当前位置：好职网>实用文>合同范本>设备租赁合同

设备租赁合同

设备租赁合同(集合15篇)

　　随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的设备租赁合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

设备租赁合同(集合15篇)

设备租赁合同1

　　甲方：_________________（以下简称：出租方）

　　乙方：_________________（以下简称：承租方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条设备名称、型号、规格及数量

　　第二条租赁期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。

　　第三条工程项目，工作内容和施工地点

　　3。1工程项目：_________________________

　　3。2工作内容：_________________________

　　3。3施工地点：_________________________

　　第四条租赁方式及所有权

　　4。1租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　4。2租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　4。3未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第五条租赁价格计费时间及租费的签认

　　5。1租赁价格：本设备按每月_________元（大写：_________）收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

　　5。2租赁计费起止时间

　　5。2。1　_____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算

　　5。2。2在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　5。2。3机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

　　5。3运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

　　5。4机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

　　第六条付款方式

　　6。1设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费______________（大写_________元整）及设备返程运费_________（大写_________）共计__________。

　　6。2以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

　　第七条双方义务和责任

　　7。1出租方的义务和责任

　　7。1。1密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　7。1。2负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。

　　7。1。3负责操作人员的工资及设备维修配件

　　7。1。4与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　7。2承租方的义务和责任

　　7。2。1负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　7。2。2　免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　7。2。3负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　7。2。4负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。

　　7。2。5　提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　7。2。6租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　7。2。7负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　第八条租赁机械的毁损和灭失

　　8。1承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　8。2在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。

　　8。2。1将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　8。2。2更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8。2。3当租赁机械毁损功灭失至无法修理的.程度时，承租方应按合同附件之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。

　　第九条违约责任

　　9。1承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　9。2未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　9。3承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　9。3。1要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　9。3。2。终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　第十条本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

　　第十一条争议解决

　　本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。

　　第十二条本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。

　　出租方（盖章）：_______承租方（盖章）：_______

　　负责人（签字）：_______负责人（签字）：_______

　　_________年____月____日_________年____月____日

设备租赁合同2

　　承租方：_________(简称甲方)

　　出租方：_________(简称乙方)

　　根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

　　一、施工机械名称及数量：_________型_________吨吊车，_________台。

　　二、施工内容和地点：_________

　　三、租赁时间暂定_________天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日四、财务结算

　　1、计收费标准：_________元/台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。

　　2、进出场费：_________元(汽车吊即路途台班_________个班)由甲方支付。

　　3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款(进出厂费)，车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。

　　5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。

　　五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。

　　六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：

　　1、超过额定负荷不吊。

　　2、指挥信号不明，重量不明不吊。

　　3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。

　　4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。

　　5、歪拉、斜吊不吊。

　　6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。

　　7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。

　　8、带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊。

　　9、埋在地下的物件不拔、不吊。

　　10、非起重指挥人员指挥时不吊。

　　七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任;吊钩以下事故甲方承担责任。

　　八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的.规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。

　　九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

　　十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

　　十一、其它：

　　1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。

　　2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。

　　3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。

　　4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。

　　十二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　代理人(签章)：_________ 代表人(签章)：_________

　　签订时间：_________年__月__日签订时间：_________年__月__日

设备租赁合同3

　　出租方(甲方)：_____

　　承租方(乙方)：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、租赁设备概况

　　设备名称：_____

　　规格型号：_____

　　数量(台)：_____

　　租赁金额：_____

　　二、设备的所有权

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。

　　三、甲方的基本责任

　　1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备，提供技术型良好的设备。

　　2、乙方提供机手、提供食宿，工资由乙方支付。

　　四、结算方式及相关事宜

　　1、租赁期间：自_____年_____月_____日开始计算租金。如有变动，双方另行协商。

　　2、结算方式：设备租赁费按包月计算，每月_____元，因天气造成停工，每月最低租金不低于_____元作每月满30天以现金方式结算(±3天)，月底结账一次付清。甲方机械每月工作日保证在30天(±3天)。

　　3、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料费用。

　　4、设备维修保养：甲方机手做好设备的维修保养工作，所付的维修费用、保养费用甲方自行解决。

　　5、设备因故障造成的`停工每月累计不超过3天(维修时累计24小时折合一天)，若超出三天，则超出的部分以每天760计算扣除。甲方机械在进入乙方工地后，在机械正常情况下，乙方保证不了生产运转，乙方照付给甲方机械租金。

　　6、双方合作期间不得无故中途终止协议，如有特殊情况应提前一个月告知对方，双方另行协商。

　　五、争议的解决

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。

　　六、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章(合同章)之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

设备租赁合同4

　　__________租赁公司(以下简称出租人)与__________工厂(以下简称承租方)签订本合同，合同条款如下:

　　1.出租人批准租赁，承租人批准附件所列设备的租赁；本附件是本合同不可分割的一部分。

　　2.租赁期限为__________________

　　3.租金总额为_______________________租赁期内，月租金为人民币______________

　　4.出租人必须在附件中规定的时间内以到岸价格将租赁设备交付给承租人。

　　5.出租人应在装运后用电传通知承租人合同号、商品规格、件数、毛重、净重、发票总值、承运船只名称、预计到达时间和目的港，以便提取货物。同时，以下文件应航空邮寄给承租人:

　　A.正本提单____________发票。

　　6.货物到达________如道德品质、规格和数量与合同规定不符，承租人有权在___________内持检验机构的检验证书向出租人提出索赔________或要求出租人及时更换不合格零件或机器，费用自理。

　　7.租赁期间，出租人必须办理必要的保险；保险应该包括第三方责任保险，这样在事故中遭受损失和伤亡的其他利害关系方也可以受益。

　　8.在租赁期内，出租人应免费提供租赁后服务，包括租赁设备的安装、运行、维修和保养。承办人必须妥善保管租赁的设备，并保持其耐用性。因承租方操作失误造成设备损坏的，修理费由承租方承担。

　　9.出租人应以优惠价格向承租人提供原材料、燃料和零部件。

　　10.在__________在这种情况下，承租人同意支付每人每月__________的工资；所有其他费用由出租人承担。

　　11.为实现第10条所述目标，与安装、调试、检查、修理、操作和维护相关的材料应由出租人免费提供给承租人。

　　12.出租人人员应至少每季度对租赁设备进行一次检查，以确保设备的`正常运行。承租人应当给予必要的协助。

　　13.承租人与第三人发生专利纠纷的，出租人应当对其成果负责。

　　14.未经出租人书面同意，承租人不得将设备转租给第三方。

　　15.合同期满，承租方可以采取_____种方式:

　　A .继续租赁_____年；

　　B.变更租赁合同，延长租赁期限；

　　C.根据双方认可的优惠价格直接购买设备。

　　16.如果一方因不可抗力而无法履行合同任务，履行合同的期限应相应延长。

　　17.如果一方严重违反本合同的某一条款，且未能在_____天内履行，另一方可向违约方提交书面通知终止本合同。违约方应负责赔偿有权终止合同的一方所遭受的经济损失。

　　18.所有与本合同有关的争议应由一名或多名仲裁员根据国际商会的调整和仲裁规则最终解决。

　　本合同用中文和英文书写，两者具有同等效力。

　　乙方(公章):___________________。

　　法定代表人(签名):____________

设备租赁合同5

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的.关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

设备租赁合同6

　　承租方（甲方）：___________

　　出租方（乙方）：___________

　　联系人：___________

　　电话：___________

　　甲乙双方经友好协商、本着诚实信用原则就设备租赁的相关内容达成如下合意。

　　1、甲方承租乙方相关设备，具体内容如下：___________。

　　2、租赁期限为

　　3、租金为。租金支付方式。

　　4、乙方人员、设备进场时间为。

　　5、甲方只负责支付租金，设备产生的相关燃油费、相关人员工资、设备的调试、安装、维修等其他费用全部都有乙方负责。

　　6、乙方负责提供本合同约定的设备，乙方保证按照甲方提供的日期准时将设备、人员进场，保证甲方顺利施工。如乙方提供的设备或人员不具备开工条件，乙方应当承担违约责任。违约金为合同总价款的'3%赔偿。

　　7、乙方应当保证向甲方提供的设备不存在产权纠纷，不得因此影响甲方的正常施工。如果因此影响了甲方的正常施工，乙方应当承担违约责任，违约金为本合同总价款的3%。如果因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　8、乙方承诺并且保证，已经为进场的设备及人员办理了相关保险，如果在施工过程中，乙方的设备及人员自身或给他人造成损坏，由乙方承担赔偿责任。

　　9、乙方在施工过程中造成的人员财产损失由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　10、如果在施工过程中设备发生故障，乙方应当及时派人员修理，如果不能立即修好的，乙方应当提供其他合格设备，保证甲方的施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　11、如果在施工过程中，乙方所派人员不能胜任工作或不能保证工作时间的，乙方应当及时更换人员，保证甲方施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　12、乙方应当保证其所派人员听从甲方的指派，本着勤勉、谨慎的原则认真完成工作。因乙方所派人员不听从甲方指派，给甲方或他人造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　13、如果甲方租赁的设备在进场前及进场的途中发生事故，由乙方承担责任。并且乙方保证及时调遣其他适格设备准时进场，不影响甲方的施工，由此给甲方造成损失的，由乙方承担违约责任。

　　14、乙方保证在设备人员进场前已经对设备进行了全面、彻底的检修；对人员进行的全面的安全、技能培训。如果乙方的人员和设备给他人造成人身财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　15、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。

　　16、如在履行本合同过程中发生纠纷，甲乙双方应当协商解决，协商不成的，按照以下第中方式解决。

　　（1）、提交天津仲裁委员会仲裁。

　　（2）、提交人民法院裁决。

　　17、本协议一式份，甲乙双方各持份，具有同等法律效力。

　　18、本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。

　　19、其它补充条款：___________。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　签定人：___________

　　通信地址：___________

　　日期：___________

　　Email：___________

　　传真：___________

设备租赁合同7

　　买方:(以下简称甲方)

　　供应商:(以下简称乙方)

　　甲乙双方本着真诚合作、守法经营的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经充分协商，特订立本合同，向乙方订购音响及照明设备，双方共同遵守。

　　一、附商品设备清单。

　　二、商品技术标准:乙方提供的商品应符合国家强制性技术质量标准和性能指标。

　　三、甲方向乙方订购的含税货物总额为人民币____元整，小写:￥____元。

　　四、付款条件:

　　1、合同签订后，甲方支付给乙方货款总额的_ 40%左右作为定金，乙方在收到甲方的定金后开始备货，备货期为15个工作日。

　　2、所有产品到达甲方现场并安装到位。双方验收合格后，乙方提供国家税务部门认可的全额发票，甲方支付合同总价的95%。

　　3、剩余的5%在产品验收一年无质量问题后无息付清。

　　五、动词（verb的缩写）运输方式和交货地点

　　1、乙方应提供适合运输的货物包装，产品应密封。乙方应承担因包装不良造成的损失以及因保护措施不充分或不当造成的任何损失而导致的所有费用和损失。

　　2、货物的交货地点为兴城市寿山，运输过程中货物的损坏或丢失风险由乙方承担。

　　3、货物交付至甲方指定地点后，甲乙双方应共同验货并办理相关交接手续。

　　4、运费由乙方承担。

　　六、不及物动词货物保修期

　　自甲方验收手续完成之日起终身维护。如果产品被甲方人为损坏，不在保修范围内。乙方应为甲方免费培训一至两名操作人员。在甲方开展的所有活动中，乙方免费提供技术支持。对于大型活动，甲方应派人配合甲方对设备进行现场维护，以保证设备的正常运行。小型活动中出现甲方无法解决的技术问题，如乙方无法通过电话沟通解决，乙方应无条件到达现场进行维修和解决，以保证甲方活动的正常进行。

　　七、售后及其他服务

　　1、如有质量问题或不符合使用要求，甲方可要求乙方在24小时内退货。如遇退换货，双方需要保留验收记录，以便结算时对账。

　　2、乙方应提供有效的'联系方式。如有变更，乙方应及时通知甲方。否则，如甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

　　3、乙方提供的商品和服务不能对甲方正常用户的人身健康造成损害的，乙方应承担由此造成的经济损失。

　　八、安全文明施工管理

　　1、乙方应承担安全风险。在产品供应和组装过程中，乙方应严格遵守安全生产管理规定，确保安全。在产品供应和组装过程中，如发生责任事故或意外事故，造成乙方员工和乙方以外人员的人身伤害和财产损失，由乙方自行负责处理，与甲方无关、、如因事故给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方人员必须仔细检查施工区域、工作环境、操作设施和设备、工具和器具等。如发现隐患，应立即停止，有关单位应在安装前实施整改。一旦安装完毕，即表示该单位确认该场所、工作环境、设施设备、工具器具符合安全要求，处于安全状态。乙方单位说的没错。对产品供应和组装过程中的后果负责。

　　九、双方的责任

　　1、如甲方未按合同规定的时间付款，每延期一天，甲方应向乙方支付总价款的2 ‰作为违约金，但总额不得超过总价款的5%。

　　2、如果乙方未能交货，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并支付中国人民银行同期计算的利息，并承担合同总价的30%作为违约金。

　　3、乙方延期交货或未能在合同约定的期限内完成安装调试，并经甲方初步验收合格的，每延期一天，乙方承担总付款额的2 ‰作为违约金，逾期达5天，视为未交货。甲方有权单方面解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并支付中国人民银行同期计算的利息，并承担合同总价的30%作为违约金。

　　4、如果乙方交付的产品的型号、规格和质量不符合合同和甲方的要求，乙方应免费退货。逾期交货，乙方应承担逾期违约责任；乙方未按甲方要求退货的，视为无法换货，并承担违约责任，参照本条第二款处理。

　　5、如甲方使用过程中出现质量问题，乙方应在甲方通知后3天内修复。如乙方未能在合同约定的期限内修复货物，每延期一天，乙方应承担总货款的千分之三作为违约金。同时，甲方可自行维修或请第三方维修，由此产生的一切费用由乙方承担

　　6、如因乙方未能交货而导致甲方从第三方购买设备或同类型设备，乙方不仅应承担因未能交货而导致的违约责任，还应赔偿甲方在此期间因差价而造成的损失。乙方还需退还甲方已付款，并支付中国人民银行同期计算的利息，并承担合同总价的30%作为违约金。

　　10、本合同签订后，如甲乙双方因合同条款或合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　1I、本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决或另行签订补充协议。补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同一起保存，具有同等法律效力。

　　12、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。设备清单与本合同捆绑在一起，是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。双方签字或甲方支付购房定金后立即生效。

　　甲方(公章):

　　乙方(公章):

　　____年____月____日

设备租赁合同8

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方):

　　经双方协商同意，依照《中华人民共和国经济合同法》及相关法律、法规的规定，订立本合同。

　　一、甲乙双方使用的营业执照、公章或合同章必须真实有效，如属仿造和超过时效期的，一切经济及法律责任自行承担。甲方向乙方提供性能良好、行驶手续完备的`吨叉车辆。

　　二、乙方租赁甲方叉车，租期从_______年____月____日____时期至_________年____月____日____时止，共计( 天或月)，(是/否)提供驾驶员，(是/否)提供食宿，(是/否)提供叉车耗油。，价格为：元/天或元/月)合计结算人民币_______ __元整，;结算方式：。租赁期间，工作时间按每天8小时计算，晚上如需加班另外算加班费为元/时。租期结束后乙方应按约定时间，全额付款，否则按%加付违约金。乙方不得无故提前终止合同，需双方协商，否则乙方须承担甲方因此受到的损失。

　　三、如乙方自带驾驶员，驾驶员应每日检查车辆机油、刹车油、防冻液、轮胎气压等，并正确使用油料;如发现问题须立即解决，反之由此引起一切后果，乙方要爱护使用车辆及其设施，保证车辆的完好无损。乙方不得将甲方的车辆抵押、倒卖、转租或从事其他违法活动，如发生上述事件，乙方要承担法律责任。车辆若发生被盗，诈骗等刑事案件造成租赁车辆损失、损坏、丢失要照价赔偿;

　　四、乙方在租赁期内应自觉遵守安全、交通法规，并承担由于违章、违法、肇事等行为所产生的全部责任及经济损失;甲方不负担任何费用及连带责任。

　　五、当甲方认为所租车辆的安全及相关权益受到威胁时，有权收回出租车辆。同时，乙方在使用过程中，违反本合同的规定，甲方有权在任何时候收回车辆、终止合同，并向乙方收取相应的赔偿费。

　　六、本合同解释权归甲方。未尽事宜，双方可另行协商。

　　七、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

设备租赁合同9

　　承租方(甲方)：__________________

　　出租方(乙方)：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本设备租赁合同。

　　第一条甲方根据工程项目需要向乙方租赁如下机械（设备），租赁机械（设备）的名称、规格、数量、质量标准及租赁价款等标准如下：

　　第二条租赁期间租赁机械(设备)的质量问题由乙方负责，租赁期间由乙方负责维修保养。

　　第三条租赁期限：自年月日至年月日

　　月日，共计天。起租日以机械（设备）安装、调试后经双方联合验收合格投入使用之日起计算，以承租方书面通知停

　　机之日为租赁终止日。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支付方式和期限

　　4.1 租金按月计算，每月元。每月付款一次，不满一个月的按照实际天数计算（月租金÷月日历天数×实际工作天数）；

　　4.2 甲方在使用中途报停的，停机费按月租金的 %收取；

　　4.3 机械（设备）的进出场、拆装（安装）、调试、接高等由乙方负责，费用由甲方支付，每台元。机械（设备）进场安装验收合格后支付元，余款在机械（设备）退场后30日内一次付清。

　　第五条双方责任及义务

　　5.1 甲方的责任及义务

　　5.1.1甲方应按乙方的要求保证机械（设备）进出场的顺利进行；

　　5.1.2甲方应准确提供现场的情况，甲方应向乙方出具一份现场平面图，并由甲方的技术人员与乙方的技术人员共同研究，以确定机械设备的具体位置；甲方应指定专业技术人员，根据乙方提供的基础技术交底对基础施工，并经双方相关人员对基础进行验收合格后方可进行下一道工序，在基础验收时出具相关资料：隐检记录、混凝土强度实验报告、接地电阻测量记录等。

　　5.1.3甲方对进场后的机械（设备）有使用的权利，甲方应遵守安全操作规程、维护机械（设备）的安全运转，并有负责保卫的义务；

　　5.1.4甲方对乙方配备的机械（设备）司机有进行生产作业的指挥权，并有权对配合不好的司机提出批评指正或提出建议要求更换；

　　5.1.5负责给乙方配备的机械（设备）司机提供食宿的方便条件； 5.1.6根据工程需要，甲方应配备持证上岗的信号工和熟练的挂卸工；

　　5.2 乙方的责任及义务

　　5.2.1乙方提供企业营业执照、资质、北京市建委编号和经特种设备检测中心核发的监测报告、合格证复印件、机组人员有效操作证的复印件，以上复印件均需加盖乙方单位的公章

　　5.2.2乙方应根据设备的型号，向甲方提供基础施工技术交底，并派专业人员协助甲方做好基础的`施工，最终由乙方的专业技术人员同甲方的有关人员对基础进行验收。

　　5.2.3乙方应提供合格的、性能良好的机械设备，确保甲方租用的机械（设备）的完好率及利用率，乙方应加强对机械（设备）的保养，保持良好的工作状况，并长期派1至2名维修人员负责维修保养直到机械（设备）租赁期满；

　　5.2.4乙方应配备足够的机械（设备）司机，机械（设备）司机应持证上岗，遵守安全操作规程，严禁违章作业，发现不安全隐患时，有权要求停机检查，并及时排除；由于设备自身原因造成的安全事故，由乙方负全部责任。

　　5.2.5乙方配备的机械（设备）司机要遵守甲方的作业时间，做到坚守岗位，听从指挥，随叫随到，确保甲方的施工需要；

　　5.2.6机械（设备）发生故障时，乙方应及时排除，故障维修时间，塔吊每次不超过24小时，如超过24小时，应从月租金中核减相应的台班费；外用电梯每次维修不超过12小时，每月累计不超过24小时，如超过24小时，应从月租金中核减相应的台班费；电动吊篮每次维修不超过2小时，每月累计不超过12小时，如超过12小时，应从月租金中核减相应的台班费；

　　5.2.7乙方配备的机械（设备）司机应遵守甲方的劳动纪律，若违反甲方工地现场的管理规定，乙方要严肃处理，严重者应进行更换；

　　5.2.8机械（设备）司机对甲方的指挥人员的违章指挥有权予以拒绝并及时向本单位领导汇报。

　　5.2.9乙方在运输安装过程中一切安全工作由乙方负责。第六条安全条款：甲、乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件。运输方在运输过程中保证车辆尾气排放达标，不携带泥土上路，装卸方在装卸设备时须轻拿轻放，避免和减少扬尘、噪声对环境的影响。

　　本合同一式两份，承租方、出租方各持一份，本合同由双方代表签字盖章后即可生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_______年____月____日

设备租赁合同10

　　出租方：安徽宝宏机械设备租赁有限公司（简称甲方）

　　承租方：安徽鑫瑞峰建筑工程有限公司（简称乙方）经甲、乙双方协商决定签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

　　一、甲方根据乙方的要求，将下列机械设备出租给乙方使用。

　　1.数控浪板成型生产线（壹套）2.数控弧形板生产线（壹套）

　　3.剪板机（壹台）4.三辊卷板机（壹台）

　　5.喷砂抛丸机（壹台） 6.数控CNC自动切割机（壹台）

　　7.QC12K型数控剪板机（壹台） 8.U型成型机（贰台）

　　二、甲方于二〇一二年八月二十日发运给乙方。

　　三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。

　　四、在租赁期内，乙方享有设备的使用权，但不得转让或

　　作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的'使用和完好情况，乙方应提供一切方便。

　　五、设备租赁期限为五年，租期甲方向乙方发运之日算起，租金总额为人民币捌拾万元，分拾期交付，每期租赁金捌万元，由甲方在每期期末按期向乙方收取。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的

　　罚金。

　　六、本合同一经签订不能撤销。

　　七、本合同期满，甲方同意按人民币壹佰壹拾万元的优惠价格将设备所有权转给乙方。

　　八、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。

设备租赁合同11

　　甲方（出租人）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx签定时间：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　乙方（承租人）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过甲乙双方友好协商，就设备租赁签定本合同

　　第一条使用地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

　　第二条、本合同所列的设备所有权属于甲方，乙方仅在租赁期内并遵守本合同全部条款的原则下对该设备拥有使用权。由甲方为设备配备操作手，操作手的食宿由乙方全部承担。

　　第三条、签定本合同时乙方需向甲方交纳人民币（大写）xxxxxxxxxxxxxxx作为本合同的履约保证金，租赁期间不得以履约保证金抵作租赁费，租赁期满后，扣除应付设备毁损赔偿金及其他费用后，甲方将履约保证金余额退还乙方。

　　第四条、租赁期限及租赁费的计算、支付方式及时间：

　　1、租赁期限自xxxxxxxx年xxxxx月xxxxx日至xxxxxxxx年xxxxx月xxxx日止，租赁期限xxxxxxxx个月或xxxxxxx天，租赁费合计：xxxxxxxxxxxxxxx。乙方须保证平均每天工作时间不得超过9个小时，若超过9个小时，乙方须向甲方支付每小时80元的额外费用。租赁期限届满以合同约定期限为准，乙方不得以工作时间不足为抗辩事由。

　　2、租赁费以现金形式支付或由乙方存入甲方指定的银行账号：

　　账户名：xxxxxxxxxxxxxxx开户银行：xxxxxxxxxxxxx账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、乙方按月支付租赁费，支付时间为每月xxxxxx号。

　　4、租赁要求：在扬州城区施工的至少5天起租，在扬州城区以外施工的至少10天起租。

　　第五条、租赁期满后对设备的处理：

　　1、租赁期满后，乙方将设备完好交给甲方并办理退租手续；

　　2、若需续租，应提前3日通知甲方并重新签定《设备租赁合同》；

　　第六条、租赁设备的交货和验收：

　　1、乙方在签定本合同并向甲方支付首期租赁费及交纳履约保证金后办理设备租赁提货手续，设备在甲方住所地交货，因不可抗力致使设备延迟交货，甲方不承担任何责任。

　　2、乙方在提货时应对设备规格型号、牌号商标、数量、整机状态等进行验收，如有异议，验收时当场提出并拒收；如未提出，视为对设备无异议。

　　第七条、租赁设备的使用、维修、保养和费用：

　　1、甲方保证设备交付使用前油箱处于满油状态，乙方于租赁期满归还设备时须同样保证油箱处于满油状态，如未处于满油状态，甲方有权对于燃油差额部分从履约保证金中扣除。

　　2、设备租赁期间在本合同约定的使用地点范围内由乙方使用，乙方应对设备妥善保管、保养、维护，使设备保持良好状态，租赁期间的日常燃油费用全部由乙方承担，在租赁期间，如恰逢每250小时的到位保养，若租赁时间工作时间超过50小时（含50小时）不足100小时（含100小时）的，乙方承担80%的设备维修保养费用，若租赁时间超过100小时（不含100小时）的，乙方承担全部的'设备维修保养费用。

　　3、设备租赁期间，乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修，由此

　　4、设备在租赁期间损毁、灭失或部件损失、丢失的责任由乙方承担，因设备发生对第三人侵权的全部责任由乙方承担，甲方均不承担赔偿责任。

　　5、设备在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款均由乙方承担。

　　6、如乙方在租赁期限内更换租赁设备的使用地点，应提前1天通知甲方，在得到甲方同意后方可转移租赁设备使用地点，如甲方擅自更换使用地点的，乙方有权提前终止合同。

　　第八条、设备的运输方式及到达站（港）和费用的承担：乙方委托甲方代办运输或乙方自行运输至本合同约定的使用地点，因租赁期满、乙方提前解除合同或乙方违约设备运回甲方住所地所发生的费用全部均由乙方承担。

　　第九条、租赁设备的毁损和灭失：

　　1、乙方承担在租赁期内发生设备损毁和灭失的风险，毁损赔偿金由甲乙双方协商确定，如履约保证金不足以支付损毁赔偿金的，乙方承担无限连带担保赔偿责任。

　　2、在租赁期内若设备发生损毁或灭失，乙方应立即通知甲方，甲方有权要求乙方用下列方法解决，并承担因此发生的一切费用：

　　（1）将设备修理复原至完全能正常使用的状态，因毁损修理复原造成的设备价值损失由乙方全额赔偿；

　　（2）更换与设备同等型号、性能的原厂部件或配件使设备能正常使用；

　　（3）当设备毁损至无法修理或灭失时，乙方按该设备的原价值全额赔偿，并承担本合同规定的全部租赁费。

　　第十条、违约责任

　　1、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得以转移、出租、转让、抵押、抵偿债务、赠与或其他方式处分所租赁的设备，由此引发的一切损失，由乙方承担。

　　2、设备的维修及保养不影响租赁费的正常支付。

　　3、在租赁期间，若乙方迟延或拒绝支付租赁费、未经甲方书面同意中途变更或单方面解除合同、违反本合同中任何条款时，甲方有权没收乙方的履约保证金，并有权在不事先通知乙方的情况下随时采取停机措施或将属甲方所有的设备拖回，乙方因此遭受的误工费及其他损失全部由乙方承担；甲方拖回设备后，仍有权要求乙方支付租赁期内的全部租赁费及违约金（每天按全部租赁费的千分之六计算），同时甲方主张债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）全部由乙方承担。

　　第十一条、解决争议方法；本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商解决不成，双方同意在甲方住所地法院提起诉讼。

　　第十二条、本合同双方签字盖章并在甲方收到乙方首期租赁费用及履约保证金后生效。

　　甲方（公章）：xxxxxxxxx乙方（公章）：xxxxxxxxx

　　法定代表人（签字）：xxxxxxxxx法定代表人（签字）：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

设备租赁合同12

　　甲方：________(以下简称：出租方)

　　乙方：_________(以下简称：承租方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条设备名称、型号、规格及数量

　　第二条租赁期限

　　_______年_____月______日至_______年_____月______日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。

　　第三条工程项目，工作内容和施工地点

　　1、工程项目：_________

　　2、工作内容：_________

　　3、施工地点：________

　　第四条租赁方式及所有权

　　1、租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员，负责设备的操作和维护保养工作。

　　2、租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　3、未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第五条租赁价格计费时间及租费的签认

　　1、租赁价格：本设备按每月_______元(大写：_______)收取租赁费，由出租方开具有效发票。

　　2、租赁计费时间：

　　1、按实际使用天数为租赁计费时间，承租方提供油料。

　　2、机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

　　3、运转时间及租费有签认：属出租方原因不能正常施工不作计费。

　　4、机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由出租方承担。

　　第六条付款方式

　　1、每月统计一次实际使用天数，由租赁方开具月结算单，出租方开具有效发票，次月支付当月70%的租赁费。机械租赁结束后，由租赁方汇总月结算单，开具

　　第七条双方义务和责任

　　出租方的义务和责任

　　1、密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　2、负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。

　　3、负责操作人员的工资及设备维修配件

　　4、与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　5、负责租赁期间设备保护及看守，确保机械安全。

　　6、提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由出租方承担。

　　7、负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　承租方的义务和责任

　　1、负责工作期间租赁机械和操作司机的'安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　2、免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　3、负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　第八条违约责任

　　1、承租方延迟支付月机械租费时，出租方有权停止工作。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时。

　　出租方有权采取下列措施：

　　1、要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　2、终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　第十条本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件一，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

　　第十一条争议解决

　　本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。

　　第十二条本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

设备租赁合同13

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、工程承包范围：

　　机械平整清理土石方，挖转运土方，以及甲方指定场地内机械土石方回填。

　　二、承包方式与结算方式：

　　1、承包方式：本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

　　2、施工内容：乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求，作好施工机械和车辆检测保养，确保安全施工并达到相关文明施工要求。

　　3、合同价款：合同总价款约为______万元（大写：______万元），实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的`确认量按实计算。

　　三、工期：

　　实际开工日期：按甲方的施工进度计划要求进行施工，并按甲方要求的施工部位和完成时间穿*行施工。

　　四、质量标准：

　　工程质量标准：按甲方的指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全，配合基坑支护全过程的施工。

　　五、付款方法：

　　待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未尽事宜，双方协商解决，发生纠纷协商不成时，可向甲方企业工商注册所在地*起诉。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

　　发包人（盖章）：____________

　　承包人（盖章）：____________

　　代表人：____________

　　日期：____________

　　电话：____________

设备租赁合同14

　　本合同双方当事人：

　　出租方（以下简称甲方）

　　单位（或个人）名称：

　　法定代表人：

　　常住地址：

　　联系电话：

　　承租方（以下简称乙方）

　　单位（或个人）名称：

　　法定代表人：

　　常住地址：

　　联系电话：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《行政法》等有关法律规定，按照平等互利的原则,经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

　　一、租赁内容：乙方因施工需要向甲方承租________________________，投入________________________的土地田园化工程项目水碾坝进行施工作业。租用期间，租赁机械设备的所有权完全属于甲方，乙方对租赁机械设备只有使用权，没有所有权。乙方不能擅自将机械转租给他人使用，更不能得将甲方机械设备转让、抵押、信托给第三者。乙方向甲方承诺：在租赁期限内，租赁机械设备只在本合同规定的作业地点施工。

　　二、租赁期限：

　　租赁期限暂定____________个月，即从____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止，承租期满后，若乙方需继续租用甲方机械，到时双方另议签订延期合同。

　　三、租金结算方式及工作要求：

　　1、租赁机械设备租金按每月____________元（￥___________元）计算，不足月的按日计算（即按月租金除以三十天为日租金：___________元÷30日=___________元/日）。

　　2、付款方式：每月租金应在当月月底前结清，乙方必须按时支付租金给甲方。3、甲方保证租用机械设备每月给乙方正常使用____________小时，（超出时间按____________元/小时计算），甲方每月应有两天的`时间保养机械设备。若甲方机械设备故障影响乙方施工不足28天，则甲方必须延期补足给乙方相应的天数。

　　4、由于天气不好或乙方的原因而导致机械设备工作不足当月的使用时间，乙方应照常付给甲方满月的租金，不能随意扣甲方租金。

　　5、甲方负责向乙方提供机械设备操作机手____________名，操作机手工资由甲方负责。

　　四、双方责任：

　　1、甲方保证提供良好的租赁设备给乙方，每月甲方和乙方商量确定时间对机械设备进行维修和保养工作。

　　2、甲方租赁机械设备在工地施工中出现故障，操作机手和乙方负责人必须向甲方电话通知，由甲方派专修人员进行维修,维修费用由甲方自理。

　　3、乙方工程必须要有完善的审批手续，凡涉及到有关法律、法规和行政处罚等原因，造成甲方机械被扣或处罚等事，应由乙方负责处理和解押，并负责赔偿甲方机械所超出乙方租赁期限的租金。

　　4、租赁期间，乙方应加强安全生产，确保甲方机械设备安全及操作机手人身安全，乙方施工场地有危险的，乙方要督促机手注意安全，若乙方施工人员乱指挥造成甲方机械设备、机手出安全事故的，应由乙方负责赔偿一切经济损失。

　　5、乙方有责任向机手介绍工地情况，如工地埋有地下水管、电缆等，乙方施工人员不及时告知机手而造成经济损失，应由乙方负责赔偿。

　　6、租赁期间，乙方免费供给甲方机械设备合格燃油。斗齿和斗销及其他机械附属油的消耗、维修保养等费用由甲方负责。

　　7、乙方在租赁期间内，租赁机械设备的操作机手，乙方免费提供宿舍生活费。

　　8、租赁期间，乙方负责派专人看守机械设备。

　　五、机械设备操作机手责任：

　　租赁机械设备的操作机手必须要服从乙方施工人员指挥和工作安排，无工作时安排时，机手不得擅自离开工地回家。有事请假须安排好顶班人员并征得工地现场施工人员同意后方可离开。六、合同争议与终止：

　　1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。如有争议，双方不能协商一致的，任何一方均可向施工所在地的人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方法定代表人签字之日起生效。合同期满，租赁费用结算完毕后本合同自动废止。

　　出租方签字（甲方）：

　　法定代表人：

　　开户行：

　　承租方签字（乙方）：

　　法定代表人：

　　开户行：

　　合同签订日期：____________年____________月____________日

设备租赁合同15

　　出租方：(以下简称甲方)

　　承租方：(以下简称乙方)

　　甲方将其自身投资的生产经营性设备(见设备清单)租赁给乙方由乙方在其生产作业区内作业，就相关租赁事宜，经甲、乙协商一致，达成如下协议：

　　第一条：出租设备的基本情况

　　1、设备名称：采、掘、运等各类生产设备(详见租赁设备清单)。

　　2、租赁设备的用途：煤矿生产用。

　　第二条:租赁期限

　　租赁期自年月

　　日起至甲方收取租金数额达1000万元止，届时全部租赁设备无偿归乙方所有;如甲方收取租赁费未达1000万元前，乙方在生产经营过程中经营不善导致无法正常生产经营或因其他政策性因素导致生产不能的，本租赁合同自然终止，甲方全部租赁设备无偿收回(设备的拆卸费用由乙方全部承担，甲方在井上接收相应设备)，所收取的租金不予退还。

　　第三条：租金、租金支付期限及方式

　　1、租金：乙方用旧系统每生产1吨原煤，向甲方支付10元的设备租赁费用;生产数据按旧系统皮带称上显示的数据为准。如出现新、旧系统皮带称数据与营业数据不相稳合时，当旧系统皮带称数据小于营业数据与新系统皮带称数据之差时，按营业数据与新系统皮带称数据之差作为计算租金的依据;当旧系统皮带称数据大于营业数据与新系统皮带称数据之差时，按旧系统皮带称数据作为计算租金的依据。

　　2、租金支付期限：租金按月支付，每月30日前双方对当月旧系统出煤量数据进行确认，在次月5号之前，乙方按上述标准上将租金支付甲方(甲方无需向乙方开具发票)。

　　第四条设备的交付

　　因设备系在乙方矿上，甲乙双方按租赁设备明细清单进行交接确认，乙方同意按设备现状对设备予以租赁使用。

　　第五条：租赁设备的使用

　　1、乙方应按设备的用途使用。乙方不按设备用途使用的，对设备造成损坏的，乙方应承担相应的设备维修费用。

　　2、乙方应按设备合理的使用强度使用设备。乙方超强度使用设备或使用设备不当的，甲方有权调整增加租金，由此而给设备造成不应有的损坏，乙方承担赔偿责任。

　　第六条：租赁设备的维修和保养

　　设备在租赁期间，由乙方负责维修和保养，所发生的修理费和其他相关费用由乙方负担。

　　第七条：租赁期满设备的返还和处臵

　　如甲方收取租赁费未达1000万元前，乙方出现经营生产不能的，本租赁合同自然终止，全部租赁设备由甲方无偿收回，所收取的租金不予退还。如租赁设备无法返还的，乙方应按设备明细表中注明的设备价格向甲方予以赔偿;如设备部分损坏的，由乙方修复后归还甲方。(设备在租赁期限内正常耗损的`费用除外)。

　　第八条：违约责任

　　乙方应按本合同的约定向甲方交付租金，逾期交付的，其应按应付租金的10%的标准按日计算逾期付款违约金。

　　第九条：争议的解决方式

　　本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交甲方住所地法院诉讼。

　　第十条：其他约定事项。

　　本合同未尽事宜，由双方另行协商确定，经合同双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等效力。

　　本合同正本一式四份。出租方、承租方各执二份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日