、延期开工等情况,则按下述方式执行:

  5.7.1工程已开工的,因甲方原因造成工程暂停施工的,停工时间超过甲方通知暂停施工日期30天的,由甲方负责赔偿乙方因主要设备材料价格上涨造成的损失,且工期相应顺延。

  5.7.2工程未开工的,因甲方原因造成工程延期开工的,延期开工时间超过合同签订时间30天的,由甲方承担违约责任并赔偿乙方相应损失。

  六、质量检验与安全检查:

  6.1 质量检验

  6.1.1 工程质量应符合甲方已确认的设计要求,执行国家电力行业规定的《电气装置安装工程施工及验收规范》标准。

  6.1.2 乙方必须严格按照施工图及设计说明进行施工,配备质检人员。甲方需要检查工程质量时,必须在不防碍乙方正常作业的.情况下进行。

  6.1.3 隐蔽工程,乙方须在隐蔽前48小时内以书面形式通知甲方验收,甲方在接通知后如不能按时进行验收的,应在24小时内以书面形式向乙方提出延期要求。如乙方在发出通知24小时后得不到甲方回应,视为甲方放弃验收,乙方可自行组织验收和隐蔽。验收时,乙方须做好验收记录,验收合格,甲方须在验收记录上签字确认。

  6.1.4 如甲方要求对已隐蔽的工程重新验收时,乙方应按要求进行剥离,并在检验后重新修复。检验合格,甲方承担由此而发生的全部费用并追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期;检验不合格,乙方承担发生的全部费用。

  6.2 安全检查

  6.2.1 乙方应严格按照安全标准组织施工,承担施工安全责任。

  6.2.2 如发生重大伤亡及其它安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  七、设备、材料的供应:

  7.1 甲方供应的材料、设备

  7.1.1 甲方供应材料、设备的品种、规格、型号、数量、单价和提供时间、地点应按下表格式填写,作为合同条款的附件。

  工程甲方供应设备材料一览表

  序号设备或材料名称规格型号生产厂家单位数量单价供应时间送达地点备注

  7.1.2 甲方按约定的内容提供材料、设备,并向乙方提供产品合格证明,对其质量负责。甲方供应的材料、设备到货前24小时,以书面形式通知乙方,由双方共同清点数量、检查包装箱外观,并做好记录。如甲方提供的材料、设备与一览表约定的内容(品种、规格、型号、数量、质量、单价等)不一致或损坏的,甲方应承担相关责任,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工场地并重新采购。

  7.1.3 甲方提供的材料、设备不合格或因甲方原因造成材料、设备丢失、损坏的,由甲方负责重新采购提供,并承担由此发生的费用,由此延误的工期顺延。

  7.2 乙方采购的材料、设备

  7.2.1 乙方应按设计要求和有关标准采购材料、设备,并向甲方提供产品合格证明,对其质量负责。乙方供应的材料、设备到货前24小时,以书面形式通知甲方,由双方共同清点,并做好记录。

  7.2.2 乙方提供的材料、设备不合格或因乙方原因造成材料、设备丢失、损坏的,由乙方负责重新采购提供,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

  八、工程设计变更:

  8.1 施工中甲方需对原工程设计进行变更的,应立即以书面形式向乙方发出变更通知。变更超出原设计标准的,须经有关供电部门和乙方同意,并由乙方提供变更的相应图纸和说明。

  8.2 设计变更所增加(或减少)的工程量和预算费用,乙方须将变更的相应图纸、工程签证单一齐向甲方报告,甲方应在收到变更的相应图纸、工程签证单后3天内给予确认,并相应调整合同价款。

  8.3 如甲方无正当理由不确认时,乙方有权停止施工直至甲方确认为止,并顺延与之相应工期。

  九、竣工验收:

  9.1 竣工验收

  9.1.1 工程具备竣工验收条件的,由乙方向市供电管理部门提交工程竣工验收申请, 再由市供电管理部门组织工程所在镇(区)供电公司和甲乙双方共同按国家《电气装置安装工程施工及验收规范》标准及甲方业已确认的设计图纸要求,进行工程竣工验收。

  9.1.2 市供电管理部门确定竣工验收日期后,由乙方以书面形式通知甲方。甲方对竣工验收有意见,需在收到竣工验收通知后48小时内提出修改意见;如乙方在发出通知24小时后得不到甲方回应,视为甲方已认可竣工验收日期。如甲方不按期参加,则视为甲方放弃竣工验收。

  9.1.3 在验收中,乙方应做好竣工验收报告记录并提供给甲方。在验收后5天内甲方须在竣工验收报告上签字确认或提出修改意见,乙方按要求修改,并承担由自身原因造成的修改费用;验收后5天内,甲方既不在竣工验收报告上签字确认也不提出修改意见的,视为竣工验收合格,并从验收后第6天起承担工程保管及一切意外风险。

  9.1.4 乙方须在工程竣工验收之日起10天内向甲方提供完整的竣工图、竣工资料一式 份。

  9.1.5 工程竣工验收合格,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按供电部门、甲方、乙方验收要求进行整改后才通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方整改后经验收合格的日期。

  9.1.6 乙方在工程验收合格后2天内将竣工工程交付甲方。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的, 甲方不得使用。甲方擅自使用的,由此发生的质量问题及其它问题,由甲方承担责任。

  十、质量保修:

  10.1 乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期 (竣工验收合格并出具正式报告之日起壹年)内承担质量保修责任。

  10.2 在保修期内因乙方施工或乙方购置的材料、设备出现的质量问题,乙方免费保修;非乙方施工或非乙方购置的材料、设备出现的质量问题,乙方负责处理,但由此发生的费用由甲方承担。

  十一、不可抗力:

  11.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  11.2 不可抗力的认定标准:

  11.2.1 六级以上地震。

  11.2.2 八级以上持续两天的台风。

  11.2.3 100毫米以上持续5小时的暴雨。

  11.2.4 战争、动乱。

  11.2.5核燃料或核废料、放射性有毒炸药或任何爆炸的核装置引起的辐射或放射性污染。

  11.3 因不可抗力导致违约的,双方互不承担责任。

  十二、违约责任

  12.1 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的,甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。

  12.2 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的,乙方承担违约责任, 赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

  十三、争议的解决:

  本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决:

  13.1 提交广州仲裁委员会东莞分会仲裁;

  13.2 依法向人民法院起诉。

  十四、合同修改:

  14.1 本合同未尽事宜,双方另行协商,并订立书面补充协议。

  十五、合同文本:

  15.1 本合同(共 页)一式 二 份,其中:正本二份,双方各执一份;副本 份,双方各执 份。

  15.2 本合同经双方签字盖章后即日生效。

  发 包 人:(盖章) 承 包 人:(盖章)

  住 所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开 户 银 行: 开 户 银 行:

  帐 号: 帐 号:

  邮 政 编 码: 邮 政 编 码:

  税务登记号: 税务登记号:

  合同订立时间: 年 月 日

承包合同书4

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为了合理利用土地资源,充分发挥退耕还林地的经济效益,在甲、乙双方平等自愿充分协商的基础上,并经村两委会研究同意,特订立如下土地承包协议,供甲、乙双方共同遵照执行。

  一、甲方将位于__村_组___荒地承包给乙方经营,其土地所有权归甲方,乙方只有经营管理权。若该土地纳入退耕还林后,承包受益权_年内退耕还林政策由乙方享受粮款补助,甲方不得随意将本合同进行买卖或转包他人。

  二、承包时间:从___年__月__日起至___年__月__日止,共__年。

  三、承包费交纳方式:乙方一次性向甲方交纳___元承包费,乙方一次性向甲方交纳土地承包费__元。甲方不得干涉乙方的其它经营收入。

  四、承包土地_____,经乙方开荒,乙方对该沟树木有权做出决定,甲方将免除一年承包费

  五、甲方将土地承包给乙方作产业地经营,乙方不受外界干扰,在合同到期后,乙方如不愿承包,甲方可将该沟树木按现价给予乙方经济补偿。

  六、本协议经双方签字后生效,如有一方无故违约需向对方支付____元的违约金,并承担相应的.经济损失。

  七、本协议不因双方当事人的变更而解除,本协议如有未尽事宜,须经双方协商并做出补充规定,合同到期若甲方再行发包,乙方有优先承包权。如甲方将该地转包他人,乙方有权对该沟树木做出决定,甲方不得干涉。

  本协议一式三份,甲、乙双方及见证单位各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

承包合同书5

  ___县____乡____村____组,以下简称甲方;

  ____县____乡____村____村民,以下简称乙方。

  为了充分利用水利资料,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,根据中央(83)、(84)一号文件精神,经村民大会充

  分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。

  第一条 承包地点和面积

  甲方将座落在____鱼塘(河道、水库、湖面)____亩,承包给乙方养鱼,鱼塘

  (河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让,在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权。

  第二条 承包期限

  承包期限为____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。

  第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间

  在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)____公斤(或____元),其中:一九____年上交____公斤(____元),一九____年上交____公斤(____元)……;在上交甲方的鲜鱼中,____鱼占____%,____鱼占____%,____鱼占____%……。上交时间均为每年____月____日左右(时间不超过前后十天),甲方收到乙方上产的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。

  第四条 甲方的权利义务

  1。甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:________。

  2。上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。

  3。甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。

  4。养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于________米。

  5。乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。

  6。甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

  第五条 乙方的权利义务

  1。除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。

  2。乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。

  3。乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

  4。乙方每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。

  5。承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。

  6。承包期届满,鱼塘(或河道、水库、湖面)内不到____规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。

  7。乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。

  8。乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,按每人偷鱼一次罚款____元计算,罚款归乙方。

  9。合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。

  第六条 甲方的违约责任

  1。甲方如不按合同规定乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金____元给乙方,乙方并可提出解除合同。

  2。甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的'____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的____倍向乙方偿付违约金。

  3。甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。

  第七条 乙方的违约责任

  1。乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%,向甲方偿付违约金。

  2。乙方如用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。

  3。合同期届满时,乙方如捕捞小于____规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付____元的违约金。

  第八条 不可抗力

  如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、旱灾等)造成鱼塘(河道、水库、湖面)崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。

  第九条 其它

  __________________________________________________________________。

  本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交乡、村(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……各存一份。

  甲方:____县____乡____村____组____(公章)

  代表人:____

  乙方:____村____村民____(盖章)

  ____年____月____日订

  甲方(发包方):_____ ____

  现地址:____ _____

  乙方(承包方):_____ ____

  现住址:_______ __

  身份证号码:_____ ____

承包合同书6

  甲方(发包方)代表:

  乙方(承包方)代表:

  根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条列、规章等,在双方遵循、平等、公平诚实信用的基础基础上,双方就护X项目,签订协议并共同遵循执行。

  一、 工程概况

  1、 工程名称:____市029周甘路改建工程

  2、 工程地点:周庄至甘寨

  二、 工程范围及内容

  图纸工程量内所有护X工程,包含基础土方开挖、基础及墙身砌筑。

  三、 承包方式

  包工包料,包水电、包住宿,包工期、保质量、包安全,文明施工。

  四、 承包单价:

  五、 质量要求:按照甲方技术负责人要求及图纸规范要求施工,按质按量完成。工程工期:________年____月____日进场施工,________年月

  六、 乙方在施工时注意安全,做好劳动保护,出现任何安全事故,与甲方无关。

  七、 甲乙双方责任:甲方负责技术指导。乙方做好当地关系协调工作。乙方自行负责材料、施工、水、电、住宿及施工所用的机械设备等。并负责材料堆放场地及材料看护。

  八、 在施工过程中,由于甲方原因造成的返工、技术更改等原因,甲方承担责任,反之,因乙方原因违反图纸要求、规范、安全制度和操作规程造成的返工,由乙方负责,并赔偿甲方的一切经济损失。

  九、 乙方须按照合同按质按量完成甲方要求的施工内容,如因乙方工期延误或出现质量问题,造成的经济损失由乙方承担。

  十、 付款方式:乙方根据甲方工程进度付款(甲方需在业主方付款____日内支付),每次按完成总工程量90%支付,剩余10%工程款在工程验收合格后一个月内全部结清。

  十

  一、合同签订后具有法律效力,如发生纠纷,本着实事求是的精神双方及时协商解决,如解决不成,可向人民法院诉讼。

  十

  二、本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  代表签字(签章): 代表签字(签章):

  ________年____月____日:________年____月____日:

  护X承包合同范文篇二

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依据《民法典》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规,遵循平等自愿公平和诚信的`原则,经双方协商,现将中铁四局____市龙水街道办事处周格庄段石砌护X工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系,特签订如下承包合同,以共同严格遵照执行。

  一、 甲方责任:

  1、 提供合法施工手续,XX一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。

  2、 工程计费按合格成品的实际方量计算,每立方米 大写 元、小写 元,原材料石、沙、水泥等由甲方提供,原料供应不及时所造成的误工,责任由甲方负责。

  3、付款方式,施工人员进场施工,根据建设单位 支付比例支付进场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用,以后每月甲方一次性付清工程款。

  4、施工后剩余原料由甲方负责。

  二、 乙方责任:

  1、 严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求,精细化施工。确保工程质量和质量安全。

  2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全,遵守岗位职责和施工纪律。

  三、 双方责任:

  1、 必须认真执行合同条款,一方违约,按条款处罚,严重违约,可中止乃至终止合同,经劳动仲裁部门依法处理。

  2、 此合同未尽事宜,执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。

  3、 此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,自签字之日生效:缺陷责任期满失效。

  发包方(甲方):(签章)

  承包方(乙方):(签章)

  ________年____月____日:

承包合同书7

  甲方:×××公司

  乙方:

  公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:

  一、公司承包给甲方经营,自年 月 日止,共计年。

  二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款 万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。

  三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。

  四、在承包期间,甲方享有充分的`经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

  五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

  六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。

  七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

  八、本协议经双方签字盖章后即生效。

  九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。

  十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。

  甲方:浙江省×××公司 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  年月日

承包合同书8

  甲方:浙江省×××公司

  乙方:

  公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司,经甲、乙双方共同协商,就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下:

  一、公司承包给甲方经营,自

  年 月 日止,共计

  年。

  二、承包期间,甲方必须保证每年交纳承包款

  万元,该承包款就体现在该公司的财务会计报表内,在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。

  三、承包期间,甲方经营亏损,由甲方自负。承包期间,所有的债权债务关系均由甲方自行处理,由此造成公司财产损失的,应由甲方承担赔偿责任。

  四、在承包期间,甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营),经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的.经营费用帐内。

  五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

  六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。

  七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

  八、本协议经双方签字盖章后即生效。

  九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。

  十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。

  甲方:浙江省×××公司

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  年

  月

  日

承包合同书9

  甲方:××县××镇××村民委会

  乙方: 身份证号: 地址:

  根据《中华人民共和国农村土地承包法》及有关法律、法规和政策的规定,经双方协商同意,就农村土地承包经营权的流转达成如下协议:

  一、土地流转的方位、面积和方式

  流转土地所在方位:××。流转的面积为××亩,以实际丈量面积为准。流转方式为转包。

  二、甲方流转的土地必须取得家庭承包方式农户的委托的情况下,向乙方进行转包,并将委托书的复印件报乙方和鉴证机关各一份。

  三、流转的期限为×年

  自××年××月××日起至××年××月××止。

  四、转包金标准及支付方式。

  1、转包的租金为每亩每年××元,如果国家经济政策发生大的变化,租赁价格与周边土地租赁价格有较大差距时可由双方协商调整租赁价格。

  2、由财政部门征收的县乡排涝水费每亩××元由甲方(或由乙方)负担。

  3、协议签定以后,乙方应向甲方交纳×万元的'保证金,待支付转包金时扣除。每年的租金必须在×月××日之前支付给甲方。

  五、乙方在租赁期间涉及到劳务用工,在同等条件下应该优先使用出租土地的农民。

  六、甲方的权利和义务

  1、有权监督乙方按时履行本合同规定的各项义务。

  2、不得干预乙方依法的生产经营活动。

  3、协助处理好与周边水系等方面的关系。

  七、乙方的权利和义务

  1、依法在不改变土地规定用途的前提下,有经营自主权、产品处分权和收益权。未经甲方同意,不得再次转包出租。

  2、按时向甲方支付转包金。

  3、保护耕地,不得弃耕抛荒,不得进行掠夺性经营。

  八、双方约定的其他条款

  1、流转期内,如流转的土地被国家或集体依法征用、占用,征占用的补偿按有关法律法规和政策规定执行。

  2、流转期满后,乙方投资形成的地上附着物无偿交由乙方,投资时甲方双方另外达成了协议的除外。

  3、乙方连续两年弃耕抛荒的,甲方有权收回流转的土地。

  4、乙方在合同期满后,对土地的耕作造成破坏致使不能正常耕作的,乙方必须负责恢复土地原貌。

  九、合同期满,乙方要求续签合同的,甲方在再次取得具有家庭方式承包权农户的委托下,可优先向乙方转包。

  十、违约责任

  流转期内,如一方违约,违约方应向对方支付违约金 元,造成损失的,依法邓以赔偿。

  十一、纠纷解决办法

  流转期内,如双方发生纠纷,先由××县××镇农村土地承包主管部门进行调解。调解不成的,向县人民法院起诉。

  十二、本合同自签订之日起生效。

  十三、本合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。

  十四、本合同一式四份,甲乙双方各扏一份,××县××镇土地流转服务中心和县经管局各备案一份。

  甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

  鉴证方:

  签订日期: 年 月 日

承包合同书10

  甲方:

  乙方: 身份证号码:

  为规范甲方食堂工作秩序,提高食堂服务质量,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方本着诚实信用、自愿公平、互惠互利的原则,就甲方将食堂(包括厨房和餐厅)承包给乙方经营相关事宜经共同协商,达成如下协议:

  第一条 双方权利义务

  一、甲方权利义务

  (1)在乙方承包甲方食堂期间,甲方有权对乙方进行监督管理,包括卫生、安全、消防、综合治理、监督等,有权根据食堂工作状况和员工意见,调整食堂管理方式及制定相应管理制度。

  (2)合同签订后乙方向甲方交纳押金人民币伍仟元(5000.00元),以备经济处罚、物品损失所用,合同终止后甲方将余款退还乙方。

  (3)甲方有权对乙方厨房配菜、营养搭配、饭菜质量、数量,员工服务水平及食堂卫生状况进行例行检查和抽查,如有问题,有权要求乙方及时整改。如乙方拒不整改,甲方有权终止本合同并给予乙方相应的经济处罚,处罚数额根据实际情况确定,从乙方交纳的押金中扣除。

  (4)甲方负责提供食堂所需设备、设施、餐具,如需添置或者更换,由甲方负责解决。食堂水电及燃料费用由甲方承担。

  (5)甲方须每天将当日用餐人数通知乙方,乙方按此人数准备饭菜数量。

  二、乙方权利义务

  (1)乙方自行聘用、安排厨房员工,并自行负责厨房员工的工资、福利。乙方聘用的员工为乙方工作人员,不属于甲方职工,与甲方不存在劳动关系。

  (2)乙方及其聘用的工作人员须按照卫生部门规定进行体检,持健康证上岗,办理相关证件的费用由乙方自理。

  (3)乙方在承包经营期间须严格按照国家和地方有关环境、卫生、食品质量标准并严格遵守甲方制定的`关于食堂管理的各项规章制度进行经营,严格按照食品操作规程及卫生管理制度实施经营。如因乙方提供不洁、过期、变质食物导致甲方工作人员出现健康问题或者发生疾病,由此产生的医疗、救治及康复等费用及由此产生的其他法律责任由乙方全部负责,与甲方无关。

  (4)乙方在承包期间须定期对厨房、餐厅的环境卫生进行清洁整理;经常清理厨房内外水池、下水道,确保畅通,经常清理灶台及炊事用品污垢;对冰柜定期清理、除霜、消除异味,生熟食品分开存放;定期做好防鼠、灭蝇、除蟑工作;每餐后认真清洗食具并消毒,保证食品制作及用餐环境清洁、卫生。

  (5)乙方负责食堂设备、设施、用具的维护保养,本合同期满或终止时,乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、用具等全部清还甲方,并配合甲方完成清算工作。如出现人为的损坏、遗失,甲方有权要求乙方照价赔偿。如乙方拒不赔偿,甲方可从抵押金中扣除。

  (6)乙方须按时供应甲方工作日各餐(早、中、晚、夜共四餐),因乙方原因造成误餐和停餐,每误餐或停餐一次,甲方从乙方交纳押金中扣除伍佰元,如押金扣除完毕后乙方仍出现误餐或者停餐情况,甲方可随时解除合同。

  第二条 承包费用及支付方式

  一、承包费支付方式

  经甲方双方商定,甲方于每月 日用银行支票或现金的形式支付给乙方承包费用。

  二、结算标准

  甲方就餐人员达到400—600人时,甲方每月支付给乙方人民币壹万贰仟元整(¥12000.00元)。但是在甲方购入洗碗机后,每月按照玖仟元整(¥9000.00元)支付给乙方。

  第三条 合同期限

  本合同期限为三十七天,自20xx年 7月 5日至20xx年8 月 10日。

  第四条 违约责任

  如甲方因公司出现生产经营变化等情况需要终止合同,须提前15日通知乙方,如乙方终止合同,须提前30日通知甲方。解除合同时,如未根据约定提前通知对方,须支付对方违约金人民币伍仟元。

  第五条 其他

  因不可抗力原因造成甲方人员房屋及设施、设备等财产损失,乙方不承担赔偿责任。

  乙方在上下班途中、工作中发生的意外事故,和甲方无关。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签章后生效,具有同等的法律效力。如出现争议,双方协商解决,协商不成的,依法向淄博市高新技术产业开发区法院提起诉讼。

  本合同未尽事宜,双方可另立补充协议,补充协议为本合同组成部分,具有与本合同同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  (签章) 身份证号码:

  法人代表:

  年 月 日 年 月 日

承包合同书11

  甲方:

  乙方:

  为了加强工程项目管理,落实项目承包责任制,确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化,充分调动双方积极性,提高项目经营效益,根据有关法律、行政法规的规定,在乙方认可甲方与发包方签订的工程施工合同(以下简称《施工合同》含补充协议及附件资料)的基础上,按照甲方有关项目管理办法的要求,经双方协商,同意签订本《工程项目内部承包经营合同书》(以下简称合同书)。

  第一条 工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程工期: 以甲方与发包方签订的施工合同为准。

  4、 工程质量标准: 以甲方与发包方签订的施工合同为准。

  第二条 原则与方式

  1、实行项目负责人负责制:甲方聘任为该工程项目负责人(乙方),在工程施工管理实施过程中,代表甲方全面履行《施工合同》,负有第一责任,对项目盈亏承担不容推卸的全部责任。

  2、实行确保上交,自负盈亏的原则。甲方统一核算,工程成本单列。确保上交营业税、所得税、管理费等各项税费。

  3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原则,配备精干的项目管理班子(乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备案),以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

  4、甲方根据工程项目的需要,派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。

  5、根据本工程的情况,甲方委派同志为派驻现场工程负责人,并全权对现场的质量、安全、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理,定期向公司汇报现场施工情况。

  第三条 工程承包范围及合同工作量

  以 年 月 日甲方同发包方签订的 的全部内容为准。

  第四条 指标

  1、工程承包上交系数:乙方按工程结算总造价的 或元/m向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费,由甲方按规定税(费)率向乙方代扣代缴。所有税、费于每次开票收款时交纳。

  2、施工工期:以甲方同发包人签订的合同工期和开工日期为准,乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。若乙方造成工期延误,除按《施工合同》约定执行外,每延误工期1天罚款1000元;延误工期超过30天,乙方无履行合同的能力或无法改变现状,给甲方的形象和信誉造成损失时,甲方有权终止合同,另派项目负责人组织施工及管理工作。

  3、工程质量:严格执行国家建筑工程施工质量验收规范,确保工程质量达到国家验收等级标准要求。若发生质量事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。

  4、安全生产:严格按照国家安全操作规程及标准进行施工,杜绝一切安全事故的发生(如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等)。若发生安全事故,所有责任及经济损失均由乙方承担。

  5、文明施工:按照项目所在地建设行政部门的相关要求及甲方安全文明施工的有关文件规定,实施企业形象工程,所需费用由乙方承担。

  6、工程款回收:按照《施工合同》条款中明确的时间和数量及时收取,回收率达100%。

  第五条有关支付工程款的.规定:乙方按《施工合同》的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度计划报表,并提出下月所需资金材料计划,提出月结成本(会计报表),甲方对乙方月结成本进行及时审核,确保工程资金专款专用。

  第六条有关工程保修金的规定:工程竣工保修期满后,待甲方从发包方处将保修金收回后,保修金一次性返还给乙方;若在保修期发包方要求进行保修,乙方应及时派人员进行保修,费用由乙方承担,否则不退保修金。

  第七条 有关风险抵押金的规定:

  (1)按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金,由乙方负责全额缴纳,并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。

  (2)在施工中所需资金自行解决,甲方不承担资金借贷担保,因工程经营形成的债权由乙方享有,债务由乙方承担无限责任。

  (3)本工程乙方交安全风险承包保证金 元,工程竣工后无重大安全事故及违章罚款发生,予以无息返还。

  (4)甲方收取质量保证金2%,(若建设单位收取质量保证金≥5%时可不收取),质

  (5)在工程竣工结算后,若工程全部按《施工合同》履约,未出现质量、安全问题,已收回所有债权未发生亏损和债务的,工程竣工资料完整,也未出现《施工合同》规定不予退还的情形,待发包方返还履约保证金后一次性退还乙方。若出现其它问题则待问题处理后再退还。

  (6)乙方在承包项目开工前10日内向公司所在地劳动部门申报缴纳项目工伤保险,完清保险费用方能动工,若乙方承包人拒绝交费的,由公司在该工程款扣款缴纳,工程款不划入公司账户逃避交费行为,由承包人承担一切经济、法律后果。

  第八条债权债务的处理:项目结束,内部结算前,乙方必须结清所有债权债务,并向甲方写出债务清结的书面保证。若乙方隐瞒债务,则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣,不足部份乙方应承担补足差额或清偿债务的责任,并承担因此给甲方造成的一切损失。

  第九条 甲方在乙方划拔的工程款扣取万元,待项目施工结束履行合同的全部内容得到各方认可,乙方交回经建设方审定的结算书和竣工资料及交回甲方领用物品后,将扣留金无息返还。

  第十条财务管理:为保证项目资金专款专用,严格按照公司的财务管理制度规定办理领款,凡由公司担保签章的材料、设备合同乙方必须按约定付清债务,否则,甲方有权在乙方划拔的工程款中全额扣取代付。业主每付一次工程进度款甲方扣取税、费后全额支付乙方。

  第十一条 本《合同书》经双方签字盖章后生效。工程交工验收,工程尾款回收完毕,与本工程有关的债权债务清理完毕,保修期满后,本《合同书》自行失效。

  第十三条 本《合同书》一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同书12

  工程名称:_________________________________________

  工程编号:_________________________________________

  合同编号:_________________________________________

  委托单位(以下简称甲方):_________________________

  设计单位(以下简称乙方):_________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

  第一条 工程项目

  甲方委托乙方承担以下工程设计任务:

  工程名称:_________________________________________

  工程地址:_________________________________________

  工程任务批准文件:_________________________________(见附件1);

  城市规划管理部门批准文件:_________________________(见附件2);

  本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)

  第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交

  本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:

  1.甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:

  序号

  文件

  内容或名称

  文件提交日期

  备注

  提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。

  2.乙方按约定的时间提交下列设计文件:

  序号

  设计文件名称

  份数

  交付日期

  备注

  3.设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。

  第三条 设计收费及支付方法

  1.本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。

  2.本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。

  3.乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

  4.乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

  5.对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的'设计,经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。

  6.本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。

  第四条 双方责任

  甲方责任

  1.如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

  2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

  3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。

  4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。

  5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

  6.在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

  乙方责任

  1.如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。

  2.负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

  第五条 工程设计版权

  本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

  第六条 违约责任

  1.由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_________元计算。如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。

  2.甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金。

  3.由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。

  4.由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_________%违约金。

  5.由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

  6.甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。

  第七条 合同生效、中止与结束

  本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

  甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。

  因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第二款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。

  本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第八条 不可抗力

  本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。

  第九条 合同纠纷解决方式

  本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第_________种方式解决:

  1.向_________市城乡规划委员会申请调解;

  2.向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

  3.向有管辖权的人民法院起诉;

  4.其它解决方式:_________________________________________________________________________。

  第十条 未尽事宜与附加条款

  本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。

  本合同附加条款如下:_______________________________________________________________________。

  第十一条 合同文本

  本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本_________份,甲方执_________份,乙方执_________份。

  建设单位(盖章):____________设计单位(盖章):_____________

  单位法人代表(签字):________单位法人代表(签字):_________

  委托代理人(签字):__________委托代理人(签字):___________

  单位地址:____________________单位地址:_____________________

  单位电话:____________________单位电话:_____________________

  邮政编码:____________________邮政编码:_____________________

  开户银行:____________________开户银行:_____________________

  开户帐号:____________________开户帐号:_____________________

  _________年________月_______日_________年________月________日

  签订地点:____________________签订地点:_____________________

承包合同书13

  合同编号:_____________

  甲方(发包人):_________乙方(承包人):______________

  法定代表人:_____________法定代表人:________________

  联系电话:_______________联系电话:__________________

  鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同,其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位,愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;为了按期完成合同段工程,经双方协商,在遵守总合同的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定,由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务,特签订本合同,以共同遵守。

  一、工程概况及承包内容

  1.1工程名称及概况:工程名称:____________概况:____________

  1.2合同形式:____________________________

  1.3工程范围内全部电缆沟工程,包括:电缆沟施工:沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实),钢筋(包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位)的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等;施工支架的安装与拆除、模板(钢模)的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架(包含电缆竖架及电缆横架)的制作与安装,砼的浇筑及养生(包括基础、墙帽、沟盖板等),电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。

  1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。

  1.5工程期限:____________日开工,工期共计________天。

  二、工程标准及技术要求:

  2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范,建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。

  2.2建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。

  2.3甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件(以下简称总合同,包括设计图纸、往来文件等),乙方均遵守。

  三、工程数量确认及材料和设备供应

  3.1结算工程数量确认:以乙方实际施工完成的工程量和经过甲方技术负责人、监理工程师现场验收,并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。

  3.2为完成本合同工程所需的所有机械设备均由乙方自备,当乙方需使用甲方设备时,根据甲方现场负责人签字确认的使用时间及司机的运转记录,结算时按附表价格予以扣除。

  3.3甲方供应给乙方的钢筋施工损耗已计入本合同相关单价之中,对超用的钢筋材料的费用,甲方在当月的工程结算款中直接扣除,其单价为:甲方采购价×(1+10%)。电缆沟施工所用砼、片石、砂砾、预埋件(钢板)等(除钢筋外全部材料)均由乙方购买,购买费用由乙方承担。

  3.4施工所需的其余材料(如制作钢筋所需的匝丝、焊条等)由乙方自行采购,费用由乙方承担,但该材料质量必须符合施工技术规范要求,须经监理工程师和甲方认可后方可使用。

  乙方所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用均由乙方自行承担。如需甲方提供油料,则按领用材料数量乘以甲方采购价的110%计算;机械修理及保养费用均按实际发生费用计算。

  四、甲、乙双方权利、义务

  4.1甲方的权利、义务

  4.1.1负责提供施工图纸(包括变更图纸)和技术资料,并进行有关的安全、技术交底。

  4.1.3负责工程的施工放样及检查验收;负责现场技术质量管理,并负责协调施工。

  4.1.4按约定支付工程款。

  4.2乙方的权利、义务

  4.2.1乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方和监理工程师、建设单位的要求。对甲方、监理、建设单位为保证质量、加快进度要求增加机械设备时,乙方接受并执行。

  4.2.2乙方对工程质量负责,必须严格遵守国家及相关部门质量标准,工程质量必须满足《电缆工程质量检验评定标准》,接受建设单位、监理工程师和甲方派驻的负责人的全过程监理。甲方有权对乙方质量不合格的工程不予支付。

  五、工程质量检查、验收

  5.1乙方严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工,服从甲方质检人员和监理工程师的现场指示和检查,并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

  5.2乙方每道施工工序完成后,填报质量报验单及施工原始记录,经甲方质检人员检查验收合格后,方可进行下道工序施工。

  六、工程验收与工程款的支付

  6.1甲方现场负责人核实乙方的本期完成工程量,对乙方已完工程进行验收,为乙方验收合格的工程开据《工程数量签认单》。每月____日前,乙方应提交手续完备的《工程数量签认单》开具结算单进行阶段结算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金,作为质量保证金。

  6.2工程完工后,经工程师验收达到验收标准,并且竣工资料齐全,乙方应在验收合格之日起____天内报送最终结算资料。

  6.3工程款支付方式

  6.3.1本合同履行完毕后,双方及时办理结算,最终结算单在经过甲方各部门及项目领导审批会签后,项目经理审批签字并加盖项目经理部公章后方能生效。

  6.3.2甲方每期工程款支付按照当期结算款的____%,乙方工程完工后,在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。

  七、违约责任

  7.1合同签订后,如乙方在规定期限内没有按合同要求组织机械设备和人员进场,甲方和乙方签订的合同将自动解除。甲方有权安排其他队伍施工,乙方承担元的违约责任,并承担因此给甲方造成的损失。

  7.2如果乙方的工程质量、工程进度达不到甲方要求、限期内不能改进时,甲方有权收回或分割乙方所承担工程,直至终止合同,乙方应承担由此给甲方造成的损失,并承担相应的违约责任,违约金按照给甲方造成损失的____%收取,并在结算中一次性扣除。

  八、工程量和设计的变更

  8.1因设计变更而增加或减少的工程内容,如果在已标价工程量清单中有适用于增加的工程内容的.单价,则采用该单价;如果无适用于增加工程内容的单价,则由乙方提出建议价格经甲方书面确认后执行。

  8.2乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用,应经甲方及监理、建设单位的批准方可实施。

  九、争议解决方式

  1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

  2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决:

  (1)将争议提交仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院提起诉讼。

  十、不可抗力

  不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的,乙方应立即通知甲方,在力所能及的条件下,迅速采取措施,尽力减少损失。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。

  十一、其他约定事项

  11.1本合同未尽事宜,依照有关法律、行政法规执行,双方也可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  11.2本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同自双方签字或盖章且乙方在合同中承诺的机械设备和人员在规定期限内进场后生效;工程竣工验收合格、价款结清后自行终止。

  11.3.附件:电缆沟工程施工技术要求

  甲方(盖章):_____________乙方(盖章)________________

  授权代理人(签字):_______授权代理人(签字):________

  住址:_____________________住址:______________________

  联系电话:_________________联系电话:__________________

  开户银行:_________________开户银行:__________________

  账号:_____________________账号:______________________

  _________年____月____日_________年______月____日

  签订地点:__________________签订地点:_________________

承包合同书14

  发包方(甲方):住所地址:联系电话:

  承包方(乙方):锦绣龙山装饰有限公司 住所地址:联系电话:

  年 月 日

  第一条 简介

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方家庭装饰装工程的第一条工程概况:

  1. 工程地址:

  2. 工程内容以家庭装饰预算书和施工为依据,实际预算内包干。

  3. 承包方式:甲、乙双方约定以下列第 种方式进行承包:

  (1)、乙方包工包料(材料以《家庭装饰工程预算书》为准):

  (2)、乙方包工及辅材=料(辅料以《家庭装饰工程预算书》为准:

  (3)、乙方包工,不包料。

  4.工程期限

  5.开工日期: 年 月 日。

  6.竣工日期: 年 月 日。

  7.本工程合同价款以《家庭装饰预算书》为依据,点定造价计¥元。(金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分)

  8.施工过程中如有临时变更双方协商解决另算。

  第二条 施工图

  施工图是工程预算与现场施工的依据,施工图必须经甲方签字(或盖章)后方为有效。施工图一式两份,甲、乙双方各执一份。双方约定施工图采取下列第 种方式提供:

  (1) 甲方自行设计并提供施工图。

  (2) 甲方委托乙方设计施工图。

  (附件二:家庭装饰工程施工图)

  第三条 甲方工程

  1.开工前 天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或室内不易搬动的家具、陈设归类堆码、遮盖,以不影响施工为原则;

  2.无偿提供施工期间的水源、电源;

  3.负责办理施工期间物业管理手续并支付其费用。负责直辖市施工队与邻里之间的关系;

  4.如需拆、改原有建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相关的审批手续并支付其费用;

  5.施工期间甲如仍需使用部分居室,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  6.参与工程质量和施工进度的监督,参与竣工验收。

  第四条 乙方工作

  1. 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准;

  2. 严格执行本省有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  3. 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管的畅通;

  4. 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第五条 材料供应

  1. 乙方供应材料名称、规格、数量详见《家庭装饰工程预算书》。

  2. 甲方提供的材料和设备,应在材料送达施工现场前一天通知乙方,由双方共同验收并办理交接手续。

  第六条 付款方式及付款时间

  1.自本合同生效当天内,甲方付给乙方人民币(金额大写: 万 仟 佰 拾 元角 分)元整,小写( )元整作为工程定金款。

  2.工程水电预埋工程及间墙防水等泥水工程完成验收合格后,甲方付给乙方人民币 ,为水电工程款。

  3.工程泥水工程完成后,由甲方验收合格后,甲方付给乙方人民币 为泥水工程款。

  4.工程木工完成后,由甲方验收合格后,甲方付给乙方木工工程款人民币 。

  5.工程瓷粉及油漆完成后,由甲方验收合格后,甲方支付乙方瓷粉及油漆工程款 。如属双方同意增加项目之工程进度款,在甲乙双方确认签字后生效,如甲方因设计变更及增项而产生的项目工程款需先付80%给乙方,增加项目之余款甲方需在完工三天内付给乙方。

  第七条 工程验收和工程质量

  1. 双方约定在施工过程中分下列单项对工程质量进行分项验收;

  (1) 水、电工程及防渗处理;

  (2) 泥作工程;

  (3) 木作工程;

  (4) 油漆瓷粉等饰面工程。

  乙方应提前 1 天通知甲方参加分段验收,合格后甲、乙双方共同签字确认。如甲方届时不参加验收,以乙方自检为准。

  2. 甲方可在施工过程中随时监督,对不符合设计及质量要求的项目应及时提出使乙方能及时整改更正。

  3. 工程竣工后,乙方应提前 1 天通知甲方验收,甲方在接到通知后,组织验收并填写工程验收单。在工程尾款结清后的 1 天内乙方方向甲方办理移交手续。

  第八条 工期延误

  1. 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认后工期相应顺延:

  (1) 设计变更或增加工程量:

  (2) 如遇停水、停电、凝冻等不可抗力影响;

  (3) 甲方同意工期顺延的其他情况。

  2. 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;

  3. 因甲方提供的材料及设备规格、质量不合格二影响工程质量的,返工费由甲方承担,同时工期顺延;由甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;

  4. 因乙方原因造成工程返工,返工费由乙方自行承担,工期不顺延。

  第九条 违约责任

  1. 全同双方当事人中的任一方因未履行本合同款或违反国家法律,法规及有关政策定而受到相关处罚,从而给对方造成经济损失,均由责任方承担全部责任,并赔偿给对方造成的全部经济损失。

  2. 乙方如不能按合同规定保证质量,应自行整改或返工,费用自负;

  3. 施工过程中,甲方未与乙方设计师或工程施工管理员协商即擅自变更图纸或更改施工项目,由此造成的所以质量个工期问题,视为甲方违约。并承担所造成的经济损失和工期延误:

  4. 合同生效后,履行期届满前,一方擅自解除合同,应按合同价款的 5% 向对支付违约金。因一方擅自解除合同,给对方造成的损失超过违约金的,还应进行赔偿,补偿违约金不足部分,由于一方要求解除合同,给对方造成的.经济损失的,按实际造成的损失赔偿:

  5. 少项目应到少提前二个工种书面通知乙方,否则甲方向乙方支付所涉及项总款的 30% :增加项目进甲方向乙方支付现款后才安排施工:

  6. 工程收尾时,业主应将所需要安装的自购部分(如:毛巾架,纸巾盒,镜子等小件物品)备齐,乙方一次性安装。若甲方需要再次装其它物件时,乙方收劳物费100元/次。

  第十条 合同争议的解决方式

  合同履行中发生争议,双方可以通过协商不正时,采用以下方式解决;

  1. 向当地装饰行业管理机关申请调解:

  2. 向总裁委员会申请总裁:

  3. 向人民法院提起诉讼:

  第十一条 附则

  1. 甲方变更预算项目或修改设计图案时,必须在该项目下料施工之前与乙方设计师或工程施工管理员进行沟通,审定价格并填写工程变更单后可进行否则因返工所发生的相应费用和工期延误均由甲方负责。

  2. 施工过程中,凡甲方提出预算处增加制作的项目必须在木作工种出场之前,首先确定图样,价格(含相应管理费),并签定补充协议和交齐相关款项后乙方在进行施工。否则乙方材料不进场,不予施工,并按其他已定项目继续施工。

  3. 水电工程施工方案经甲.乙双方确定并布置妥当后,如需变更,所发生相应费用由提出变更方承担。

  4. 本工程不含税收,如含另算。

  5. 五金件单价以预算书为依据,数量以实际用量为准。

  第十二条附则

  1. 本合同经甲.乙双方签字(盖章)生效

  2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  3. 本合同履行完后自动终止。

  4. 本合同实行当事人自愿签订原则,可将合同文本提交所在地的工商行政管理机关进行合同鉴定,以保护合同双方当事人的合法权益。

  第十三条 其他约定:

  甲方:(盖章)

  乙方(盖章):锦绣龙山建筑装饰有限公司

  委托代理人:

  委托代理人:

  联系电话:

  联系电话:

承包合同书15

  发包方(以下简称“甲方”):

  承包方(以下简称“乙方”):

  为有效使用荒地,促进____市____区上王乡子谏村的经济发展,经甲乙双方充分协商,特订立本荒山承包经营合同,以资双方共同遵守履行。

  第一条承包土地位置、面积及现状

  1.1甲方发包给乙方的39;土地性质为荒山,位于____市____区上王乡子谏村,甲乙双方共同勘查确定的四至边界为:东至,西至,南至,北至。(双方勘查确定的承包土地界址图作为本合同附件一)

  1.2双方确认,本协议项下承包土地面积为亩。本合同生效后,该荒山如经甲、乙双方或任何

  第三方平整、改造、修葺后总面积发生变化的,承包土地面积及承包金数额不再变更,仍以约定的土地面积及承包金数额为准。

  1.3本合同项下的地貌现状为荒山、荒坡,荒山、荒坡范围内如果存在具有经济价值的林木、种植物或其他附属物(地上附属物),双方在办理承包交接手续时应对地上现有附属物登记造册,协商补偿价格,由乙方将地上附属物补偿款一次性支付给甲方,甲方向地上附属物的实际所有人发放或付清补偿款。

  1.4甲方承诺和保证其对上述土地享有集体土地所有权,有权对上述土地发包。

  1.5甲方承诺上述土地不存在权属争议及其他任何争议,任何单位、组织及个人对上述土地范围内没有权利主张,甲方对上述土地拥有独立的发包权。

  第二条土地承包经营的用途

  本合同项下土地承包经营用途为发展林业经济、农业经济,包括各种林木种植、经济作物种植及养殖。

  第三条承包期限

  3.1本合同项下土地的.承包期限共计________年,从________年____月____日起至________年____月____日止。

  3.2承包经营期限届满后,乙方如需继续使用承包土地,应在承包期限届满前____日以书面形式通知甲方,甲方应优先将本合同项下土地发包给乙方,双方另行签订新的承包合同。

  第四条承包金及付款方式

  4.1双方商定:本合同项下土地承包金为元年亩,每年土地承包金数额为元,合同期限内土地承包金总额为元人民币。甲方承诺承包期限内的土地承包金单价及承包金总额保持不变,甲方不得以任何理由提高或变相提高承包金单价及承包金总额。

  4.2土地承包金每________年支付一次。

  第一期:甲方免除乙方________年的土地承包金元,乙方实交元,应于本合同生效后____日内一次性交清。此后,乙方应当在每期届满后三个月内向甲方支付本周期的全部承包金。甲方收到承包金时应当向乙方出具收款收据。

  4.3乙方支付给甲方的承包金已包括甲方应向国家(集体和个人)缴纳的一切税收和费用,承包期内除本合同约定的承包金外,甲方不得收取其他任何费用且不得以任何理由提高或变相提高承包金。

  4.4乙方应按照约定数额及期限向甲方支付承包金,如乙方迟延支付,每迟延一天,应按逾期金额的万分之三向甲方支付违约金。

  甲方(签字):乙方(签字):________年____月____日

【承包合同书】相关文章:

承包合同书10-20

【精选】承包合同书08-11

水电承包合同书11-19

建筑承包合同书01-10

有关承包合同书01-14

工程承包合同书01-30

土地承包合同书11-08

建房承包合同书11-24

林地承包合同书03-14

土建承包合同书04-03