工程的合同 (15篇)
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的工程的合同 ，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程的合同 1
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《______华人民共和国合同法》、《______华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：图纸设计事项：
二、工程承包范围
三、合同工期开工日期：总工期：若甲方未按合同付款或其他非乙方原因造成的施工延误，则工期顺延。
四、质量标准工程质量标准：《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-20。工程质量应达到质量等级：
五、合同价款确定方法
六、工程价款及组成工程总价款(人民币)：
七、付款方式甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的`比例：
八、双方的权益和义务甲方派驻监理工程师或工地负责人:乙方派驻的项目经理及技术负责人:
甲方工作：
1、在乙方进场施工前，做好现场的“三通一平”工作，施工所需的水、电接至施工现场并提供。
2、协调办理工程施工手续，并承担各种规费;
3、按照合同约定向乙方支付工程款;
4、向乙方提供一定的施工临时用房，约2;
5、协调处理乙方施工过程______与土建施工方、当地群众的关系。
乙方的工作：
1、按照国家规范和设计施工图进行施工;
2、在施工过程______服从甲方的统一安排和管理，做到文明施工;
3、对施工过程______由自身原因引起的一切施工质量事故、工伤事故负责。
4、提供工程竣工验收资料。
九、违约事项合同生效后，如果一方单方面违约，则按合同总价的5%向另一方支付违约金;已经给另一方造成了损失，则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷协商未果，可请工程所在地的仲裁部门调解，或向人民法院提起诉讼。
十、工程技术要求和参数
1、工程规模：
2、结构形式：
3、材料要求：
4、其他要求：
十一、本合同一式份，甲乙双方各执份，双方签字盖章后生效，其他未尽事宜双方另行商定。
十二、补充条款
甲方(公章)：乙方(公章)：
________年____月____日________年____月____日
工程的合同 2
编号：____日期：________年____月____日
中____________公司（以下简称“甲方”）为一方，国公司（以下简称“乙方”）为一方，双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书：
一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。
二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下：
１．坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。
２．大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。
３．库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。
三、乙方的责任如下：
１．乙方应于________年____月份内派遣３名身体健康、能够胜任工作的专家来中____________进行２５天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。
２．乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中____________前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开中____________后一个月内提出正式咨询报告一式五份，报告内容应包括附件一所列内容，并用英文书就。
３．乙方的专家在中____________进行技术咨询服务的时间为二十五个日历日（包括四个旅途日和三个周末日），每周工作六天，每天工作八小时。
４．专家在中____________工作期间应遵守中____________的法律和工作地区的有关规定。
５．乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。
６．技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后立即补寄。
四、甲方的责任范围：
１．考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为美元______（大写美元整）。
２．为乙方３名专家提供在中____________境内食、宿及工作需要的交通。
３．提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。
４．提供在中____________工作所需的翻译人员。
５．协助办理专家出入中____________签证和在中____________居留、旅行手续并提供方便。
五、费用的支付
１．本协议书的费用以美元支付。
２．本协议总金额２５％，计美元，在乙方派出的专家到北京后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后３天内通过北京中____________银行和215;国商业银行向乙方支付。
Ａ．发展有限公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额２５％计（美元）不可撤销的保证函正副本各一份（保证函格式见本合同第二号附件）。
Ｂ．商业发票正本一份、复印本五份。
３．本协议总金额７５％，计美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的.技术咨询报告后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后不迟于
天通过北京中____________银行和215;国商业银行向乙方支付。
Ａ．商业发票正本一式六份。
Ｂ．即期汇票一式两份。
Ｃ．邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。
六、凡在中____________以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中____________发生的一切银行费用由甲方承担。
七、双方应对互相提供的一切资料给予保密，未经对方书面同意不得向第三者透露。
八、税费
１．中____________政府根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费，由甲方支付。
２．中____________政府根据现行《中____________个人所得税法》对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。
３．中____________境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。
九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。
十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采用公制。
十一、本协议书经双方签字后需经中____________政府批准才能生效。本协议以英文写成一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
十二、双方法定地址中____________
公司地址：电传：
公司地址：电传：
甲方代表签字：中____________公司
乙方代表签字：国公司
工程的合同 3
建设单位（甲方）：______________
施工单位（乙方）：______________
甲方有两套位于_______豪庭B2—201；B2—203现委托乙方对该样板房进行室内装修施工质量管理。该工程的材料、人工和所需的费用均由甲方负责。乙方按甲方的图纸要求对该样板房的装修进行施工质量管理和材料预算控制。
一、施工管理费：按该工程项目实际总造价（含材料、人工等）的_______%支付。
二、付款方式：甲方于工程验收合格后30天内按工程总造价的._______%支付给乙方。
三、施工期限：从20xx年3月15日至20xx年4月25日共42天完成。如因甲方改变设计方案、材料不到位或甲方原因影响的工期交付将顺延。
四、责任：
（1）乙方需提前2天向甲方申请所需材料，甲方需按时准备材料进场。如所需材料需向供应商订货的，乙方应提前十天通知甲方订货，否则所造成的工期拖延由乙方负责。
（2）乙方必需按甲方图纸进行施工质量管理和验收，若乙方在未经得甲方确认而改变施工方案，所造成的一切损失由乙方负责。
（3）甲方委托乙方签定和管理施工班组的工程合同，但施工报价须经甲方确认方可，工程经甲方统一验收合格后由甲方支付工程款。
（4）如由乙方原因导致工期延期交付的，每天扣除工程管理费的3%。
（5）若是乙方管理不善导致材料浪费，造成的损失由乙方负责。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。
甲方：______________乙方：______________
签约代表：______________签约代表：______________
签约日期：_______年_______月_______日签约日期：_______年_______月_______日
工程的合同 4
甲方：____________﹙以下简称甲方﹚
乙方：____________﹙以下简称乙方﹚
经甲乙双方协商，本着互惠互利、公平诚信的原则，就本工程有关事项，达成如下协议：
一、工程概况：________________
工程名称：________________
工程地点：________________
工程内容：________________
二、承包范围
1、该工程采用承包方式包工包料，乙方负责为甲方破损路面浇筑新的'钢筋混泥土路面，总面积为：16米、单价:800㎡、计：﹙人民币﹚12800元。
2、乙方为甲方砌筑垃圾箱一只。
3、乙方负责用碎砖石填补甲方油库西端马路破损地段。
第二、三项甲方承担费用﹙人民币﹚200元。
4、乙方包工包料为甲方浇筑货场下水道阴井钢筋混泥土盖板两块，厚度150、双层铺设直径16钢筋。计：﹙人民币﹚500元。
三、工程要求：
1、乙方负责拆除新浇筑路面地段沟底承重墙并将沟地清除干净。
2、新浇筑的钢筋混泥土路面厚度：200、双层铺设直径为20钢筋。
3、乙方应严格按照国家现行规范标准施工，并做到保质保量。
4、该工程自合同签订之日起一个月内完工。
四、合同价款上述工程合同总价款为：﹙人民币﹚壹万叁仟伍佰元整。
五、付款方式工程完工后，经甲方验收合格无质量问题后，一次性付清。
六、本合同一式两份，自签订之日起生效。甲乙双方各执一份。
七、未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字﹙盖章﹚________________乙方签字﹙盖章﹚________________
____年____月____日
工程的合同 5
发包人（甲方）：_______________________
承包人（乙方）：_______________________
为了明确甲、乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，双方本着平等、自愿、公平的原则，在协商一致的基础上，签订此合同，双方共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：滑县清华园住宅小区住宅楼
2、工程地点：滑县新区文明路与大三路交界处
3、保质期：一年，自本合同工程全部完工通过甲方验收合格之日算起，保质期内乙方负责无偿维修。
第二条、分包范围
包括但不仅限于图纸范围内的滑县清华园住宅小区保温工程，应按施工现场的材料进场计划要求，保质、保量、按时完成施工任务。
第三条、保温要求
1、本工程为多层公共建筑，工程建设地区位于寒冷地区，根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26—20xx和《民用建筑热工设计规范》GB50176—93要求对工程进行节能设计。
2、墙体采用外墙外保温，采用50厚挤塑板保温材料，有关挤塑板外墙外保温的构造和技术要求参见05YJ3—7《挤塑板外墙保温构造》（其中一层为瓷砖墙面，应增加钢丝网）。
第四条、履约保证金缴纳及返还节点
乙方与甲方签署施工合同前交纳_______万履约保证金，在工程竣工验收完毕后一个月内，甲方将退还其他履约保证金（不计利息）。
第五条、工程量计算方式及工程造价：
外墙保温系统含材料价格：
1、外墙保温施工工程量按外墙设计（不含窗口）实际面积实算计量。
2、一层钢丝网加强墙面，单价为______元/m2，如果甲方要求不做钢
3、二层以上单价为______元/m2。
包工包料，承包单价一次性包干，不做任何调整。其中承包单价包含内容：合同约定的标准及甲方确认的设计施工图内的人工费、材料费、机械费、脚手架费、措施费、二次搬运费、安全文明费、其他配合费用、风险因素费用等工程达到验收合格条件过程中的一切费用。
挤塑板、粘接砂浆、抗裂砂浆由乙方负责提供使用数量，甲方负责采购，费用由乙方承担，挤塑板每立方330元，粘接砂浆和抗裂砂浆每吨800元。其它辅材由乙方自行购买。
结算单价采用上述合同承包单价，乙方在签订合同之前应对现场实际情况进行勘察，合同签订后合同价格不以任何情况的变化而调整；结算数量依据甲方确认的设计施工图，按粘贴面积计算，洞口不计算。
第六条、付款方式
1、外墙外保温施工完毕并经验收达到质量标准后，支付外墙保温工程量的80%。
2、剩余工程款待办理结算后付至95%；余款5%作为工程质量保修金待质保期满后（15日内）一次性无息结清。
3、甲方付清时由乙方签订合同负责人办理正式收款手续及相应票据，其他人员无权办理任何支款事宜。
第七条、双方责任
（一）、甲方责任：
1、负责施工现场的“三通一平”，并提供住房，吃饭自理。
2、根据国家质量验收规范和评定标准组织验收。协助承包人解决施工中出现的问题，按设计要求监督施工。
3、按本合同约定的要求及时间向承包人支付工程款。
（二）、乙方责任：
1、甲方《保温工程施工合同》中规定的履约保证金条款乙方应按时执行。
2、乙方提供的本工程现场全部人员的'安全防护设备，包括安全帽、安
3、乙方负责对现场自有工人的安全文明进行教育、交底、监督和管理，乙方所有人员进入工地现场要服从甲方派驻地的工地安全员的指导和监督，必须佩带安全帽，高空作业要挂带安全带，杜绝重大事故的发生。乙方施工过程中若造成重大安全事故以及人身、财产损失害的，由乙方承担一切经济和法律责任。
4、乙方项目经理__________，必须常驻现场，未经甲方同意不得擅自离开施工现场。
5、乙方各期工程款应优先发放农民工工资，若发生拖欠农民工资时，甲方从乙方工程进度款中代为扣除，乙方承担由此引起的一切法律责任。由此事件造成甲方被罚款及新闻曝光通报批评时，甲方再按所罚金额给予同等金额加罚。
6、乙方在施工过程中严禁使用童工，若发现使用童工每人次处以3000元（叁仟元）罚款。
7、乙方承担施工噪声、扰民所发生的一切费用和责任。
8、乙方应积极配合其他施工单位及成品半成品的保护，不应收取任何配合费用。
9、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用从乙方质保金中双倍扣除。
10、乙方在工程完成后，及时清理施工现场建筑垃圾，做到工完场清。
第八条、工期
工期_______天，从甲方通知进场之日起开始计算。乙方进场后施工进度应满足甲方总体施工进度要求，因乙方原因，不能达到上进度要求，造成其他施工进度延误，乙方应承担延误工期责任和经济罚款。
第九条、质量验收
（一）质量要求
达到国家合格标准，执行建筑节能工程施工质量验收规范，具体施工做法参照《挤塑板外墙保温构造》05YJ3—7。
（二）验收
1、乙方在甲方要求时间内将工程所需原材料（非甲方供货材料）等运到指定地点后应立即书面通知甲方，由甲方根据本工程的有关设计文件对质量、数量、型号规格、外观等进行验收，在验收时乙方应提供产品出厂合格证、产品试验报告单、质量合格证书等交甲方确认，甲方验收并不免除乙方对进场货物质量应负的责任。
2、若甲方认为乙方供应材料有质量问题，应由濮阳市通达工程材料检测站检验，如检验合格，检验费由甲方承担；如检验不合格，检验费由乙方承担，并及时更换材料，若是因此延误工期由乙方承担延误工期的一切责任。（甲方供材料除外）
3、各项工程完工或全部工程竣工，乙方应及时书面通知甲方验收，验收合格的，甲、乙双方应在工程质量评定表和工程验收合格单上签字，工程质量评定表和工程验收合格单作为甲乙双方结算工程款的结算依据。验收不合格，乙方应重新施工直到检验合格，若因此延误工期由乙方承担延误工期的一切责任。
第十条、违约责任
1、除不可抗拒力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
2、乙方未能按本合同约定的施工时间通过甲方验收的，视为乙方违约，由此造成工期延误的，每逾期一天，按本合同结算总价款的1‰向甲方支付违约金。甲方有权直接在甲方应付工程款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
3、乙方提供的工程所需材料的质量（甲供材料除外）、售后服务质量未能达到本合同约定的质量和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝接收和验收；并有权单方解除本合同，若甲方解除本合同的，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并按合同终止和接触条款承担责任；若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意的
4、未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同权利和义务，否则视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，停止支付任何款项。
5、乙方违约的，甲方有权解除合同并可以寻找第三方继续履行本合同内乙方的权力和义务，乙方承担由此产生的各种费用。甲方解除合同后乙方所有人员及设备必须一个工作日内全部撤离施工现场。否则，甲方对现场设备有权进行任何处置。
6、因乙方违约造成甲方解除合同的，除按上述条款承担各种费用外，乙方所付的履约保证金甲方不予退还。
第十一条、合同的终止和解除
有下列情形之一的，合同权利义务终止
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；
2、本合同经各方协商一致面终止；
3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务而终止；
4、法律、法规条款规定终止的其他情形。
第十二条、争议的解决
1、本合同一式贰份，发包人壹份，承包人壹份，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章后生效。
3、本合同如有未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力，否则，任何单方面修改条文视为无效。
4、本合同项下发生的争议，可向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程的合同 6
(以下简称甲方)：__________
(以下简称乙方)：__________
甲、乙双方经友好协商，就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》进行治理。
一、工程总费用：
工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。
二、付款方式：
1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币__________元整;
2、设备进场安装支付30%，计人民币__________元整;
3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%，计人民币__________元整。
三、制作和安装工期
1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。
2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。
四、治理效果
通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放，可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。
五、售后服务
在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。
六、其他
安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的'安全责任由乙方承担。
七、违约责任
由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的30/00罚款;同样如甲方到期欠款不付，每天按合同总价的30/00罚款。安装结束后，由甲方在15天内对该治理项目进行验收，逾期视为默认通过。
八、解决合同纠纷的方法
可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。
九、以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。
《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。
十、签订日期：
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程的合同 7
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
第1条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程面积：钢结构部分平方米
1.4工程内容：钢结构及维护和保温工程
1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容
1.6设计单位：
1.7监理单位：开工日期：
竣工日期：总日历日期：
质量等级：合同价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第2条合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成：
1、工程承包合同;
2、工程补充合同;
3、工程设计变更;
4、工程联系单;
5、工程签证。
第3条合同文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定。
第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
第5条甲方驻工地代表甲方委派同仁为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
第6条乙方驻工地代表乙方委派同仁为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。
第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第9条进度计划乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。第10条工期提前和延误本工程甲方标书要求总工期为天。
本工程乙方如按75天完成，甲方给予万元人民币的奖励。如乙方不能在75天内完工，则给予万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)工期延误是指：
(1)外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。
(2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内给予答复，逾期可视为确认。
(3)非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。第11条检查和返工在工程竣工前10天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。
第12条工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
第13条隐蔽工作验收隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。
第14条合同价款及调整本工程包干价为万元人民币。图纸变更则相应调整。
第15条工程预付款、工程款支付及结算本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。工程款支付，工程款分四阶段支付(1)工程开工前，支付备料款万元(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20% (3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%; (4)工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的`80%;
(5)竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。 (6)预留保修金在保修期后无息返还。
第16条材料供应本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。
第17条竣工验收工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。
第18条保修保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限：自竣工验收通过之日起一年。在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。
第19条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第20条违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第21条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第22条不可抗力因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第23条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第24条合同份数本合同正本一式二份，双方各执一份。本合同副本一式四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程的合同 8
发包方：_____有限公司（以下简称甲方）
承包方：_____安装有限公司（以下简称乙方）
甲乙双方经友好协商，发包方同意将加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。
第一条工程概况
1.1工程名称：加工一线电气安装。
1.2工程地点：_____
1.3工程内容：详见合同附件。
1.4承包内容及方式：_____包安装、包验收及全部辅助材料。
1.5工程性质：_____设备材料的安装施工工程。
1.6安装工期：_____.
6.1安装工程开工日期：_____
6.2安装工程竣工日期：_____
第二条合同文件施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成部分。
第三条标准和适用法律
3.1使用标准和规范：_____施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业规范与标准。
3.2适用法律法规：_____中华人民共和国有关法律和____市____县有关法规及规范性文件。
第四条图纸及技术资料
4.1图纸保密要求：_____发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益，承包方仅限于本项目施工，不得用于其它项目。承包方未经发包方认可，不得复印、转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或
第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方，否则，发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承担违约责任。
4.2发包方提供资料：_____本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸，承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外；其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业规范自行设计，经发包方书面同意后方可施工。
4.3承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料，竣工资料必须符合发包方档案统一规范，否则发包方有权拒绝结算。
第五条甲、乙双方授权工地代表
5.1发包方授权工地代表：_____按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需发包方书面委任。
5.2承包方授权工地代表：_____按照合同条款行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，其合法性需承包方书面委任。
5.3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会，参加例会人员应包括双方项目经理、现场代表、监理工程师。例会上承包方应对上周工作进行总结，并提出下周计划。发包方、监理对质量、进度作出点评。
第六条双方责任：_____发包方：_____
1、负责工程线路线行协调工作。
2、负责本工程质量、施工安全、进度的检查监督工作，并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作。
3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收。
4、负责开工前对承包方项目负责人的`技术交底工作。承包方：_____
1、按
①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》；
②《电力建设工程施工技术管理导则》及国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，确保工程质量达到国家或行业标准。
2、制订本工程施工组织设计、做好工程计划进度、工程各种施工记录。
3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场安全措施管理办法》及有关安全规程、规定的要求，切实做好施工中的安全工作，加强施工中的安全防范措施。如承包方在施工中发生一切不安全的事故，应由承包方本身负责。
4、承包方应负责所有材料的保管工作，并有专人负责材料的进出仓记录，如承包方的原因造成材料的丢失或损坏，均由承包方负责。
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料。
6、负责工程验收不合格部分的一切返修费用。
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及安全检查，对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改。
8、及时提供上级统一规范的竣工资料（一式三份）给发包方。
9、承包方负责安装水、电表，并向发包方支付施工用的水、电费，价格按供水、供电公司的价格执行。
第七条暂停施工、中止施工或重新分包
7.1如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方暂停施工。承包方按要求暂停施工，并妥善保护已完工程，实施处理意见后提出复工要求，发包方批准后方可继续施工。发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复，承包方可自行恢复施工。
7.2终止施工或重新分包：_____如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求，发包方有权要求承包方停止施工，承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求，发包方有权终止合同或者将一部分工程量分包给
第三方。
第八条工期延误若合同的任一方由于不可抗力的原因，即双方不能控制的事件发生，如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期，则合同延期执行，工程延期时间与事件的持续时间相等。
第九条工期提前根据工程实际情况，如发包方提出要求将工期提前，承包方应尽力确保，并由双方协商后签订提前竣工协议。
第十条安装质量和质量检查
10.1工程质量
10.
1.1承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
10.
1.2发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
10.2质量检查：_____发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查记录和签证。
第十一条隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款的约定的中间验收部位，承包方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加，通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录，经验收合格，发包方代表在验收记录上签字后，方可进行覆盖和继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。48小时内发包方代表不到场，承包方可自行隐蔽并视为发包方认可。
第十二条安装工程具备交接条件时，由承包方提前两天提出申请，发包方组织交接。
第十三条重新检验发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时，承包方应按要求进行重检，并在检验后重新验收或修复。检验合格，发包方承担重新检验的工程费用；检验不合格，承包方承担发生的费用并应立即无偿进行修复。
第十四条合同价款及调整1
4.1本项目工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整（480000.00）。
4.2当有以下情况之一时，可作价款调整。
4.
2.1本合同规定之外的工程内容增减。
4.
2.2本合同规定之内的工程量，如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整，超过5%以上部分按实际结算。
4
2.3发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商。
第十五条工程款支付及工程价格结算
5.1该工程完工，经发包方验收评定合格，在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%；
5.2留结算总金额10％作为质保金，质保期自调试合格满________年后无发现质量问题到的，在15个工作日内将余款一次付清给承包方。
第十六条设计变更
6.1发包方或设备供应商提供的设计变更，必须经发包方人员签字方能有效，并要求在施工前通知承包方。
6.2承包方原则上应严格按图施工，不得随意更改设计，但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料，经发包方代表同意并签证后，才能做出相应的设计变更。
第十七条竣工验收及工程保修1
7.1本工程完工后，承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度，包括中间验收、竣工验收，所有验收报告均应由承包方提供检测数据，并由发包方进行复检验收。
7.2承包方根据发包方要求，按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告。
7.3发包方代表收到竣工验收报告后，应在____日内组织有关部门验收。
7.
4.工程交工验收后，工程（包括设备）质保期为１年，自该生产线正常投产之日起计算满________年。质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在质保期内承包方拒不修理时，发包方可动用质保金请人修理，超支部分应由承包方负担。
第十八条解决争议的办法
8.1甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好己完工程：_____
8.2.1合同确己无法履行。
8.2.2双方协议停止施工。
8.2.3调解要求停止施工，且为双方接受。
8.2.4法院要求停止施工。
第十九条违约
9.1甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：_____
9.1.1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。 1
9.1.2承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除合同因。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。 1
9.2在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合同总金额的15%违约金给守约方。 1
9.3承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；否则，发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任。
第二十条索赔当发生索赔时，可按以下规定向责任方索赔：_____
20.1有正当索赔理由，具有索赔事件发生时的有关证据。
20.2索赔事件发生后20个工作日内，索赔方向责任方发出要求索赔的通知。
20.3责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予确认，或要求提供进一步补充索赔理由和证据，责任方在20个工作日内未给予答复，应视为该项索赔已经确认。
第二十一条安全施工
21.1承包方按有关规定，采取严格的安全措施，施工人员必须带好安全劳保用品后方可上岗。发包方责任造成的安全事故由发包方负责，承包方责任造成的安全事故由承包方负责并承担因此发生的一切费用，
第三方责任造成的安全事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁。
21.2发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表，同时按政府有关部门要求处理。
21.3承包方在施工过程中必须接受发包方现场安全调度的协调、管理，并配合相关施工单位积极完成施工任务，否则发包方有权按500-1000元次的罚款在工程款中扣除。
第二十二条保险
22.1发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用。
22.2承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用。
第二十三条合同的生效及终止
23.1本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
23.2本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
第二十四条合同份数本合同正本一式陆份，发包方执肆份，承包方执贰份，具有同等效力。
第二十五条其它
25.本合同未尽事宜，另行协商解决。
25.2合同附件一为本合同的组成部分。
发包方：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
_____年____月____日
承包方：_____
法定代表人：_____
委托代理人：____
_____年____月____日
工程的合同 9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用原则，甲方将 锦绣鑫城小区7# 楼配电箱委托乙方制作，为明确各方的权利、义务和责任，甲、乙双方经充分协商签订本合同，双方共同遵守：
一、工程名称：
锦绣鑫城小区7#楼配电箱的制作。
二、承包方式：
1、乙方包工包料；合同价款一次包死，除甲方提出设计变更外，概不调整。
2、乙方负责送货到甲方指定的各个栋号。
三、合同价款：
1、本工程配电箱合同总价计：不含税价：￥：132000元， 大写：壹拾叁万贰仟元整；
2、支工程款时根据甲方要求提供收据。
四、付款方式：
1、配电箱箱体全部进场安装完毕，工程主体经质检站验收合格后，付合同总价款的 15 %；
2、配电箱盘芯全部进场，安装完毕，经工程部及监理对整体工程初验合格后，付到合同总价款的 40 %；
3、工程竣工，经末次监督合格交付使用后，付到总款的 60 %；
4、自末次监督合格交付使用后半年无质量问题，付到总款的' 95 %；
5、剩余 5 %为质保金，待质保期满后付清余款。
五、材料品牌：
1、本工程采用元器件的品牌：浙江正泰电器。
六、技术要求及验收标准：
1、箱体半周长1米以内采用不小于1.2㎜的冷板，1米以上采用不小于1.5㎜ 的冷板，元件板不小于2㎜厚冷板。
2、箱体颜色为：浅驼色，喷塑防腐,箱盖带皱，箱盖四边为45度斜面。
3、所有开关负荷侧导线超过两根以上使用入接鼻子。
4、箱门要求：各配电箱及各开关箱门设置暗锁及明锁鼻子，双开扇门一侧应设置插销；各住户室内箱门为土黄色透明塑料材质。
七、甲方义务
1、提供配电箱制作相关图纸、技术要求。
2、甲方提前七个工作日向乙方提出到货计划。
3、负责配电箱进场的检查、验收。
八、乙方义务：
1、乙方必须按照甲方提供的图纸及有关规范要求制作，保通过质检站、质量监督局等部门验收，如验收不合格，所有损失由乙方全部承担。
2、供货到现场后，乙方同时把所有的相关资料如：厂家营业执照、资质、合格证、检测报告、3C认证及箱内漏电保护器等全套的资料各四份（带红章）提供给甲方。
3、乙方必须按甲方要求的时间保质、保量的供货，如不按时或质量问题供货不及时，乙方承担所产生的一切费用。
九、保修：
配电箱的保修期为二年。保修期内出现质量问题和故障，乙方在接到甲方或物业通知，须在当日无偿修复，如不及时处理，甲方或物业可自行修复，所产生的费用在乙方余款中扣除。
十、违约责任：
甲、乙双方必须严格履行合同的约定，如一方违约，由违约方赔偿对方相关的经济损失。
十一、附则：
1、合同附件：《配电箱型号、数量清单》
2、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
3、本合同双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止，具有法律效力。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章 ）
乙方：（盖章 ）
代表人：
代表人：
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
工程的合同 10
委托方：________以下简称(甲方)
承包方：________以下简称(乙方)
为保证________中心二期工程项目的施工质量，加强质量控制，甲方委托乙方承担该工程施工质量检测任务，为使检测工作顺利完成，经双方友好协商达成以下合同条款，以便共同遵守。
一、建筑工程名称：________
二、建设地点：________
三、检测内容：
工程涉及的建筑材料、施工过程质量控制检验项目;(见证取样)
四、检测依据：
按所承担检测项目相应的国家标、行业规范、本工程设计的检测要求以及甲乙双方商定的检测细则执行。
五、检测工作量：
检测项目及数量由甲方按国家行业相关的要求，为创备所需的各项检测标准以及________省、________市质检部门的有关规定确定。乙方仅提供建议性意见。乙方无资质承担的检测项目，经甲方同意，乙方可外包进行检验或由甲方自行委托检测，乙方可以介绍。
六、检测期限及提交成果：
乙方按所检项目所用的标准、规范规定的`时间如期完成相应的检测任务。并在完成检测后两天内提供正式检测报告一式叁份;可以根据甲方需要出具速报依据。
七、检测取费及付款办法：
1、检测取费优先顺序：
a、________省建筑业协会规定的检测项目收费标准;
b、国家相关检测收费标准
2、检测费结算方法：结算检测费用=按本合同第七条第一款确定的检测费总和
3、付款方式：
本合同签订时，甲方先支付乙方预付款________万元整(￥：________元)，当检测费用超出预付款后，每满________元即结算付款(如有急需检测报告，乙方应配合甲方工作，先领取报告)，工程结束全部付清。甲方应及时支付检测费款，乙方才提交检测报告，否则乙方对检测报告享有留置权或拒绝检测甲方所送样品。乙方应向甲方开具正式税务发票。若非甲方另行书面委托，检验委托人即为甲方检测费用全权结算代表。
八、权利和义务
(一)甲方权利和义务：
1、所有检测项目均应填写检验委托单，除现场检测项目外，甲方应送样品至乙方试验室进行检验，样品应满足试验要求;在乙方有资质承担检验项目的情况下未经与乙方协商同意，甲方不得将该工程的检测项目委托其他检测单位检验。
2、按要求应进行见证取样、送检的检测项目，应符合见证取样的规章制度要求，并按________省建设厅琼建质________号文件执行;同时向检测单位出示见证员有效证件。
3、甲方要求乙方来现场检测的项目，甲方提前二天通知乙方，乙方接到通知确定后及时回复甲方。
4、甲方对所送样品的真实性和代表性负责，对检测报告有异议应在收到检测报告后________日内提出，争议由甲、乙双方协商解决。
(二)乙方权利和义务：
1、收样过程应符合见证取样的规章制度要求，并按________省建设厅琼建质________号文件执行。
2、乙方的检测严格按相关标准、规范的要求进行，不受任何单位或个人的干预;非经甲方同意，乙方不向任何单位和个人泄漏检测资料。
3、乙方按规范规定的有关质量要求按时检测，按时提交成果报告。
4、乙方要来甲方现场检测的项目，乙方提前二天通知甲方，甲方接到通知确定后回复乙方。
九、违约责任
1、甲方应按时付款，若逾期支付，甲方自逾期之日起每日向乙方偿付逾期报告费用________%的违约金。
2、在乙方有资质承担检验项目的情况下未经乙方同意，甲方将该工程的检测项目委托其他检测单位检验的，本合同结算按第七条第1款执行。
3、若非不可抗拒的自然因素，乙方逾期提交成果报告，乙方自逾期之日起每日向甲方偿付逾期报告费用________%的违约金。
4、因乙方原因造成甲方所送样品失效或检测结果无效，甲方重新送样检测后，该项检测不得收取任何费用，并应赔偿甲方样品及交通费用。
十、本合同未尽事宜，双方在协商补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力。
十一、经双方确认的检验委托单、设计图纸、结算单等来往文件均视为本合同条款。
十二、本合同一式伍份，甲方执叁份乙方执贰份，合同自签订之日起生效。该工程完工，且甲方结清检测费用后合同终止。
十三、纠纷解决方式：发生纠纷，双方协商解决，若协调解决无效，则通过工程所在地法院诉讼程序的方式解决。
十四、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程的合同 11
发包人：__________ (以下简称甲方)
承包人：__________ (以下简称乙方)
经甲、乙双方协定和诚实信用原则，就本建设工程施工事项甲、乙双方达成以下协议，特订立本合同，望双方共同遵守执行。
一、承包方式：甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建，按实际施工建筑面积以每平方米_________元整(______元/㎡)计价。
二、工程内容：工程施工内容为基础、主体、屋面和内外装饰。二层和三层层高净空3米。楼梯施工至顶。内墙为水泥砂浆打底，地坪为普通清光，外墙前面贴砖、背面和两侧清光。
三、在每层梁、板布筋均由甲方组织有关人员进行质量监督和验收。如因乙方原因造成返工，材料由乙方负责。
四、乙方负责施工期间的安全生产责任，从工程开工到工程竣工验收合格为止，所发生的'一切安全事故均由乙方全部负责，与甲方无关。
五、付款方式：
工程完工后_______月内验收，验收合格后10天内结算付清余款。
六、保修范围和期限：屋面防渗和装修保修_______年，其他保修按国家相关保修条例执行。
七、工程结束后，乙方负责把周边及室内所有建筑垃圾清运干净。
八、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
九、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。此合同自签字之日起生效，保修期满后实效。
甲方：_______________乙方：_______________
______年______月______日______年______月______日
工程的合同 12
甲方：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________(以下简称乙方)
为青荣城际铁路建设，确保材料和设备顺利进场，甲方将S212国道至姜家泊村的施工便道交由乙方施工，经双方协商决定，签订协议如下：
一、工程施工范围
施工范围：_________________S212国道至姜家泊村，总长_____km。
二、工程施工内容
1、路基拓宽。采用借土将原有路基拓宽(含清表、土方开挖、运输、压实、整平等费用)，拓宽后的路基顶宽不得小于_____m(水塘处为_____m)。
2、砂石路面铺设(厚_____cm)，宽度为_____m。
3、边沟开挖。
4、树穴的处理。
三、工程数量及单价：
1、拓宽填土方数量约为_____m，单价按_____元/m。
2、砂石路面为_____m，单价按_____元/m。
3、其他作业内容不计。
四、工期要求：
总工期为15天，自___年___月___日至___年___月___日完成。
五、质量要求和验收：
1、应严格按照路基施工工艺控制施工，确保便道的.施工质量。
2、在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。
3、边沟满足排水要求。
4、施工完工后由甲方组织验收。
六、工程款支付款方式
工程完工并经验收合格后，参照中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部的结算和支付方式进行。
未尽事宜以双方另行协商意见为准。本协议一式六份，甲方五份，乙方一份。本合同自签订日起生效。
甲方：_________________(公章)乙方(盖章)：_________________
甲方代表签字：_________________乙方代表签字：_________________
___年___月___日___年___月___日
工程的合同 13
发包人(甲方)：___________________________
承包人(乙方)：___________________________
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：工程名称：___________________________工程地点：___________________________
二、工程承包范围：基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。
三、合同工期：___________________________
四、工程质量标准：本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。
五、合同单价及价款及工程量计算方式：项目单价总价备注说明土方外运元平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算; 2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用; 3本单价含外运泥尾场地清理费用; 4本单价含一切乙方机械进退场费用。
六、付款方式：
1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;
2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;
3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。
七、甲方责任：
1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;
2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;
3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;
4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。
八、乙方责任：
1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;
2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;
3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;
4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;
5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;
6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的相关费用,甲方负者80%的相关费。
7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。
8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除。施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的`通知进行罚款;
9、分包单位必须按____省、市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;
10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任; 1
1、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;
2、乙方负责周边外围关系(如、、街道、村委等)。
十、违约责任：
1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责; 2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;
3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;
4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;
5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;
十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)
发包单位：(公章)_______________承包单位：(公章)_______________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
签约代表人：__________________签约代表人：__________________
电话：__________________电话：__________________
帐号：__________________帐号：____________
日期：_______________ ____日期
工程的合同 14
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程概况
工程名称：xx市实验中学电子监控工程
工程地点：xx市实验中学校园内
工程范围：详见xx市实验中学监控系统招标文件和投标书
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
工程总价
详见附件1（工程价格汇总表）
合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整（￥281495.00元）。
注：工程总款中，中标工程总款为264845.00元，后续附加四画面分割器16650.00元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。
本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干；超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。
产品质量及安装调试要求
1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
技术标准及质量保证
（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路电视监控系统技术规范》gb50198-94.
（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的`产品技术资料为技术标准。
（3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
（4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价格汇总表质保说明）
工程项目建设期限
合同签定后5日内进场施工，整个施工工期30天。（XX年7月26日开工，XX年8月26日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）
售后服务
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。
签定地点：
甲方：xx市实验中学
乙方：
签订时间： 年 月 日
工程的合同 15
1、一年以上工作经历，资料或合同管理经验优先；
2、熟悉合同的管理，善于进行各种资料的收集、整理、归档工作；
3、能熟练运用办公软件，熟练使用excel、word文档；
4、为人诚恳，做事认真，有良好的协调沟通能力，能够在一定的'压力下工作；
5、有良好的协作与团队精神，为人正直，有责任心；
6、完成上级主管临时交办的各项任务；根据需要而分配或调整的工作。
【工程的合同 】相关文章：
工程工程合同11-07
标准工程工程合同03-07
关于工程工程合同11-15
工程合同工程合同02-21
工程合同书工程合同02-27
常用版工程工程合同04-23
工程工程合同书03-03
精品工程工程合同03-01
实用工程工程合同02-20
工程工程合同 15篇11-16